2017建设合同 19页

  • 21.08 KB
  • 2021-10-19 发布

2017建设合同

  • 19页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
‎2017建设合同(4篇)‎ 立合同单位:‎ ‎  ___________________________(简称借款方)‎ ‎  中国人民建设银行_________行(简称贷款方)‎ ‎  借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。‎ ‎  第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________________元,用于____________建设工程,不得挪作他用。‎ ‎  预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。‎ ‎  第二条 贷款利率为年息_________%,计算复利。‎ ‎  第三条 年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。‎ ‎  第四条 建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后,本合同同时失效 ‎  第五条 本合同正本2份,签双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。‎ ‎  借款方(盖章):________  贷款方(盖章):________‎ ‎  地址:__________________  地址:__________________‎ ‎  法定代表(签):______  法定代表(签):______‎ ‎  开户银行及帐户:________‎ ‎  _________年____月_____日  _________年____月_____日 ‎  签订地点:______________  签订地点:______________‎ ‎  合同编号:_________  ‎ ‎  建设项目:_________  ‎ ‎  贷款方(甲方):_________  ‎ ‎  借款方(乙方):_________  ‎ ‎  根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。‎ ‎  第一条 乙方根据批准的年度基本建设计划,向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。‎ ‎  第二条 借款用途:购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。‎ ‎  第三条 贷款利息,按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。‎ ‎  第四条 甲方提供的贷款,乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。‎ ‎  第五条 贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:‎ ‎  1.基本建设收入;‎ ‎  2.新增固定资产的基本折旧基金;‎ ‎  3.固定资产税;‎ ‎  4.利润。‎ ‎  乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。‎ ‎  第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。‎ ‎  第七条 贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。‎ ‎  第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。‎ ‎  第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况,了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。‎ ‎  第十条 声明及保证 ‎  甲方:‎ ‎  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。‎ ‎  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。‎ ‎  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。‎ ‎  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。‎ ‎  乙方:‎ ‎  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。‎ ‎  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。‎ ‎  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。‎ ‎  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。‎ ‎  第十一条 保密 ‎  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。‎ ‎  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。‎ ‎  第十二条 不可抗力 ‎  本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。‎ ‎  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。‎ ‎  第十三条 通知 ‎  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。‎ ‎  2.各方通讯地址如下:_________。‎ ‎  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。‎ ‎  第十四条 争议的处理 ‎  本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。‎ ‎  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:‎ ‎  1.提交_________仲裁委员会仲裁;‎ ‎  2.依法向人民法院起诉。‎ ‎  第十五条 解释 ‎  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。‎ ‎  第十六条 补充与附件 ‎  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。‎ ‎  第十七条 合同效力 ‎  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。‎ ‎  本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。‎ ‎  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________  ‎ ‎  法人代表(签):_________      法人代表(签):_________  ‎ ‎  _________年____月____日        _________年____月____日  ‎ ‎  签订地点:_________          签订地点:_________ ‎ ‎  合同编号:__________(由承接方编填)‎ ‎  委托方:____________________________________‎ ‎  承接方:____________________________________‎ ‎  签订日期:__________________________________‎ ‎  项目名称:__________________________________‎ ‎  项目建设地点:______________________________‎ ‎  委托方(甲方):____________________________‎ ‎  承接方(乙方):____________________________‎ ‎  甲方委托乙方承担____________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。‎ ‎  第一条 本合同依据下列文件签订:‎ ‎  1.1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。‎ ‎  1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。‎ ‎  1.3 建设工程批准文件。