龙口农田水利项目2018工程 164页

龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件合同编号：LKNS-SG2018招标单位：龙口市高效节水灌溉试点县项目建设管理处招标代理：山东水务招标有限公司二○一八年二月2n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018目录第一章招标公告2第二章投标人须知41.总则102.招标文件113.投标文件124.投标145.开标156.评标167.合同授予168.重新招标和不再招标179.纪律和监督1710.需要补充的其他内容18第三章评标办法261.评标方法312.评审标准313.评标程序32第四章合同条款及格式35第一节通用合同条款35第二节专用合同条款50第三节合同附件格式58第五章工程量清单611工程量清单说明612.投标报价说明613其他说明624.工程量清单计价格式63第六章图纸133第七章技术标准和要求1331一般规定1332技术标准及规范144第八章投标文件格式145163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第一章招标公告龙口市农田水利项目县2018年度工程监理和施工招标公告1、招标条件：龙口市农田水利项目县2018年度工程已经烟台市水利局以烟水农函字[2017]44号文批复建设，项目法人及招标人为龙口市高效节水灌溉试点县项目建设管理处，项目资金已经落实，目前已具备招标条件。现委托山东水务招标有限公司对本项目监理和施工进行国内公开招标。2．项目概况和招标范围龙口市农田水利项目县2018年度工程涉及芦头镇、高新区、开发区及新嘉街道的20个村庄，计划建设高效节水灌溉面积共2.3759万亩，项目主要包括铺设输水管路，新建和改造小型水源及设施配套，主要包括新打机井、维修配套旧机井、新建平塘、维修塘坝、新建泵站、蓄水池以及进地桥涵等。本次招标监理为1个标段，施工为1个标段。监理标：对龙口市农田水利项目县2018年度工程实施方案批复全部内容的施工和保修进行全面监理工作。施工标：龙口市农田水利项目县2018年度工程施工。3.投标人资格要求：3.1监理标要求投标人具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人，在人员、设备及资金方面具有相应的监理能力。3.2施工标要求投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有承担本合同的施工能力。3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.4未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。3.5施工标项目经理和专职安全生产管理人员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。3.6本次招标采用资格后审方式，本次招标不接受联合体投标。4.其他要求或说明4.1招标人不统一组织现场查勘。投标人可根据投标工作的需要决定是否进场考察。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184.2开标时间和地点：2018年3月16日上午09：00烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区观海路23号）。5.发布公告的媒介：本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《山东省采购与招标网》、《山东省水利工程招标投标公共服务平台》、《山东省水利工程招标信息网》、《山东省政府采购网》、《龙口市政府采购网》和《烟台市公共资源交易网》上发布。6．获取招标文件时间、地点及售价：6.1凡有意参加投标者，请携带以下资格证件加盖公章的复印件一套：法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、营业执照副本和资质证书副本；施工标潜在投标人还需携带企业安全生产许可证，于2018年2月22日～2月27日（每天8:30～11:30，13:30～17:00；公休日除外），到烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区观海路23号）报名并购买招标文件。6.2招标文件售价：监理招标文件每套￥500.00元，施工招标文件每套￥700.00元，现金支付，售后不退；图纸押金￥500.00元。7.联系方式招标人：龙口市高效节水灌溉试点县项目建设管理处联系人：程义涛联系电话：0535-8778136招标代理单位：山东水务招标有限公司联系人：周琪联系电话：0535-6086250电子邮箱：ytswzb@163.com163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：龙口市高效节水灌溉试点县项目建设管理处联系人：程义涛联系电话：0535-87781361.1.3招标代理机构名称：山东水务招标有限公司地址：济南市和平路35号联系人：周琪联系电话：0535-60862501.1.4项目名称龙口市农田水利项目县2018年度工程1.1.5建设地点山东省烟台市龙口市1.2.1资金来源政府资金1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工标：龙口市农田水利项目县2018年度工程施工。1.3.2计划工期计划开工日期：2018年3月20日；计划完工日期：2018年6月20日。具体开工日期以建设监理单位签发的开工令日期为准。1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：要求具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有承担本合同的能力。财务要求：近3年（2014年～2016年）财务状况良好。项目经理条件：二级及以上注册建造师（水利水电工程专业）。技术负责人资格：水利行业中级及以上职称其他要求：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（2）未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。（3）施工标项目经理和专职安全生产管理人员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（4）本次招标采用资格后审方式，本次招标不接受联合体投标。1.9.1踏勘现场招标人不统一组织现场查勘。投标人可根据投标工作的需要决定是否进场考察。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2018年2月28日12时前，如需澄清，发电子邮件至ytswzb@163.com1.10.3招标人书面澄清的时间2018年2月28日17时前1.11偏离不允许2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2018年2月28日12时前，如需澄清，发电子邮件至ytswzb@163.com2018年2月28日12时前，如有异议，发电子邮件至ytswzb@163.com2.2.2投标截止时间2018年3月16日9:002.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间2018年2月28日17时前，从网站上（WWW.SLZB.COM）自行下载打印澄清文件后盖单位公章，传真至0535-6086250或发电子邮件至ytswzb@163.com2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间2018年2月28日17时前，从网站上（WWW.SLZB.COM）自行下载打印澄清文件后盖单位公章，传真至0535-6086250或发电子邮件至ytswzb@163.com3.1.1构成投标文件的其他材料投标文件中应附资质证书副本、营业执照副本及项目经理的注册建造师注册证、项目经理的社保缴纳证明、水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书”和专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”、技术负责人职称证、企业安全生产许可证、在全省水利建设市场主体信用信息平台调取的本次投标《信用信息公开证明》、投标保证金缴纳证明、投标人基本存款账户开户许可证等有关证件、检察机关出具的无行贿犯罪查询结果告知函（2015年1月1日以来）的复印件3.2.3最高投标限价本次招标设定投标总报价（含安全生产费用和招标代理费）最高投标限价2479.60万元，超出该限价的报价无效。3.3.1投标有效期60天163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20183.4.1投标保证金投标保证金的形式：发包人只接受银行电汇和网上银行支付(以上支付方式均以银行到账时间为准)。投标保证金的金额：人民币伍万元整。收取投标保证金的账号：开户名：山东水务招标有限公司烟台分公司开户银行：恒丰银行烟台胜利路支行帐号：853531010122805072（该账户为转账账户，不能提取现金）联系电话：0535-6086250发包人只接受投标人基本账户出具的银行电汇，不接受异地汇票，也不接受个人或其他单位汇款，投标保证金必须保证在2018年3月14日上午12:00前到山东水务招标有限公司烟台分公司账户，并将“电汇凭证”复印件附在投标文件中。在规定时间前未按要求投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝接受。投标保证金电汇凭证中须注明“龙口农水-施工标”。3.5.2近年财务状况的年份要求2014～2016年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求近3年（指2015年以来）3.6.3签字或盖章要求按投标人须知要求，凡要求签字盖章的地方均应签字盖章。工程量清单每页均应签字盖公章。（签字指法定代表人或委托代理人的亲笔签名）3.6.4投标文件份数正本一份，副本六份。（正本要求单独封装）3.6.5装订要求胶装方式（不含金属物）装订，并顺序编写页码，外形平面尺寸为国际A4纸型；投标文件宜采用双面印刷，简装本，但不能采用活页装订。投标人在开标前48小时内登录山东省水利建设市场信用信息平台，打印本次投标信用档案，并装订到投标文件中。4.1.2封套上应载明的信息招标人：龙口市高效节水灌溉试点县项目建设管理处龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标投标文件在2018年3月16日9:00前不得开启（盖单位公章）4.2.2递交投标文件地点烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区观海路23号）163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2018年3月16日9:00开标地点：烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区观海路23号）5.2开标程序密封情况检查：按有关规定执行开标顺序：按递交投标文件先后的逆顺序。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成及确定方式：按有关法规规定执行7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3名。7.2中标候选人公示媒介《中国采购与招标网》、《山东省采购与招标网》、《山东省水利工程招标投标公共服务平台》、《山东省水利工程招标信息网》、《山东省政府采购网》、《龙口市政府采购网》和《烟台市公共资源交易网》7.4.1履约担保履约担保的金额：合同总价的10％。中标人在收到中标通知书三日内，并在签订合同协议书之前，向龙口市财政局提交履约保证金，由龙口市政府采购办监管。履约保证金在验收合格后无息退还。中标人必须从投标文件载明的基本账户的账号中以银行电汇的方式将履约保证金交纳至龙口市财政局专用账号。财政局缴纳账号：户名：龙口市财政局账号：90607220020100069536开户行：龙口市农商行营业部财政局采购办传真电话：0535-8537123。办理电汇的，请将银行回单传真至采购办，以便查收。投标人收到中标通知书30日内，未提交履约保证金视为自动放弃中标资格。10需要补充的其他内容10.1类似项目指合同签订日期163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20182015年1月1日以来的小型农田水利重点县项目或新增农田水利项目县项目或高效节水灌溉试点县建设项目或现代农业生产发展资金小麦产业项目县工程。10.2已标价工程量清单电子版提交投标文件的同时，提交电子版工程量清单一份（EXCEL格式），用光盘存储，应附有标签，注明投标单位等。10.3原件投标人在开标时应提交资质证书（加盖公章的复印件），营业执照，企业安全生产许可证，检察机关出具的无行贿犯罪查询结果告知函（2015年以来），法人代表授权委托书，拟任项目经理近一个月社保缴纳证明材料，授权代表是否为固定投标人员（可在信息平台打印本单位固定投标人员名单加盖公章），项目经理的注册建造师注册证，水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证），专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证），固定投标人近一个月社保缴纳证明材料，投标保证金电汇凭证，投标人基本存款账户开户许可证的原件以及在全省水利建设市场主体信用信息平台打印的本次投标《信用信息公开证明》，上述证件缺少其中任何一项，其投标文件将按无效标处理。投标人法定代表人或委托代理人在进行资格审查时应出示本人身份证。投标人应将需提交审查的原件单独封存，与投标文件同时递交，未按时提交原件的其投标文件将被拒绝。不接受投标截止时间之后提交的其他证件、材料等。10.4中标后提交的投标文件按招标人要求的份数提交10.5招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。10.6本项目先评审监理标，如施工投标人与监理第一中标候选人具有经济利益关系，则不再评审其施工投标文件。10.7中标企业在签订合同时，投标文件中提交的现场项目经理的建造师注册证、技术负责人职称证、专职安全员的安全生产考核合格证等相关证件交由发包人暂为保存，待本工程完工前一个月返还。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG201810.8根据山东省水利厅鲁水建函字【2018】14号文的规定，注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。投标人在参加本项目的投标时，需在投标文件中，对投标项目经理的在建项目情况进行说明，并提交承诺书，格式自拟。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20181.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（3）财务要求：见投标人须知前附表；（4）业绩要求：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的。（10）被暂停或取消投标资格的；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20182.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）已标价工程量清单；（5）施工组织设计；（6）项目管理机构；（7）资格审查资料；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（10）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。7.3中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20187.4履约担保7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单电子版投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按招标标文件投标人须知前附表有关要求中所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。10.4中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。其他：详见本招标文件投标人须知前附表。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1.2.......投标人：（盖单位章）年月日注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件二：招标文件澄清的通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，做如下澄清：1.2.......请收到本澄清后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，做如下修改：1.2.......请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的对（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；......特此确认。投标人：（盖单位章）年月日注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件五：中标通知书编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的项目名称标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目经理：（姓名）。技术负责人：（姓名）。招标范围：请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：招标代理机构：山东水务招标有限公司年月日附件六：中标结果通知书编号：（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人：招标代理机构：山东水务招标有限公司年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件七：农民工工资保函山东省水利厅：因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）参与山东省水利建设项目的招标投标及施工等活动，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人在履行施工合同过程中如期足额支付农民工工资提供担保，并出具担保金额为人民币□陆拾万元（一级企业）□四十五万元（二级企业）□三十万元（三级企业）的支付保函。如果被保证人拖欠农民工工资，你方可以书面形式（包括信函、传真）向我方发出支付通知，并附被保证人拖欠农民工工资情况的材料。我方将在收到你方支付通知后5日内，在上述担保金额范围内无条件支付被保证人拖欠的农民工工资。本保函的有效期自即日起生效至年月日止，你方的支付通知必须在本保函有效期内提出，并应由你方负责人签字并加盖单位公章。担保人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：签字年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件八：农民工工资支付企业担保书山东省水利厅：因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）参与山东省水利建设项目的招标投标及施工等活动，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人在履行施工合同过程中如期足额支付农民工工资提供担保，并出具担保金额为人民币□陆拾万元（一级企业）□四十五万元（二级企业）□三十万元（三级企业）的支付担保书。如果被保证人拖欠农民工工资，你方可以书面形式（包括信函、传真）向我方发出支付通知，并附被保证人拖欠农民工工资情况的材料。我方将在收到你方支付通知后5日内，在上述担保金额范围内支付被保证人拖欠的农民工工资。本担保的有效期自即日起生效至年月日止，你方的支付通知必须在本担保有效期内提出，并应由你方负责人签字并加盖单位公章。担保人：（盖单位公章）法定代表人：签字年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标办法本次评标采用综合评估法。评标时对所有投标文件进行初步评审后，如果有效投标人数量超出10个，按照以下公式计算得分，选择得分排名前10名的投标人进行详细评审并赋分，前10名投标企业中有被否决投标的，依次递补直至10名。公式：“投标报价与评标基准价一致的，得最高分36分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在36分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在36分的基础上减2分。不足1％，内插”，计算结果保留两位小数。2.1.1（8）形式评审标准其他标准无2.1.2（12）资格评审标准其他标准有关资格证件原件的审验见投标人须知前附表2.1.3（9）响应性评审标准其他标准发生有下列情况之一的，将作无效投标文件处理1、投标文件密封不符合招标文件要求的或逾期送达的；2、投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；3、未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其委托代理人）的签字的；4、未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；5、未按招标文件规定交纳投标保证金的；6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；7、超出招标文件规定，违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的；8、报价低于成本价或超出投标最高限价的；9、评标过程中发现具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，或相互之间具有经济利益关系的投标人，在同一合同段进行投标的，均作为无效标处理；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG201810、对施工方案与技术措施、投标报价等发生重大偏离的按无效标处理；11、投标文件中不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；12、未按招标文件的规定提供有关证件的原件进行资格审查的；13、投标文件中无打印的本次投标信用档案的。