山东东平2018农田水利项目施工项目 191页

山东省东平县2018年度农田水利项目县施工项目公开招标文件项目编号：SDTADP2018-0399-01/02/03招标人：东平县水利局（公章）招标代理机构：山东安康建设项目管理有限公司泰安分公司日期：二零一八年四月164n目录第一章招标公告4第二章投标人须知71．总则142.招标文件173.投标文件的编制184.投标215.开标226.评标237.合同授予248.重新招标和不再招标259.纪律和监督2510.需要补充的其他内容27第三章评标办法32第四章合同条款及格式41第五章工程量清单109第六章图纸162第七章技术标准和要求163第八章投标文件格式166一、投标函及投标函附录170二、法定代表人身份证明172三、授权委托书173四、投标保证金174五、已标价工程量清单175六、施工组织设计176七、项目管理机构181164n八、资格审查资料184九、原件的复印件190附件3：资格审查登记表192164n第一章招标公告1、招标条件本招标项目山东省东平县2018年度农田水利项目县施工及监理项目已由泰水农字（2018）1号文批准建设，建设资金来自财政性资金，项目出资比例为100%，招标人为东平县水利局。项目已具备招标条件，现对该项目施工及监理进行公开招标。2、项目概况与招标范围2.1政府采购计划编号：SDTADP2018-0399-01/02/03/042.2建设地点：东平县戴庙镇、旧县乡和州城街道。2.3建设规模：本项目工程位于东平县西部和中部，环东平湖分布，共涉及戴庙镇、旧县乡和州城街道3个乡镇的23个村，耕地面积22715亩，详见工程量清单及施工图纸。2.4标段划分：本项目施工分为三个标段，监理为一个标段，施工一标段：戴庙镇戴庙高效节水灌溉项目片区，施工二标段：旧县乡高效节水灌溉项目片区，施工三标段：州城街道高效节水灌溉片区。监理标段为全部施工内容的监理。注：投标人可投报一个或多个标段，但只允许中一个标段（项目管理机构可配备同一套项目管理人员，但必须符合项目人员配备最低要求）。如若同一投标人多个标段均排名第一，则由招标人确定该投标人中标标段。2.5计划工期：170日历天。2.6招标范围：施工图纸范围内所有工程内容，详见工程量清单。2.7本项目招标控制价为：本工程总控制价为2251.870931万元，其中施工工程总控制价为1938.475374万元，机电设备及安装费用为270.695557万元。施工一标段控制价为：1281.805314万元；施工二标段控制价为：764.868712万元；施工三标段控制价为：162.496905万元，监理部分控制价为42.7万元。3、投标人资格要求3.1符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；164n3.2本次招标要求施工投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目负责人具有水利水电专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.3监理投标人须具备水利部颁发的水利工程施工监理甲级及以上资质，具有良好的信誉，无违法违纪记录，并在人员、设备、资金等方面应具备相应的监理能力；3.4未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。3.6投标人须具有检察机关针对投标单位出具近三年内的无行贿犯罪记录查询结果告知函【由东平县人民检察院（联系电话：0538-3012633）或企业注册地检察机关出具】3.7本次招标不接受联合体投标。4、招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2018年4月17日至2018年4月25日(法定节假日除外)上午8：30至11:30,下午14:00至17：00，到山东安康建设项目管理有限公司泰安分公司（泰安市泰山大街326号金华商贸城605室）报名并购买招标文件，投标人须持营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工企业）、基本账户开户许可证、项目负责人建造师证及安全生产考核B证（施工企业）、项目总监理工程师证、164n投标人须具有检察机关针对投标单位出具近三年内的无行贿犯罪记录查询结果告知函【由东平县人民检察院（联系电话：0538-3012633）或企业注册地检察机关出具】、法定代表人授权委托书、被授权人身份证等以上证件原件及加盖单位公章的复印件一套。 4.2招标文件售价：施工部分450元/套，监理部分300元/套5、投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年5月9日09时30分，地点为泰安市公共资源交易中心东平分中心（东平县汇河街北200米利民大厦三层，东平公安局新大楼北侧）。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6、联系方式招标人：东平县水利局地址：东平县龙山街11号联系人：卢广鼎电话：18553832177招标代理机构：山东安康建设项目管理有限公司泰安分公司地址：泰安市泰山大街326号金华商贸城邮编：271000项目经理：王英电话：0538-8221203电子邮件：sdakta@163.com 7、公告媒体山东政府采购网、泰安市政府采购网（www.tazfcg.gov.cn）、泰安市公共资源交易网 、东平县政府采购网。　　　　　　　　　　　　　　164n第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：东平县水利局地址：东平县龙山街11号联系人：卢广鼎电话：185538321771.1.3招标代理机构名称：山东安康建设项目管理有限公司泰安分公司地址：泰安市泰山大街326号金华商贸城联系人：王英电话：0538-8221203邮箱：sdakta@163.com1.1.4项目名称山东省东平县2018年度农田水利项目县施工项目1.1.5建设地点东平县戴庙镇、旧县乡和州城街道。1.1.6标段划分施工一标段：戴庙镇戴庙高效节水灌溉项目片区施工项目；施工二标段：旧县乡高效节水灌溉项目片区施工项目；施工三标段：州城街道高效节水灌溉片区施工项目；注：投标人可投报一个或多个标段，但只允许中一个标段（项目管理机构可配备同一套项目管理人员，但必须符合项目人员配备最低要求）。如若同一投标人多个标段均排名第一，则由招标人确定该投标人中标标段。1.2.1资金来源财政性资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围主要建设内容包括管网及配套工程施工，机井建设等（具体内容详见工程量清单）。1.3.2计划工期总工期：170天（日历日）。具体开工时间以发包人书面开工通知为准。1.3.3质量要求合格标准164n1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：（1）投标人符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；（2）投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，并在人员、设备、资金等方面应具备相应的施工能力；具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；财务要求：近三年财务状况良好项目经理条件：拟派项目经理求为水利水电专业注册贰级及以上建造师且必须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。技术负责人资格：技术负责人应具有中级及以上专业技术职务任职资格证书，并具有类似工程施工管理经验。其他要求：（1）主要项目管理人员的工程专业的岗位资格证书，岗位资格证书需载明工作单位；专职安全员生产管理人员应提供的安全生产考核合格证书C证，岗位资格证书需载明工作单位。（2）未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标，其投标按无效处理。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。（5）投标人须具有检察机关针对投标单位出具近三年内的无行贿犯罪记录查询结果告知函【由东平县人民检察院（联系电话：0538-3012633）或企业注册地检察机关出具】；164n（6）本次招标采用资格后审方式。（7）本次招标不接受联合体投标。1.4.2是否接受联合体投标不接受。1.9.1踏勘现场自行勘察，费用自理。1.10.1投标预备会不召开1.11分包不允许分包1.12偏离不允许2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2018年4月25日上午16：00前。2.2.2投标截止时间2018年5月9日09时30分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料投标文件中应附：见第八章投标文件格式中“原件的复印件”要求的资料。3.3.1投标有效期90天3.4.1投标保证金投标保证金：一标段人民币捌万元整，二标段人民币陆万元，三标段人民币贰万元整。开户名称：东平县政务服务中心管理办公室开户银行：中国银行股份有限公司东平支行银行账号：209133076601电话：0538-5358906汇款时注明“山东省东平县2018年度农田水利项目县施工项目X标段保证金”(须采取电汇或网上银行形式，投标保证金必须以投标人企业法人的名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其他名义办理，汇款时请注明“投标项目名称”。投标人须将投标保证金于2018年5月9164n日9时30分前从其企业基本账户转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求提交投标保证金。投标人需将保证金缴纳凭证复印件贴在投标文件内，并在开标时携带一份复印件以备退还保证金。（以实际到账时间为准）保证金退还：最迟在招标人与中标人书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。3.5资格审查资料投标人在开标时应携带：（1）施工单位资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本。（2）施工项目管理机构安排：①项目负责人（1名）：与所投标段资质要求相同的贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证）；②施工员（1名）、材料员（1名）、预算员（1名）、质检员（1名）以上人员具备水利部门颁发的在本单位注册的岗位资格证书；③专职安全员（1名）：具备安全生产考核合格证(C证）。注：现场项目管理人员配备必须与投标文件一致，必须持证上岗，服从招标人的现场管理。（3）《信用信息公开证明》.（4）山东省水利厅出具的农民工工资支付担保缴纳收据。（5）近三年的类似业绩（如有，须提供中标（成交）通知书、合同、中标公示网页截图等）；（6）至投标文件递交截止时间投标单位须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图并加盖投标单位公章。（7）投标人法定代表人或其委托代理人在进行资格审查时应出示本人身份证。委托代理人还应提供授权委托书及养老保险手册（或社会养老保险主管部门出具的养老保险证明）。164n（8）近三年无行贿犯罪记录查询结果告知函（9）近三年财务状况报告注：开标时，投标单位法定代表人（或授权代表人）及拟投入项目负责人须携带有效身份证件同时参加开标会议，否则其投标作废标处理。3.5.2近年财务状况的年份要求3年（2014年、2015年、2016年）3.5.3近年完成的类似项目的年份要求3年（2015年1月1日至今）3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2年（2016年1月1日至今）3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求单位章：投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。签字（盖章）：手写签字（盖章）投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.7.4投标文件份数按标段分别制作，正本壹份，副本六份。3.7.5装订要求投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。胶装方式装订，投标文件宜采用双面印刷。4.1.2封套上写明项目编号：招标人名称：招标人地址：投标人名称：（盖单位公章）投标人地址：“在2018年5月9日9时30分前不得拆封（盖单位公章）”164n的声明4.2.2递交投标文件地点泰安市公共资源交易中心东平分中心（地址：东平县汇河街北200米利民大厦三层，东平公安局新大楼北侧）4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2018年5月9日09时30分开标地点：泰安市公共资源交易中心东平分中心（地址：东平县汇河街北200米利民大厦三层，东平公安局新大楼北侧）投标人有关人员参加开标会的要求：投标单位法定代表人或授权委托人准时携带身份证按时参加开标会议，投标人拟投入本工程项目负责人（注册建造师）须携带身份证准时参加开标会议，法定代表人或授权委托人、项目负责人未按时参加开标会议的视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标将被拒绝。5.2开标程序密封情况检查：由投标人代表实施检查；6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：由招标人依法组建，人数为7人评标专家确定方式：招标人1人，省专家库抽取6人。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：每标段3家，并标明推荐顺序。10需要补充的其他内容10.1已标价工程量清单电子版份数：1份格式：U盘，工程量清单采用EXCEL表格保证在电脑上打开，并可以复制，格式必须按照招标人提供的格式，不得增添、删减子项。10.2原件投标人应在递交投标文件时提交按第八章投标文件格式中“九、原件的复印件”所列清单提交及第三章评标办法前附表“评分标准”中规定的业绩要求，提交原件及证明原件，原件经评委查验后退回投标人。10.3投标报价详见“第五章投标报价说明”10.4付款方式164n本项目无预付款，付款按进度支付：（1）工程完成合同额的50%，支付到有效合同价款的30%；（2）工程审计完成后28天内支付到审计价款的95%，剩余5%为保证金，质保期结束后一年内无息付清。10.5缺陷责任期一年10.6预算控制价本工程总控制价为2209.170931万元，其中施工工程总控制价为1938.475374万元，机电设备及安装费用为270.695557万元。一标段控制价为：1281.805314万元；二标段控制价为：764.868712万元；三标段控制价为：162.496905万元。投标人的投标总报价不得超过预算控制价，否则报价无效，作废标处理。10.7同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.8同类项目业绩类似业绩指：投资额在300万元（含）及以上合同业绩。指高标准农田项目、土地整治项目，水利部门招标的小型农田水利建设项目，发改或农业部门招标的千亿斤粮食建设项目10.9信用查询：投标人须在至投标文件递交截止时间为止未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；否则，投标无效。10.10本招标文件前后内容不一致时以招标文件投标人须知前附表为准。10.12在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在“中国山东政府采购网、泰安市政府采购网（www.tazfcg.gov.cn）、泰安市公共资源交易网”予以公示，公示期不少于3个工作日。164n1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2164n投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字164n除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。1.11分包投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。164n1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。164n2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应推迟投标截止时间。2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。3.投标文件的编制3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；（9）其他材料(原件的复印件)；（10）政府采购廉政承诺书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章《工程量清单》中的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价及单价分析表。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1164n在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标（或成交）通知书、合同、中标公示网页截图的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。164n3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标（或成交）通知书、合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件封面、唱标一览表、投标函、法人授权委托书、政府采购诚信承诺书、工程量清单报价表等需要加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字的，均应按招标文件要求签字盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.7.4投标文件正本1份，副本份数详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，必须胶装不得采用活页装订。未按要求装订做废标处理。164n4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件按标段分别制作，正本与副本应分开包装，封口处加贴封条，并在封条上加盖投标人单位公章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：(1)所投项目名称；(2)招标人的名称和地址；(3)投标人的名称和地址，并加盖单位章(投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章)；(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。164n4.4无效投标文件发生有下列情况之一的，将作无效投标文件处理：1、投标文件密封不符合招标文件要求的或逾期送达的；2、未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章的；3、未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；4、未按招标文件规定交纳投标保证金的；5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；6、不符合招标文件规定，违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的；7、没有安全生产许可证的；8、评标过程中发现有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，以及相互之间具有经济利益关系的投标人，均作为无效标处理。9、投标文件中不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，邀请所有投标人的法定代表人(或其委托代理人)和项目经理参加开标会。投标人拟投入本工程项目经理须携带有效证件（注册建造师证、身份证）按时参加开标会议，并由招标人核验身份证件，以证明出席开标会议，否则视为放弃投标资格。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；164n(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；(3)宣布主持人、开标人、唱标人、记录入、监标人等有关人员姓名；(4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；(5)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；(6)设有标底的，公布标底；(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；(8)主持人、开标人、唱标人、记录入、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；(9)开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。164n6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。8.重新招标和不再招标164n8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（2）招标人向投标人泄露标底；（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（4）招标人预先内定中标人；（5）其他串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求164n投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：（1）投标人挂靠其他施工单位；（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。