建设部合同4篇 30页

建设部合同4篇 建设单位(以下简称甲方)：‎ ‎　　施工单位(以下简称乙方)：‎ ‎　　******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 ‎　　合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。‎ ‎　　第一条 工程项目 ‎　　(一)工程地点：‎ ‎　　(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表 ‎　　(三)承包方式：包工包料 ‎　　第二条 工程造价为人民币 ‎　　第三条 合同工期 ‎　　1.双方商定总工期 30天。‎ ‎　　开工日期： 20xx年 05 月 20 日，竣工日期： 20xx 年 06 月 20 日 ‎　　2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。‎ ‎　　①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。‎ ‎　　②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。‎ ‎　　③因停水、停电等情况达六小时以上时。‎ ‎　　④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。‎ ‎　　⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。‎ ‎　　第四条 工程质量标准和保修期 ‎　　(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收 ‎　　(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签之日起计算，‎ ‎　　(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。‎ ‎　　第五条 材料设备供应 ‎　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。‎ ‎　　(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。‎ ‎　　第六条 付款方式 ‎　　(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方;‎ ‎　　(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方;‎ ‎　　(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;‎ ‎　　(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。‎ ‎　　第七条 责任范围 ‎　　(一)甲方责任：‎ ‎　　1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;‎ ‎　　2、及时组织工程竣工验收工作;‎ ‎　　3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。‎ ‎　　(二)乙方责任：‎ ‎　　1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。‎ ‎　　① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员 ‎　　不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。‎ ‎　　② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。‎ ‎　　③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。‎ ‎　　2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：‎ ‎　　3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。‎ ‎　　第八条 其它事项 ‎　　(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：‎ ‎　　1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”‎ ‎　　2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签盖章认可;‎ ‎　　3、增加或变更内容所需材料必须落实;‎ ‎　　(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;‎ ‎　　(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;‎ ‎　　(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。‎ ‎　　(五)合同经双方签盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。‎ ‎　　第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。‎ ‎　　甲方负责人签： 乙方负责人签：‎ ‎　　甲方盖章： 乙方盖章：‎ ‎　　签订日期： 签订日期：‎ ‎　　以上是为代价啊整理好的范文，希望对大家有所帮助 ‎　　第一章　总则 ‎　　第一条　本合同当事人 ‎　　委托方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　受托方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将＿＿＿＿＿（物业名称）委托于乙方实行物业管理，订立本合同。‎ ‎　　第二条　物业基本情况 ‎　　物业类型：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　座落位置：＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿区＿＿＿＿＿路（街道）＿＿＿＿＿＿号 ‎　　四至：东＿＿＿＿＿＿南＿＿＿＿＿＿西＿＿＿＿＿＿北＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　占地面积：＿＿＿＿＿＿＿＿平方米 ‎　　建筑面积：＿＿＿＿＿＿＿＿平方米 ‎　　委托管理的物业构成细目见附件一。‎ ‎　　第三条　乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人，本物业的全体业主和物业使用人均应对履行本合同承担相应的责任。‎ ‎　　第二章　委托管理事项 ‎　　第四条　房屋建筑共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅、＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第五条　共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、高压水泵房、楼内消防设施设备、电梯、＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第六条　市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场、＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第七条　公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。‎ ‎　　第八条　附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所、＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第九条　公用环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运、＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第十条　交通与车辆停放秩序的管理。