14、投标人更改招标文件中工程量清单内容或工程量的。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)施工组织设计：35分项目管理机构：10分投标报价：44分其他评分因素：11分2.2.2评标基准价计算方法（1）评标基准价：P=A×a+B×b式中P-评标基准价A-最高投标限价a-限价权重（为20%）B-投标人报价平均值b-平均值权重（b=1-a）（2）B值计算方式：有效投标人的报价，去掉一个最低报价和一个最高报价后，进行算术平均，依此算术平均值为标准，对超出此标准值±10%（不含±10%）的投标人报价剔除后，剩余的有效投标人报价进行二次算术平均，取本平均值为B值（保留两位小数）；如无超出此标准值±10%的报价，则取第一次的平均值为B值。计算报价得分时，所有的比值计算及报价得分均保留两位小数。3.4.1投标人最终得分的计算方法评标委员会成员独立对进入详细评审的投标文件进行分工评审并赋分。所有评委的评分汇总后即为投标人的最终得分。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件三：评分标准条款号评分因素分值评分标准2.2.4(1)施工组织设计评分标准（35分）施工方案与技术措施10对主体工程理解深刻，重点难点突出，施工方案合理、完善，有针对性的得5-6分；基本合理、完善的得3-5分；不完善、不合理的得0分。临时工程施工方案合理、完善的得3-4分；基本合理、完善的得2-3分；不完善、不合理的得0分。质量管理体系与措施7质量管理岗位职责明确得2分，否则不得分。工程施工质量保证体系及措施科学合理，过程控制方法可行得2分，次之酌情扣分。测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测方法的（施工规范有具体要求的符合规范要求，施工规范无具体要求的提出的企业标准较先进的）得2-3分；基本合理、可行的得1-2分；不完善、不合理的得0分。安全管理体系与措施6安全管理机构健全，各岗位职责明确得2分，次之酌情扣分。保证体系与措施、预案合理、得当得2分，次之酌情扣分。安全生产费用使用合理得2分，次之酌情扣分。环境保护管理体系与措施4文明施工和环境保护机构健全、措施合理得3-4分；基本健全、合理的得2-3分；不完善、不合理的得0分。工程进度计划与措施4总工期满足要求，各分项工程工期合理、施工均衡的得4分，次之酌情扣分。资源配备计划4施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要得2分，次之酌情扣分。资金使用计划详尽、合理得2分，次之酌情扣分。2.2.4(2)项目管理机构评分标准（10分）项目经理任职资格与业绩4近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。在1年内未出现质量安全事故的得2分，出现过事故的得0分。技术负责人任职资格与业绩4技术负责人具有中级及以上职称得1分。近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。在1年内未出现质量安全事故的得1分，出现过事故的得0分。其他主要人员2配备的管理人员和技术人员齐全的得2分，次之酌情扣分。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20182.2.4(3)投标报价评分标准（44分）投标报价36投标报价与评标基准价一致的，得最高分36分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在36分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在36分的基础上减2分。不足1％，内插，该项最低得分10分。报价分值计算保留小数点后两位。单价合理性5主要单价表符合常规计算方法，计算出的单价合理得3分；发生超出常规单价的不均衡报价的每一处减1分，最低分0分。单项费用与总费用相吻合得2分，否则得0分。总价承包项目分解3总价承包项目分解合理的得3分，次之酌情扣分。没有分解表的不得分。2.2.4(4)其他因素评分标准（11分）投标人财务状况、信誉、业绩6有效期内水利部“水利建设市场主体信用评价”等级AAA得3分，AA得2分，A得1分，BBB及以下得0分。评价期以后新出现不良行为记录，每次扣3分，最多扣至0分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工经历的每1项得1分，最高得2分；无类似工程施工经历的不得分（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）。提供了符合招标文件要求的全部财务报表，并且所有反映财务状况的资料数据可靠、无相互矛盾，财务状况良好得1分，次之酌情扣分。3安全生产标准化一级达标企业得3分，二级达标企业得2分，三级达标企业得1分，未达标的得0分。（以水利建设市场信用信息平台打印信息为准）投标文件的编制水平及完整性2投标文件外形尺寸、页码编排、装订符合招标文件要求得1分；否则不得分。投标文件组成齐全，内容按要求填写，得1分，未编制评分因素索引表、投标文件组成或内容不全的扣1分。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20181.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：(1)投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；(2)投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.6.3款规定；(3)投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；(4)联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；(5)只能有一个报价；(6)投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.6.4款规定；(7)投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.6.5款规定；(8)形式评审其它标准见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：(1)具备有效的营业执照；(2)具备有效的安全生产许可证；(3)具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(4)财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(5)业绩符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(6)信誉符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(7)项目经理资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(8)联合体投标人符合第2章投标人须知款1.4.2款规定；(9)企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书；(10)技术负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；(11)委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员(专职安全生产管理人员)具备有效的安全生产考核合格证书；(12)资格评审其它标准见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(1)投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定；(2)计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2款规定；(3)工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3款规定；(4)投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；(5)投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定；(6)权利义务符合第2章合同条款及格式规定的权利义务；(7)已标价工程量清单符合第5章工程量清单填写的有关要求；(8)技术标准和要求符合第7章技术标准和要求(合同技术条款)的规定；(9)响应性评审其它标准见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C+D。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20183.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第四章合同条款及格式第一节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。1.1.2.6总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20181.1.3.2工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。1.1.3.3施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.6质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供的图纸除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。1.6.2承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。1.7联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20182.发包人义务2.1遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第6.2款的约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.8其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。3.3监理人员3.3.1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5商定或确定3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。4.1.2除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。4.1.3承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。4.1.4承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.5工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。4.1.6承包人应履行合同约定的其他义务。4.2履约担保4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。4.3承包人项目经理承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。4.4工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。4.5不利物质条件4.5.1不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。4.5.2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。5.施工控制网5.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。5.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。6.工期6.1进度计划承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。6.2工程实施监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。6.3发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。6.4异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20186.5承包人引起的工期延误由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。7.工程质量7.1工程质量要求工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。7.2监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。7.3工程隐蔽部位覆盖前的检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。7.4清除不合格工程由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。8.试验和检验8.1材料、工程设备和工程的试验和检验8.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。8.1.2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。8.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。8.2现场材料试验8.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。8.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。9.变更9.1变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。9.2变更程序承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。9.3变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。9.4暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。9.5计日工9.5.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。9.5.2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（l）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。9.5.3计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。10.计量与支付10.1计量除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。10.2预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。10.3工程进度付款承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG201810.4质量保证金监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。10.5竣工结算10.5.1除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。10.6付款延误发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。11.竣工验收11.1竣工验收的含义11.1.1竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。11.1.2需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。11.2竣工验收申请报告当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。11.3竣工和验收监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。11.4试运行除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。11.5竣工清场除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。12.缺陷责任与保修责任12.1缺陷责任缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。12.2保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。13.保险13.1保险范围13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。13.2未办理保险13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。13.2.2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。14.不可抗力14.1不可抗力的确认14.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。14.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。14.2不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。14.3不可抗力后果及其处理除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。15.违约15.1承包人违约15.1.1如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。15.1.2如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。15.2发包人违约15.2.1如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。15.2.2如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。16.索赔16.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。16.2承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。16.3承包人提出索赔的期限承包人按第10.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。16.4发包人索赔的提出163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。16.5发包人索赔处理程序（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。17.争议的解决17.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。17.2友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。17.3争议评审17.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。17.3.2发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。17.3.3发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：龙口市高效节水灌溉试点县项目建设管理处1.1.2.3承包人：（签约后填入承包人的名称）1.1.4日期1.1.4.3工期：计划开工日期：2018年3月20日。具体开工日期以建设监理单位签发的开工令日期为准。计划竣工日期：2018年6月30日。1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：竣工验收合格之日起1年。2发包人义务2.3提供施工场地（1）发包人提供工程范围内永久和临时用地。（2）如果由于发包人未能按照本项规定办妥占地征用手续，影响承包人及时使用，发包人顺延工期及临时占地使用时间。（3）如承包人在发包人提供的用地范围之外另需临时用地，由承包人自行向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。（4）临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.6承包人应履行合同约定的其他义务。本项细化为：（1）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，经查实后，一律通报批评并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款，在必要时，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。（2）承包人必须设计好施工材料卸货地点，承包人应负责施工材料163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018的场内二次倒运等工作。（3）承包人在重要材料采购时应会同发包人和监理人共同考察确定供应商。4.3承包人项目经理补充下述条款：(1)开工后项目经理和技术负责人每月至少应在工地工作21日，其离开工地应经监理工程师同意，其他主要人员应确保工程施工期间90%的时间在工地现场工作。每月每人在工地的时间少于上述规定的时间一天，发包人扣罚违约金￥1000.00元整。(2)投标文件中拟定的项目经理和技术负责人一经发包人确认，将不得更换，必须按计划准时进场。