164n9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单电子版投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“九、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。164n附件一、招标文件澄清申请函（格式）招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1、………2、………………投标人：（盖单位公章）年月日164n附表二：招标文件澄清通知（格式）招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：1、………2、………请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附件四格式在年月日前回复确认。投标人：（盖单位公章）年月日注:招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。164n附表三：招标文件修改通知（格式）招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：1、………2、………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认。投标人：（盖单位公章）年月日164n附表四：招标文件澄清通知、修改通知确认函（格式）招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号）,共(页码总数)(条款总数)；……特此确认。投标人：（盖单位公章）年月日注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。164n第三章评标办法164n条款内容编列内容资格审查：投标人在开标时应携带施工单位资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本、项目经理建造师证、项目经理安全B证、专职安全员生产管理人员的安全生产考核合格证书C证、技术负责人职称证、《信用信息公开证明》、农民工工资支付担保缴纳收据、法定代表人的授权委托书。资格审查时，应提供上述有关资格证件的原件审验，缺少上述任何一项证件的原件或审核不合格的，按无效标处理。招投标及评标程序：1、投标人在开标前48小时内登录山东省水利建设市场信用信息平台，打印本次投标信用档案，并装订到投标文件。2、评标委员会成员独立对进入详细评审的投标文件进行分工评审并赋分。所有评委的评分汇总后即为投标人的最终得分。评标委员会成员要对分工负责部分各负其责，对扣分原因作出具体、详细说明。评标办法本次评标采用综合评估法。评标时对所有投标文件进行初步评审后，如果有效投标人数量超出10个，按照以下公式计算得分，选择得分排名前10名的投标人进行详细评审并赋分，前10名投标企业中有被否决投标的，依次递补直至10名。公式：“投标报价与评标基准价一致的，得最高分36分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在36分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在（36）分的基础上减2分。不足1％，内插”。评标基准价计算方法本次招标设定投标总报价，最高投标限价详见前附表，超出该限价的报价无效。（1）评标基准价：P=A*a+B*b式中P-评标基准价A-最高投标限价a-限价权重40%B-投标人报价平均值b-平均值权重（b=1-a）（2）B值计算方式：有效投标人的报价，去掉一个最低报价和一个最高报价后，进行算术平均，依此算术平均值为标准，对超出此标准值±10%（不含±10%）的投标人报价剔除后，剩余的有效投标人报价进行二次算术平均，取平均值为B值（保留两位小数）。计算报价得分时，所有的比值计算及报价得分均保留两位小数。164n山东省水利工程建设项目施工招标评标标准二条款号评分因素分值评审标准2.2.4(1)施工组织设计评分标准（35分）施工方案与技术措施10对主体工程理解深刻，重点难点突出，施工方案合理、完善，有针对性的得5-6分；基本合理、完善的得3-5分；不完善、不合理的得0分。临时工程施工方案合理、完善的得3-4分；基本合理、完善的得2-3分；不完善、不合理的得0分。质量管理体系与措施7质量管理岗位职责明确得2分，否则不得分。工程施工质量保证体系及措施科学合理，过程控制方法可行得2分，次之酌情扣分。测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测方法的（施工规范有具体要求的符合规范要求，施工规范无具体要求的提出的企业标准较先进的）得2-3分；基本合理、可行的得1-2分；不完善、不合理的得0分。安全管理体系与措施6安全管理机构健全，各岗位职责明确得2分，次之酌情扣分。保证体系与措施、预案合理、得当得2分，次之酌情扣分。安全生产费用使用合理得2分，次之酌情扣分。环境保护管理体系与措施4文明施工和环境保护机构健全、措施合理得3-4分；基本健全、合理的得2-3分；不完善、不合理的得0分。工程进度计划与措施4总工期满足要求，各分项工程工期合理、施工均衡的得4分，次之酌情扣分。资源配备计划4施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要得2分，次之酌情扣分。资金使用计划详尽、合理得2分，次之酌情扣分。2.2.4(2)项目经理任职资格与业绩4近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。164n项目管理机构评分标准（10分）在1年内未出现质量安全事故的得2分，出现过事故的得0分。技术负责人任职资格与业绩4技术负责人具有中级及以上职称得1分。近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。在1年内未出现质量安全事故的得1分，出现过事故的得0分。其他主要人员2配备的管理人员和技术人员齐全的得2分，次之酌情扣分。2.2.4(3)投标报价评分标准（44分）投标报价36投标报价与评标基准价一致的，得最高分36分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在36分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在36分的基础上减2分。不足1％，内插，该项最低得分10分。报价分值计算保留小数点后两位。单价合理性5主要单价计算符合常规计算方法，计算出的单价合理得3分；发生超出常规单价的不均衡报价的每一处减1分，最低分0分。单项费用与总费用计算相吻合得2分，出现计算错误没发现一处扣1分，最低得0分。总价承包项目分解3总价承包项目分解合理的得3分，次之酌情扣分。没有分解表的不得分。（如无总价承包项目，该分值可合并至总价分或单价合理性分值中）2.2.4(4)其他因素评分标准（11分）投标人财务状况、信誉、业绩6信用评级等级AAA得3分，AA得2分，A得1分，BBB及以下得0分。评价期以后新出现不良行为记录，每次扣3分，最多扣至0分。（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工经历的每1项得1分，最高得2分；无类似工程施工经历的不得分。（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）提供了符合招标文件要求的全部财务报表，并且所有反映财务状况的资料数据可靠、无相互矛盾，财务状况良好得1分，次之酌情扣分。3安全生产标准化一级达标企业得3分，二级达标企业得2分，三级达标企业得1分，未达标的得0分。164n投标文件的编制水平及完整性2投标文件外形尺寸、页码编排、装订符合招标文件要求得1分；否则不得分。投标文件组成齐全，内容按要求填写，得1分，未编制评分因素索引表、投标文件组成或内容不全的扣1分。备注:1、信用等级采用全国水利建设市场主体信用评价结果及水利部公布的动态更新的最新评级。未参加水利部本次信用评价，但已参加中国水利工程协会组织信用评价的市场主体，可继续使用其信用等级至有效期结束，之后不再予以认可。其他尚未进行水利部信用评价的水利建设市场主体，其信用等级一般视为BBB级，但未在全省水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案的其信用等级视为CCC级。2、信用等级、安全生产标准化、技术负责人职称以水利建设市场信用信息平台查询信息为准。3、近三年业绩由水利建设市场信用信息平台自动筛选生成。1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐排名，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定，但投标报价低于其成本的除外。2、投标文件的澄清和补正3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3、评标结果4.1164n评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。附件A：废标条件A0.总则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A1.废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：A1.1有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。A1.2不按“投标文件的组成”中资格审查资料的要求提供原件的A1.3有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。A1.3.1不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；A1.3.2不同投标人的投标文件错漏之处一致的；A1.3.3不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；A1.3.4不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；A1.3.5不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；A1.3.6不同投标人的投标文件相互混装的；A1.3.7不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；A1.3.8不同投标人委托同一人投标的；A1.3.9不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；A1.3.10不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；A1.3.11评标委员会认定的其他串通投标情形。A1.4不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。A1.5在技术标初步评审、资信标初步评审、商务标初步评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。A1.6164n投标人未按第二章投标人须知前附表3.7.3中工程量清单封面格式内容要求，未经有资格的工程造价专业人员加盖执业专用章的；A1.7投标人编制工程量清单报价时，未按招标人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容的。A1.8未按招标文件要求填报固定费用、不可竞争费用的。A1.9报价取费费率错误的。A1.10在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。A1.12投标人未按第二章“投标人须知”前附表第5.1款规定出席开标会的。A1.13违反国家其他规则和规定的。A1.14未按要求提供政府采购诚信承诺书的。A1.15出现其他招标文件中规定的废标情况。164n附表一：投标文件澄清通知（格式）投标文件澄清通知（格式）编号：（投标人名称）：　　　（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：　　1.2.......　　　　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会负责人：（签字）年月日164n附表二：投标文件澄清函（格式）投标文件澄清函（格式）编号：（项目名称）（标段名称）评标委员会：　　投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现就有关问题澄清如下：　1.　2.　　.....　投标人：（盖单位公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日164n第四章合同条款及格式164n第1节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。164n1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人:指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指专用条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5分包人：指专用条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。164n1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要求退还的场地1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了备用金、暂估价的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3164n费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4备用金额：用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；164n（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。1.6.2承包人提供的文件　　承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。1.6.3图纸的修改设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。1.6.4图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。1.6.5图纸和承包人文件的保管164n监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。1.8转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10化石、文物1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.11专利技术164n1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的费用由发包人承担。1.12图纸和文件的保密1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。2.发包人义务2.1遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地164n2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7组织竣工验收（组织法人验收）发包人应按合同约定及时组织法人验收。2.8其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。3.监理人3.1监理人的职责和权利3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。164n3.2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.3监理人员3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。3.4.3164n在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5商定或确定3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1遵守法律承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。4.1.2依法纳税承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。4.1.3完成各项承包工作承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。164n4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。4.1.5保证工程施工和人员的安全承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。4.1.8为他人提供方便承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。4.1.9工程的维护和照管除合同另有约定外，工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。4.1.10其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。4.2履约担保：无4.3分包4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。164n4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。4.3.6分包工程分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。.4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。4.3.8承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。4.3.9除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。164n4.4联合体4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。4.5承包人项目经理4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。4.6承包人人员的管理4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；164n（2）具有相应施工经验的技术人员；（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。4.7撤换承包人项目经理和其他人员承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。4.8保障承包人人员的合法权益4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。4.9工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。4.10承包人现场查勘4.10.1164n发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。4.11不利物质条件4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理．5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1除5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、验收、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。164n5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。5.3材料和工程设备专用于合同工程5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。5.4禁止使用不合格的材料和工程设备5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。164n5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。6.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。6.4施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。164n7.2场内施工道路7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。7.3场外交通7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。7.4超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。7.5道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。7.6水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。8.测量放线8.1施工控制网164n8.1.1除专用条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。8.2施工测量8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。