南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程 53页

南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程监理招标文件招标人：南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室二○一二年十一月n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★目录1招标公告..........................................................................................................12投标须知..........................................................................................................32.1总则..........................................................................................................52.2招标文件的组成、澄清和修改......................................................72.3现场考察和标前会议..................................................................82.4投标文件的编制..........................................................................82.5投标文件的递交.........................................................................112.6投标文件的拒绝和无效..................................................................122.7开标与评标......................................................................................132.8中标..................................................................................................142.9重新招标.........................................................................................152.10履约担保..........................................................................................152.11签订合同.......................................................................................153合同文件....................................................................................................164投标文件格式............................................................................................344.1投标报价书..............................................................................................364.2授权委托书......................................................................................374.3资格文件..................................................................................................394.4监理大纲..........................................................................................45附件评标细则.........................................................................................46n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★1招标公告n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程招标公告1招标条件南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程已由相关部门批准建设，建设资金来自中央预算内投资，招标人为南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室，招标代理机构为江西新明工程服务有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的施工及监理进行公开招标。2项目概况与招标范围南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程位于南康市境内各乡。建设资金为中央预算内投资，招标规模约2200万元。施工招标范围：详见工程量清单，划分为四个标段。监理招标范围：工程施工阶段的全过程监理服务，划分为一个标段。3投标人资格要求3.1本次施工招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2本次监理招标要求投标人具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级或以上资质。并在人员、设备等方面具有相应的能力。3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。3.4本次招标不接受联合体投标。4招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请自行在赣州市公共资源交易网（http://www.07973g.com/)下载招标文件等资料，并在规定时间内按招标文件要求把投标保证金汇入指定账户，下载时间另行通知。4.2招标文件售价400元/标段，售后不退。递交投标文件前，投标人向招标代理机构缴交招标文件费用。未按本招标公告要求购买招标文件者，招标人将不接受其投标文件。5投标文件的递交n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★5.1投标文件递交的截止时间见招标文件，地点为南康市公共资源交易中心。5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6发布公告的媒介本招标公告同时在《中国采购与招标网》、《江西省招标投标网》、《赣州公共资源交易网》及《南康市公共资源交易中心网》上发布。7联系方式招标人：南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室地址：南康市泰康路联系人及电话：刘其炎15970777958招标代理机构：江西新明工程服务有限公司地址：赣州市章贡区赞贤路联系人及电话：林竹萍林清华139707663260797-84009042012年11月9日n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2投标须知n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★前附表序号条款号内容说明与要求12.1.1.1招标工程名称南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程22.1.1.2合同名称南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程32.1.1.3合同编号南康2012—小农水监理42.1.1.4招标人南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室52.1.1.5招标代理人江西新明工程服务有限公司62.1.1.7工程建设地点位于南康市镜内各乡镇72.1.1.8招标工程投资2200万元82.1.1.9资金来源中央预算内投资92.1.1.10招标范围工程施工阶段的全过程监理服务102.1.1.11监理服务期监理招标范围内工程施工工期，直至完成竣工验收及工程结算审计完成之日112.1.1.12招标方式公开招标122.1.3投标人资格具有水利部颁发的水利工程施工监理专业丙级或以上资质132.3.1现场考察不组织。