确有特殊原因需更换时，若更换项目经理或技术负责人，应以文件的形式上报发包人批准，项目经理和技术负责人每更换一人次缴纳违约金￥10000.00元整。(3)如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，承包人应积极配合，提供新的合适人选，及时进场。（4）投标文件中拟定的项目经理的注册建造师证、技术负责人职称证和专职安全员的安全考核合格证等相关证件在签订合同时交由发包人，待本标段工程完工前一个月再返还。补充：4.6分包未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。5.施工网控制5.1发包人应在工程开工3天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后3天内，将施工控制网资料报送监理人审批。补充如下内容：5.3施工测量承包人进场后应测量开挖区横断面图，用于计量土（石）方开挖工程量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，在经发包人审核批准后，可直接用于计量付款。6.工期6.1进度计划163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018承包人应在开工后10日内，向监理人提交进度计划。6.3发包人引起的工期延误由于发包人的原因造成工期延误的，发包人将只给予延长工期。6.5承包人工期延误由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币10000元/天逾期完工违约金最终的累计总金额不应超过合同价款的3%。6.6工期提前发包人不对提前完工进行单独奖励。7.工程质量7.1工程质量要求工程质量要求达到合格标准。质量评定以水利工程质量检测部门评定为准。8.材料和工程设备8.1承包人提供的材料和工程设备8.1.1承包人应负责本合同所需材料、设备的采购。9.变更9.3变更的估价原则（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照山东省现行水利或建筑、市政预算定额及取费标准，在此新的单价基础上乘以系数0.9后的单价为结算单价，但应采用投标工程量清单及其单价分析表中已确认的人工、材料、机械价格。投标文件中未包括的材料价格按照烟台市建设行政主管部门公布的同期价格为准。补充9.4工程量清单中所有项目工程量的增加或减少，均不予调整项目单价。10.计量与支付10.2预付款本工程无预付款。10.3工程进度付款工程进度达到30%，支付合同价款的20%；工程进度达到60%，支付至合同价款的50%；工程全部完工并经验收合格，根据最终审定的工程结算支付至定案值的90%，余款10%作为质保金，一年后无质量问题全部付清（无息）。工程进度的确定，以监理单位的监理报告和建设单位出具的工程进度报告为准。10.4质量保证金163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG201810.4.1本合同工程质量保证金为合同价的10%，发包人从结算款中扣除。10.4.2本合同工程自竣工验收合格之日起，期满1年，工程无缺陷，由承包人提出申请拨付剩余款。10.5竣工结算补充：竣工付款申请单一式6份。15.违约15.1承包人违约补充：下述情形属于承包人违约承包人更换项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等主要项目管理人员。补充条款：18.施工安全、治安保卫和环境保护18.1发包人的施工安全责任18.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。18.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。18.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。18.1.4发包人提供的资料仅限于平面布置图、条带图中注明的内容，其它施工中需要的资料由承包人负责收集。18.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。18.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。18.2承包人的施工安全责任18.2.1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。18.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。18.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。18.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。18.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。18.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。18.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。18.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。18.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。18.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。18.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。18.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。承包人在施工现场采取爆破等施工作业应编制专项施工方案，除应按国家有关法律法规办理爆破安全许可证书及采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的系列问题由承包人自行解决。18.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG201818.3治安保卫18.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。18.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。18.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。18.4环境保护18.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。18.4.2环境保护措施计划承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：(1)施工弃渣的利用和堆放；(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；(3)防止饮用水污染措施；(4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；(6)完工后的场地清理。18.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。18.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。18.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。18.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG201818.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。（2）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。（2）在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。19.水土保持19.1水土保持（1）、承包人在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律规定，履行合同约定的水土保持任务，并对违反法律和合同约定的义务负责。（2）、承包人应按合同约定水土保持工作和任务，编制水土保持实施方案和计划，报送监理人审批。（3）承包人应按照批准的水土保持实施方案和施工计划，根据水土保持设计，有序的堆放弃土、并做好弃土堆的排水设施。19.2发包人工程师有权随时向承包人发出关于工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。19.3施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由施工单位自行解决。20.价格调整20.1物价波动引起的价格调整本工程在合同执行期间，由承包人自行采购的材料、设备不考虑调价，由承包人承担材料、设备价格变动的风险。20.2法律变化引起的价格调整只对税费产生的价格变化作调整，人工工资变化及机械台班费不作调整。（1）若在投标截止日前28163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018天之后，国家规定的三税（营业税、城市维护建设税和教育费附加税）税率有变动，致使施工中的费用发生增减时，则应按这些增减金额调整合同价格（按规定计入施工管理费内的税金不调整）。若对具体调整额的计算有不同意见时，由监理人与发包人同承包人协商解决。(2）上述税费调整的执行日期按国家通知执行之日算起。价格款的计算应由承包人进行，并递交书面文件报送监理人审核，并同时将副本报送发包人。21.其他要求21.1发包人有权随时向承包人发出关于工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指标。21.2工程中所需一切技术资料、验收资料及相关检验、试验所发生的费用均由承包人承担。21.3施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由承包人自行解决。21.4承包人的投标总报价为全面涵盖招标文件等约定的实施、完成本工程项目交付使用并修补缺陷以及履行招标文件等中约定的所有责任和义务所发生的全部费用。承包人的投标报价与招标文件工程量清单中的任何内容相比作任何变动的，均视作承包人按满足招标范围投标报价，其任何变动均视为已包括在投标人投标报价的单价、合价和总价中，除发生设计变更以外，招标范围以内的其他任何一切费用均视为摊入工程量清单计价表中各相关工程子目的单价或作风险因素处理，视作均已摊入工程量清单计价表中各相关工程子目的单价或总价中，不作计量与支付。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第三节合同附件格式附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）（¥）。4.合同形式：。5.计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日；工期：日历天。6.承包人项目经理：；技术负责人：。7.工程质量符合标准。8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。10.本协议书一式份，合同双方各执份。11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件二：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）（¥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附件三：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段名称合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1、担保金额人民币（大写）元（￥）。2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4、发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第五章工程量清单1工程量清单说明1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。1.2本合同采用总价固定合同。投标人所填报的单价和合价在合同实施期间，除非有设计变更发生，将不再做任何调整。如出现设计变更，将根据变更工程的内容和工程量由合同双方协商解决。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。1.5工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括施工准备、临时道路、施工平台、材料采购、配合比试验、工程施工、试验与检验、以及质量检查与验收、场地清理等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施，管理费、利润等的一切费用。1.6综合运杂费用包含在设备价格中，水、电费用包含在综合单价中。2.投标报价说明2.1工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：1.投标总价。2.工程项目总价表。3.工程量清单报价表。2.2工程量清单报价表填写规定1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。3.投标金额(价格)均应以人民币表示。4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。5.工程项目总价表中工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。本项目不含暂列金；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018安全生产费包含在投标总报价中，不单独列支。6.分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。3其他说明3.1按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格[2003]857号规定，中标人须交纳招标代理费，此费用摊销在投标报价中。 注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体算法可到网站（www.slzb.com）上查看。2、本工程代理费按“工程招标”的费率标准计算，基数为投标报价。3.2承包人的投标总报价为全面涵盖招标文件等约定的实施、完成本工程项目交付使用并修补缺陷以及履行招标文件等中约定的所有责任和义务所发生的全部费用。承包人的投标报价与招标文件工程量清单中的任何内容相比作任何变动的，均视作承包人按满足招标范围投标报价，其任何变动均视为已包括在投标人投标报价的单价、合价和总价中，除发生设计变更以外，招标范围以内的其他任何一切费用均视为摊入工程量清单计价表中各相关工程子目的单价或作风险因素处理，视作均已摊入工程量清单计价表中各相关工程子目的单价或总价中，不作计量与支付。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184.工程量清单计价格式工程项目总价表合同编号：工程名称：组号工程分组名称金额（元）1建筑工程2机电设备及安装工程3临时工程分组工程量清单小计（A）投标总报价=（A）（保留到百元）（填入投标函）签字投标人：盖单位公章法定代表人或委托代理人：签字163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018分组工程量清单与计价表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）第一部分：建筑工程一芦头镇李家村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3649.52土料回填夯填m3649.52(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套23PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m16.10模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套23防冲槽砼管（φ500）m11.50防冲槽C20砼铺底m30.32出水口垫层模板m22.07(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m33.30土料回填夯填m32.10模压复合材料成品井室（带盖）套6(四)井室、机井C20砼井台m31.26C20砼井盖m30.25钢筋制作、安装t0.03普通钢模板m29.44新打机井m35(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1412PVC管件安装公称直径90mm正三通个17PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个32PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个6PVC管件安装公称直径90mm管箍个10PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m6φ50mm球阀个6163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018φ90PE井管（0.8MPa)m198DN80钢制弯头组5水泵接头组6井管接头组6井室接头（φ90管道）组1非井室接头（原有井房）组5φ18大绳m480二芦头镇郭家村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3475.18土料回填夯填m3475.18(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套24PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m16.80模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套24防冲槽砼管（φ500）m12防冲槽C20砼铺底m30.34出水口垫层模板m22.16(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m32.20土料回填夯填m31.40模压复合材料成品井室（带盖）套4(四)井室、机井C20砼井台m31.16C20砼井盖m30.10钢筋制作、安装t0.04普通钢模板m26.08新打机井m35(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1033PVC管件安装公称直径90mm正三通个20PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个16163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个4PVC管件安装公称直径90mm管箍个7PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m4φ50mm球阀个4φ90PE井管（0.8MPa)m102DN80钢制弯头组2水泵接头组4井管接头组4井室接头（φ90管道）组2非井室接头（原有井房）组2φ18大绳m260三芦头镇泊子村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m32156.94土料回填夯填m32156.94(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套75PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m52.50模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套75防冲槽砼管（φ500）m37.50防冲槽C20砼铺底m31.05出水口垫层模板m26.75(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m310.50土料回填夯填m35.88模压复合材料成品井室（带盖）套12M10水泥砂浆砌砖井壁m30.781：2水泥砂浆抹面m214.22750*750井盖及井圈套4(四)井室、机井C20砼井台m33.62C20砼井盖m30.10163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018钢筋制作、安装t0.13普通钢模板m214.72新打机井m120(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m4689PVC管件安装公称直径90mm正三通个79PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个61PVC管件安装公称直径90mm弯头45°个7PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个7PVC管件安装公称直径90mm管箍个32PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m7φ50mm球阀个7PVC管件安装φ90法兰个18φ90mm蝶阀个9φ90PE井管（0.8MPa)m468DN80钢制弯头组2水泵接头组10井管接头组10井室接头（φ90管道）组8非井室接头（原有井房）组2φ18大绳m1076四芦头镇望马史家村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m35441.10土料回填夯填m35441.10(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套85PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m59.50模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套85防冲槽砼管（φ500）m42.50防冲槽C20砼铺底m31.19163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018出水口垫层模板m27.65(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m37.93土料回填夯填m34.65模压复合材料成品