8.3基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。8.4监理人使用施工控制网监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。8.5补充地质勘探在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。9.施工安全、治安保卫和环境保护164n9.1发包人的施工安全责任9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任改选情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。9.2.5164n合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。9.3治安保卫9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。9.4环境保护9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。164n9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。9.5事故处理工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。10进度计划10.1合同进度计划承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。10.2合同进度计划的修订不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。164n11开工和竣工（完工）11.1开工11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。11.2竣工（完工）承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。11.3发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；164n（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。11.4异常恶劣的气候条件11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。11.5承包人工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。11.6工期提前发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：（1）提前的时间和修订后的进度计划。（2）承包人的赶工措施。164n（3）发包人为赶工提供的条件。（4）赶工费用（包括利润和奖金）12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：（1）承包人违约引起的暂停施工；（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；（3）承包人擅自暂停施工；（4）承包人其他原因引起的暂停施工；（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。12.2发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：(1)由于发包人违约引起的暂停施工。(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。12.3监理人暂停施工指示12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。164n12.4暂停施工后的复工12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。12.5暂停施工持续56天以上12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的约定办理。12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。13.工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。164n13.2承包人的质量管理13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人监批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定期限内批复承包人。13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。13.3承包人的质量检查承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。13.4监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。13.5.2监理人未到场检查164n监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。13.5.3监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.5.4承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6清除不合格工程13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。164n14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。14.2现场材料试验14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。14.3现场工艺试验164n承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。15.变更15.1变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量的百分比。上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。15.2变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。15.3变更程序15.3.1变更的提出（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。164n（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。15.3.2变更估价（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。15.3.3变更指示（1）变更指示只能由监理人发出。（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。15.4变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。164n15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.5承包人的合理化建议15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。15.6暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。15.7计日工15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。164n15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。15.8暂估价15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规范标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等列入合同价格。15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。16.价格调整本工程在合同执行期间，承包人采购的其他材料、设备不考虑调价，由承包人承担材料、设备价格变动的风险。16.2法律变化引起的价格调整只对税费产生的价格变化作调整，人工工资变化及机械台班费不作调整。164n（1）若在投标截止日前28天之后，国家规定的三税（营业税、城市维护建设税和教育费附加税）税率有变动，致使施工中的费用发生增减时，则应按这些增减金额调整合同价格（按规定计入施工管理费内的税金不调整）。若对具体调整额的计算有不同意见时，由监理人与发包人同承包人协商解决。(2）上述税费调整的执行日期按国家通知执行之日算起。价格款的计算应由承包人进行，并递交书面文件报送监理人审核，并同时将副本报送发包人。17.计量与支付17.1计量17.1.1计量单位计量采用国家法定的计量单位。17.1.2计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。17.1.3计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。17.1.4单价子目的计量（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。164n（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。17.1.5总价子目的计量总价子目的分解和计量按照下述约定进行。（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。17.2预付款17.2预付款17.2.1预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。17.2.2预付款保函（担保）164n（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。17.2.3预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。17.3工程进度付款17.3.1付款周期付款周期同计量周期。17.3.2进度付款申请单承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。17.3.3进度付款证书和支付时间（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。164n（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。17.3.4工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。17.4质量保证金17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的工程质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不止包括预付款的支付与扣回金额。17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。17.5竣工结算（完工结算）17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应在工程接收证书颁发后，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，164n并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。17.6.2最终结清证书和支付时间164n（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。17.7竣工财务决算发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。17.8竣工审计发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。18.竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。18.2分部工程验收18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。164n18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3单位工程验收18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。18.4合同工程完工验收18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。18.5阶段验收18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。164n18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.6专项验收18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.6.2承包应及时完成专项成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。18.7竣工验收18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。18.8施工期运行18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。18.9试运行18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。164n18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。18.10竣工（完工）清场1810.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。18.10.2承包未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。18.11施工队伍的撤离合同工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。19.缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。19.2缺陷责任19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。19.2.2164n缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。19.3缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。19.4进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。19.5承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。19.6缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。19.7保修责任164n合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。20.保险20.1工程保险除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。20.2人员工伤事故的保险20.2.1承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.2.2发包人员工伤事故的保险发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3人身意外伤害险20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.4第三者责任险20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。164n20.5其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。20.6.2保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。20.6.3持续保险承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。20.6.4保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。20.6.5未按约定投保的补救（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。20.6.6报告义务当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。20.7风险责任的转移164n工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。21.不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。21.2不可抗力的通知21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；164n（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。21.3.3避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。21.3.4因不可抗力解除合同合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；164n（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书中所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。22.1.2对承包人违约的处理（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。22.1.3承包人违约解除合同监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。22.1.4合同解除后的估价、付款和结清（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。164n（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。22.1.5协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。22.2发包人违约22.2.1发包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；（2）发包人原因造成停工的；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；（5）发包人不履行合同约定其他义务的。22.2.2承包人有权暂停施工164n发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。22.2.3发包人违约解除合同（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。22.2.4解除合同后的付款因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：（1）合同解除日以前所完成工作的价款；（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。22.2.5解除合同后的承包人撤离因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。22.3第三人造成的违约164n在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。23.索赔23.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。23.2承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。164n23.3承包人提出索赔的期限23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。23.4发包人的索赔23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。24.争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。164n24.2友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。24.3争议评审24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。第2节专用合同条款164n专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：。1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称)。1.1.2.5分包人：不允许分包。1.1.2.6监理人：(填入监理人名称)。1.1.3工程和设备1.1.3.4单位工程：由发包人委托监理人，根据本合同工程内容按《水利水电工程施工质量评定规程》及有关规定，进行工程质量评定项目划分并报本工程质量监督部门认定的单位工程。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期：1年。