‎ ‎　　第十一条　维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤、＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第十二条　管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料。‎ ‎　　第十三条　组织开展社区文化娱乐活动。‎ ‎　　第十四条　负责向业主和物业使用人收取下列费用：‎ ‎　　１．物业管理服务费；‎ ‎　　２．＿＿＿＿＿＿＿；‎ ‎　　３．＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第十五条　业主和物业使用人房屋自用部位、自用设施及设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方应接受委托并合理收费。‎ ‎　　第十六条　对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止、＿＿＿＿＿＿＿等措施。‎ ‎　　第十七条　其它委托事项 ‎　　１．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；‎ ‎　　２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；‎ ‎　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第三章　委托管理期限 ‎　　第十八条　委托管理期限为＿＿＿＿年。自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日时起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日时止。‎ ‎　　第四章　双方权利义务 ‎　　第十九条　‎ ‎　　ａ　甲方权利义务（适用于业主委员会）‎ ‎　　１．代表和维护产权人、使用人的合法权益；‎ ‎　　２．制定业主公约并监督业主和物业使用人遵守公约；‎ ‎　　３．审定乙方拟定的物业管理制度；‎ ‎　　４．检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；‎ ‎　　５．审定乙方提出的物业管理服务年度计划、财务预算及决算；‎ ‎　　６．在合同生效之日起＿＿日内向乙方提供＿＿＿＿平方米建筑面积的经营性商业用户，由乙方按每月每平方米＿＿＿＿元租用，其租金收入用于＿＿＿；‎ ‎　　７．在合同生效之日起＿＿日内向乙方提供＿＿＿平方米建筑面积管理用房（产权属甲方），由乙方按下列第＿＿项执行；‎ ‎　　（１）无偿使用；‎ ‎　　（２）按建筑面积每月每平方米＿＿＿元租用，其租金收入用于＿＿＿＿＿。‎ ‎　　８．负责收集、整理物业管理所需全部图纸、档案、资料，并于合同生效之日起＿＿日内向乙方移交；‎ ‎　　９．当业主和物业使用人不按规定交纳物业管理费时，负责催交或以其它方式偿付；‎ ‎　　１０．协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题：‎ ‎　　（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；‎ ‎　　（２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　１１．协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动；‎ ‎　　１２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　ｂ　 甲方权利义务（适用于房地产开发企业）‎ ‎　　１．在业主委员会成立之前，负责制定业主公约并将其作为房屋租售合同的附件要求业主和物业使用人遵守。‎ ‎　　２．审定乙方拟定的物业管理制度；‎ ‎　　３．检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；‎ ‎　　４．审定乙方提出的物业管理服务年度计划、财务预算及决算；‎ ‎　　５．委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。‎ ‎　　如存在质量问题，按以下方式处理：‎ ‎　　（１）负责返修；‎ ‎　　（２）委托乙方返修，支付全部费用；‎ ‎　　（３）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　６．在合同生效之日起＿＿日内向乙方提供＿＿＿＿平方米建筑面积的经营性商业用房，由乙方按每月每平方米＿＿＿元租用，其租金收入用于＿＿＿＿＿＿；‎ ‎　　７．在合同生效之日起＿＿＿日内向乙方提供＿＿＿＿平方米建筑面积管理用房（产权属甲方），由乙方按下列第＿＿＿项执行：‎ ‎　　（１）无偿使用；‎ ‎　　（２）按建筑面积每月每平方米＿＿＿元租用，其租金收入用于＿＿＿＿。‎ ‎　　８．负责收集、整理物业管理所需全部图纸、档案、资料，并于合同生效之日起＿＿＿日内向乙方移交；‎ ‎　　９．当业务和物业使用人不按规定交纳物业管理费用时，负责催交或以其它方式偿付；‎ ‎　　１０．协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题：‎ ‎　　（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；‎ ‎　　（２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　１１．协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动；‎ ‎　　１２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第二十条　乙方权利义务 ‎　　１．根据有关法律法规及本合同的约定，制订物业管理制度；‎ ‎　　２．对业主和物业使用人违反法规、规章的行为，提请有关部门处理；‎ ‎　　３．按本合同第十六条的约定，对业主和物业使用人违反业主公约的行为进行处理；‎ ‎　　４．可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方；‎ ‎　　５．负责编制房屋、附属建筑物、构筑物、设备、设备、绿化等的年度维修养护计划和大中修方案，经双方议定后由乙方组织实施；‎ ‎　　６．向业主和物业使用人告知物业使用的有关规定，当业主和物业使用人装修物业时，告知有关限制条件，订立书面约定，并负责监督；‎ ‎　　７．负责编制物业管理年度管理计划、资金使用计划及决算报告；‎ ‎　　８．每＿＿个月向全体业主和物业使用人公布一次管理费用收支帐目；‎ ‎　　９．对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商经甲方同意后报有关部门批准方可实施；‎ ‎　　１０．本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部经营性商业用房、管理用房及物业管理的全部档案资料；‎ ‎　　１１．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第五章　物业管理服务质量 ‎　　第二十一条　乙方须按下列约定，实现目标管理。‎ ‎　　１．房屋外观：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　２．设备运行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　３．房屋及设施、设备的维修、养护：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　４．公共环境：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　５．绿化：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　６．交通秩序：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　７．保安：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　８．