防水施工合同范本 3页

防水施工合同范本 甲 方： ________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______日 防水施工合同范本 发包人 ( 甲方 ) ： 承包人 ( 乙方) ： 甲乙双方根据 《中华人民共和国经济合同法》 、《建筑安装工程承包合 同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程 具体事宜， 经双方协商订立此合同， 当事人双方必须全面履行此合同 规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、工期要求： 工期自 年 月 日至 年 月 日， 施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。 三、承包范围： 1、材料乙方自购 2、使用材料： 四、质量要求： 1、乙方严格按照甲方书面或口头交底， 按照施工工艺进行规范施工， 做到各个工艺合格确保优良工程。 2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为 防水施工合同范本 或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出 资维修。 五、结算价格及付款方式： 1、工程价款：根据双方商定价格为： 元 / 平米，总面积约： 平米， 依完工后面积测量施工要求须参照和依据 《屋面防水工程技术 规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。 2、付款方式：维修施工时料费及人工费由甲方预支一部分，工程结 束后结清维修工程款。 六、本工程在施工过程中，甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙 方必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。 七、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决， 协商不成经双方 同意由长治市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。 八、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。 九、本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。 十、未尽事宜，另行协商。 发包人（盖章） ： 承包人（签字） ： 联系电话： 联系电话： 签定日期： 年 月 日