1.4合同文件的优先顺序进人合同文件的各项文件及其优先顺序是：：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件（含招标文件）。1.6图纸和承包人文件164n1.6.1图纸的提供用于本合同工程项目施工的图纸，应在该项目工程施工前7天提供给承包人。监理人应向承包人提供3份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人盖章图纸，均为无效图纸。承包人在收到监理人按上述提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7～14天内书面通知监理人。若监理人确认需要做出修改或补充时，亦应在接件后7～14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。1.6.2承包人提供的文件1.6.2.1图纸和文件的提交计划承包人应在签署协议后7天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）按本合同规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。承包人提供给监理人所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。1.6.2.2施工总进度计划（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同第10.1款的规定，编制本工程施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在签收后7～14天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。（2）承包人编制的施工总进度应满足本合同关于工程开工日期及全部工程、单位工程和分部工程完工日期的规定。1.6.2.3施工总布置设计164n（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件报送监理人审批。监理人应在签收后7～14天内批复承包人。（2）承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应详细表述全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人征地规定的界限。（3）承包人应按本合同规定做好防洪安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围环境。1.6.2.4临时设施设计（1）承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前7天，将临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后7～14天内批复承包人。（2）承包人提交的临时设施设计应包括临时设计的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容：1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、停车场等的布置图。2）施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图。3）施工供水系统各施工区和生活区的用水量、施工供水布置图。4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图。5）施工通信和功能设计。6）各附属加工厂的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。7）各种仓库（包括油料等特殊材料仓库）和堆料场的储存容量选择及其布置图。8）各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准及其布置图。9）大型施工机械设备停放场。164n1.6.2.5施工方法和措施（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同规定的内容提交主要工程的施工方法和措施。（2）监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交分部工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置、施工工艺、施工程序、主要施工材料、设备和劳动力、质量检验和安全保护措施、施工进度计划等。1.6.3图纸的修改图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7～14天内签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。1.7联络承包人应根据发包人与监理人的要求，及时将有关文件送达发包人与监理人。1.8转让未经发包人批准，不允许全部或部分转移合同义务。2.发包人义务2.3提供施工场地本款约定为：2.3.1提供永久占地发包人负责建设场地和施工场地的征用、搬迁和移民安置。2.3.2提供临时占地临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道等。承包人应按发包人提供的临时用地范围进行临时设施的布置。4.承包人164n4.1承包人的一般义务4.1.10在合同工程施工期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从抗洪抢险的命令和统一调度指挥。由于承包人施工需要设置在坝区内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对防汛造成任何影响。4.3分包4.3.2未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。4.4联合体删去本款全文。4.5承包人项目经理补充下述条款：4.5.5签订合同时，项目经理的注册建造师证书及主要管理人员的资格证书等交由发包人保管，待本工程完工前一个月再返还。4.5.6开工后项目经理和技术负责人每月至少应在工地工作21日，其离开工地应经发包人及监理工程师同意，其他主要人员应确保工程施工期间90%的时间在工地现场工作。每月每人在工地的时间少于上述规定的时间一天，承包人应向发包人支付违约金￥2000.00元整。4.5.7项目经理和技术负责人离开施工现场，必须向发包人及监理工程师请假，得到批准后方可离开施工现场，否则，每次承包人须向发包人支付1000元的违约金。4.5.8如有特殊原因承包人确需更换项目经理或技术负责人时，应以文件的形式上报发包人批准，方可更换。如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，承包人应积极配合，提供新的合适人选，及时进场。无论出现以上任一种情况，承包人均应向发包人支付违约金￥20000.00元整。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人应负责本合同所需材料、设备的采购，164n且发包人有权参与采购。重要的机电设备应执行国家有关强制许可证制度。承包人在采购重要设备、材料时应会同发包人和监理人共同考察确定供应商。承包人应将材料和设备采购计划表在采购前15日内报送发包人及监理人审批，经审批同意后方可采购。发包人有权供应材料和设备，供应时按中标单位投标材料和设备价格供给。材料和工程设备进场前，承包人必须向监理人提交其负责提供的的相关质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。补充下述条款：5.1.4材料交货验收承包人提供的材料应按规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：(1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。(2)抽样检验：承包人应会同监理人按技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。监理人认为有必要时，可进行随机抽样检验。(3)承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。(4)材料验收：经鉴定合格的材料方可验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。5.1.5不合格材料的处理严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》第5.4条的规定处理。5.1.6材料的代用164n承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人应在工程开工3天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后3天内，将施工控制网资料报送监理人审批。8.2施工测量8.2.3若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，在经发包人审核批准后，可直接用于计量付款。8.2.4承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人必须按本合同规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后3天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪、防洪、救护、警报、治安管理等的安全措施。9.2.2补充：承包人在施工现场采取爆破等施工作业，除应按国家有关法律法规办理爆破安全许可证书及采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的系列问题由承包人自行解决。补充下述内容：164n9.2.8照明安全承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区足够的照明，其照明度应不低于有关规定。9.2.10接地及避雷装置凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置，并设立警示牌。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。9.2.11消防承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。9.2.12洪水和气象灾害的防护承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以保护工程和人员、财产的安全。9.2.13信号(1)承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：1)标准道路信号；2)报警信号；3)危险信号；4)安全信号；5)指示信号。(2)承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。9.4环境保护9.4.2环境保护措施计划164n承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：(1)施工弃渣的利用和堆放；(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；(3)防止饮用水污染措施；(4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；(6)完工后的场地清理。10.进度计划10.1合同进度计划承包人在工程开始前的3天向监理人报送进度计划，其内容和要求包括：(1)按合同计划要求，列出计划完成工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。(2)列出施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。(3)提出发包人提供施工图纸的计划要求。(4)列出施工的各工程项目的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。11.开工和竣工11.3发包人的工期延误由于发包人的原因造成工期延误的，发包人将只给予延长工期。11.4异常恶劣的气候条件遇不可抗力的超标准洪水，并导致连续3天以上无法正常施工，发包人同意延长工期。11.5承包人工期延误由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金：（1）逾期完工在15天以内的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金为人民币3000元/天；164n（2）逾期完工在15天～30天的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币5000元/天；（3）逾期完工在30天以上的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币10000元/天。逾期完工违约金最终的累计总金额不应超过合同价款的5%。11.6工期提前对提前完工的工程，发包人对项目经理单独进行奖励，具体数额由发包人视情况而定。13.工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量要求达到合格工程。15.变更15.4变更的估价原则在工程施工过程中，变更项目必须报有关部门评审确定单价和数量，否则，变更项目不予计算。变更议价原则：清单中有单价的执行清单单价，无单价的可执行近似项目的单价；无近似项目单价的项目执行现行定额及投标文件中的人工材料、机械等价格，以有关部门评审的最终单价为结算单价。15.6暂列金额本工程无暂列金。16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整本工程在合同执行期间，承包人采购的其他材料、设备不考虑调价，由承包人承担材料、设备价格变动的风险。16.2法律变化引起的价格调整只对税费产生的价格变化作调整，人工工资变化及机械台班费不作调整。164n（1）若在投标截止日前28天之后，国家规定的三税（营业税、城市维护建设税和教育费附加税）税率有变动，致使施工中的费用发生增减时，则应按这些增减金额调整合同价格（按规定计入施工管理费内的税金不调整）。若对具体调整额的计算有不同意见时，由监理人与发包人同承包人协商解决。(2）上述税费调整的执行日期按国家通知执行之日算起。价格款的计算应由承包人进行，并递交书面文件报送监理人审核，并同时将副本报送发包人。17.计量与支付17.1计量17.1.2计量方法17.1.2.1说明(1)所有工程项目的计量方法均应符合技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。(2)凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。(3)实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。17.1.2.2面积计量的计算结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示的现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。17.1.2.3体积计量的计算结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸进行计算。17.1.2.4长度计量的计算所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定外，应按平行结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。17.2预付款17.2.1预付款164n无17.2.3预付款的扣回与还清17.3工程进度付款付款方式：本项目无预付款，付款按进度支付，付款方式为：（1）工程完成合同额的50%，支付到有效合同价款的30%；（2）工程审计完成后28天内支付到审计价款的95%，剩余5%为保证金，质保期结束后一年内无息付清。17.4质量保证金17.4.1质保金为合同价的5%。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单竣工付款申请单一式5份。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单最终结算申请单一式5份。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形增加：（8）投标文件中确定的项目经理和技术负责人未按发包人要求的期限准时进场；承包人更换投标文件中确定的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等主要项目管理人员。22.1.3除保留原有条款内容外，增加以下内容：承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，视承包人违约，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理，由此引起的一切后果由承包人承担。164n第3节合同附件格式附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。4.工期：日历天。计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日。5.承包人项目经理：，技术负责人：。6.工程质量符合标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.本协议书一式份，合同双方各执份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日164n第五章工程量清单1．工程量清单说明1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸、工程勘察或踏勘情况等一起阅读和理解。1.2本工程量清单所列工程数量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算与支付的依据。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，以发包人、监理工程师、审计人员、承包人共同签证为准。1.3本工程量清单是根据招标文件、图纸以及有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制，并应与工程量清单填列说明中计量与支付条款结合起来理解或解释。工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。2．投标报价说明2.1工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：1.投标总价。2.投标总价表3.工程量清单报价表。4.工程单价汇总表。5.投标人采购主要材料价格表。6.总价承包项目分解表。7.工程单价计算表。2.2工程量清单报价表填写规定1.164n除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改工程量清单中的任何内容。投标人应认真审阅招标文件中所有投标须知、合同条款、技术标准和要求、规定格式、图纸并结合察看现场的情况综合考虑并认真填写工程量清单中所列的各工程细目的单价和合价。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价，招标人将不予接受。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它工程细目的单价和合价中。施工时，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。2.本工程采用固定综合单价（全费用）报价方式，投标人所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。投标报价单价应依据市场行情价（充分考虑材料价格变化因素）及本单位具体情况编制，应包括临时工程与设施、人工费、施工机械使用费、材料费、设备、运杂费、安装费、质检费、各项措施费、环保费、检验检测费、试验费、调试、试运行、缺陷修复费、保险费、管理费、利润、招标代理费、税金以及合同包含的所有风险、责任和义务等。3.参考定额及相关文件（包括但不仅限于以下要求）：山东省水利厅2000年《山东省水利水电建筑工程预算定额》、《山东省水利水电安装工程预算定额》及《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》及相关补充定额和编制办法。4.投标人关于质量、工期、服务、优惠条件等方面的承诺，凡涉及价格的优惠，一律在综合单价中体现，且只允许出现一个报价。5.在工程施工过程中，变更项目必须报有关部门评审确定单价和数量，否则，变更项目不予计算。变更议价原则：清单中有单价的执行清单单价，无单价的可执行近似项目的单价；无近似项目单价的项目执行上述定额及现行市场材料价格，计算的项目单价下浮10.5%为最高限价，以有关部门评审的最终单价为结算单价。6.投标金额（价格）均应以人民币表示。7.投标总价应按工程投标总价表合计金额填写。8.164n投标总价表中的工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件报价汇总表中的相应内容填写。9.工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按最终工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。10.工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；11.投标人应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；12.暂列金额的数量及拟用子目的说明：0。13.暂估价的数量及拟用子目的说明：0。14.材料执行现行市场价。★15.工程量清单中各分项清单子目合计计算结果均保留小数点后两位。3.其他说明3.1本项目设预算总控制价和分项预算控制价，投标人的投标总报价和分项报价均不得超过预算控制价，否则报价无效，作废标处理。