2017工程安装合同 17页

‎2017工程安装合同(3篇)‎ 工程名称：‎ ‎　　甲 方：‎ ‎　　乙 方：‎ ‎　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：‎ ‎　　一、 施工范围和施工材料：‎ ‎　　乙方施工范围为：‎ ‎　　1、铺设隔热层 ‎　　2、铺设钢丝网（加热管下部），规格：2×200×200㎜；‎ ‎　　3、pex-a盘管（ 牌）；‎ ‎　　4、安装全铜分水器（吕丰牌）；‎ ‎　　5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道（乙方提供阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方提供）；‎ ‎　　二、 施工方案及验收标准：‎ ‎　　施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。‎ ‎　　加热管间距确定为：①卫生间：200㎜；‎ ‎　　②厨 房：300㎜；‎ ‎　　③卧室：楼头和顶层200㎜；其他250㎜ ‎　　④客厅、餐厅：250㎜。‎ ‎　　三、 施工现场管理 ‎　　1、 乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。‎ ‎　　2、 乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。‎ ‎　　3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。‎ ‎　　4、 为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。‎ ‎　　5、 施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。‎ ‎　　四、 工程造价和结算方式 ‎　　1、 合同造价 ‎　　该工程地暖实际铺设面积约为： 平方米，结算价格为元/平方米，工程总价约为 元（ ）。‎ ‎　　地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。‎ ‎　　工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，具体办法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。‎ ‎　　2、 结算方式 ‎　　以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%，工程竣工付至总价的90%，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95%，第二个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责维修。‎ ‎　　五、 施工工期：按照甲方要求工期施工，以不耽误后续工程为原则。‎ ‎　　六、 质量保证：地暖使用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责维修。‎ ‎　　七、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。‎ ‎　　八、 本合同一式两份，双方各执一份，签盖章后生效。‎ ‎　　甲 方：（公章） 乙 方：（公章）‎ ‎　　签 ： 签 ：‎ ‎　　年 月 日 年 月 日 ‎ ‎　　于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。‎ ‎　　1．安装工程名称：_________。‎ ‎　　2．工程地点：甲方_________港口。‎ ‎　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。‎ ‎　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。‎ ‎　　5．安装工程总价格：_________美元整。‎ ‎　　6．安装工程付款进度：‎ ‎　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。‎ ‎　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；‎ ‎　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。‎ ‎　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；‎ ‎　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；‎ ‎　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。‎ ‎　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。‎ ‎　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。‎ ‎　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。‎ ‎　　10．工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。‎ ‎　　11．工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。‎ ‎　　12．工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。‎ ‎　　13．附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。‎ ‎　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。‎ ‎　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。‎ ‎　　15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。‎ ‎　　16．附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。‎ ‎　　本合同按双方所签日期生效。‎ ‎　　甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________‎ ‎　　法定代表人（签）：_________　　　　　法定代表人（签）：_________‎ ‎　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日 ‎　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________‎ ‎　　附件 ‎　　this contract for project of installing main engine is made on_________， by and between _________ company ltd. （here- inafter called party a） and _________ company ltd. （hereinaftercalled party b）.‎ ‎　　1.　name of installation work: _________.‎ ‎　　2.　location of installation work: party a's_________in port a.‎ ‎　　3.　scope of installation work: as specified in the drawingsand statement attached.‎ ‎　　4.　time limit for completion:‎ ‎　　the installation work shall cordinate with the construction of _________ in party a， and shall be completed，‎ ‎ including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.‎ ‎　　5.　total price of installation work:_________u.s. d only.‎ ‎　　6.　payment terms of installation work:‎ ‎　　first installment:‎ ‎　　party a shall pay to party b fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________u.s.d only， when thiscontract comes into effect.‎ ‎　　second installment:‎ ‎　　party a shall pay to party b fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________u. s. d. only， at the commencement of construction installation.‎ ‎　　third installment:‎ ‎　　party a shall pay to party b ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________u. s. d. only， duringthe installation of pipes.‎ ‎　　fourth installment:‎ ‎　　party a shall pay to party b forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________u. s. d. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.‎ ‎　　fifth installment:‎ ‎　　party a shall pay to party b ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________u. s. d. only， upon comple - tion of the installation work.‎ ‎　　sixth installment:‎ ‎　　party a shall pay to party b ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________u. s. d. only， after the work received has been proved qualified.‎ ‎　　7.　penalty for default:‎ ‎　　in the event party b shall fail to complete the work in timeowing to reasons that party b shall be held liable， party b shallpay a penahy for such defauh based on one out of a thousand of the total price for installation work per day ， i.e._________u.s.d， only for each day of such default.‎ ‎　　8.　increase or decrease of work:‎ ‎　　in case party a has to amend，increase or decrease the working schedule， the corresponding increase or decrease of total priceshall be evaluated according to the terms and conditions betweenthe two parties， should the work be increased， the parties shallenter into an agreement for the unit price of additional items. should any part of the completed work of any part of the materi - als transported ‎ to the site have to be abandoned owing to amend - ment made by party a， party a shall， after having received thework， pay for each completed work or materials abandoned as perthe unit price specified to party b.