建设工程设计合同样本3篇 18页

建设工程设计合同样本 3 篇 建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为 委托方，建设工程设计单位为承包方。以下是为大家精心准备的：建设工程设计合同样本 3 篇，欢迎参考阅读! 　　工程名称：______________________________ 　　工程地点:_______________________________ 　　合同编号：______________________________ 　　(由设计人编填) 　　设计证书等级：__________________________ 　　发包人：________________________________ 　　设计人：________________________________ 　　签订日期：______________________________ 　　中华人民共和国建设部 监制 　　国家工商行政管理局 　 　 发 包 人 ： _______________________________________________________________________________ _____ 　 　 设 计 人 ： _______________________________________________________________________________ _____ 　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________ 工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致， 签订本合同，共同执行。 　　第一条　本合同签订论据 　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场 管理规定》。 　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 　　1.3 建设工程批准文件。 　　第二条　设计依据 　　2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 　　2.2 发包人提交的基础资料 　 　 2.3 设 计 人 采 用 的 主 要 技 术 标 准 是 ： _________________________________________________________ 　　 _______________________________________________________________________________ ____________ 　　 _______________________________________________________________________________ ____________ 　　第三条　合同文件的优先次序 　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如 下优先次序来判断： 　　3.1 合同书 　　3.2 中标函(文件) 　　3.3 发包人要求及委托书 　　3.4 投标书 　　第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) 　　 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________ 　　第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 　　第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 　　第七条　费用 　　7.1 双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国 家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。 　　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核 算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 　　第八条　支付方式 　　8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%，计_______________万元作为 定金(合同结算时，定金抵作设计费)。 　　8.2 设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的 30%，计 ________________万元;之后，发包人应按设计人所完成的 　　施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的 50%，计_______________万元， 施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。 　　8.3 双方委托银行代付代收有关费用。 　　第九条　双方责任 　　9.1 发包人责任 　　9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文 件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交 付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重 新确定提交设计文件的时间。 　　9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较 大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明 确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相 应设计费。 　　9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退 还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足 一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 　　9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到 定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。 　　9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应 承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批 部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。 　　9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不 得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 　　9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件 及必要的劳动保护装备。 　　9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。 　　9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办 公等费用)。 　　9.2 设计人责任 　　9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规 定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关 交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 　　9.2.2 设计合理使用年限为_______________年。 　　9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。 　　9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成 工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损 失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的　　　　　%。 　　9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设 计费的千分之二。 　　9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定 金。 　　9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责 不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开 始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一 年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服 务费，收费额由双方商定。 　　第十条　保密 　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅 自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一 切由此引起的后果并承担赔偿责任。 　　第十一条　仲裁 　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政 主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁 委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向 人民法院起诉。 　　第十二条　合同生效及其他 　　12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另 行签订技术咨询服务合同。 　　12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 　　12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要 设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 　　12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考 察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装 费外，其他费用由发包人支付。 　　12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 　　12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 　　12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人 ___________份。 　　12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备 案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即 行终止。 　　12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有 同等法律效力。 　　12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 　　发包人名称：　　　　　　　　　设计人名称： 　　(盖章)　　　　　　　　　　(盖章) 　　法定代表人：(签字)　　　　法定代表人：(签字) 　　委托代理人：(签字)　　　　委托代理人：(签字) 　　项目经理：(签字)　　　　　项目经理：(签字) 　　住　　所：　　　　　　　　　住　　所： 　　邮政编码：　　　　　　　　　邮政编码： 　　电　　话：　　　　　　　　　电　　话： 　　传　　真：　　　　　　　　　传　　真： 　　开户银行：　　　　　　　　　开户银行： 　　银行帐号：　　　　　　　　　银行帐号： 　　建设行政主管部门备案：　　　鉴证意见： 　　(盖章)　　　　　　　　　　(盖章) 　　备案号：　　　　　　　　　　　经办人： 　　备案日期：　　年　月　日　　　鉴证日期：　　年　月　日 　　订立合同双方： 　　建设单位：____，以下简称甲方; 　　设计单位：____，以下简称乙方。 　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设 计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共 同遵守。 　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点 　　甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 　　第二条　甲方的义务 　　1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告， 以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设 计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应 提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关 设备的技术资料。 　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后， 甲方应通知乙方参加竣工验收。 　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以 方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到 外地的差旅费均由甲方负责。 　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复 使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 　　第三条　乙方的义务 　　1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向 甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设 计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份 数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包 括概预算文件、材料设备清单)。 　