3.2按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格[2003]857号规定工程类收费标准收取，中标人须交纳招标代理费，标准如下。招标代理服务收费标准服务类型费率中标金额（万元）工程招标100以下1.0%100-5000.7%500-10000.55%1000-50000.35%注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。东平县2018农田水利项目县一标段项目清单汇总表编号工程或费用名称工程量单位单价合价一主体工程投资　　1戴庙镇戴庙高效节水灌溉项目片区　　1.1董那里高效节水灌溉工程　　1.1.1管网及配套工程94.38km1.1.2Ⅰ-1型泵站2座1.1.3Ⅰ-2型泵站1座1.1.4Ⅰ-3型泵站1座164n1.1.5Ⅰ-4型泵站1座1.1.6Ⅰ-5型泵站1座1.1.7Ⅱ-1型泵站1座1.1.8Ⅱ-2型泵站1座1.1.9Ⅱ-3型泵站1座1.2小王高效节水灌溉工程　　1.2.1管网及配套工程10.8km1.2.2新打机井24眼一标段管网及配套工程清单明细表序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.管道开挖　　31.1.1　土方工程　　41.1.1.110172-20.6m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³724.68751.1.1.210476建筑物土石料回填(土料,松填)100m³实方594.40661.2　二.排气阀井（14座）　　71.2.1　土方工程　　81.2.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³0.18291.2.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.042101.2.2　砌筑工程　　111.2.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.105121.2.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.028131.2.3　混凝土工程　　141.2.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.014151.2.3.240288一般钢筋制作与安装t0.098161.3　三.给水栓保护装置　　171.3.1　混凝土管（内径0.3m，壁厚0.035m）个1651.000164n181.3.2　预制混凝土盖板个1651.000191.3.3　粉刷保护池、喷池编号个1651.000201.4　四.泄水阀井（203座）　　211.4.1　土方工程　　221.4.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³2.639231.4.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.609241.4.2　砌筑工程　　251.4.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³1.523261.4.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.406271.4.3　混凝土工程　　281.4.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.203291.4.3.240288一般钢筋制作与安装t1.421301.5　五.闸阀井（223座）　　311.5.1　土方工程　　321.5.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³17.049331.5.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方3.395341.5.2　砌筑工程　　351.5.2.130002人工铺筑碎石垫层100m³0.475361.5.2.230081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³2.403371.5.2.330088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积1.561381.5.3　混凝土工程　　391.5.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.374401.5.3.240288一般钢筋制作与安装t0.101411.6　六.管道镇墩　　164n421.6.140056{C20}墩{32.5MPa,≤40mm}100m³1.720431.7　管道穿沟(路)（119处）　　441.7.1　砌筑工程　　451.7.1.130084{M10}砖砌体(基础){32.5MPa水泥}100m³3.713461.7.2　混凝土工程　　471.7.2.140048{C15}垫层{32.5MPa,≤20mm}100m³0.214481.7.2.240288一般钢筋制作与安装t7.140523　第三部分金属结构设备及安装工程　　533.1　管材工程　　543.1.1　Φ315PVC管道购置及安装m8446.000553.1.2　Φ280PVC管道购置及安装m13181.000563.1.3　Φ200PVC管道购置及安装m2578.000573.1.4　Φ160PVC管道购置及安装m51847.000583.1.5　Φ110PVC管道购置及安装m18320.000593.2　管件工程　　603.2.1　阀门及法兰　　613.2.1.1　DN315闸阀购置及安装个8.000623.2.1.2　DN280闸阀购置及安装个9.000633.2.1.3　DN200闸阀购置及安装个3.000643.2.1.4　DN160闸阀购置及安装个109.000653.2.1.5　DN110闸阀购置及安装个94.000663.2.1.6　DN50排气阀购置及安装个14.000673.2.1.7　DN50泄水阀购置及安装个203.000164n683.2.1.8　安全阀购置及安装个14.000693.2.2　三通　　703.2.2.1　正三通Φ110*Φ110*Φ110购置及安装个586.000713.2.2.2　异径三通Φ160*Φ110*Φ160购置及安装个1065.000723.2.2.3　正三通Φ315*Φ315*Φ315购置及安装个2.000733.2.2.4　正三通Φ200*Φ200*Φ200购置及安装个1.000743.2.2.5　异径三通Φ280*Φ110*Φ280购置及安装个53.000753.2.2.6　异径三通Φ200*Φ160*Φ200购置及安装个9.000763.2.2.7　异径三通Φ200*Φ110*Φ200购置及安装个12.000773.2.2.8　异径三通Φ315*Φ160*Φ315购置及安装个40.000783.2.2.9　异径三通Φ280*Φ160*Φ280购置及安装个24.000793.2.2.10　异径三通Φ315*Φ110*Φ315购置及安装个16.000803.2.2.11　正三通Φ280*Φ280*Φ280购置及安装个1.000813.2.2.12　异径三通Φ280*Φ315*Φ280购置及安装个1.000823.2.3　弯头　　833.2.3.1　90°Φ315弯头个6.000843.2.3.2　90°Φ280弯头个9.000164n853.2.3.3　90°Φ200弯头个2.000863.2.4　异径接头　　873.2.4.1　异径接头Φ110*Φ50购置及安装个94.000883.2.4.2　异径接头Φ160*Φ50购置及安装个109.000893.3　Φ110给水栓购置及安装套1651.000903.4　移动式水表个16.000914　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅰ-1型泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811第一部分建筑工程21.1一.土石方工程31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³268.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³463.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³278.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³185.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³24.00081.2二.砌石.砌砖工程91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3三.混凝土及钢筋混凝土工程141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400164n151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³16.560251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³2.880261.3.1340058C25砼集水池墙体m³16.500271.3.1440040C25砼泵室底板m³34.660281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³6.080291.3.1640058C25砼泵室外墙m³18.440301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³0.510311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.170321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.530331.3.2040056C25砼镇墩m³2.080341.3.2140031流量计井m³6.690351.3.2240288一般钢筋制作与安装t6.333164n371.5五.其他工程381.5.1集水池钢管栏杆m12.000391.5.2泵室钢管栏杆m4.350401.5.3泵室钢制阶梯m2.200411.5.4泵房（6.0×6.0）㎡36.000421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡270.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡14.520452第二部分机电设备及安装工程462.1设备购置472.1.1双吸离心泵（Q=228-241m³/h,H=26-29m,P=30kW）台套2.000482.1.2水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台1.000492.1.3DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4配电设备套1.000512.1.5变频设备套1.000522.1.680型变压器台1.000532.1.7高压电缆m160.000542.1.8普通电缆（W-3×35+1×16）m100.000552.1.9手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10流量计套1.000572.2设备安装164n582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台2.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603第三部分金属结构设备及安装工程613.1设备购置623.1.1铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2拦污笼制作t0.200643.2设备安装653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066合计一标段高效节水灌溉工程—Ⅰ-2型泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³296.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³550.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³330.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³220.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³32.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060164n131.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³20.700251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³3.600261.3.1340058C25砼集水池墙体m³20.630271.3.1440040C25砼泵室底板m³45.140281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³7.880291.3.1640058C25砼泵室外墙m³21.760301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³1.010311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.690321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.840331.3.2040056C25砼镇墩m³2.080341.3.2140031流量计井m³12.950351.3.2240288一般钢筋制作与安装t8.114371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m15.000391.5.2　泵室钢管栏杆m6.330164n401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（8.3×6.0）㎡49.800421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡349.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡14.520452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=192-208m³/h,H=25-30m,P=30kW）台套3.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台2.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套2.000522.1.6　160型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m160.000542.1.8　普通电缆（W-3×35+1×16）m100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10　流量计套2.000572.2　设备安装　　582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台3.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.300643.2　设备安装　　653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅰ-3型泵站（单座）164n序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³296.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³550.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³330.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³220.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³32.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³20.700251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³3.600261.3.1340058C25砼集水池墙体m³20.6302740040C25砼泵室底板m³164n1.3.1445.140281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³7.880291.3.1640058C25砼泵室外墙m³21.760301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³1.010311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.690321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.840341.3.2140031流量计井m³13.680351.3.2240288一般钢筋制作与安装t8.185371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m15.000391.5.2　泵室钢管栏杆m6.330401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（8.3×6.0）㎡49.800421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡341.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡14.520452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=122-185m³/h,H=22-28m,P=30kW）台套3.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台2.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套3.000522.1.6　160型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m160.000542.1.8　普通电缆（W-3×35+1×16）m164n100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10　流量计套3.000572.2　设备安装　　582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台3.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.300643.2　设备安装　　653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅰ-4型泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³325.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³670.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³402.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³268.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³45.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　164n141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³24.840251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³4.320261.3.1340058C25砼集水池墙体m³24.750271.3.1440040C25砼泵室底板m³49.700281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³8.660291.3.1640058C25砼泵室外墙m³23.120301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³1.010311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.910321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³1.050331.3.2040056C25砼镇墩m³2.080341.3.2140031流量计井m³16.770351.3.2240288一般钢筋制作与安装t9.411371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m18.000391.5.2　泵室钢管栏杆m7.650401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（9.3×6.0）㎡55.800421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡164n390.