急修：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　小修：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　９．业主和物业使用人对乙方的满意率达到：＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　具体的物业管理服务质量要求见附件二。‎ ‎　　第六章　物业管理服务费用 ‎　　第二十二条　物业管理服务费 ‎　　１．本物业的管理服务费，住宅房屋由乙方按建筑面积每月每平方米＿＿＿元向业主或物业使用人收取；非住宅房屋由乙方按建筑面积每月每平方米＿＿＿元向业主或物业使用人收取。‎ ‎　　２．管理服务费标准的调整，按＿＿＿调整。‎ ‎　　３．空置房屋的管理服务费，由乙方按建筑面积每月每平方米＿＿＿＿元向＿＿＿＿＿＿收取。‎ ‎　　４．业主和物业使用人逾期交纳物业管理费的，按以下第＿＿＿＿项处理：‎ ‎　　（１）从逾期之日起按每天＿＿＿元交纳滞纳金；‎ ‎　　（２）从逾期之日起按每天应交管理费的万分之＿＿交纳滞纳金；‎ ‎　　（３）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。‎ ‎　　第二十三条　车位使用费由乙方按下列标准向车位使用人收取：‎ ‎　　１．露天车位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　２．车库：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　第二十四条　乙方对业主和物业使用人的房屋自用部位、自用设备、毗连部位的、维修、养护及其它特约服务，由当事人按实发生的费用计付，收费标准须经甲方同意。‎ ‎　　第二十五条　其它乙方向业主和物业使用人提供的服务项目和收费标准如下：‎ ‎　　１．高屋楼房电梯运行费按实结算，由乙方向业主或物业使用人收取；‎ ‎　　２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　第二十六条　房屋的共用部位、共用设施、设备、公共场地的维修、养护费用：‎ ‎　　１．房屋共用部位的小修、养护费用，由＿＿＿承担；大中修费用，由＿＿＿承担；更新费用，由＿＿＿承担。‎ ‎　　２．房屋共用设施、设备小修、养护费用，由＿＿＿承担；大中修费用，由＿＿＿承担；更新费用，由＿＿＿承担。‎ ‎　　３．市政公用设施和附属建筑物、构筑物的小修、养护费用，由＿＿＿承担；大中修费用，由＿＿＿承担；更新费用，由＿＿＿承担。‎ ‎　　４．公用绿地的养护费用，由＿＿＿承担；改造、更新费用，由＿＿＿承担。‎ ‎　　５．附属配套建筑和设施的小修、养护费用，由＿＿＿承担；大中修费用，由＿＿＿承担；更新费用，由＿＿＿承担。‎ ‎　　第七章　违约责任 ‎　　第二十七条　甲方违反合同第十九条的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。‎ ‎　　第二十八条　乙方违反本合同第五章的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。‎ ‎　　第二十九条　乙方违反本合同第六章的约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应给予经济赔偿。‎ ‎　　第三十条　甲乙任一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付＿＿＿元的违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。‎ ‎　　第八章　附则 ‎　　第三十一条　自本合同生效之日起＿＿天内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续。‎ ‎　　第三十二条　合同期满后，乙方全部完成合同并且管理成绩优秀，大多数业主和物业使用人反映良好，可续订合同。‎ ‎　　第三十三条　双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。‎ ‎　　第三十四条　本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文与印刷文具有同等效力。‎ ‎　　本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。‎ ‎　　第三十五条　本合同正本连同附件共＿＿页，一式三份，甲乙双方及物业管理行政主管部门（备案）各执一份，具有同等法律效力。‎ ‎　　第三十六条　因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。‎ ‎　　第三十七条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。‎ ‎　　第三十八条　本合同在履行中发生争议，双方应协商解决或报请物业管理行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，双方同意由＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。‎ ‎　　第三十九条　合同期满本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满＿＿＿天前向对方提出书意见。‎ ‎　　第四十条　本合同自签之日起生效。　　‎ ‎　　甲方签章：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　乙方签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　年　　月　　日 ‎　　附件：‎ ‎　　一、物业构成细目（略）‎ ‎　　二、物业管理质量目标（略） ‎ ‎　　建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程造价咨询合同（示范文本）》的通知 ‎　　各省、自治区建设厅、直辖市建委、工商行政管理局，国务院有关部门：‎ ‎　　为了加强建设工程造价咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国合同法》的规定，我们制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》），现印发给你们，并对《示范文本》贯彻实施的有关问题通知如下：‎ ‎　　一、凡在我国境内开展建设工程造价咨询业务，签订建设工程造价咨询合同时，应参照本《示范文本》订立合同，请各地区、各部门做好推广使用工作。‎ ‎　　二、签订建设工程造价咨询合同的委托人应当是法人或自然人，咨询人必须具有法人资格，并应持有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询资质证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。‎ ‎　　三、《示范文本》的合同条件分“合同标准条件”和“合同专用条件”两部分。‎ ‎　　1.“合同标准条件”应全文引用，不得删改。‎ ‎　　2.“合同专用条件”则应按其条款编号和内容，根据咨询项目的实际情况进行修改和补充，但不得违反公正、公平原则。‎ ‎　　四、《示范文本》的解释权属建设部和国家工商行政管理总局。施行中有何问题和建议，请及时反馈给建设部标准定额司和国家工商行政管理总局市场规范管理司。‎ ‎　　五、《示范文本》自二○○二年十月一日起施行。‎ ‎　　建设工程造价咨询合同（示范文本）GF－－0212‎ ‎　　第一部分 建设工程造价咨询合同 ‎　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称委托人）‎ ‎　　与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‎ ‎　　（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。‎ ‎　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：‎ ‎　　1.项目名称：‎ ‎　　2.服务类别：‎ ‎　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。