- 10.39 KB
- 2021-10-19 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
- 1 -
简单工程承包合同格式
工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。那么签订
简单工程承包合同需要注意什么呢 ?以下是范文网我整理的简单
工程承包合同,欢迎参考阅读。
简单工程承包合同范文一
发包人: ( 简称甲方 )
承包人: ( 简称乙方 )
依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称: ;
2、工程地点: ;
3、工程范围:
4、承包方式: 。
二、合同工期
1、开工日期:年月日, 竣工日期年月日, 合同工期总天数
天 ( 以实际进场施工之日算起 );
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《 xxxx 施工质量验收规范》验
- 2 -
收。
四、合同价款
总计合同金额 ( 大写 )( 人民币 ) ,小写¥。五,付款方式
付款方式:本工程进场完成 %工作后 10 天内,发包人向承
包人支付 %工程费用 ; 本工程进场完成 %工作后 15 天内, 发包人向
承包人支付 %工程费用 ; 本工程竣工验收后 20 天付清余下的工程
费用 ( 除工程保修押金 ) 。工程价款通过银行转 ( 汇 ) 入对方帐户
( 以本合同注明帐号为准 ) 。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,
完成后由发包人提交给设计院, 承包人协同参与技术交底以便图
纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作, 提供基准测量点
和水、电接入点 ;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全, 施工现场应有安全标示和安
全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故, 乙方负全部责任, 甲
方概不负法律和经济责任。
- 3 -
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内, 应将验收日期以书面形式
通知发包人届时验收, 如发包人不能按期参加验收, 须提前通知
承包人, 并与承包人另行商定验收日期, 但发包人必须承认承包
人的竣工时间 ; 发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损
失均由发包人承担 ;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议, 但到期又不
按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格 ;
3、竣工工程经验收合格之日, 办理工程移交, 从验收之日
起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,
应由发包人承担 ;
4、工程已基本竣工, 如遇某种材料或设备双方均无法解决,
致使该项工程不能全部按期竣工, 可作减项竣工, 并对已完成工
程进行竣工验收和办理移交手续 ;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免
费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、 标准、 规程和发包人的技术
要求进行工程施工, 按本合同规定的时间提交质量合格的工程产
品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格, 承包人应负责无
偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善, 需委
- 4 -
托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表 _____,承包人现场代表 __,双方代表的权
利义务按本合同约定, 解决工程中所遇问题的协商、 及决策意见
的签证、处理 ; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包
人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外, 应根据实
际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金
万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致, 签订补充
协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,
协商不成的按下列第种方式解决:
( 一) 提交仲裁委员会仲裁 ;
( 二) 依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包
人各执壹份。合同订立时间: ___年___月___日
合同订立地点: ____________________
本合同共 _页
- 5 -
发包人: ( 盖章 )
法定代表人 / 委托代理人: ( 签字 )
承包人: ( 签字 ) 联系方式:
开户银行:
银行账号:
简单工程承包合同范文二
发包人: ( 简称甲方 )
承包人: ( 简称乙方 )
依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点: ;
3、工程范围:二楼房顶钢架。
4、承包方式:包工包料。
5、承包面积为㎡,每平方价格为元。
二、合同价款
总计合同金额 ( 大写 )( 人民币 ) ,小写¥。
三、付款方式
- 6 -
付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部
工程款。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充
协议, 补充协议与本合同具有同等效力。 本合同以双方签字盖章
后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方:
乙方:
年月日
简单工程承包合同范文三
一、发包方: ( 以下简称甲方 )
承包方: ( 以下简称乙方 )
二、承包范围:
1、项目工程名称 xxxxxxx 。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。
开工日期: 20xx 年 2 月 8 日。竣工日期: 20xx 年 2 月 8 日工程
质量等级合格。
2、范围:
三、工程款 ( 进度款 ) 拨付
四、承包人乙方的责任:
乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方
的监督指导。
- 7 -
发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。 由于质量返工,
工期延误罚款, 均由乙方负责。 甲方的直接原因造成的责任除外。
五、甲方的责任:
1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指
导。
2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份,
甲方一份,乙方一份。
发包人 ( 甲方 ) :
承包人 ( 乙方 ) :
年月日