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡15.520452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=176-228m³/h,H=24-29m,P=30kW）台套4.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台2.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套3.000522.1.6　200型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m220.000542.1.8　普通电缆（W-3×35+1×16）m100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10　流量计套3.000572.2　设备安装　　582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台4.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.400643.2　设备安装　　653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅰ-5型泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.11.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、m³164n10172-3Ⅱ类土)296.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³550.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³330.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³220.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³32.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³20.700251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³3.600261.3.1340058C25砼集水池墙体m³20.630271.3.1440040C25砼泵室底板m³45.140281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³7.880291.3.1640058C25砼泵室外墙m³21.760301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³1.010164n311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.690321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.840331.3.2040056C25砼镇墩m³3.880341.3.2140031流量计井m³6.690351.3.2240288一般钢筋制作与安装t7.590371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m15.000391.5.2　泵室钢管栏杆m6.330401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（8.3×6.0）㎡49.800421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡312.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡14.520452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=211m³/h,H=30m,P=30kW）台套3.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台2.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套1.000522.1.6　160型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m160.000542.1.8　普通电缆（W-3×35+1×16）m100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10　流量计套1.000572.2　设备安装　　582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台3.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000164n603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.300643.2　设备安装　　653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅱ-1型泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³233.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³387.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³232.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³155.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³17.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350164n221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³11.590251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³2.020261.3.1340058C25砼集水池墙体m³11.550271.3.1440040C25砼泵室底板m³26.880281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³4.750291.3.1640058C25砼泵室外墙m³15.760311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³0.900321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.320341.3.2140031流量计井m³6.260351.3.2240288一般钢筋制作与安装t4.802371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m8.400391.5.2　泵室钢管栏杆m3.150401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（4.8×5.4）㎡25.920421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡227.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡13.100452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=151m³/h,H=24m,P=30kW）台套1.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台1.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套1.000164n522.1.6　50型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m160.000542.1.8　普通电缆（W-3×25+1×16）m100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10　流量计套1.000572.2　设备安装　　582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台1.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.100643.2　设备安装　　653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅱ-2型泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³268.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³463.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³278.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³185.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³24.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3　　　164n三.混凝土及钢筋混凝土工程141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³18.610161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³2.180181.3.540104C25砼齿墙m³1.740191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.260201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.600211.3.840153C25砼机架桥板安装m³0.600221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³2.560231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³2.560241.3.1140040C25砼集水池底板m³19.440251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³3.360261.3.1340058C25砼集水池墙体m³16.500271.3.1440040C25砼泵室底板m³34.660281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³6.080291.3.1640058C25砼泵室外墙m³18.440301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³0.510311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.170321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.530331.3.2040056C25砼镇墩m³2.080341.3.2140031流量计井m³6.690351.3.2240288一般钢筋制作与安装t6.640371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m12.000391.5.2　泵室钢管栏杆m4.350401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（6.0×6.0）㎡36.000421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡278.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡16.540452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=212m³/h,H=24m,P=30kW）台套2.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台1.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000164n502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套1.000522.1.6　80型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m160.000542.1.8　普通电缆（W-3×35+1×16）m100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机80kN台1.000562.1.10　流量计套1.000572.2　设备安装　　　20521582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台2.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门2.0*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.200643.2　设备安装　　653.2.1312036小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t1.00066　合计　　一标段高效节水灌溉工程—Ⅱ-3型泵站投资（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³268.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³463.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³278.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³185.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³24.00081.2　二.砌石.砌砖工程　　91.2.130028M15浆砌块石挡墙m³6.600164n101.2.230046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³3.000111.2.330028M15浆砌块石节制闸挡墙m³10.900121.2.430046cM15浆砌粗料石挡墙镶面m³5.060131.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　141.3.140102C25砼挡墙基础m³5.400151.3.240102C25砼节制闸挡墙基础m³14.270161.3.340105砌体压顶混凝土m³1.390171.3.440038C25砼护底m³1.480181.3.540104C25砼齿墙m³1.280191.3.640081C25砼机架桥柱m³1.010201.3.740127C25砼机架桥板预制m³0.350211.3.840152C25砼机架桥板安装m³0.350221.3.940127C25砼附桥盖板预制m³1.760231.3.1040153C25砼附桥盖板安装m³1.760241.3.1140040C25砼集水池底板m³16.560251.3.1240048C15砼集水池底板垫层m³2.880261.3.1340058C25砼集水池墙体m³16.500271.3.1440040C25砼泵室底板m³34.660281.3.1540048C15砼泵室底板垫层m³6.080291.3.1640058C25砼泵室外墙m³18.440301.3.1740057C25素砼泵室隔墙m³0.510311.3.1840044C25砼泵室人行道板m³1.170321.3.1940104C25砼泵室水泵基座m³0.530341.3.2140031流量计井m³10.080351.3.2240288一般钢筋制作与安装t6.620371.5　五.其他工程　　381.5.1　集水池钢管栏杆m12.000391.5.2　泵室钢管栏杆m4.350164n401.5.3　泵室钢制阶梯m2.200411.5.4　泵房（6.0×6.0）㎡36.000421.5.550001普通标准钢模板(一般部位)㎡284.000431.5.640287聚乙烯闭孔泡沫板㎡14.520452　第二部分机电设备及安装工程　　462.1　设备购置　　472.1.1　双吸离心泵（Q=214、225m³/h,H=28、29m,P=30kW）台套2.000482.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台1.000492.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000502.1.4　配电设备套1.000512.1.5　变频设备套2.000522.1.6　80型变压器台1.000532.1.7　高压电缆m160.000542.1.8　普通电缆（W-3×35+1×16）m100.000552.1.9　手动螺杆式启闭机50kN台1.000562.1.10　流量计套2.000572.2　设备安装　　582.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台2.000592.2.2311036手摇式小型螺杆启闭机安装台1.000603　第三部分金属结构设备及安装工程　　613.1　设备购置　　623.1.1　铸铁闸门1.2*1.6扇1.000633.1.2　拦污笼制作t0.200643.2　设备安装　　653.2.1312035小型铸铁闸门安装(每扇闸门自重≤1t)t0.96066　合计　　一标段小王高效节水灌溉工程—管网及配套工程序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)164n1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.管道开挖　　31.1.1　土方开挖　　41.1.1.110172-20.6m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³54.00051.1.1.210476建筑物土石料回填(土料,松填)100m³实方54.00061.2　二.给水栓保护装置　　71.2.1　混凝土管（内径0.3m，壁厚0.035m）个192.00081.2.2　预制混凝土盖板个192.00091.2.3　粉刷保护池、喷池编号个192.000101.3　三.泄水阀井（24座）　　111.3.1　土方工程　　121.3.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³0.312131.3.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.072141.3.2　砌筑工程　　151.3.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.180161.3.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.048171.3.3　混凝土工程　　181.3.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.024191.3.3.240288一般钢筋制作与安装t0.168201.4　四.管道镇墩　　211.4.140056{C20}墩{32.5MPa,≤40mm}100m³0.031273　第三部分金属结构设备及安装工程　　283.1　Φ110PVC（0.6MPa）管道购置及安装m10800.000293.2　异径接头Φ110*Φ50购置及安装个24.000303.3　DN50泄水阀购置及安装个24.000164n313.4　正三通Φ110*Φ110*Φ110购置及安装个192.000323.5　Φ110给水栓购置及安装套192.00033　合计　　一标段小王高效节水灌溉工程—新打机井工程（单眼）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.成井工程(1个，共33个)　　31.1.1　农用井成孔——松散层Ⅰ类,孔径650~700mm10m8.00041.1.2　农用井井管安装——钢筋混凝土管,井管内径350~400mm10m8.00051.1.3660092农用井填封——透水层,孔径500~550mm10m3.00061.1.4660098农用井填封——非透水层,孔径500~550mm10m5.00071.1.5　农用井洗井——抽水洗井,井管内径350~400mm10m8.00081.2　二.