‎ ‎　　三、下列文件均为本合同的组成部分：‎ ‎　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；‎ ‎　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；‎ ‎　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。‎ ‎　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。‎ ‎　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。‎ ‎　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自 ‎　　年 月 日开始实施，至 年 ‎　　月 日终结。‎ ‎　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。‎ ‎　　委 托 人：（盖章） 咨 询 人：（盖章）‎ ‎　　法定代表人：（签） 法定代表人：（签）‎ ‎　　委托代理人：（签） 委托代理人：（签）‎ ‎　　住 所： 住 所：‎ ‎　　开户银行： 开户银行：‎ ‎　　帐 号： 帐 号：‎ ‎　　邮政编码： 邮政编码：‎ ‎　　电 话： 电 话：‎ ‎　　传 真： 传 真：‎ ‎　　电子信箱： 电子信箱：‎ ‎　　年 月 日 年 月 日 ‎　　第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规 ‎　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。‎ ‎　　1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。‎ ‎　　2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。‎ ‎　　3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。‎ ‎　　4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。‎ ‎　　第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。‎ ‎　　第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。‎ ‎　　咨询人的义务 ‎　　第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。‎ ‎　　第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。‎ ‎　　1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；‎ ‎　　2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；‎ ‎　　3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。‎ ‎　　第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。‎ ‎　　委托人的义务 ‎　　第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。‎ ‎　　第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。‎ ‎　　第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。‎ ‎　　第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。‎ ‎　　咨询人的权利 ‎　　第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：‎ ‎　　1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。‎ ‎　　2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。‎ ‎　　3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。‎ ‎　　委托人的权利 ‎　　第十二条 委托人有下列权利：‎ ‎　　1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。‎ ‎　　2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。‎ ‎　　3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。‎ ‎　　咨询人的责任 ‎　　第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。‎ ‎　　第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。‎ ‎　　第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。‎ ‎　　第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。‎ ‎　　委托人的责任 ‎　　第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。‎ ‎　　第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。‎ ‎　　合同生效，变更与终止 ‎　　第十九条 本合同自双方签盖章之日起生效。‎ ‎　　第二十条 ‎ 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。‎ ‎　　第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。‎ ‎　　第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。‎ ‎　　第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。‎ ‎　　咨询业务的酬金 ‎　　第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。‎ ‎　　第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。‎ ‎　　第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。‎ ‎　　第二十七条 支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。‎ ‎　　其他 ‎　　第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。‎ ‎　　第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。‎ ‎　　第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。‎ ‎　　第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。‎ ‎　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。‎ ‎　　合同争议的解决 ‎　　第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。