井室（带盖）套11M10水泥砂浆砌砖井壁m30.381：2水泥砂浆抹面m26.81580*1080井盖及井圈套2(四)井室、机井C20砼井台m34.10钢筋制作、安装t0.16普通钢模板m214.40(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m6785PVC管道安装公称直径160mm（0.63MPa)m4000PVC管件安装公称直径90mm正三通个75PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个54PVC管件安装公称直径160mm弯头90°个160PVC管件安装公称直径90mm弯头45°个5PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个11PVC管件安装公称直径90mm管箍个46PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m11φ50mm球阀个11PVC管件安装φ90法兰个4φ90mm蝶阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m647水泵接头组10井管接头组10井室接头（φ90管道）组10φ18大绳m1434163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(六)新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m326.38土料回填夯实m326.38挖掘机挖自卸车运土2kmm355.92C20现浇砼垫层m34.80C30砼底板m313.03C30砼池壁m39.87C30砼盖板预制安装m33.50普通钢模板m2101.38钢筋制作安装t3.23橡胶止水条m23.20五芦头镇毕家村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31088.36土料回填夯填m31088.36(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套41PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m28.70模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套41防冲槽砼管（φ500）m20.50防冲槽C20砼铺底m30.57出水口垫层模板m23.69(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m34.95土料回填夯填m33.15模压复合材料成品井室（带盖）套9(四)井室、机井C20砼井台m32.32C20砼井盖m30.20钢筋制作、安装t0.07普通钢模板m212.16新打机井m136163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m2366PVC管件安装公称直径90mm正三通个35PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个40PVC管件安装公称直径90mm弯头45°个2PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个7PVC管件安装公称直径90mm管箍个16PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m7φ50mm球阀个7PVC管件安装φ90法兰个4φ90mm蝶阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m480DN80钢制弯头组4水泵接头组8井管接头组8井室接头（φ90管道）组4非井室接头（原有井房）组4φ18大绳m1072六芦头镇侯沟村灌溉工程(一)侯沟一区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31056.16土料回填夯填m31056.162出水口φ90给水栓（上、下栓体）个47PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m32.90模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套47防冲槽砼管（φ500）m23.50防冲槽C20砼铺底m30.66出水口垫层模板m24.233泄水井、阀门井、排气阀井163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018机械开挖坑槽土方m33.85土料回填夯填m32.45模压复合材料成品井室（带盖）套74井室、机井C20砼井台m31.26C20砼井盖m30.25钢筋制作、安装t0.03普通钢模板m29.44新打机井m705管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m2296PVC管件安装公称直径90mm正三通个43PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个35PVC管件安装公称直径90mm弯头45°个2PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个5PVC管件安装公称直径90mm管箍个16PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m5φ50mm球阀个5PVC管件安装φ90法兰个4φ90mm蝶阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m383DN80钢制弯头组5水泵接头组6井管接头组6井室接头（φ90管道）组1非井室接头（原有井房）组5φ18大绳m850(二)侯沟二区滴灌、微喷工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31432.22土料回填夯填m31432.22163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20182出水口φ110给水栓（上、下栓体）套15PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m10.50模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套15防冲槽砼管（φ500）m7.50防冲槽C20砼铺底m30.21出水口垫层模板m21.353泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m347.90土料回填夯填m320.86模压复合材料成品井室（带盖）套2M10水泥砂浆砌砖井壁m39.361：2水泥砂浆抹面m2170.64750*750井盖及井圈套484井室、机井泵房（3.6m×6m）座3新打机井m120泵站操作规程牌、灌溉制度牌个6节水标志牌个35管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m1276PVC管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m535PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m1356PE管道安装公称直径32mm毛管m23632PE管道安装公称直径16mm毛管m41214PVC管件安装公称直径110mm正三通个70PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通个3PVC管件安装公称直径63*32mm异径三通个130PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个13PVC管件安装公称直径110*63mm变径个58PVC管件安装公称直径50*20mm变径个3163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装φ110法兰个6PVC管件安装公称直径90mm管箍个9PVC管件安装公称直径63mm管箍个4PVC管件安装公称直径63mm内直接个26PVC管件安装公称直径63mm管堵个32PVC管件安装公称直径32mm内直接个196PVC管件安装公称直径63mm正三通个8PE管件安装公称直径63mm弯头个16PE管件安装公称直径63mm外直接个26PE管件安装公称直径63mm管堵个26PE管件安装公称直径32mm外直接个196PVC管件安装公称直径20mm内直接个3PE管件安装公称直径16mm旁通个769PE管件安装公称直径16mm管接个769微喷组件组7044φ63mm球阀个66DN100微阻缓闭止回阀个3远程压力表个3压力表个3DN32排气阀个3DN20排气阀个3φ90PE井管（0.8MPa)m164DN100钢制弯头组3水泵接头组3井管接头组3螺翼式水表LXLG-110个3大绳m3706新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m326.38土料回填夯实m326.38挖掘机挖自卸车运土2kmm355.92C20现浇砼垫层m34.80C30砼底板m313.03163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018C30砼池壁m39.87C30砼盖板预制安装m33.50普通钢模板m2101.38钢筋制作安装t3.23橡胶止水条m23.20(三)侯沟三区滴灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3138土料回填夯填m31382泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m37.80土料回填夯填m33.36M10水泥砂浆砌砖井壁m31.561：2水泥砂浆抹面m228.44750*750井盖及井圈套83井室、机井泵房（3.6m×6m）座1泵站操作规程牌、灌溉制度牌个2节水标志牌个14管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m300PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m220PE管道安装公称直径16mm毛管m18360PVC管件安装公称直径90mm正三通个11PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个1PVC管件安装公称直径90*63mm变径个8PVC管件安装公称直径50*20mm变径个1PVC管件安装φ90法兰个2PVC管件安装公称直径90mm管箍个8PVC管件安装公称直径63mm内直接个8PE管件安装公称直径63mm外直接个8PVC管件安装公称直径20mm内直接个1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PE管件安装公称直径16mm旁通个204PE管件安装公称直径16mm管接个204φ63mm球阀个8DN80微阻缓闭止回阀个1远程压力表个1压力表个1DN32排气阀个1DN20排气阀个1φ90PE井管（0.8MPa)m60DN80钢制弯头组1水泵接头组1井管接头组1螺翼式水表LXLG-90个1大绳m134七芦头镇韩家店村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31611.50土料回填夯填m31611.50(二)出水口φ110给水栓（上、下栓体）套23PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m16.10模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套23防冲槽砼管（φ500）m11.50防冲槽C20砼铺底m30.32出水口垫层模板m22.07(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m36.26土料回填夯填m32.79模压复合材料成品井室（带盖）套1M10水泥砂浆砌砖井壁m31.151：2水泥砂浆抹面m220.73750*750井盖及井圈套2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018580*1080井盖及井圈套4(四)井室、机井C20砼井台m31.23钢筋制作、安装t0.05普通钢模板m24.32(五)管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m3223PVC管件安装公称直径110mm正三通个23PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个18PVC管件安装公称直径110mm弯头45°个6PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通/变径个1PVC管件安装公称直径110mm管箍个22PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m1φ50mm球阀个1PVC管件安装φ110法兰个10φ110mm蝶阀个5φ90PE井管（0.8MPa)m60DN100镀锌钢管km0.01DN150镀锌钢管km0.14DN100钢制法兰个8DN100钢制弯头组3水泵接头组3井管接头组3井室接头（φ110管道）组3φ18大绳m150吊笼个1(六)灌溉渠道维修工程机械拆除原浆砌石灌溉渠道m3442.80浆砌石外运m3442.80挖掘机开挖土方m3213土料回填夯实m3213163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018M10浆砌块石渠道m3442.801：2砂浆抹面m2319.50C15砼现浇底板m323.10C25砼现浇盖板m32.80钢筋制作安装t0.16普通钢模板m210.56八芦头镇中心泊村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m33034.50土料回填夯填m33034.50(二)出水口φ110给水栓（上、下栓体）套115PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m80.50模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套115防冲槽砼管（φ500）m57.50防冲槽C20砼铺底m31.61出水口垫层模板m210.35(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m38.16土料回填夯填m34.40模压复合材料成品井室（带盖）套8M10水泥砂浆砌砖井壁m30.761：2水泥砂浆抹面m213.62580*1080井盖及井圈套4(四)井室、机井C20砼井台m33C20砼井盖m30.40钢筋制作、安装t0.08普通钢模板m218.56新打机井m220(五)管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m6069163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径110mm正三通个112PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个52PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通/变径个7PVC管件安装公称直径110mm管箍个40PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m7φ50mm球阀个7PVC管件安装φ110法兰个10φ110mm蝶阀个5φ90PE井管（0.8MPa)m736DN100钢制弯头组8水泵接头组12井管接头组12井室接头（φ110管道）组4非井室接头（原有井房）组8φ18大绳m1640九芦头镇封家村灌溉工程(一)封家村一区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m32929土料回填夯填m329292出水口φ110给水栓（上、下栓体）套143PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m100.10模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套143防冲槽砼管（φ500）m71.50防冲槽C20砼铺底m32出水口垫层模板m212.873泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m319.12土料回填夯填m39.78模压复合材料成品井室（带盖）套14163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018M10水泥砂浆砌砖井壁m32.301：2水泥砂浆抹面m241.46750*750井盖及井圈套4580*1080井盖及井圈套84井室、机井泵房（3m×3.6m）座3C20现浇砼平台m35.40普通钢模板m27.20泵站操作规程牌、灌溉制度牌个6节水标志牌个35管道工程PVC管道安装公称直径160mm（0.8MPa)m5050PVC管件安装公称直径160mm正三通个6PVC管件安装公称直径160*110mm异径三通个133PVC管件安装公称直径160*110mm变径个10PVC管件安装公称直径160mm弯头90°个13PVC管件安装公称直径160mm弯头45°个8PVC管件安装公称直径160*90mm异径三通/变径个14PVC管件安装公称直径90*63mm变径个5PVC管件安装公称直径90*50mm变径个14PVC管件安装公称直径160mm管箍个41PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m9PVC管件安装公称直径50*20mm变径个4PVC管件安装公称直径20mm内直接个4φ50mm球阀个9PVC管件安装φ160法兰个32φ160mm蝶阀个12DN50排气阀个5DN100底阀个4DN150微阻缓闭止回阀个4163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018φ110吸水管m40DN150镀锌钢管km0.12DN150钢制法兰个88DN150钢制弯头组4螺翼式水表LXLG-160个4压力表个46新建平塘工程挖掘机挖自卸车运淤泥流砂2kmm32735.35挖掘机挖自卸车运土2kmm3590.76土料回填夯实m3590.76M10浆砌块石基础m3137.52M10浆砌块石墙体m3282.30M10浆砌块石铺底m31.80M10浆砌砖墙m325.291：2砂浆抹面m2238.997塘坝维修工程推土机Ⅲ类土40mm3236.17挖掘机挖自卸车运土2kmm3236.17挖掘机开挖土方m3138.34土料回填夯实m363.60干砌块石护坡m3141.70碎石垫层m378.72M10浆砌块石基础m374.74M10浆砌块石防浪墙m323.861：2砂浆抹面m2107.32土工布铺设m2787.208塘坝清淤清扩工程挖掘机挖自卸车运土2kmm32000(二)封家村二区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m36582土料回填夯填m365822出水口163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018φ110给水栓（上、下栓体）套236PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m165.20模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套236防冲槽砼管（φ500）m118防冲槽C20砼铺底m33.30出水口垫层模板m221.243泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m38.48土料回填夯填m35模压复合材料成品井室（带盖）套12M10水泥砂浆砌砖井壁m30.381：2水泥砂浆抹面m26.81580*1080井盖及井圈套24井室、机井C20砼井台m34.27C20砼井盖m30.05钢筋制作、安装t0.16普通钢模板m2165管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m13164PVC管件安装公称直径110mm正三通个225PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个118PVC管件安装公称直径110mm弯头45°个2PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通/变径个11PVC管件安装公称直径110mm管箍个88PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m11φ50mm球阀个11PVC管件安装φ110法兰个6φ110mm蝶阀个3φ90PE井管（0.8MPa)m582DN100钢制弯头组1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018水泵接头组11井管接头组11井室接头（φ110管道）组1非井室接头（原有井房）组10φ18大绳m1318十芦头镇罐姚村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m33756.40土料回填夯填m33756.40(二)出水口φ110给水栓（上、下栓体）套51φ90给水栓（上、下栓体）套78PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m35.70PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m54.60模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套129防冲槽砼管（φ500）m64.50防冲槽C20砼铺底m31.81出水口垫层模板m211.61(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m312.65土料回填夯填m38.05模压复合材料成品井室（带盖）套23(四)井室、机井泵房（3m×3.6m）座3C20砼井台m32.05C20现浇砼平台m35.40钢筋制作、安装t0.08普通钢模板m214.40新打机井m250泵站操作规程牌、灌溉制度牌个6节水标志牌个3(五)管道工程163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管道安装公称直径160mm（0.8MPa)m2400PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m5140PVC管件安装公称