新建机井房(1个，共33个)　　91.2.1　新建井房㎡7.400142　第二部分机电设备及安装工程　　152.1　200QJ32-39/3-5.5潜水电泵购置、安装（含泵管、电缆等）台1.000162.2　VLV22-3×16+1×10铝芯聚氯乙烯绝缘铠装电力电缆购置、埋设（含电缆镇墩）m200.000172.3　水电双计控制系统套1.000183　第三部分金属结构设备及安装工程　　193.1　DN80钢弯头（含法兰）购置及安装个1.000203.2　DN80逆止阀购置及安装个1.000213.3　DN32进排气阀购置及安装个1.000164n22　合计　　　东平县2018农田水利项目县二标段汇总表编号工程或费用名称工程量单位单价合价2旧县乡高效节水灌溉项目片区　　2.1屯村北高效节水灌溉工程　　2.1.1管网及配套工程9.35km2.1.2屯村铺北泵站1座2.1.3蓄水池4座2.2屯村铺南-王古店高效节水灌溉工程　　2.2.1管网及配套工程37.85km2.2.2屯村铺南泵站1座2.2.3王古店四村泵站1座2.2.4王古店五村泵站1座2.2.5蓄水池12座合计　　二标段旧县乡屯村北高效节水灌溉工程—管网及配套工程清单序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.管道开挖　　31.1.1　土方工程　　41.1.1.110172-20.6m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³65.44351.1.1.210476建筑物土石料回填(土料,松填)100m³实方52.35461.2　二.排气阀井（1座）　　71.2.1　土方工程　　81.2.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³0.01391.2.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.003101.2.2　砌筑工程　　111.2.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.008121.2.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}0.002164n100㎡砌体表面积131.2.3　混凝土工程　　141.2.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.001151.2.3.240288一般钢筋制作与安装t0.007161.3　三.给水栓保护装置　　171.3.1　混凝土管（内径0.3m，壁厚0.035m）个106.000181.3.2　预制混凝土盖板个106.000191.3.3　粉刷保护池、喷池编号个106.000201.4　四.泄水阀井（32座）　　211.4.1　土方工程　　221.4.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³0.416231.4.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.096241.4.2　砌筑工程　　251.4.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.240261.4.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.064271.4.3　混凝土工程　　281.4.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.032291.4.3.240288一般钢筋制作与安装t0.224301.5　五.闸阀井（41座）　　311.5.1　土方工程　　321.5.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³3.135331.5.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.624341.5.2　砌筑工程　　351.5.2.130002人工铺筑碎石垫层100m³0.087164n361.5.2.230081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.442371.5.2.330088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.287381.5.3　混凝土工程　　391.5.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.069401.5.3.240288一般钢筋制作与安装t0.019411.6　六.管道镇墩　　421.6.140056{C20}墩{32.5MPa,≤40mm}100m³0.179431.7　管道穿沟(路)（30处）　　441.7.1　砌筑工程　　451.7.1.130084{M10}砖砌体(基础){32.5MPa水泥}100m³0.315461.7.2　混凝土工程　　471.7.2.140048{C15}垫层{32.5MPa,≤20mm}100m³0.018481.7.2.240288一般钢筋制作与安装t0.606523　第三部分金属结构设备及安装工程　　533.1　管材工程　　543.1.1　Φ315PE100管（1.25Mpa）购置及安装m2267.000553.1.2　Φ140PE80管（0.6Mpa）购置及安装m1941.000563.1.3　Φ110PE80管（0.6Mpa）购置及安装m5141.000573.2　管件工程　　583.2.1　阀门及法兰　　593.2.1.1　DN315闸阀购置及安装个5.000603.2.1.2　DN140闸阀购置及安装个4.000613.2.1.3　DN110闸阀购置及安装个32.000164n623.2.1.4　DN32排气阀购置及安装个1.000633.2.1.5　DN63泄水阀购置及安装个32.000643.2.1.6　安全阀购置及安装个1.000653.2.2　三通　　663.2.2.1　正三通Φ110*Φ110*Φ110购置及安装个106.000673.2.2.2　正三通Φ315*Φ315*Φ315购置及安装个2.000683.2.2.3　异径三通Φ140*Φ110*Φ140购置及安装个25.000693.2.3　异径接头　　703.2.3.1　异径接头Φ110*Φ63购置及安装个32.000713.3　Φ110给水栓购置及安装套106.000723.4　移动式水表个4.00073　合计　　　二标段旧县乡屯村北高效节水灌溉工程—泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-3土方开挖m³119.80041.1.1.110172-3土方回填m³119.80051.1.210486土方压实m³119.80061.2　二.砌石.砌砖工程　　71.2.130159挖掘机拆除房屋m³砌体方73.92081.2.230159挖掘机拆除井圈及盖板m³18.96091.2.3　新建泵房㎡32.400101.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　111.3.140127预制C25混凝土盖板m³0.890121.3.240148预制C25混凝土盖板安装m³0.890164n131.3.340058C25砼大口井井圈m³3.700141.3.440056C25砼镇墩m³0.720151.3.540056C25砼支墩m³0.020161.3.640288一般钢筋制作与安装t0.280171.3.750001普通标准钢模板(一般部位)㎡23.020191.5　五.其他工程　　201.5.1　大口井清洗个1.000211.5.2　#32c槽钢购置安装m10.500221.5.3　DN200钢套管购置安装m0.250231.5.4　DN400钢套管购置安装m0.750241.5.5　30°DN300钢制弯头购置安装个2.000251.5.6　DN150钢管购置安装m2.500261.5.7　DN300钢管购置安装m16.100271.5.8　DN300法兰购置安装套5.000281.5.9　DN150法兰购置安装套2.000291.5.10　DN150/300钢制同心异径管购置安装个1.000301.5.11　DN300伸缩节购置安装个1.000311.5.12　DN300闸阀购置安装个1.000321.5.13　DN300缓闭逆止阀购置安装个1.000331.5.14　超声波流量计及设备井个1.000352　第二部分机电设备及安装工程　　372.2　设备购置安装　　382.2.1　75kw长轴水泵购置安装（Q=207m³/h,H=67m）台1.000392.2.2　配电设备套1.000402.2.3　变频设备购置安装套1.000412.2.4　电缆购置铺设(VV-3*35+1*16)m100.000422.2.5　电机防护罩个1.00043　合计　　二标段旧县乡屯村北高效节水灌溉工程—蓄水池工程（单座）164n序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.120001石方开挖m³136.28941.1.210490建筑物土石料回填压实m³实方67.00051.2　二.砌石.砌砖工程　　61.2.130081阀门井M15砖砌井壁m³4.58571.2.230090砌体砂浆抹立面(平均厚2cm)㎡20.20081.2.330092砌体砂浆抹面(每增减厚1cm)㎡20.20091.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　101.3.140058C25砼池壁m³24.480111.3.240039C25砼池底m³12.760121.3.340048C15砼垫层m³5.104131.3.440104C25素砼m³0.134141.3.540044阀门井C25砼盖板m³1.335151.3.640038阀门井C25砼底板m³0.436161.3.740048阀门井C15砼垫层m³0.238171.3.840288一般钢筋制作与安装t3.289181.3.940287聚乙烯闭孔泡沫板㎡3.360201.5　五.其他工程　　211.5.150001普通标准钢模板(一般部位)㎡170.300221.5.2　dn160钢管购置安装m3.000231.5.3　dn300钢管购置安装m2.500241.5.4　dn600钢筋砼管购置安装m0.300251.5.5　dn400钢套管购置安装m0.300261.5.6　dn200钢套管购置安装m0.300271.5.7　dn160弯头购置安装个1.000281.5.8　dn160闸阀购置安装个1.000291.5.9　dn300闸阀购置安装个1.000301.5.10　拦污栅制作及安装个1.00031　合计　　二标段旧县乡屯村铺南-王古店高效节水灌溉工程—管网及配套工程序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.管道开挖　　31.1.1　土方工程　　41.1.1.110172-20.6m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³271.348164n51.1.1.210476建筑物土石料回填(土料,松填)100m³实方217.07861.2　二.排气阀井（4座）　　71.2.1　土方工程　　81.2.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³0.05291.2.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.012101.2.2　砌筑工程　　111.2.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.030121.2.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.008131.2.3　混凝土工程　　141.2.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.004151.2.3.240288一般钢筋制作与安装t0.028161.3　三.给水栓保护装置　　171.3.1　混凝土管（内径0.3m，壁厚0.035m）个479.000181.3.2　预制混凝土盖板个479.000191.3.3　粉刷保护池、喷池编号个479.000201.4　四.泄水阀井（103座）　　211.4.1　土方工程　　221.4.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³1.339231.4.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.309241.4.2　砌筑工程　　251.4.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.773261.4.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.206271.4.3　混凝土工程　　281.4.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.103291.4.3.240288一般钢筋制作与安装t0.721164n301.5　五.闸阀井（130座）　　311.5.1　土方工程　　321.5.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³9.939331.5.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方1.979341.5.2　砌筑工程　　351.5.2.130002人工铺筑碎石垫层100m³0.277361.5.2.230081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³1.400371.5.2.330088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.910381.5.3　混凝土工程　　391.5.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.218401.5.3.240288一般钢筋制作与安装t0.059411.6　六.管道镇墩　　421.6.140056{C20}墩{32.5MPa,≤40mm}100m³0.681431.7　管道穿沟(路)（30处）　　441.7.1　砌筑工程　　451.7.1.130084{M10}砖砌体(基础){32.5MPa水泥}100m³0.630461.7.2　混凝土工程　　471.7.2.140048{C15}垫层{32.5MPa,≤20mm}100m³0.036481.7.2.240288一般钢筋制作与安装t1.211523　第三部分金属结构设备及安装工程　　533.1　管材工程　　543.1.1　Φ315PE100管（1.25Mpa）购置及安装m7504.000553.1.2　Φ160PE80管（0.6Mpa）购置及安装m3435.000563.1.3　Φ180PE80管（0.6Mpa）购置及安装m3943.000164n573.1.4　Φ110PE80管（0.6Mpa）购置及安装m22967.000583.2　管件工程　　593.2.1　阀门及法兰　　603.2.1.1　DN315闸阀购置及安装个14.000613.2.1.2　DN180闸阀购置及安装个6.000623.2.1.3　DN160闸阀购置及安装个7.000633.2.1.4　DN110闸阀购置及安装个103.000643.2.1.5　DN32排气阀购置及安装个4.000653.2.1.6　DN63泄水阀购置及安装个103.000663.2.1.7　安全阀购置及安装个4.000673.2.2　三通　　683.2.2.1　正三通Φ110*Φ110*Φ110购置及安装个479.000693.2.2.2　正三通Φ315*Φ315*Φ315购置及安装个4.000703.2.2.3　异径三通Φ160*Φ110*Φ160购置及安装个37.000713.2.2.4　异径三通Φ180*Φ110*Φ180购置及安装个45.000723.2.3　异径接头　　733.2.3.1　异径接头Φ110*Φ63购置及安装个103.000743.3　Φ110给水栓购置及安装套479.000753.4　移动式水表个17.00076　合计　　　二标段旧县乡屯村铺南-王古店高效节水灌溉工程—屯村铺南泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)12345678164n11　第一部分建筑工程　　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)m³248.00041.1.210172-31.0m³挖掘机挖土回填(Ⅰ、Ⅱ类土)m³174.00051.1.310490履带拖拉机压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³104.00061.1.410494振动碾压实(土料,干密度≤16.67kN/m³)m³70.00071.1.510502机械压实灰土垫层(蛙式打夯机压实,灰：土,3：7)m³30.00091.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　101.3.140040C25砼泵室底板m³34.660111.3.240048C15砼泵室底板垫层m³6.080121.3.340058C25砼泵室外墙m³18.440131.3.440057C25素砼泵室隔墙m³0.510141.3.540044C25砼泵室人行道板m³1.170151.3.640104C25砼泵室水泵基座m³0.530161.3.740056C25砼镇墩m³2.080171.3.840031流量计井m³6.690181.3.940288一般钢筋制作与安装t3.904201.5　五.其他工程　　211.5.1　泵室钢管栏杆m4.350221.5.2　泵室钢制阶梯m2.200231.5.3　泵房（6.0×6.0）㎡36.000241.5.450001普通标准钢模板(一般部位)㎡139.000262　第二部分机电设备及安装工程　　272.1　设备购置　　282.1.1　双吸离心泵（Q=153m³/h,H=34m,P=30kW）台套2.000292.1.2　水环真空泵（0.8m³/min,P=2.2kW）台1.000302.1.3　DQX型潜水泵（Q=3.3m³/h,H=5m,P=0.37kW）台1.000312.1.4　配电设备套1.000322.1.5　变频设备套1.000332.1.6　普通电缆（W-3×35+1×16）m164n100.000342.1.7　流量计套1.000352.2　设备安装　　362.2.1305001水泵安装(设备自重1t)台2.000373　第三部分金属结构设备及安装工程　　383.1　设备购置　　393.1.1　拦污笼制作与安装t0.20040　合计　　二标段旧县乡屯村铺南-王古店高效节水灌溉工程—王古店四村泵站工程（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-3土方开挖m³71.40041.1.1.110172-3土方回填m³71.40051.1.210486土方压实m³71.40061.2　二.砌石.砌砖工程　　71.2.130159挖掘机拆除房屋m³砌体方36.96081.2.230159挖掘机拆除井圈及盖板m³18.96091.2.3　新建泵房及配电室㎡32.400101.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　111.3.140127预制C25混凝土盖板m³0.890121.3.240148预制C25混凝土盖板安装m³0.890131.3.340058C25砼大口井井圈m³3.700141.3.440056C25砼镇墩m³0.720151.3.540056C25砼支墩m³0.020161.3.640288一般钢筋制作与安装t0.280171.3.750001普通标准钢模板(一般部位)㎡23.020191.5　五.其他工程　　201.5.1　大口井清洗个1.000211.5.2　#32c槽钢购置安装m10.500221.5.3　DN200钢套管购置安装m0.250231.5.4　DN400钢套管购置安装m0.750164n241.5.5　30°DN300钢制弯头购置安装个2.000251.5.6　DN150钢管购置安装m2.500261.5.7　DN300钢管购置安装m16.100271.5.8　DN300法兰购置安装套5.000281.5.9　DN150法兰购置安装套2.000291.5.10　DN150/300钢制同心异径管购置安装个1.000301.5.11　DN300伸缩节购置安装个1.000311.5.12　DN300闸阀购置安装个1.000321.5.13　DN300缓闭逆止阀购置安装个1.000331.5.14　超声波流量计及设备井个1.000352　第二部分机电设备及安装工程　　372.2　设备购置安装　　382.2.1　75kw长轴水泵购置安装（Q=186m³/h,H=73m）台1.000392.2.2　配电设备套1.000402.2.3　变频设备购置安装套1.000412.2.4　电缆购置铺设(VV-3*35+1*16)m100.000422.2.5　电机防护罩个1.00043　合计　　二标段旧县乡屯村铺南-王古店高效节水灌溉工程—王古店五村泵站（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.110172-3土方开挖m³71.41041.1.1.110172-3土方回填m³71.41051.1.210486土方压实m³71.41061.2　二.砌石.砌砖工程　　164n71.2.130159挖掘机拆除房屋m³砌体方36.96081.2.230159挖掘机拆除井圈及盖板m³18.96091.2.3　新建泵房及配电室㎡32.400101.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　111.3.140127预制C25混凝土盖板m³0.890121.3.240148预制C25混凝土盖板安装m³0.890131.3.340058C25砼大口井井圈m³3.700141.3.440056C25砼镇墩m³0.720151.3.540056C25砼支墩m³0.020161.3.640288一般钢筋制作与安装t0.280171.3.750001普通标准钢模板(一般部位)㎡23.020191.5　五.