142.3.5标前会议不组织。152.4.4.1投标文件有效期自投标截止时间起90天162.4.5.1投标担保金额壹万元2.4.5.2投标担保方式转账172.4.6.1投标文件份数正本壹份，副本肆份182.5.2.1投标截止时间时间：2012年12月6日15时00分地点：南康市公共资源交易中心192.7.1.1开标时间2012年12月6日15时00分地点：南康市公共资源交易中心202.10.1履约担保金额人民币壹万元整212.11.1合同签订中标人收到中标通知书起3天内22网站本招标文件内所述的网站，均指赣州公共资源交易网（网址www.07973G.com）23类似工程本招标文件所指类似工程除注明外均指特点相似、内容相近的主体工程n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★投标须知2.1总则2.1.1概述2.1.1.1招标工程名称：南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程2.1.1.2合同名称：南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程2.1.1.3合同编号：南康2012—小农水监理2.1.1.4招标人：南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公2.1.1.5招标代理人：江西新明工程服务有限公司2.1.1.6设计人：/2.1.1.7工程建设地点：南康市镜内各乡镇2.1.1.8招标工程投资：2200万元2.1.1.9资金来源：中央预算内投资2.1.1.10招标范围：南康市中央财政小型农田水利重点县建工程施工阶段的全过程监理服务2.1.1.11监理服务期：监理招标范围内工程施工工期，直至完成竣工验收及工程结算审计完成之日2.1.1.12招标方式：公开招标n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2.1.2工程概况南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程位于南康市镜风各乡镇。建设资金为中央预算内投资，招标规模约2200万元。2.1.3投标人资格2.1.3.1投标人应具有独立法人资格。2.1.3.2投标人应具有水利部认定的水利工程施工监理专业资质丙级或以上。2.1.3.3投标人应在近5年内承担过类似本工程项目的监理业务。2.1.3.4拟派驻本工程项目的总监理工程师应具有水利工程类高级专业技术职务任职资格，同时具有水利工程建设总监理工程师岗位资格，并有类似工程监理或施工管理经验。其他主要监理人员应具备的条件：须具有水利工程施工监理专业类的水工建筑专业监理工程师或监理员资格证书；2.1.3.5投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求：1）企业法人营业执照水利工程建设监理单位资质等级证书复印件（原件备查）；2）拟派驻本项目的主要监理人员注册（资格、岗位）证书复印件（原件备查），以及从事监理工作的业绩证明等；3）近5年已承担或正在承担类似工程监理情况和业主证明文件；4）单位（企业）信用证明及近3年涉及诉讼情况；5）投标担保金进账单复印件（原件备查）。6）外省进赣监理单位必须在江西省水利厅办理进赣备案手续。单独用A5纸复印投标担保金进账单一份，交南康市公共资源交易中心，用于投标担保金退还。2.1.4本工程要求常驻工地监理人员不得少于4人。2.1.5投标规则n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★不允许一个投标人对本招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.6投标费用投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。2.1.7保密招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2招标文件的组成、澄清和修改2.2.1招标文件的组成招标文件包括下列文件：1）招标公告；2）投标须知；3）合同文件；4）投标文件格式；5）附件（评标细则）；6）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。2.2.2招标文件的澄清2.2.2.1投标人若对招标文件有疑问，应在网站上发布疑问通知招标人(或招标代理人)。招标人(或招标代理人)只对在2012年11月21日17时以前收到的要求澄清的问题视情况予以答复。2.2.2.2招标人(或招标代理人)的答复将在2012年11月22日前公布，并作为招标文件的组成部分，但不指明询问的来源。2.2.3招标文件的修改n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2.2.3.1招标人(或招标代理人)修改招标文件的补充通知，将在2012年11月22日前公布；该补充通知作为招标文件的组成部分。2.3现场考察和标前会议2.3.1投标人可根据投标工作的需要进行现场考察，招标人(或招标代理人)不统一组织投标人进行考察。2.3.2投标人现场考察费用由投标人自行承担。2.3.3除由于招标人（或招标代理人）的原因外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。2.3.4招标人(或招标代理人)在现场考察中提供的资料和数据可供投标人在编制投标文件时使用，招标人(或招标代理人)不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.5招标人(或招标代理人)不召开标前会议。2.4投标文件的编制2.4.1投标文件的语言文字投标文件、投标人与招标人(或招标代理人)之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。2.4.2投标文件的组成1）投标报价书；2）投标担保；3）授权委托书（如需要）；4）资格文件；5）监理大纲；6）招标文件要求的其他材料。2.4.3投标报价n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2.4.3.1监理投标报价应是招标文件所约定的监理招标范围内全部工作内容的价格体现。2.4.3.2投标报价方式：本工程采用监理费率报价方式，按经审核的工程结算价作为计费基数，投标人根据市场行情和本工程招标文件要求自主报价。2.4.3.3不允许任一投标人对本招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。2.4.3.4投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润和税金。2.4.3.5除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，可在投标报价中单项列报并计入总报价。2.4.3.6监理工作所需的检测试验和检验费用应由招标人承担的，不计入投标报价。2.4.3.7投标人可以在投标截止时间前修改投标报价。2.4.4投标文件有效期2.4.4.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。2.4.4.2招标人(或招标代理人)认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过30天。投标人应以书面形式答复招标人(或招标代理人)的上述要求。投标人若拒绝招标人(或招标代理人)的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，并可退还；若接受招标人(或招标代理人)的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。2.4.5投标担保n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2.4.5.1投标人必须于2012年12月5日17时前，从企业营业执照注册所在地本企业开户银行基本账户（不含企业的分公司和办事处）将壹万元的投标担保转入如下账户，以到账时间为准。未按要求提交投标担保的投标文件无效，招标人(或招标代理人)将视为不响应招标文件而予以拒绝。2.4.5.2投标担保采用转账方式转入招标人账户。投标担保的有效期比投标文件有效期长30天。招标人的开户银行及账号如下：开户行：南康市建行蓉城分理处户名：南康市公共资源交易中心账号：360011741500525004632.4.5.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应向中标人和未中标的投标人退还投标担保。