• 12.56 KB
  • 2021-10-15 发布

2020年最新建筑工程施工合同模板

  • 4页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
word 精品文档 版面已排好,下载后可直接使用 合同编号: 建筑工程施工合同模板 甲 方:_____________________ 乙 方:_____________________ 签订地点: _____________________ 签订日期: _____________________ word 精品文档 版面已排好,下载后可直接使用 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照 执行。 一、工程概况 1、工程名称: ; 2、工程地点: ; 3、工程范围: ;( 详见施工图纸内容 ); 4、承包方式: _ 。 5、材料及工艺补充说明 ( 详见施工图纸内容 ) 。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天 ( 以 实际进场施工之日算起 ); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付 合同价款万分之 _ _的违约金,算至验收合格之日 ; 3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a 发包人未能按约定提供 (或确认 ) 施工图纸及开工条件 ; b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款 ; c 发包人代表 ( 或监理工程师 ) 未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行 ; d 设计变更或工程量增加 ; e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时 ; f 不可抗力 ; g 其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表 ( 或监理 工程师 ) 提出报告 ; 发包人代表 ( 或监理工程师 ) 在收到报告后 日内予以确认, 逾期不予确 认提出修改意见,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额 (大写 )( 人民币 ) ,小写¥ 。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的 进度款 ; 2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的 进度款 ; 3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的 进度款 ; 承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年 内返还承包人 ; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给 设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、 电 ; word 精品文档 版面已排好,下载后可直接使用 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系 ; 4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量 保证书 ; 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时 接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患 ; 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育, ; 发包人不得要求承包人违反安 全管理规定进行施工, 因发包人原因导致的安全事故, 由发包人承担相应责任及发生的费用 ; 3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政 府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用 ; 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发 包人不能按期参加验收, 须提前通知承包人, 并与承包人另行商定验收日期, 但发包人必须 承认承包人的竣工时间 ; 发包人推迟验收, 其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担 ; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前 使用的,视为验收合格 ; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包 人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担 ; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按 期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续 ; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后, 承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表 _____,承包人现场代表 _ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决 工程中所遇问题的协商、 及决策意见的签证、 处理 ; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定, 在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商, 协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜, 双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款, 作为本合同之附件, 与本合同具有同等效力 ; 本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二 份,具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括: 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间: ___年 ___月___日 合同订立地点: ____________________ 本合同共 _ 页 word 精品文档 版面已排好,下载后可直接使用 发包人: _________ 承包人: 住所: __________ 住所: 法定代表人: _______ 法定代表人: 电话: __________ 电话: 传真: __________ 传真: 开户银行: ________ 开户银行: 账 号: _________ 账 号: 邮政编码: ________ 邮政编码: