室内设计方案合同通用版 6页

室内设计方案合同通用版 室内设计方案合同通用版 发包人：______________ 设计人：______________ 签订日期：_______年_______月_______日 发包人委托设计人承担装修室内工程设计，经 双方协商一致，签订本协议。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.4本设计不包括园林、厨房和智能化设计。 1.5本设计不负责建报图和竣工图。 第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第五条本合同设计收费为_______万人民币。设计费支付进度详见下表。 1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。第6页共6页n 2、上述设计费包干价，在本合同项下工程范围内，今后不随涉及内容及设计周期的改变而调整。设计费按双方签订合同约定数，按规定向发包人按比例收取。 第六条　双方责任 6.1发包人责任 6.1.1发包人按合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限3天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议<或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为设计工作人员，提供必要的工作<电脑，办公桌、打印机)生活<住宿)及必要的交通等方便条件。 6.1.5设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。 6.2设计人责任：第6页共6页n 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家有关技术规范及当地技术标准。 6.2.3设计合理使用年限为_______年。 6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工，如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，则设计费或工资另行商议。 6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条　违约责任： 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。第6页共6页n 7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期3天支付，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商解决。 7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之一。 7.5合同生效后，单方要求终止或解除合同，应赔偿对方的经济损失。 第八条　其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。 8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。第6页共6页n 8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列种方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁： (二)依法向人民法院起诉。 8.7本合同一式　2　份，发包人　1　份，设计人1份。 8.8本合同经双方签章第一天起生效。 8.9本合同生效后，双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.11其他约定事项：<也可另签补充协议) 发包人名称：_______　　　　设计人名称：昆明XX与杨设计有限公司 签证人：_______<盖章)公司代表：_______<盖章) 地址：_______地址: 身份证号: 第6页共6页n 第6页共6页