‎ ‎　　9.　supervision for progress:‎ ‎　　the supervision personnel appointed by party a and its rep - resentative shall have the authority to supervise the progress or'work and give instruction. party b shall perform correctly in ac - cordance with such instruction given by party a's personnel orrepresentative.‎ ‎　　10.　stopage work:‎ ‎　　should party a notify party b to stop the work for reasonsbeyond the responsibility of party b， party b can stop the workand claim from party a the price of finished work， materials atsite and other reasonable expenses to be added or deducted fromthe paid installments.‎ ‎　　11.　custody of work:‎ ‎　　the completed work and the materials， tools， and equipment at site shall be under the custody of party b after commencement and before completion and delivery of the work. unless in the event of force majeure， party b shall be fully responsible for any damage of the work under the custody of ‎ party b. in case of force majeure， party b shall give a list of damage according to the actual condition and suggest an expected price and date forrecovery from such damage to party a for checking and payment.should party a decide not to continue with the work， thiscontract shall be terminated according to article 10 hereof.‎ ‎　　12.　warranty for work.‎ ‎　　party b shall warrant the promised condition of the work within _________ year（s） after the date of receiving the work by party a. however， party b shall not be liable to acts of god or misuse of the work by party a.‎ ‎　　13.　supplemental provisions:‎ ‎　　party b shall be held responsible if party a's personnel or other people is injured due to the negligence of party b duringthe progress of construction. however， such responsibility shallrest upon party a if the injury caused is due to the negligence of party a of technicians contracted with party a.‎ ‎　　14.　attachments :‎ ‎　　attachments shall become an integral part of this contractand shall be as effective as any other provisions. attachments include: （1） drawings， （2） an estimate of ‎ cost.‎ ‎　　15.　format of this contract:‎ ‎　　the contract shall be in duplicate with two texts to be heldseparately by the parties hereof. each of the parties shall alsokeep two copies of the contract for record.‎ ‎　　16.　additional provision :‎ ‎　　maintenace of main engine.‎ ‎　　party b shall provide free periodic maintenance service forthe main engine of _________ for _________ year（s） after the receiving of the work by party a and send maintenance personnel every _________month（s） for performing maintenance.‎ ‎　　this contract has been executed by the parties as of the day and year first above written.‎ ‎　　party a:_________　　　　　　　　　　　party b:_________‎ ‎　　by:_________　　　　　　　　　　　　　 by:_________‎ ‎　　address:_________　　　　　　　　　　　address:_________‎ ‎　　date:_________　　　　　　　　　　　　 date:_________‎ ‎　　合同编号：_________　　‎ ‎　　甲方：_________　　‎ ‎　　乙方：_________　　‎ ‎　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。‎ ‎　　第一条　工程概况 ‎　　工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。‎ ‎　　工程地点：_________市_________街。‎ ‎　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。‎ ‎　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）‎ ‎　　第二条　工程期限 ‎　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。‎ ‎　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。‎ ‎　　第三条　材料供应 ‎　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。‎ ‎　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。‎ ‎　　第四条　工程结算方式 ‎　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。‎ ‎　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。‎ ‎　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。‎ ‎　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。‎ ‎　　第五条　工程验收 ‎　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。‎ ‎　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。‎ ‎　　第六条　保修维护 ‎　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。‎ ‎　　第七条　组成合同的文件 ‎　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。‎ ‎　　第八条　甲方的承诺与保证 ‎　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；‎ ‎　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；‎ ‎　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；‎ ‎　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。‎ ‎　　第九条　乙方的承诺与保证 ‎　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；‎ ‎　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；‎ ‎　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；‎ ‎　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；‎ ‎　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。‎ ‎　　第十条　违约责任 ‎　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。‎ ‎　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。‎ ‎　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。‎ ‎　　第十一条　保密 ‎　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。‎ ‎　　第十二条　补充与变更 ‎　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。‎ ‎　　第十三条　不可抗力 ‎　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。‎ ‎　　第十四条　争议的解决 ‎　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。‎ ‎　　第十五条　优先权 ‎　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。‎ ‎　　第十六条　其它 ‎　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。‎ ‎　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。‎ ‎　　甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________　　‎ ‎　　法定代表人（签）：_________　　　　　法定代表人（签）：_________　　‎ ‎　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　‎ ‎　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________ ‎ 编辑推荐：‎ 煤气管道工程安装合同书 工程安装承揽合同范本 电视监控工程安装合同 管道工程安装合同书 煤气管道工程安装合同 电力工程安装协议书