• 13.29 KB
  • 2021-10-19 发布

工程施工合同协议书范本-施工合同

  • 2页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
工程施工合同协议书范本 - 施工合同 甲方: ( 以下简称甲方 ) 乙方: ( 以下简称乙方 ) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的 有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确 双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称: 地 点: 。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1. 甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条 件。 2. 甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合 同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承 担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1. 乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。 建筑工程申请认证 ! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流 2. 因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任: 质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。 九、工程质量、安全及保修 1. 乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。 2. 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。 甲方不承担任何 责任。 3. 工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式 解决争议: 第一种解决方式: 双方达成仲裁协议, 向约定的仲裁委员会申请 仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后 生效。 甲方: 乙方: 年 月 日