其他工程　　201.5.1　大口井清洗个1.000211.5.2　#32c槽钢购置安装m10.500221.5.3　DN200钢套管购置安装m0.250231.5.4　DN400钢套管购置安装m0.750241.5.5　30°DN300钢制弯头购置安装个2.000251.5.6　DN150钢管购置安装m2.500261.5.7　DN300钢管购置安装m16.100271.5.8　DN300法兰购置安装套5.000281.5.9　DN150法兰购置安装套2.000291.5.10　DN150/300钢制同心异径管购置安装个1.000301.5.11　DN300伸缩节购置安装个1.000311.5.12　DN300闸阀购置安装个1.000321.5.13　DN300缓闭逆止阀购置安装个1.000331.5.14　超声波流量计及设备井个1.000352　第二部分机电设备及安装工程　　372.2　设备购置安装　　382.2.1　45kw长轴水泵购置安装（Q=103m³/h,H=70m）台1.000164n392.2.2　配电设备套1.000402.2.3　变频设备购置安装套1.000412.2.4　电缆购置铺设(VV-3*25+1*16)m100.000422.2.5　电机防护罩个1.00043　合计　　二标段旧县乡屯村铺南-王古店高效节水灌溉工程—蓄水池工程（单座）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.土石方工程　　31.1.120001石方开挖m³136.28941.1.210490建筑物土石料回填压实m³实方67.00051.2　二.砌石.砌砖工程　　61.2.130081阀门井M15砖砌井壁m³4.58571.2.230090砌体砂浆抹立面(平均厚2cm)㎡20.20081.2.330092砌体砂浆抹面(每增减厚1cm)㎡20.20091.3　三.混凝土及钢筋混凝土工程　　101.3.140058C25砼池壁m³24.480111.3.240039C25砼池底m³12.760121.3.340048C15砼垫层m³5.104131.3.440104C25素砼m³0.134141.3.540044阀门井C25砼盖板m³1.335151.3.640038阀门井C25砼底板m³0.436161.3.740048阀门井C15砼垫层m³0.238171.3.840288一般钢筋制作与安装t3.289181.3.940287聚乙烯闭孔泡沫板㎡3.360201.5　五.其他工程　　211.5.150001普通标准钢模板(一般部位)㎡170.300221.5.2　dn160钢管购置安装m3.000231.5.3　dn300钢管购置安装m2.500241.5.4　dn600钢筋砼管购置安装m0.300251.5.5　dn400钢套管购置安装m0.300261.5.6　dn200钢套管购置安装m0.300164n271.5.7　dn160弯头购置安装个1.000281.5.8　dn160闸阀购置安装个1.000291.5.9　dn300闸阀购置安装个1.000301.5.10　拦污栅制作及安装个1.00031　合计　　　东平县2018年农田水利项目县三标段汇总表编号工程或费用名称工程量单位单价合价3州城街道高效节水灌溉项目片区　　　191.23.1纸坊高效节水灌溉工程　　　191.23.1.1管网及配套工程17.55km　54.493.1.2新打机井9眼4185649.23.1.3维修机井30眼2916887.5三标段州城街道纸坊高效节水灌溉工程—管网及配套工程序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.管道开挖　　31.1.1　土方开挖　　41.1.1.110172-20.6m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³87.75051.1.1.210476建筑物土石料回填(土料,松填)100m³实方87.75061.2　二.给水栓保护装置　　71.2.1　混凝土管（内径0.3m，壁厚0.035m）个312.00081.2.2　预制混凝土盖板个312.00091.2.3　粉刷保护池、喷池编号个312.000101.3　三.泄水阀井（39座）　　111.3.1　土方工程　　121.3.1.110172-31.0m³挖掘机挖一般土(Ⅰ、Ⅱ类土)100m³0.507131.3.1.210477建筑物土石料回填(土料夯填)100m³实方0.117164n141.3.2　砌筑工程　　151.3.2.130081{M10}砖砌体(外墙){32.5MPa水泥}100m³0.293161.3.2.230088{M10}砌体砂浆勾缝(立面){32.5MPa水泥}100㎡砌体表面积0.078171.3.3　混凝土工程　　181.3.3.140129{C25}预制混凝土盖板{42.5MPa,≤40mm}100m³0.039191.3.3.240288一般钢筋制作与安装t0.273201.4　四.管道镇墩　　211.4.140056{C20}墩{32.5MPa,≤40mm}100m³0.051273　第三部分金属结构设备及安装工程　　283.1　Φ110PVC（0.6MPa）管道购置及安装m17550.000293.2　异径接头Φ110*Φ50购置及安装个39.000303.3　DN50泄水阀购置及安装个39.000313.4　正三通Φ110*Φ110*Φ110购置及安装个312.000323.5　Φ110给水栓购置及安装套312.00033　合计　　三标段州城街道纸坊高效节水灌溉工程—新打机井工程（单眼）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.成井工程(1个，共33个)　　31.1.1　农用井成孔——松散层Ⅰ类,孔径650~700mm10m8.00041.1.2　农用井井管安装——钢筋混凝土管,井管内径350~400mm10m8.00051.1.3660092农用井填封——透水层,孔径500~550mm10m3.000164n61.1.4660098农用井填封——非透水层,孔径500~550mm10m5.00071.1.5　农用井洗井——抽水洗井,井管内径350~400mm10m8.00081.2　二.新建机井房(1个，共33个)　　91.2.1　新建井房㎡7.400142　第二部分机电设备及安装工程　　152.1　200QJ32-39/3-5.5潜水电泵购置、安装（含泵管、电缆等）台1.000162.2　VLV22-3×16+1×10铝芯聚氯乙烯绝缘铠装电力电缆购置、埋设（含电缆镇墩）m200.000172.3　水电双计控制系统套1.000183　第三部分金属结构设备及安装工程　　193.1　DN80钢弯头（含法兰）购置及安装个1.000203.2　DN80逆止阀购置及安装个1.000213.3　DN32进排气阀购置及安装个1.00022　合计　　三标段州城街道纸坊高效节水灌溉工程—改造机井工程（单眼）序号项目编号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)价值(元)1234567811　第一部分建筑工程　　21.1　一.成井工程(1个，共30个)　　31.1.1　农用井井管安装——钢筋混凝土管,井管内径350~400mm10m2.00041.1.2660092农用井填封——透水层,孔径500~550mm10m1.00051.1.3660098农用井填封——非透水层,孔径500~550mm10m1.00061.1.4　农用井洗井——抽水洗井,井管内径350~400mm10m8.00071.2　　　164n二.新建机井房(1个，共30个)81.2.1　新建井房㎡7.400132　第二部分机电设备及安装工程　　142.1　200QJ32-39/3-5.5潜水电泵购置、安装（含泵管、电缆等）台1.000152.2　VLV22-3×16+1×10铝芯聚氯乙烯绝缘铠装电力电缆购置、埋设（含电缆镇墩）m200.000162.3　水电双计控制系统套1.000173　第三部分金属结构设备及安装工程　　183.1　DN80钢弯头（含法兰）购置及安装个1.000193.2　DN80逆止阀购置及安装个1.000203.3　DN32进排气阀购置及安装个1.00021　合计　　164n投标报价格式如下：投标总价(项目名称)项目编号：投标总价人民币(大写)：万元(¥)：万元164n1、工程项目总价表工程名称：序号工程名称金额（元）备注1工程量清单项目合计（A）1.11.21.3......23投标单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日164n2、工程量清单报价表工程名称：序号编号定额编号工程名称单位数量综合单价(元)合计(元)投标单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日164n3、工程单价分析表项目名称：单价：序号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）备注1直接费1.1基本直接费1.1.1人工费1.1.2材料费(1)(2):1.1.3机械使用费(1)(2):1.2其它直接费2间接费3企业利润5税金合计投标单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日164n4、主要材料、设备价格汇总表工程名称：序号材料名称规格型号计量单位预算价格(元)备注投标单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日164n5、总价承包项目分解表工程名称：序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）说明投标单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日164n第六章图纸图纸（另附）164n第七章技术标准和要求164n7.1总体标准1、技术要求：（1）本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。（2）根据工程设计要求，该项工程项目所使用材料及半成品必须达到建设工程准用条件，且达到合格标准，有强制标准的必须达到强制标准。（3）材料要求：建设单位为了确保施工工程质量，对材料可随时抽验，除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的材料的采购、施工、检测验收、运输和保管。但承包人采购的材料需经发包人认可后方可采购，且所采购材料需经发包人和监理工程师检验后方可使用。（4）如材料要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料。（5）本项目混凝土为现场搅拌。（6）项目符合以下标准：1）《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99；2）《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999；3）《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2006；4）《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006；5）《农田排水工程技术规范》SL4-2013；6）《农田灌溉水质标准》GB5084-2005；7）《机井技术规范》GB/T50625-2010；8）《防洪标准》GB50201-94；9）《水利工程水利计算规范》SL104-95；10）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；11）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；12）《水工混凝土结构设计规范》（SL/T191-2008）；164n13）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；14)《公路桥涵设计通用规范》（JTG60-2004）；15)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007)；16）《山东省小型农田水利工程建设技术手册》。（7）本次规划建设内容主要包括小水源工程和高效节水灌溉工程。建设高效节水灌溉面积2.2715万亩，全部为高效节水灌溉工程灌溉。2018年度发展管道输水灌溉工程2.2715万亩。新打机井33眼（80m深管井）、维修机井30眼（80m深管井），新建、改建大口井、泵站13座，新建蓄水池16座，铺设管道179.56km，安装出水口2740个。主要工程量：土方13.53万m³，砌石、砌砖0.144万m³，混凝土和钢筋混凝土0.29万m³。164n第八章投标文件格式164n（项目名称）投标文件投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日176n目录唱标函一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、原件的复印件十、政府采购诚信承诺书176n唱标函项目名称：投标单位工程名称投标总报价（四舍五入保留至元）大写：小写：工期日历天质量目标项目经理姓名：专业：级别：证号：对招标文件的认同程度注：1、本表放在投标文件第一页。2、本唱标函除在投标文件中体现外，还需单独制作两份，单独密封在一个信封内，唱标时用。投标单位（盖章）：法定代表人：日期：年月日176n一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1、我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，项目经理，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4、如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6、（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日注：此页放在投标文件第一页176n（二）投标函附录项目名称：第标段序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：2工期1.1.4.3天数：170日历天3缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.5一年4分包4.3不允许5误期违约金额11.5见合同专用条款6误期赔偿费限额11.5合同价款的5%7提前工期奖11.6无8施工总工期170日历天9质量标准13.1.1合格10预付款金额17.2.1无11预付款支付担保17.2.1无…………176n二、法定代表人身份证明单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件投标人：（盖章）日期：年月日176n三、授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代表人无转委托权，特此委托。代理人身份证复印件代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日176n四、投标保证金1）投标人参与本次投标须提交的投标担保形式为投标保证金；2）投标保证金应通过在中华人民共和国境内注册经营的银行以银行电汇形式缴纳，且必须以“投标人名义”从其基本账户直接转入到指定账户；3）应附上投标保证金交纳的证明及基本账户开户许可证复印件。176n五、已标价工程量清单（执行第五章4.投标报价格式）176n六、施工组织设计1、投标人编制施工组织设计时的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点、关键工序、复杂环节提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本项目的主要施工设备表附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表176n附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注176n附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注176n附表三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。190n附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间190n七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险190n（二）主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话190n承诺书（采购人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人（注册建造师或项目经理证）（项目负责人姓名）现阶段未担任任何建设工程施工项目（含预中标项目）的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假行为所引起的一切法律后果。如有虚假，自愿接受招投标行政主管部门相应处理和处罚，并将我方不诚信行为信息记入诚信记录或通过相关网站等媒体向社会公布。特此承诺供应商名称（公章）：法定代表人或其授权代表（签字）：年月日190n八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。190n（二）近3年财务状况表（近3年指2014、2015年、2016年）财务状况表名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润……注：按投标人须知前附表规定的年限提供经审计的财务报表。190n（三）近3年完成的类似项目情况表（近3年指2015年1月1日至投标截止日）合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。190n（四）正在施工的和新承接的类似项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。190n（五）近2年发生的诉讼及仲裁情况（近2年指2016年1月1日至投标截止日）序号诉讼及仲裁内容诉讼及仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。190n（六）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料1、依法缴纳税收的证明材料是指投标单位税务登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。2、社会保障资金证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。190n九、原件的复印件序号名称备注1营业执照2资质证书3安全生产许可证4基本帐户开户许可证及保证金缴纳证明5委托委托书、代理人身份证、社会养老保险主管部门出具的养老保险证明6项目负责人的注册建造师证及安全考核合格证B证7无行贿犯罪记录查询结果告知函8山东省水利厅出具的农民工工资支付担保缴纳收据9技术负责人职称证、社保证明材料10施工管理人员岗位资格证、社保证明材料须提供水利部门颁发的有效证件11安全管理人员（专职安全生产管理人员）岗位资格证、社保证明材料、安全生产考核合格证须提供水利部门颁发的有效证件12质量管理人员岗位资格证、社保证明材料须提供水利部门颁发的有效证件13材料管理人员岗位资格证、社保证明材料须提供水利部门颁发的有效证件14造价员管理人员岗位资格证、社保证明材料须提供水利部门颁发的有效证件15财务负责人职称证、社保证明材料具备会计师相关职称16通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图。17信用评级等级（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）如有18安全生产标准化（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）如有19近3年具有类似工程项目（农田水利）施工业绩（以合同原件为准）如有20财务报表（2014年、2015年、2016年）如有21省工商局重合同守信用证书如有22招标文件要求得其他资料或投标人认为须提供的资料注：1、上述证件复印件须按照以上顺序附在投标文件中，否则由此造成的后果由投标人自负。2、上述证件开标时须提供原件以备查验，未提供原件的按废标处理。190n十、政府采购诚信承诺书（招标人）：我公司（投标人名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次招标，现就有关事项郑重承诺如下：一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评审委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标（成交）；三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购活动秩序；四、若中标（成交），将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同。若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人名称(公章)：法定代表人（签字）：日期：年月日注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签署，否则视为未实质上响应招标文件，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。190n附件3：资格审查登记表投标人资格审查表项目名称：投标人名称营业执照资质证书类别等级：编号安全生产许可证法人授权委托书、身份证及养老保险证明项目经理姓名：专业：级别：编号：养老保险：安全生产考核合格证B证：行贿犯罪档案查询证明信用中国、中国政府采购网截图基本账户开户许可证保证金缴纳转账凭证信用评价等级证明安全生产标准化企业经中介机构审计的审计报告山东省水利厅出具的农民工工资支付担保缴纳收据拟投入现场管理人员岗位资格证书技术负责人姓名：职称证书级别：编号：养老保险证明：施工员姓名：编号：养老保险证明：材料员姓名：编号：养老保险证明：预算（造价）员姓名：编号：养老保险证明：质检（量）员姓名：编号：养老保险证明：专职安全员姓名：编号：养老保险证明：近3年具有类似工程项目（农田水利）施工经历的每1项得1分，最高得3分；无类似工程施工经历的不得分。（以合同原件为准）项目名称中标金额（万元）合同签订时间评审专家（签字）：注意：所有投标单位开标前请将上表填好，并将资质证件原件按上表中的顺序排好提交，谢谢合作！此表需要单独提交，不含在文件中。190