直径160mm正三通个3PVC管件安装公称直径160*110mm异径三通个47PVC管件安装公称直径90mm正三通个78PVC管件安装公称直径160mm弯头90°个6PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个20PVC管件安装公称直径90mm弯头45°个3PVC管件安装公称直径160*110mm变径个4PVC管件安装公称直径160*90mm变径个1PVC管件安装公称直径160*90mm异径三通/变径个19PVC管件安装公称直径90*63mm变径个13PVC管件安装公称直径90*50mm变径个10PVC管件安装公称直径160mm管箍个14PVC管件安装公称直径90mm管箍个29PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m6PVC管件安装公称直径50*20mm变径个4PVC管件安装公称直径20mm内直接个4φ50mm球阀个6PVC管件安装φ160法兰个8φ160mm蝶阀个2DN50排气阀个13DN100底阀个4DN150微阻缓闭止回阀个4DN200镀锌钢管km0.02φ110吸水管m40φ90PE井管（0.8MPa)m240DN150镀锌钢管km0.14DN150钢制法兰个96163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018DN150钢制弯头组4水泵接头组5井管接头组5井室接头（φ110管道）组5螺翼式水表LXLG-160个4压力表个4(六)灌溉渠道维修工程挖掘机开挖土方m360.48人工挖土渠道清淤m38.40土料回填夯实m314.40M10浆砌块石渠道m326.681：2砂浆抹面m214.40C15砼现浇底板m32.40C25砼现浇盖板m30.96钢筋制作安装t0.06普通钢模板m24.84(七)新建平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm34106.89原土夯实m3375.71夯填砂砾料m3124.80M10浆砌块石基础m3121.38M10浆砌块石平台m319.80M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m341.411：2砂浆抹面m2379.63干砌块石护坡m3148.60铺筑碎石垫层m3123.83铺筑粗砂垫层m383.64铺设防渗土工膜m2936铺设土工布m2836.36不锈钢门个1十一芦头镇槐栾村灌溉工程(一)灌溉渠道工程163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018液压破碎锤破碎砼路面m34.47挖掘机开挖土方m3376土料回填夯实m3376挖掘机挖自卸车运土2kmm32359M10浆砌块石渠道m31359.931：2砂浆抹面m2954C15砼现浇底板m385.04C25砼现浇盖板m311.10C25砼路面（10cm）m236.40C25砼现浇管座m310.08钢筋制作安装t0.69普通钢模板m291.63Φ300砼管敷设m72Φ300铸钢压盖购置安装个12(二)排水沟工程挖掘机开挖土方m3289.10土料回填夯实m368.30砂砾料回填夯实m353.96挖掘机挖自卸车运土2kmm3220.80M10浆砌块石基础m352.18M10浆砌块石排水沟m3158.46M10浆砌块石铺底m320.281：2砂浆抹面m293.60C10砼现浇垫层m35.85十二高新区北路村灌溉工程(一)北路村一区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m3108.10土料回填夯填m3108.102出水口φ90给水栓（上、下栓体）套5PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m3.50163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套5防冲槽砼管（φ500）m2.50防冲槽C20砼铺底m30.07出水口垫层模板m20.453井室、机井C20砼井台m31.23钢筋制作、安装t0.05普通钢模板m24.32新打机井（岩层）m3604管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m235PVC管件安装公称直径90mm正三通个2PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个3PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m1φ63PE井管（2.0MPa)m354水泵接头组3井管接头组3井室接头（φ90管道）组3φ18大绳m7505新建蓄水池工程（三座）挖掘机开挖土方m3466.48土料回填夯实m3466.48挖掘机挖自卸车运土2kmm3717.56C20现浇砼垫层m329C30砼底板m372.77C30砼池壁m358.89C30砼盖板预制安装m33.50普通钢模板m2599.14钢筋制作安装t24.52橡胶止水条m101.60不锈钢管护栏（1.5m）m78.40钢爬梯（带扶手）个2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(二)北路村二区微喷工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m3645.76土料回填夯填m3645.762泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m324.43土料回填夯填m310.74模压复合材料成品井室（带盖）套2M10水泥砂浆砌砖井壁m34.671：2水泥砂浆抹面m285.02750*750井盖及井圈套22580*1080井盖及井圈套23井室、机井泵房（3m×3.6m）座1C20现浇砼平台m31.35普通钢模板m21.80泵站操作规程牌、灌溉制度牌个2节水标志牌个14管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m764PVC管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m628PE管道安装公称直径32mm毛管m5284PVC管件安装公称直径110mm正三通个26PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个5PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通个1PVC管件安装公称直径110mm管箍个4PVC管件安装公称直径63*32mm异径三通个130PVC管件安装公称直径63mm管箍个4PVC管件安装公称直径110*63mm变径个26PVC管件安装公称直径50*20mm变径个1PVC管件安装公称直径32mm内直接个130163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径20mm内直接个1PE管件安装公称直径32mm外直接个130φ63mm球阀个24PVC管件安装φ110法兰个10φ110mm蝶阀个2微喷组件组1320DN100微阻缓闭止回阀个1远程压力表个1压力表个1DN32排气阀个1DN20排气阀个1φ110吸水管m10DN100钢制弯头组1水泵接头组1井管接头组1螺翼式水表LXLG-110个15新建蓄水池挖掘机开挖土方m326.38土料回填夯实m326.38挖掘机挖自卸车运土2kmm355.92C20现浇砼垫层m34.80C30砼底板m313.03C30砼池壁m39.87C30砼盖板预制安装m33.50普通钢模板m2101.38钢筋制作安装t3.23橡胶止水条m23.206拦水坝工程石方爆破开挖Ⅷ类岩石m3239.43M10浆砌块石砌石坝m3752.69M10浆砌块石基础m37.97M10浆砌块石台阶m35.74C25坝体砼m365.59163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018C20砼溢流面m30.72普通钢模板m20.80不锈钢管护栏（1.5m）m92十三高新区东迟家村灌溉工程(一)东迟家村管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m36277.34土料回填夯填m36277.342出水口φ110给水栓（上、下栓体）套156PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m109.20模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套156防冲槽砼管（φ500）m78防冲槽C20砼铺底m32.18出水口垫层模板m214.043泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m310.75土料回填夯填m36.44模压复合材料成品井室（带盖）套16M10水泥砂浆砌砖井壁m30.391：2水泥砂浆抹面m27.11750*750井盖及井圈套24井室、机井C20砼井台m30.82钢筋制作、安装t0.03普通钢模板m22.88泵房（3m×3.6m）座3新打机井（岩层）m120泵站操作规程牌、灌溉制度牌个6节水标志牌个35管道工程PVC管道安装公称直径160mm（0.8MPa)m10823163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径160mm正三通个50PVC管件安装公称直径160*110mm异径三通个105PVC管件安装公称直径160mm弯头90°个63PVC管件安装公称直径160mm弯头45°个10PVC管件安装公称直径160*90mm异径三通个12PVC管件安装公称直径90*63mm变径个6PVC管件安装公称直径90*50mm变径个6PVC管件安装公称直径160mm管箍个71PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m6φ50mm球阀个6PVC管件安装φ160法兰个18φ160mm蝶阀个6DN50排气阀个6φ63PE井管（2.0MPa)m220DN150镀锌钢管km0.12DN150钢制法兰个80DN150钢制弯头组5水泵接头组5井管接头组1井室接头（φ110管道）组1螺翼式水表LXLG-160个4φ18大绳m608吊笼个46平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm34772.08机械拆除干砌石m3228.63干砌石外运m3228.63挖掘机开挖土方m3451.91土料回填夯实m3327.78M10浆砌块石基础m3170M10浆砌块石墙体m3165.55163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018M10浆砌块石平台m319.14M10浆砌块石台阶m33.49M10浆砌砖墙m339.721：2砂浆抹面m3370.84干砌块石护坡m3228.63铺筑碎石垫层m3190.53铺筑粗砂垫层m3128.64铺设土工布m31286.39不锈钢门个1(二)东迟家村滴灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m3602.70土料回填夯填m3602.702泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m310.75土料回填夯填m36.44模压复合材料成品井室（带盖）套16M10水泥砂浆砌砖井壁m30.391：2水泥砂浆抹面m27.11750*750井盖及井圈套23井室、机井泵房（3m×3.6m）座1泵站操作规程牌、灌溉制度牌个2节水标志牌个1新打机井（岩层）m1604管道工程PVC管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m850PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m585PE管道安装公称直径16mm毛管m13280PVC管件安装公称直径63mm正三通个15PVC管件安装公称直径63mm弯头90°个13PVC管件安装公称直径50*20mm变径个2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径63mm内直接个15PE管件安装公称直径63mm弯头90°个7PE管件安装公称直径63mm外直接个15PE管件安装公称直径63mm管堵个15PVC管件安装公称直径20mm内直接个2PE管件安装公称直径16mm旁通个265PE管件安装公称直径16mm管接个265PVC管件安装φ63法兰个8φ63mm蝶阀个3φ63mm球阀个15DN50止回阀个1压力表个2DN20排气阀个2φ63PE井管（2.0MPa)m316DN50钢制弯头组1水泵接头组2井管接头组2螺翼式水表LXLG-90个2大绳m340十四高新区归城董家村灌溉工程(一)归城董家一区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m33759.56土料回填夯填m33759.562出水口φ110给水栓（上、下栓体）套162PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m113.40模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套162防冲槽砼管（φ500）m81防冲槽C20砼铺底m32.27出水口垫层模板m214.583泄水井、阀门井、排气阀井163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018机械开挖坑槽土方m313.11土料回填夯填m37.55模压复合材料成品井室（带盖）套17M10水泥砂浆砌砖井壁m30.761：2水泥砂浆抹面m213.62750*750井盖及井圈套44井室、机井C20砼井台m30.41C20现浇砼平台m34.05钢筋制作、安装t0.02普通钢模板m26.84新打机井（岩层）m120泵房（3m×3.6m）座3泵站操作规程牌、灌溉制度牌个6节水标志牌个35管道工程PVC管道安装公称直径160mm（0.8MPa)m6482PVC管件安装公称直径160mm正三通个29PVC管件安装公称直径160*110mm异径三通个131PVC管件安装公称直径160mm弯头90°个49PVC管件安装公称直径160mm弯头45°个11PVC管件安装公称直径160*90mm异径三通个17PVC管件安装公称直径90*63mm变径个11PVC管件安装公称直径90*50mm变径个6PVC管件安装公称直径160mm管箍个41PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m11PVC管件安装公称直径50*20mm变径个3PVC管件安装公称直径20mm内直接个3φ50mm球阀个11PVC管件安装φ160法兰个14φ160mm蝶阀个4163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018DN50排气阀个11DN150微阻缓闭止回阀个3φ90PE井管（0.8MPa)m118φ110吸水管m30DN150钢制弯头组150水泵接头组4井管接头组4井室接头（φ110管道）组1螺翼式水表LXLG-160个1压力表个4φ18大绳m2506塘坝维修工程挖掘机挖自卸车运土2kmm317149.42心墙壤土填筑压实m33198.90砂壳料填筑压实m3752.70干砌块石护坡m373.98碎石垫层m341.10M10浆砌块石基础m376.84M10浆砌块石防浪墙m34.80M10浆砌块石挡土墙m342.03M10浆砌块石铺底m323.661：2砂浆抹面m246.88C15砼现浇底板m311.83土工布铺设m2411.027塘坝维修工程推土机Ⅲ类土40mm3402.61挖掘机挖自卸车运土2kmm3402.61挖掘机挖自卸车运淤泥流砂2kmm367.93机械拆除干砌石m378.80机械拆除浆砌石m349.89干砌石、浆砌石外运m378.80人工挖沟槽（防浪墙、齿墙、台阶等）m3189.66m366.74163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018沟槽挖土就近回填（防浪墙、齿墙、台阶等）干砌块石护坡（含坝后排水体）m384.11人工铺筑碎石垫层m373.87风化砂砾料垫层m349.25M10浆砌块石墙体m390.91M10浆砌块石基础m3242.84M10浆砌块石护底m35.76M10浆砌块石防浪墙m314.64M10浆砌粗料石压顶m33.05M10浆砌粗料石台阶、边石m34.31M10浆砌粗料石路缘石m31.831：2砂浆抹面m228.76C30交通桥现浇板m34.64C30钢筋砼台帽m31.76钢筋制作安装t0.59普通钢模板m227.18PVC滤水管50mmm12.62沥青木板伸缩缝m22四油三毡垫层m22.56土工布铺设m21碎石反滤层m30.03防浪墙铁门个1公路路面（泥结碎石，20cm）㎡183标志牌个1不锈钢管护栏m9.288新建平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm34106.89原土夯实m3375.71夯填砂砾料m3124.80M10浆砌块石基础m3121.38M10浆砌块石平台m319.80M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m341.41163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20181：2砂浆抹面㎡379.63干砌块石护坡m3148.60铺筑碎石垫层m3123.83铺筑粗砂垫层m383.64铺设防渗土工膜㎡936铺设土工布㎡836.36不锈钢门个19新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m3220.05土料回填夯实m3220.05挖掘机挖自卸车运土2kmm3330.82M10浆砌块石台阶m39.80C20现浇砼垫层m312.10C30砼底板m329.87C30砼池壁m324.51普通钢模板m2248.88钢筋制作安装t10.64橡胶止水条m39.20不锈钢管护栏（1.5m）m39.20钢爬梯（带扶手）个1(二)归城董家一区滴灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m31243.38土料回填夯填m31243.382泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m336.08土料回填夯填m316.55模压复合材料成品井室（带盖）套9M10水泥砂浆砌砖井壁m36.231：2水泥砂浆抹面m2113.46750*750井盖及井圈套30580*1080井盖及井圈套23井室、机井163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018泵房（3.6m×6m）座2泵站操作规程牌、灌溉制度牌个4节水标志牌个24管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1537PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m1166PE管道安装公称直径16mm毛管m62940PVC管件安装公称直径90mm正三通个36PVC管件安装公称直径90*63mm异径三通个5PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通个1PVC管件安装公称直径63mm正三通个5PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个9PVC管件安装公称直径90*63mm变径个33PVC管件安装公称直径50*20mm变径个2PVC管件安装公称直径90mm管箍个8PVC管件安装φ90法兰个10PVC管件安装公称直径63mm内直接个38PE管件安装公称直径63mm外直接个38PE管件安装公称直径63mm管堵个38PVC管件安装公称直径20mm内直接个2PE管件安装公称直径16mm旁通个1216PE管件安装公称直径16mm管接个1216φ90mm蝶阀个3φ63mm球阀个38DN80微阻缓闭止回阀个2远程压力表个2压力表个2DN32排气阀个2DN20排气阀个2DN80镀锌钢管km0.03DN80钢制法兰个20163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018φ90PE井管（0.8MPa)m48DN80钢制弯头组2水泵接头组2井管接头组2螺翼式水表LXLG-90个2φ18大绳m110(三)归城董家二区滴灌、微喷工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31208.10土料回填夯填m31208.102出水口φ90给水栓（上、下栓体）套12PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m8.40模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套12防冲槽砼管（φ500）m6防冲槽C20砼铺底m30.17出水口垫层模板m21.083泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m375.98土料回填夯填m332.72M10水泥砂浆砌砖井壁m315.201：2水泥砂浆抹面m2276.99750*750井盖及井圈套76580*1080井盖及井圈套24井室、机井泵房（3.6m×6m）座1泵站操作规程牌、灌溉制度牌个2节水标志牌个1新打机井（岩层）m1605管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1611PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m1112163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PE管道安装公称直径32mm毛管m16540PE管道安装公称直径16mm毛管m53860PVC管件安装公称直径90mm正三通个79PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通个1PVC管件安装公称直径90*63mm变径个76PVC管件安装公称直径50*20mm变径个1PVC管件安装φ90法兰个6PVC管件安装公称直径90mm管箍个10PVC管件安装公称直径63mm内直接个76PVC管件安装公称直径32mm内直接个190PE管件安装公称直径63mm外直接个76PE管件安装公称直径63mm管堵个76PE管件安装公称直径32mm外直接个190PVC管件安装公称直径20mm内直接个1PE管件安装公称直径16mm旁通个600PE管件安装公称直径16mm管接个600微喷组件组8270φ63mm球阀个76DN80微阻缓闭止回阀个1远程压力表个1压力表个1DN32排气阀个1DN20排气阀个1φ63PE井管（2.0MPa)m316φ110