‎ ‎  第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准 ‎  序号 ‎  项目名称 ‎  阶段 ‎  规模投资 ‎  设计内容及标准 ‎  工程特征及附注说明:_______________________________________________‎ ‎  第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件 ‎  序号 ‎  资料及文件名称 ‎  份数 ‎  内容要求 ‎  提交时间 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  第四条 乙方向甲方交付的设计文件 ‎  序号 ‎  资料及文件名称 ‎  份数 ‎  内容要求 ‎  提交时间 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  年  月  日 ‎  第五条 甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为 ‎  5.1 本合同生效后_______内,甲方支付设计费总额的20%,计__________元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);‎ ‎  5.2 乙方提交__________设计文件后__________天内,甲方支付设计费总额的__________%,计__________元。‎ ‎  5.3 乙方提交全部设计文件后__________天内,甲方付清其余的设计费,计__________元。‎ ‎  第六条 双方责任 ‎  6.1 甲方责任:‎ ‎  6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。‎ ‎  甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。‎ ‎  6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;‎ ‎  6.1.3 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;‎ ‎  6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费;‎ ‎  6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费;‎ ‎  6.1.6 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;‎ ‎  6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。‎ ‎  6.2 乙方责任:‎ ‎  6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;‎ ‎  6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等;‎ ‎  6.2.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;‎ ‎  6.2.4 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金;‎ ‎  6.2.5 乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取__________元咨询服务费;‎ ‎  6.2.6 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。‎ ‎  第七条 其他 ‎  7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。‎ ‎  7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。‎ ‎  7.3 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。‎ ‎  7.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。‎ ‎  7.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。‎ ‎  7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。‎ ‎  7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。‎ ‎  7.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。‎ ‎  7.9 本合同一式八份,甲乙双方各执四份。‎ ‎  7.10 本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。‎ ‎  委托方单位名称:________________  承接方单位名称:____________‎ ‎  (盖章)              (盖章) ‎ ‎  法定代表人:____________________  法定代表人:________________‎ ‎  单位地址:______________________  单位地址:__________________‎ ‎  邮政编码:______________________  ‎ ‎ 邮政编码:__________________‎ ‎  电话:__________________________  电话:______________________‎ ‎  电传:__________________________  电传:______________________‎ ‎  传真:__________________________  传真:______________________‎ ‎  开户银行:______________________  开户银行:__________________‎ ‎  银行帐号:______________________  银行帐号:__________________‎ ‎  签订合同代表(签):__________ 签订合同代表(签):______‎ ‎  日期:________年______月______日  日期:______年_____月_____日 ‎  建设行政主管部门          工商行政管理部门 ‎ ‎  审查意见________________________  鉴证意见____________________‎ ‎  (盖章)              (盖章) ‎ ‎  审查号:________________________  审查号:____________________‎ ‎  审查日期:______年_____月_____日  审查日期:_____年___月____日 ‎  借 款 方:________________________________________________‎ ‎  法定代表人:____________________职务:____________________‎ ‎  地 址:____________________邮码:________ 电话:________‎ ‎  贷 款 方:________________________________________________‎ ‎  法定代表人:____________________职务:____________________‎ ‎  地 址:____________________邮码:________ 电话:________‎ ‎  根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。‎ ‎  第一条 借款用途:________________________________________‎ ‎  第二条 借款金额:借款方向贷款方借款人民币____ (大写)元。预计用款为一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;‎ ‎  第三条 借款利率:自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为____ %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.‎ ‎  第四条 借款期限:借款方保证从____ 年____ 月起至____‎ ‎ 年____ 月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。‎ ‎  第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。‎ ‎  第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。‎ ‎  第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。‎ ‎  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。‎ ‎  第八条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。‎ ‎  第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。‎ ‎  借款方:____________(盖章) 贷款方:____________(盖章)‎ ‎  代表人:____________ 代表人:____________‎ ‎  ____年____月____日 ____年____月____日 建设银行外汇借款的合同范本 网站建设委托合同参考 建设工程劳务合同范文 最新网站建设合作合同范本 建设银行流动资金借款合同范本 建设银行基本建设借款合 简单的基本建设贷款合同范本 ‎2017年建设工程招标合同范本 上海袋氏进出口有限公司因建设工程施工合同纠纷 建设工程施工合同范本