‎ ‎　　第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件 ‎　　第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：‎ ‎　　第四条 建设工程造价咨询业务范围：‎ ‎　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：‎ ‎　　（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；‎ ‎　　（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；‎ ‎　　（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；‎ ‎　　（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；‎ ‎　　（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。‎ ‎　　第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：‎ ‎　　第九条 委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。‎ ‎　　第十四条 咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。‎ ‎　　赔偿金＝直接经济损失×酬金比率（扣除税金）‎ ‎　　第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：‎ ‎　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：‎ ‎　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：‎ ‎　　第二十七条 双方同意用 支付酬金，按 汇率计付。‎ ‎　　第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：‎ ‎　　（一）提交 仲裁委员会仲裁；‎ ‎　　（二）依法向人民法院起诉。‎ ‎　　附加协议条款：‎ ‎　　《建设工程造价咨询合同》使用说明 ‎　　《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》（以下简称《标准条件》、《专用条件》）。‎ ‎　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。‎ ‎　　《专用条件》的填写说明：‎ ‎　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。‎ ‎　　第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。‎ ‎　　在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30％预付款 元，当工作量完成70％时，预付70％的工程款 元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。‎ ‎　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。‎ ‎　　(　　)房买卖契　　号 ‎　　甲方(卖方)：‎ ‎　　立契约人 ‎　　乙方(买方)：‎ ‎　　由于甲方已收到乙方预付的购房定金人民币(大写)　　　　，双方同意就下列房地产买卖事项，订立本合同，共同遵守。‎ ‎　　一、甲方自愿将坐落在　　　　区　　　 路(街)　　　 的房地产(房屋建筑面积　　　 平方米)出售给乙方。该地产的基本情况已载于本合同附件一。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。‎ ‎　　二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币(大写)　　　　元;￥　　　 元。乙方于　　　年　月　　日前分　　　次付清给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵。付款方式：‎ ‎　　三、双方同意于　　年　　 月　　日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。房屋移交给乙方时，其该建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。‎ ‎　　四、甲方保证上述房地产权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。‎ ‎　　五、违约责任：乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金。甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起　　　日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之　　　的滞纳金。‎ ‎　　六、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时，任何一方均可向　　　　　　 仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院起诉。‎ ‎　　七、上述房地产办理过户手续所需缴纳的税费，由甲乙双方按规定各自承担。‎ ‎　　八、本合同未尽事项，甲乙双方可另行议定，其补充议定书经双方签章后与本合同具有同等法律效力。‎ ‎　　九、本合同经双方签章并经房地产买卖主管机关审查批准后生效。‎ ‎　　十、本合同一式　　　‎ ‎ 份，甲乙双方各执　　　份。合同副本　　　份，送　　　　房地产交易管理所(处)。‎ ‎　　十一、双方约定的其他事项。‎ ‎　　甲方(签章)：　　　　　　　　　 乙方(签章)：‎ ‎　　法定代表人：　　　　　　　　　 法定代表人：‎ ‎　　地　　址：　　　　　　　　　　 地　　址：‎ ‎　　联系电话：　　　　　　　　　　 联系电话：‎ ‎　　邮政编码：　　　　　　　　　　 邮政编码：‎ ‎　　委托代理人：　　　　　　　　　 委托代理人：‎ ‎　　年　　月　　日 ‎　　1.本合同文本适用于房地产买卖立契。‎ ‎　　2.本合同未尽事宜，双方议定后，可填入空白条款内或另行签订附件。‎ ‎　　3.本合同格式解释权归中华人民共和国建设部。‎ ‎　　附件一　┌────────┬─────────────────┬────┬──────────┐　　│　　房屋坐落　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　地号　│　　　　　　　　　　│　　├────────┼─────────┬───────┴┬───┴──────────┤　　│　　产权所有人　│　　　　　　　　　│　　产权证号　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├────────┼─────────┼────────┼──────────────┤　　│　　房屋建筑面积│　　　　　　　　　│　　土地使用面积│　　　　　　　　　　　　　　│　　├────────┼─────────┼────────┼──────────────┤　　│　　使用性质　　│　　　　　　　　　│　　房屋结构　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　├─────┬──┼─────┬──┬┴────┬──┬┴─────┬──┬─────┤　　│ 四至界限 │ 东 │　　　　　│ 南 │　　　　　│ 西 │　　　　　　│ 北 │　　　　　│　　├─────┴──┴─────┴──┼─────┴──┴──────┴──┴─────┤　　│　附着物：　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　附图：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　└─────────────────┴────────────────────────┘　　　甲方(签章)：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方(签章)：‎ 建设部房地产合同范本 建设部房地产买卖合同(样式一)‎ 建设部前期物业服务合同 建设部、国家工商行政管理局关于印发推行《物业管理委托合同示范文本》的通知 建设部、国家工商行政管理局关于印发《商品房买卖合同示范文本》的通知 建设部印发的前期物业管理服务协议（示范文本）‎ 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）‎