吸水管m50DN80钢制弯头组2水泵接头组2井管接头组2螺翼式水表LXLG-90个2大绳m6606塘坝清淤清扩工程挖掘机挖自卸车运土2kmm314400163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018堤坝填筑压实m37200(四)归城董家三区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m3472.42土料回填夯填m3472.422出水口φ90给水栓（上、下栓体）套16PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m11.20模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套16防冲槽砼管（φ500）m8防冲槽C20砼铺底m30.22出水口垫层模板m21.443泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m32.43土料回填夯填m31.15模压复合材料成品井室（带盖）套1M10水泥砂浆砌砖井壁m30.381：2水泥砂浆抹面m26.81580*1080井盖及井圈套24井室、机井C20砼井台m30.82钢筋制作、安装t0.03普通钢模板m22.88新打机井（岩层）m3605管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1027PVC管件安装公称直径90mm正三通个16PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个4PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个1PVC管件安装公称直径90mm管箍个5PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018φ50mm球阀个1PVC管件安装φ90法兰个4φ90mm蝶阀个2φ63PE井管（2.0MPa)m356DN80钢制弯头组1井室接头（φ90管道）组2水泵接头组2井管接头组2φ18大绳m500(五)归城董家四区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅲ类土m31865.50土料回填夯填m31865.502出水口φ110给水栓（上、下栓体）套94PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m65.80模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套94防冲槽砼管（φ500）m47防冲槽C20砼铺底m31.32出水口垫层模板m28.463泄水井、阀门井、排气阀井人工开挖坑槽土方m33.85土料回填夯填m32.45模压复合材料成品井室（带盖）套74井室、机井C20砼井台m32.15C20砼井盖m30.15钢筋制作、安装t0.07普通钢模板m210.56新打机井（岩层）m1405管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m3731163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径110mm正三通个87PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个46PVC管件安装公称直径110mm弯头45°个2PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通/变径个7PVC管件安装公称直径110mm管箍个20PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m7φ50mm球阀个7φ90PE井管（0.8MPa)m262DN100钢制弯头组3水泵接头组7井管接头组7井室接头（φ110管道）组4非井室接头（原有井房）组3φ18大绳m6226新建平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm37190.50原土夯实m3618.23夯填砂砾料m3280.80M10浆砌块石基础m3169.78M10浆砌块石平台m325.40M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m352.931：2砂浆抹面㎡485.23干砌块石护坡m3200.51铺筑碎石垫层m3167.09铺筑粗砂垫层m3112.48铺设防渗土工膜㎡936铺设土工布㎡1124.76不锈钢门个17新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m3220.05163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018土料回填夯实m3220.05挖掘机挖自卸车运土2kmm3330.82M10浆砌块石台阶m39.80C20现浇砼垫层m312.10C30砼底板m329.87C30砼池壁m324.51普通钢模板m2248.88钢筋制作安装t10.64橡胶止水条m39.20不锈钢管护栏（1.5m）m39.20钢爬梯（带扶手）个18塘坝维修工程挖掘机挖自卸车运土2kmm33625.40挖掘机挖自卸车运土0.5kmm31905.11挖掘机挖自卸车运土0.5km（回运）m31905.11心墙壤土压实m3625.40坝坡土料压实m31905.11机械拆除干砌石m396.84机械拆除浆砌石m3122.24干砌块石护坡m396.84碎石垫层m353.80M10浆砌块石基础m3106.09M10浆砌块石防浪墙m39.44M10浆砌块石挡土墙m37.27M10浆砌块石铺底m35.881：2砂浆抹面m265.40C15砼现浇底板m32.94C25砼现浇砼桥板m33.65钢筋制作安装t0.63普通钢模板m217.84土工布铺设m25389塘坝清淤清扩工程挖掘机挖自卸车运土2kmm32000163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018十五高新区马胡同村管灌工程(一)管道土方工程m3挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m33765.36土料回填夯填m33765.36(二)出水口φ110给水栓（上、下栓体）套89PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m62.30模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套89防冲槽砼管（φ500）m44.50防冲槽C20砼铺底m31.78出水口垫层模板m214.24(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m33.85土料回填夯填m32.45模压复合材料成品井室（带盖）套7(四)井室、机井C20砼井台m30.82钢筋制作、安装t0.03普通钢模板m22.88新打机井（岩层）m240(五)管道工程PVC管道安装公称直径160mm（0.8MPa)m6492PVC管件安装公称直径160mm正三通个21PVC管件安装公称直径160*110mm异径三通个66PVC管件安装公称直径160*110mm变径个23PVC管件安装公称直径160mm弯头90°个34PVC管件安装公称直径160mm弯头45°个5PVC管件安装公称直径160*90mm异径三通个7PVC管件安装公称直径90*63mm变径个3PVC管件安装公称直径90*50mm变径个4163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径160mm管箍个41PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m4φ50mm球阀个4PVC管件安装φ160法兰个6φ160mm蝶阀个3DN50排气阀个3φ125PE井管（2.0MPa)m236水泵接头组2井管接头组2井室接头（φ110管道）组2φ18大绳m500十六高新区大于家村管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31007.86土料回填夯填m31007.86(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套47PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m32.90模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套47防冲槽砼管（φ500）m23.50防冲槽C20砼铺底m30.66出水口垫层模板m24.23(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m32.75土料回填夯填m31.75模压复合材料成品井室（带盖）套5(四)井室、机井C20砼井台m30.58C20砼井盖m30.05钢筋制作、安装t0.02普通钢模板m23.04新打机井（岩层）m180163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m2191PVC管件安装公称直径90mm正三通个37PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个10PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个4PVC管件安装公称直径90mm管箍个17PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m2φ50mm球阀个2PVC管件安装φ90法兰个2φ90mm蝶阀个1φ90PE井管（0.8MPa)m178水泵接头组1井管接头组1井室接头（φ90管道）组1φ18大绳m370十七新嘉街道龙化村灌溉工程(一)龙化村一区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m310935土料回填夯填m3109352出水口φ110给水栓（上、下栓体）套468PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m327.60模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套468防冲槽砼管（φ500）m234防冲槽C20砼铺底m36.55出水口垫层模板m242.123泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m337.95土料回填夯填m324.15模压复合材料成品井室（带盖）套69163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184井室、机井C20砼井台m322.77C20砼井盖m31.15钢筋制作、安装t0.78普通钢模板m2103.04新打机井m805管道工程PVC管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m21870PVC管件安装公称直径110mm正三通个397PVC管件安装公称直径110mm弯头90°个286PVC管件安装公称直径110*50mm异径三通个69PVC管件安装公称直径110mm管箍个146PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m69φ50mm球阀个69φ90PE井管（0.8MPa)m2622DN100钢制弯头组23水泵接头组69井管接头组69井室接头（φ110管道）组46非井室接头（原有井房）组23φ18大绳m62106新建平塘工程（两座）挖掘机挖自卸车运土2kmm336555.51原土夯实m3618.23夯填砂砾料m3280.80M10浆砌块石基础m3169.78M10浆砌块石平台m325.40M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m352.931：2砂浆抹面m2485.23干砌块石护坡m3200.51163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018铺筑碎石垫层m3167.09铺筑粗砂垫层m3112.48铺设防渗土工膜m2936铺设土工布m21124.76不锈钢门个1(二)龙化村二区滴灌、微喷工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31681.48土料回填夯填m31681.482泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m385.80土料回填夯填m336.96M10水泥砂浆砌砖井壁m317.161：2水泥砂浆抹面m2312.84750*750井盖及井圈套883井室、机井泵房（3.6m×6m）座2泵站操作规程牌、灌溉制度牌个4节水标志牌个24管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1990PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m1824PE管道安装公称直径32mm毛管m21760PE管道安装公称直径16mm毛管m82020PVC管件安装公称直径90mm正三通个86PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通个2PVC管件安装公称直径63*32mm异径三通个256PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个11PVC管件安装公称直径90*63mm变径个88PVC管件安装公称直径50*20mm变径个2PVC管件安装φ90法兰个4163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径90mm管箍个12PVC管件安装公称直径63mm内直接个88PVC管件安装公称直径32mm内直接个256PE管件安装公称直径63mm外直接个88PE管件安装公称直径63mm管堵个88PE管件安装公称直径32mm外直接个256PVC管件安装公称直径20mm内直接个2PE管件安装公称直径16mm旁通个1308PE管件安装公称直径16mm管接个1308微喷组件组10572φ63mm球阀个88DN80微阻缓闭止回阀个2远程压力表个2压力表个2DN32排气阀个2DN20排气阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m86DN80钢制弯头组2水泵接头组2井管接头组2螺翼式水表LXLG-90个2大绳m220十八龙港街道小孙家村和兴隆庄管灌工程(一)管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3310.04土料回填夯填m3310.04(二)出水口φ90给水栓（上、下栓体）套11PVC管道安装公称直径900mm（0.63MPa)m7.70模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套11防冲槽砼管（φ500）m5.50防冲槽C20砼铺底m30.15163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018出水口垫层模板m20.99(三)泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m31.10土料回填夯填m30.70模压复合材料成品井室（带盖）套2(四)井室、机井C20砼井台m31.23钢筋制作、安装t0.05普通钢模板m24.32新打机井m170(五)管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m674PVC管件安装公称直径90mm正三通个9PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个8PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个2PVC管件安装公称直径90mm管箍个4PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m2φ50mm球阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m164水泵接头组3井管接头组3井室接头（φ90管道）组3φ18大绳m370十九龙港街道大湾前徐灌溉工程(一)大湾前徐一区滴灌、管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31602.46土料回填夯填m31602.462出水口φ90给水栓（上、下栓体）套16PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m11.20163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套16防冲槽砼管（φ500）m8防冲槽C20砼铺底m30.22出水口垫层模板m21.443泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m350.40土料回填夯填m322.05模压复合材料成品井室（带盖）套3M10水泥砂浆砌砖井壁m39.751：2水泥砂浆抹面m2177.75750*750井盖及井圈套504井室、机井泵房（3.6m×6m）座2C20砼井台m31.23钢筋制作、安装t0.05普通钢模板m24.32C20现浇砼平台m31.35普通钢模板m21.80新打机井m190泵站操作规程牌、灌溉制度牌个4节水标志牌个25管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m2041PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m1580PE管道安装公称直径16mm毛管m129094PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m2PVC管件安装公称直径90mm正三通个63PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通个2PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个15PVC管件安装公称直径90*63mm变径个50PVC管件安装公称直径90*50mm变径个1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管件安装公称直径50*20mm变径个2PVC管件安装φ90法兰个6PVC管件安装公称直径90mm管箍个12PVC管件安装公称直径63mm内直接个50PE管件安装公称直径63mm外直接个50PE管件安装公称直径63mm管堵个50PVC管件安装公称直径20mm内直接个2PE管件安装公称直径16mm旁通个1856PE管件安装公称直径16mm管接个1856φ90mm蝶阀个1φ63mm球阀个50φ50mm球阀个1DN80微阻缓闭止回阀个2DN80底阀个2远程压力表个2压力表个2DN32排气阀个2DN20排气阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m252φ110吸水管m40DN80钢制弯头组2水泵接头组5井管接头组5井室接头（φ90管道）组2螺翼式水表LXLG-90个2大绳m5.606平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm33778.05M10浆砌块石基础m3122.45M10浆砌块石平台m317.74M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m336.841：2砂浆抹面㎡337.66163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018干砌块石护坡m3146铺筑碎石垫层m3121.67铺筑粗砂垫层m382.19铺设土工布㎡821.94不锈钢门个17新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m3530.45土料回填夯实m3530.45挖掘机挖自卸车运土2kmm3875.97C20现浇砼垫层m365.10C30砼底板m3144.27C30砼池壁m341.79普通钢模板m2431.96钢筋制作安装t37.47橡胶止水条m99.20不锈钢管护栏（1.5m）m99.20钢爬梯（带扶手）个1(二)大湾前徐二区滴灌、微喷工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m31069.06土料回填夯填m31069.062出水口φ90给水栓（上、下栓体）套10PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m7模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套10防冲槽砼管（φ500）m5防冲槽C20砼铺底m30.14出水口垫层模板m20.903泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m331.75土料回填夯填m313.79模压复合材料成品井室（带盖）套1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018M10水泥砂浆砌砖井壁m36.241：2水泥砂浆抹面m2113.76750*750井盖及井圈套324井室、机井泵房（3.6m×6m）座3新打机井m120泵站操作规程牌、灌溉制度牌个6节水标志牌个35管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1285PVC管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m296PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m842PE管道安装公称直径32mm毛管m17998PE管道安装公称直径16mm毛管m25174PVC管件安装公称直径90mm正三通个41PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通个2PVC管件安装公称直径63*32mm异径三通个74PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个14PVC管件安装公称直径90*63mm变径个33PVC管件安装公称直径50*20mm变径个3PVC管件安装φ90法兰个6PVC管件安装公称直径90mm管箍个9PVC管件安装公称直径63mm管箍个2PVC管件安装公称直径63mm内直接个20PVC管件安装公称直径32mm内直接个196