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双 方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文 件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济 协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质 量的设计文件。 　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工 中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 　　第四条　设计的修改和停止 　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应 按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比 计算。 　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批 准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。 　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶 段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 　　第五条　设计费的数量和交付办法 　　本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的 20%的定金，设计合同履 行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设 计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的 大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。 　　第六条　奖励与违约责任 　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资， 可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。 　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工， 乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增 付设计费。 　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规 定，向乙方偿付违约金。 　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于 设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大 小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部 分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 　　第七条　其它 　　_________________________________。 　　本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事 宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同 内容抵触。 　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的， 由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请 仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行…… 等单位各留存一份。 　　建设单位(甲方)：　　　　　　　　　　　　设计单位(乙方)： 　　代表人：____　　　　　　　　　　　　　代表人：____ 　　联系人：____　　　　　　　　　　　　　联系人：____ 　　通讯处：____　　　　　　　　　　　　　通讯处：____ 　　电话或电报：____　　　　　　　　　　　电话或电报：____ 　　开户银行：____　　　　　　　　　　　　开户银行：____ 　　帐号：____　　　　　　　　　　　　　　帐号：____ 　　__年__月__日订 　　附： 　　(1)____设计项目收费表： 　　(2)____工程设计补充协议书。 　　____设计项目收费表 　　工程名称： 　　工程地点： 　　合同编号：(由设计方编填) 　　设计证书等级： 　　发包方： 　　设计方： 　　发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同 　　第 1 条本合同依据下列文件签订 　　(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管 理规定》 　　(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件 　　第 2 条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表 4-2 　　表 4-2 设计项目内容 　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资 　　(万元)费率(%)估算设计费 　　(元) 　　层数建筑面积 　　(平方米)方案初步 　　设计施工图 　　第 3 条发包方应向设计方提交表 4-3 中的有关资料及文件 　　表 4-3 发包方应提供的资料 　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 　　第 4 条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表 4-4 所示 　　表 4-4 设计方应交付的资料 　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 　　第 5 条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表 4-5 所示 　　表 4-5 设计费支付进度 　　付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定) 　　第一次付费 20%定金本合同签订后三日内 　　第二次付费 　　第三次付费 　　说明： 　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费; 　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款; 　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计 费出现差额时双方另行签订补充协议; 　　4.本合同履行后定金抵作设计费 　　第 6 条双方责任 　　(1)发包方责任 　　①发包方按本合同第 3 条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其 完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计 　　发包方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内设计方按合同第 4 条规定将交付设 计文件的时间顺延;超过规定期限 15 天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间 　　②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修 改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外 发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费 　　③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应 支付的设计费 　　④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到 发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费 　　⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方 便条件 　　⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利 技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方 转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方 提出索赔 　　(2)设计方责任 　　①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同 规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责 　　②设计合理使用年限为年 　　③设计方按本合同第 2 条和第 4 条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件 　　④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对 不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年 内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验 收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取 咨询服务费具体金额由双方商定 　　⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经 济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔 　　第 7 条违约责任 　　(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方 已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一 半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费 　　(2)发包方应按本合同第 5 条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应 承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工 作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建 时发包方均按第 7 条第(1)款的相关规定支付设计费 　　(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工 程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的 根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的% 　　(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第 4 条规定的设计资料及设计文件的交付时间 时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二 　　(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金 　　第 8 条其他相关事宜 　　(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订 补充协议或技术咨询服务合同 　　(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买 本合同第 4 条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计 方另收工本费 　　(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型 号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需 费用由发包方承担 　　(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用 由发包方支付 　　(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用 　　(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决 　　(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调 解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未 达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉 　　(8)本合同一式份发包方份设计方份 　　(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效 　　(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方 认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合 同即行终止 　　(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议 纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力 　　(12)其他约定事项 　　发包方名称：设计方名称： 　　(盖章)(盖章) 　　法定代表人：(签字)法定代表人：(签字) 　　委托代理人：(签字)委托代理人：(签字) 　　住所：住所： 　　邮政编码：邮政编码： 　　电话：电话： 　　传真：传真： 　　开户银行：开户银行： 　　银行账号：银行账号： 　　建设行政主管部门备案：鉴证意见： 　　(盖章)(盖章) 　　备案号：经办人： 　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日