PVC管件安装公称直径63mm管堵个13PE管件安装公称直径63mm外直接个20PE管件安装公称直径63mm管堵个20PE管件安装公称直径32mm外直接个196PVC管件安装公称直径20mm内直接个2PE管件安装公称直径16mm旁通个427163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PE管件安装公称直径16mm管接个427微喷组件组7531φ63mm球阀个33DN80微阻缓闭止回阀个3远程压力表个3压力表个3DN32排气阀个3DN20排气阀个3φ90PE井管（0.8MPa)m184DN80钢制弯头组3水泵接头组4井管接头组4螺翼式水表LXLG-90个3大绳m4246新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m3530.45土料回填夯实m3530.45挖掘机挖自卸车运土2kmm3875.97C20现浇砼垫层m365.10C30砼底板m3144.27C30砼池壁m341.79普通钢模板m2431.96钢筋制作安装t37.47橡胶止水条m99.20不锈钢管护栏（1.5m）m99.20钢爬梯（带扶手）个1(三)大湾前徐三区滴灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3888.50土料回填夯填m3888.502出水口φ90给水栓（上、下栓体）套15m10.50163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套15防冲槽砼管（φ500）m7.50防冲槽C20砼铺底m30.21出水口垫层模板m21.353泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m338.93土料回填夯填m316.76M10水泥砂浆砌砖井壁m37.791：2水泥砂浆抹面m2141.90750*750井盖及井圈套38580*1080井盖及井圈套24井室、机井泵房（3.6m×6m）座2新打机井m240泵站操作规程牌、灌溉制度牌个4节水标志牌个25管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1181PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m822PE管道安装公称直径16mm毛管m60640PVC管件安装公称直径90mm正三通个51PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通个2PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个15PVC管件安装公称直径90*63mm变径个38PVC管件安装公称直径50*20mm变径个2PVC管件安装公称直径90mm管箍个8PVC管件安装φ90法兰个4PVC管件安装公称直径63mm内直接个38PE管件安装公称直径63mm外直接个38PE管件安装公称直径63mm管堵个38PVC管件安装公称直径20mm内直接个2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PE管件安装公称直径16mm旁通个842PE管件安装公称直径16mm管接个842φ90mm蝶阀个2φ63mm球阀个38DN80微阻缓闭止回阀个2远程压力表个2压力表个2DN32排气阀个2DN20排气阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m234DN80钢制弯头组2水泵接头组3井管接头组3螺翼式水表LXLG-90个2大绳m5106新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m3220.05土料回填夯实m3220.05挖掘机挖自卸车运土2kmm3330.82C20现浇砼垫层m312.10C30砼底板m329.87C30砼池壁m324.51普通钢模板m2248.88钢筋制作安装t10.64橡胶止水条m39.20不锈钢管护栏（1.5m）m39.20钢爬梯（带扶手）个1(四)大湾前徐四区管灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3782土料回填夯填m37822出水口φ90给水栓（上、下栓体）套22163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m15.40模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套22防冲槽砼管（φ500）m11防冲槽C20砼铺底m30.31出水口垫层模板m21.983泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m32.75土料回填夯填m31.75模压复合材料成品井室（带盖）套54井室、机井C20砼井台m31.81C20砼井盖m30.05钢筋制作、安装t0.07普通钢模板m27.365管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m1700PVC管件安装公称直径90mm正三通个18PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个23PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个5PVC管件安装公称直径90mm管箍个15PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m5φ50mm球阀个5φ90PE井管（0.8MPa)m250DN80钢制弯头组1水泵接头组5井管接头组5非井室接头（原有井房）组1井室接头（φ90管道）组4φ18大绳m570(五)大湾前徐五区管灌工程1管道土方工程163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3278.76土料回填夯填m3278.762出水口φ90给水栓（上、下栓体）套17PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m11.90模压树脂复合给水栓护井体（带盖）套17防冲槽砼管（φ500）m8.50防冲槽C20砼铺底m30.24出水口垫层模板m21.533泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m31.10土料回填夯填m30.70模压复合材料成品井室（带盖）套24井室、机井C20砼井台m30.82钢筋制作、安装t0.03普通钢模板m22.88新打机井m1005管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m606PVC管件安装公称直径90mm正三通个15PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个4PVC管件安装公称直径90*50mm异径三通/变径个2PVC管件安装公称直径90mm管箍个7PVC管道安装公称直径50mm（0.63MPa)m2φ50mm球阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m96DN80钢制弯头组2水泵接头组2井管接头组2井室接头（φ90管道）组2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018φ18大绳m220(六)大湾前徐六区灌溉工程1塘坝清淤工程挖掘机挖自卸车运土2kmm320002新建平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm319622.46原土夯实m31593.29夯填砂砾料m3996.30M10浆砌块石基础m3317.27M10浆砌块石平台m342.20M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m387.491：2砂浆抹面㎡802.03干砌块石护坡m3356.25铺筑碎石垫层m3296.87铺筑粗砂垫层m3199铺设防渗土工膜㎡3321铺设土工布㎡1989.96不锈钢门个1(七)大湾前徐七区滴灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m3423.28土料回填夯填m3423.282泄水井、阀门井、排气阀井机械开挖坑槽土方m319.50土料回填夯填m38.40M10水泥砂浆砌砖井壁m33.901：2水泥砂浆抹面m271.10750*750井盖及井圈套203井室、机井泵房（3.6m×6m）座1泵站操作规程牌、灌溉制度牌个2节水标志牌个1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20184管道工程PVC管道安装公称直径90mm（0.63MPa)m628PE管道安装公称直径63mm（0.63MPa)m320PE管道安装公称直径16mm毛管m28980PVC管件安装公称直径90mm正三通个19PVC管件安装公称直径90mm弯头90°个2PVC管件安装公称直径90*63mm变径个20PVC管件安装公称直径50*20mm变径个1PVC管件安装公称直径63mm内直接个20PE管件安装公称直径63mm外直接个20PE管件安装公称直径63mm管堵个20PVC管件安装公称直径20mm内直接个1PE管件安装公称直径16mm旁通个276PE管件安装公称直径16mm管接个276φ63mm球阀个20DN80微阻缓闭止回阀个1远程压力表个1压力表个1DN32排气阀个1DN20排气阀个1φ90PE井管（0.8MPa)m60DN80钢制弯头组1水泵接头组1井管接头组1螺翼式水表LXLG-160个1大绳m1345新建蓄水池工程挖掘机开挖土方m3220.05土料回填夯实m3220.05挖掘机挖自卸车运土2kmm3330.82C20现浇砼垫层m312.10C30砼底板m329.87163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018C30砼池壁m324.51普通钢模板m2248.88钢筋制作安装t10.64橡胶止水条m39.20不锈钢管护栏（1.5m）m39.20钢爬梯（带扶手）个16新建平塘工程挖掘机挖自卸车运土2kmm37190.50原土夯实m3618.23夯填砂砾料m3280.80M10浆砌块石基础m3169.78M10浆砌块石平台m325.40M10浆砌块石台阶m32.33M10浆砌砖墙m352.931：2砂浆抹面㎡485.23干砌块石护坡m3200.51铺筑碎石垫层m3167.09铺筑粗砂垫层m3112.48铺设防渗土工膜㎡936铺设土工布㎡1124.76不锈钢门个1(八)大湾前徐八区高杆喷灌工程1管道土方工程挖掘机挖管道土Ⅰ、Ⅱ类土m38408.50土料回填夯填m38408.502井室、机井泵房（砖砼结构、3m×3.6m）座8泵站操作规程牌、灌溉制度牌个16节水标志牌个83高杆喷灌固定墩C20砼固定墩m314.80普通钢模板m2197.284管道工程163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018PE管道安装公称直径110mm（0.63MPa)m16817成品钢管管道铺设公称直径50mmkm0.70PE管件安装公称直径110mm三通个94PE管件安装公称直径110mm弯头90°个22PE管件安装公称直径110*90mm变径个411PE管件安装φ63法兰根个411φ110mm蝶阀个98DN50钢制法兰个411喷头（DN40)个411DN100止回阀个8DN20排气阀个2φ90PE井管（0.8MPa)m464DN100钢制弯头组8水泵接头组8井管接头组8大绳m1040第二部分：机电设备及安装工程一芦头镇李家村管灌工程机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台6SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台1射频器9.2kw（壁挂式）台5射频器管理机台1射频器卡张150电缆敷设3*4km0.51二芦头镇郭家村管灌工程机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台1机井水泵（200QJ20-40/4kw）台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）7.5kw台1SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）5.5kw台1射频器5.5kw（壁挂式）台2射频器管理机台1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018射频器卡张500电缆敷设3*4km0.31三芦头镇泊子村管灌工程机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台8机井水泵（200QJ20-75/5.5kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）7.5kw台8射频器7.5kw（壁挂式）台2射频器管理机台1射频器卡张150电缆敷设3*4km0.99四芦头镇望马史家村管灌工程机井水泵（200QJ20-75/7.5kw）台6机井水泵（200QJ20-81/7.5kw）台2机井水泵（200QJ20-105/9.2kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台10射频器管理机台1射频器卡张500电缆敷设3*6km1.17五芦头镇毕家村管灌工程机井水泵（200QJ20-75/7.5kw）台6机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台4射频器9.2kw（壁挂式）台2射频器7.5kw（壁挂式）台2射频器管理机台1射频器卡张160电缆敷设3*6km0.90六芦头镇侯沟村灌溉工程(一)一区管灌工程机井水泵（200QJ20-75/7.5kw）台6SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018射频器9.2kw（壁挂式）台5射频器管理机台1射频器卡张70电缆敷设3*6km0.70(二)二区滴灌、微喷工程机井水泵（200QJ32-65/9.2kw）台1机井水泵（200QJ32-78/11kw）台2变频器11kw台1变频器15kw台2双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套3500L搅拌桶一个套3施肥泵一台套3砂石离心过滤器台3配电箱台3电缆敷设3*6km0.32(三)三区滴灌工程机井水泵（200QJ32-78/11kw）台1变频器15kw台1双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套1500L搅拌桶一个套1施肥泵一台套1砂石离心过滤器台1配电箱台1电缆敷设3*4km0.11七芦头镇韩家店村管灌工程机井水泵（200QJ32-52/7.5kw）台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台3射频器管理机台1射频器卡张430电缆敷设3*4km0.26八芦头镇中心泊村管灌工程机井水泵（200QJ32-78/11kw）台6163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018机井水泵（200QJ32-65/9.2kw）台4机井水泵（200QJ32-91/13kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）11kw台4射频器11kw（壁挂式）台8射频器管理机台1射频器卡张400电缆敷设3*4km1.10电缆敷设3*6km0.26九芦头镇封家村灌溉工程工程(一)封家村一区管灌工程机井水泵（100ZX-160自吸离心泵15kw）台4射频器18.5kw（壁挂式）台4变频器18.5kw台4配电箱台3电缆敷设3*6km0.34(二)封家村二区管灌工程机井水泵（200QJ32-65/9.2kw）台8机井水泵（200QJ32-78/11kw）台2机井水泵（200QJ32-91/13kw）台1SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）11kw台10射频器11kw（壁挂式）台1射频器管理机台1射频器卡张500电缆敷设3*6km1.15十芦头镇罐姚村管灌工程机井水泵（100ZX-160自吸离心泵15kw）台3机井水泵（100ZX-200自吸离心泵22kw）台1机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台5变频器18.5kw台3变频器25kw台1SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）7.5kw台5163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018射频器18.5kw（壁挂式）台3射频器25kw（壁挂式）台1射频器管理机台1配电箱台4射频器卡张200电缆敷设3*4km0.50电缆敷设3*6km0.26电缆敷设3*16km0.09十一高新区北路村灌溉工程(一)北路村一区管灌工程机井水泵（200QJ20-137/15kw）台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）18.5kw台3射频器管理机台1射频器卡张5电缆敷设3*10km0.51(二)北路村二区微喷工程机井水泵（80ZX-200自吸离心泵18.5kw）台1变频器25kw台1配电箱台1电缆敷设3*6km0.06十二高新区东迟家村灌溉工程(一)东迟家村管灌工程机井水泵（200QJ63-60/18.5kw）台4机井水泵（200QJ20-135/13kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）15kw台2射频器管理机台1变频器25kw台4射频器卡张230配电箱台4电缆敷设3*6km0.32电缆敷设3*10km0.34(二)东迟家村滴灌工程163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018机井水泵（200QJ20-180/18.5kw）台2变频器22kw台13寸砂石过滤器台1叠片过滤器台1配电箱台1电缆敷设3*10km0.34十三高新区归城董家村灌溉工程(一)归城董家一区管灌工程机井水泵（125ZX-400自吸离心泵30kw）台3机井水泵（150QJ20-137/15kw）台1SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）18.5kw台1射频器45kw（壁挂式）台3射频器管理机台1变频器37kw台3射频器卡张70配电箱台3电缆敷设3*6km0.17电缆敷设3*16km0.18(二)归城董家一区滴灌工程机井水泵（200QJ32-52/7.5kw）台2变频器11kw台2双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套2500L搅拌桶一个套2施肥泵一台套2砂石离心过滤器台2网式过滤器台1配电箱台2电缆敷设3*6km0.19(三)归城董家二区滴灌、微喷工程机井水泵（100ZX-315自吸离心泵11kw）台1机井水泵（150QJ10-150/7.5kw）台2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018机井水泵（200QJ20-40/4kw）台1变频器9.2kw台1双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套1500L搅拌桶一个套1施肥泵一台套1砂石离心过滤器台1网式过滤器台1配电箱台1电缆敷设3*6km0.52(四)归城董家三区管灌工程机井水泵（150QJ20-210/22kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）25kw台2射频器管理机台1射频器卡台5变频器37kw台2电缆敷设3*16km0.46(五)归城董家四区管灌工程机井水泵（200QJ25-42/5.5kw）台4机井水泵（200QJ32-78/11kw）台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）13kw台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）7.5kw台1射频器7.5kw（壁挂式）台3射频器管理机台1射频器卡张550电缆敷设3*4km0.27电缆敷设3*6km0.36十四高新区马胡同村管灌工程机井水泵（200QJ63-144/45kw）台2射频器55kw（壁挂式）台2变频器55kw台2射频器管理机台1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018配电箱台2射频器卡张180电缆敷设3*25km0.34十五高新区大于家村管灌工程机井水泵（200QJ32-234/37kw）台1SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）45kw台1射频器15kw（壁挂式）台1射频器管理机台1射频器卡张70电缆敷设3*25km0.23十六新嘉街道龙化村管灌工程(一)龙化村一区管灌工程机井水泵（200QJ/32-52/7.5kw）台69SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台46射频器9.2kw（壁挂式）台23射频器管理机台1射频器卡张300电缆敷设3*4km6.21(二)龙化村二区滴灌、微喷工程机井水泵（200QJ20-81/7.5kw）台2变频器9.2kw台2双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套1500L搅拌桶一个套1施肥泵一台套1砂石离心过滤器台1配电箱台2电缆敷设3*6km0.20十七龙港街道小孙家村兴隆庄管灌工程机井水泵（200QJ32-65/9.2kw）台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）11kw台3射频器管理机台1163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018射频器卡张100电缆敷设3*4km0.32十八龙港街道大湾前徐灌溉工程(一)大湾前徐一区滴灌、管灌工程机井水泵（200QJ20-81/7.5kw）台2机井水泵（200QJ20-75/7.5kw）台2机井水泵（80ZX-160自吸离心泵7.5kw）台2变频器11kw台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台3双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套2500L搅拌桶一个套2施肥泵一台套2砂石离心过滤器台2配电箱台2电缆敷设3*6km0.24电缆敷设3*4km0.30土壤墒情系统套1(二)大湾前徐二区滴灌、微喷工程机井水泵（200QJ20-81/7.5kw）台3机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台1变频器9.2kw台3SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台1双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套1500L搅拌桶一个套1施肥泵一台套1砂石离心过滤器台1配电箱台3电缆敷设3*6km0.39(三)大湾前徐三区滴灌工程机井水泵（200QJ20-120/13kw）台1机井水泵（200QJ20-75/7.5kw）台2163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台1变频器11kw台1变频器15kw台1双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套2500L搅拌桶一个套2施肥泵一台套2砂石离心过滤器台2配电箱台2电缆敷设3*6km0.22电缆敷设3*10km0.17(四)大湾前徐四区管灌工程机井水泵（200QJ32-65/9.2kw）台5SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）9.2kw台4射频器9.2kw（壁挂式）台1射频器管理机台1射频器卡张150电缆敷设3*4km0.51(五)大湾前徐五区管灌工程机井水泵（200QJ20-54/5.5kw）台2SMC智能节水一体化井室（模压玻璃钢）7.5kw台2射频器管理机台1射频器卡张50电缆敷设3*4km0.20(六)大湾前徐七区滴灌工程机井水泵（200QJ32-78/11kw）台1变频器15kw台1双组自动反冲叠片过滤器洗一套（含管件等连接件）套5500L搅拌桶一个套5施肥泵一台套5砂石离心过滤器台5网式过滤器台4163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018配电箱台1电缆敷设3*4km0.11(七)大湾前徐八区高杆喷灌工程机井水泵（200QJ40-65/11kw）台8变频器13kw台8配电箱台8电缆敷设3*6km0.68第三部分：施工临时工程一房屋建筑工程项1二其他施工临时工程项1工程量清单小计投标人：盖单位公章法定代表人或委托代理人：签字163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第六章图纸另附。第七章技术标准和要求1一般规定1.1基本情况1.1.1工程概况龙口市农田水利项目县2018年度工程涉及芦头镇、高新区、开发区及新嘉街道的20个村庄，计划建设高效节水灌溉面积共2.3759万亩，项目主要包括铺设输水管路，新建和改造小型水源及设施配套，主要包括新打机井、维修配套旧机井、新建平塘、维修塘坝、新建泵站、蓄水池以及进地桥涵等。1.1.2施工条件与总体布置（1）场内外交通项目区内已修村村通公路，交通比较方便。（2）施工供电农电网电力供应充足，村外工程只需架设部分临时供电线路，或自行发电，可满足施工要求。配置小型发电机，以供施工使用。（3）施工排水若遇雨季可以配相应的潜水泵抽排基坑水。（4）施工占地施工占地按国家土地使用的有关政策执行。1.2合同项目和工作范围1.2.1本合同承包人承包的工程项目和工作内容承包人应负责完成的工程包括：施工标：龙口市农田水利项目县2018年度工程施工。具体工作内容详见《工程量清单》。承包人还应负责完成上述工程必须的施工临时设施的布置、管理及拆除，下列临时设施的费用包括在永久工程项目单价中，发包人不另行支付。（1）施工用电系统（2）施工用水系统（3）施工通讯系统（4）工地试验室（5）堆（弃）料场（6）现场临时卫生、安全设施163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（7）污水处理系统1.2.2发包人承担的工程项目和工作内容（1）合同中已写明的建设场地和施工场地的征用、搬迁和移民安置。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划(1)发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。(2)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。(3)发包人应向承包人提供3份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后14天内提供给承包人。(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前7天提供给承包人。(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前7天提供给承包人。(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前7天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前7天提供给承包人。(5)用于金属结构的制作和安装(如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。1.3.4施工图纸的修改(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7-14天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后7-14天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前7-14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1)作业和相应节点编号；2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3)持续时间；4)最早开工及最早完工日期；5)最迟开工及最迟完工日期；6)总时差和自由时差；7)主要项目施工强度曲线；8)附需要资源和说明。(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4施工总布置设计(1)承包人应在收到开工通知后的7163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后7-14天内批复承包人。(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。(3)承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5主要施工方法和措施(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6承包人文件的审批(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后14天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：1)同意按此执行；或2)按修改意见执行；或3)修改后重新提交；或4)不予批准。(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7-14天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和工程设备1.5.1发包人提供的材料(1)材料供应计划承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每月末的7天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。(2)材料交货验收承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20181.5.2发包人提供的工程设备(1)承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的7-14天内批复承包人。(2)由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前10天内到货。提前超过10天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。(3)监理人应在设备到达卸货地点的24小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知(到货后)12小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。(4)由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和(或)要求发包人支付增加的费用。(5)工程设备的交货验收：1)由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。2)若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。3)若合同约定由发包人(或供货商)发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人，并对每批材料是否合格作出鉴定；3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。(2)不合格材料的处理163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。(3)代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3承包人施工设备(1)承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加段的费用和工期延误由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。(4)工程设备的订货、交货计划。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(5)其它说明。1.7.2季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：(1)季、月工程量及其施工面貌。(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.3月、周进度报告(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；2)月完成的工程面貌图；3)材料实际进货、消耗和库存量；4)现场施工设备的投运数量和运行状况；5)工程设备的到货情况；6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；10)环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2)上周实际完成工程量统计；3)下周计划完成的工程量；4)要求监理人协调解决的主要问题。1.7.4进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20181)质量检查机构的组织框图；2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5)质量检查记录及验收单格式。(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3发包人的完工预验收（1）在施工过程中，发包人(或监理人)应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。(2)承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和(或)监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9验收(1)工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)的规定。(2)各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。(3)各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括(不限于)：1)验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2)监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3)施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4)质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5)施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；6)质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20187)验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；8)监理人指示提交的其它竣工验收资料。(4)工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。(5)工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计量1.10.1说明(1)本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第10条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。(3)除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。(4)根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。(5)分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2重量计量(1)按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。(2)凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4体积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种发包人和承包人应按本合同通用合同条款第13条的约定投保以下险种：(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；(5)施工设备险(由承包人负责投保)。1.12.2保险费用(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第13条约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。(3)承包人管辖区内的第三者责任险，应由承包人根据本合同通用合同条款第13条约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂估价)的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目(1)进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，包含在各项工程单价中，不另行支付。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018(2)退场费工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，包含在各项工程单价中，不另行支付。(3)保险费发包人按本章第1.12节规定支付。(4)其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG20182技术标准及规范凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018第八章投标文件格式正本（或副本）（项目名称）施工招标投标文件投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018评分、评审因素索引表序号评审因素投标文件页码范围P～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～PP～P注：投标人应按照“评分标准”编制评分因素索引表，否则在“投标文件的完整性”评审赋分时将酌情扣分。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、投标保证金四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构七、资格审查资料163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1、我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。4、如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6、（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：手机：2技术负责人姓名：手机：3工期1.1.4.3天数：日历天4缺陷责任期1.1.4.5163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：与投标有效期相同。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明和授权委托人身份证复印件。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018四、投标保证金将投标保证金电汇凭证复印件粘贴此处。附基本账户开户许可证明163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018五、已标价工程量清单六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。2.图表及格式要求：附表一拟投入的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三进度计划附表四施工总平面图163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018附表二：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表三：进度计划1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表四：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等。本次投标拟投入人员相关信用档案内容由投标人登陆山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，不得随意增改，放入（五）相关资料的复印件中。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018七、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级项目经理营业执照号高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本、资质等级证书副本、安全生产许可证、信用信息公开证明（本次投标信用档案内容由投标人登陆山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，不得随意增改）等复印件，并加盖公章。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（二）近3年（2014-2016年）财务状况表1、财务状况表名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润2、拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（格式）（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。投标人：（盖单位章）年月日注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供，资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。说明：1、类似工程:见投标人须知前附表。2、从山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，放入（五）相关资料的复印件中；3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（四）正在施工的和新承接的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注说明：1.类似工程:见投标人须知前附表。2.从山东省水利建设市场信用信息平台自行打印，放入（五）相关资料的复印件中；3.本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)n龙口市农田水利项目县2018年度工程施工招标文件LKNS-SG2018（五）相关资料的复印件序号名称备注1营业执照2安全生产许可证3资质证书4近3年（2014-2016年）经审计的财务会计报表含流动资金来源证明5项目经理注册建造师证、身份证、社会保险证明、安全生产考核合格证、项目经理的社保缴纳证明水行政主管部门颁发B证6联合体（如有）的有关证明材料7企业主要负责人安全生产考核合格证8委托代理人身份证及社会保险证明9技术负责人身份证、职称证、社会保险证明10专职安全生产管理人员身份证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证水行政主管部门颁发C证11质量管理人员身份证、质检员证、学历证、社会保险证明12财务负责人身份证、会计证、社会保险证明13正在施工和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）14基本账户开户许可证15认证体系证书16法律文书17其他，各类获奖证书、信用等级证书等……18《信用信息公开证明》19检察机关出具的无行贿犯罪查询结果告知函（2015年以来）163山东水务招标有限公司:www.slzb.com'(0531)81932875（Fax)