2.4.5.4如有下列情况之一，投标担保将被没收：1）投标人在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；2）除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知第2.10.1条或第2.11.1条的规定提交履约担保或签署合同书。2.4.6投标文件的份数和签署要求2.4.6.1投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4纸装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。2.4.6.2投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★），或授权代表人签名，同时加盖单位公章；每页均应盖单位公章。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。2.4.6.3投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。2.5投标文件的递交2.5.1投标文件的密封和标记2.5.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，封袋面上应标明“正本”或“副本”字样，封袋密封口加盖密封章。2.5.1.2投标文件封袋面上应写明：1）投标的合同名称；2）招标人(或招标代理人)的名称和通信地址；3）投标人的名称和通信地址，并加盖单位公章；4）在年月日时分（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。2.5.2投标截止时间2.5.2.1投标截止时间为2012年12月6日15时00分，投标人应在此时间前将投标文件送达南康市公共资源交易中心。2.5.2.2招标人(或招标代理人)认为有必要延后投标截止时间时，将在网站上发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人(或招标代理人)和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。2.5.3迟到的投标文件在本须知第2.5.2款规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人(或招标代理人)将不予接收。n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2.5.4投标文件的修改与撤回2.5.4.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标人(或招标代理人)签收。2.5.4.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。2.5.4.3在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人(或招标代理人)按本须知第2.4.5.4款的规定可没收其投标担保。2.6投标文件的拒绝和无效属于下列情况之一的投标文件，招标人(或招标代理人)可以拒绝或按无效标处理：⑴投标人的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；⑵投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；⑶投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章；⑷投标文件未经法定代表人签名（或印章），或其授权代表人签名；⑸投标人未按照招标文件要求提交投标担保；⑹投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容；⑺投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；⑻投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；⑼投标人在一份投标文件中，对本招标工程有两个或两个以上报价；⑽投标人对本招标工程递交两份或两份以上不同的投标文件；⑾投标文件中含有虚假资料；n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★⑿未响应招标文件中规定的其他实质性要求。2.7开标与评标2.7.1开标2.7.1.1招标人(或招标代理人)将于2012年12月6日15时00分在南康市公共资源交易中心公开开标。所有投标人的法定代表人或其授权代表人应持本人身份证（授权代表人还需持授权委托书）准时出席，并在招标人(或招标代理人)指定的登记册上签名报到。2.7.1.2开标会议由招标人(或招标代理人)组织并主持。开标会上将公布投标人名称、投标担保、投标报价、修正报价（如果有）和其它需宣布的内容等。2.7.1.3招标人(或招标代理人)负责开标会议记录并归档。若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其授权代表人应在开标记录上签名确认。2.7.2评标2.7.2.1招标人(或招标代理人)依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审，并向招标人(或招标代理人)书面提出评标报告。2.7.2.2本次评标采用综合评分方法，《评标细则》见本招标文件第5章附件。2.7.3算术性修正2.7.3.1对实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：1）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2）总价金额与单价金额（或费率）不一致时，以单价金额（或费率）为准，但单价金额（或费率）有明显小数点错误的除外。2.7.3.2评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。2.7.4投标文件的澄清2.7.4.1评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。2.7.4.2投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。2.7.4.3除按照本招标文件2.7.3.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。2.8中标2.8.1中标人的确定2.8.1.1招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定中标人。2.8.1.2招标人不保证投标报价费率最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.8.2中标通知在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标人(或招标代理人)应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。2.9重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标人少于3个的；（2）所有投标人的投标文件都不符合招标文件要求或全部被否决的。n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★2.10履约担保2.10.1中标人应在收到中标通知书后，签订合同前向招标人提交履约担保，履约担保金额为人民币壹万元整。履约担保期限为监理服务期。2.11签订合同2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起3天内，订立书面合同。2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标担保。在此情况下，招标人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。2.11.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标担保。n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★3合同文件28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★水利工程施工监理合同书委托人：南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室监理人：合同编号：南康2012—小农水监理合同名称：南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程依据国家有关法律、法规，南康市农村人饮项目管理办公室（以下简称委托人），委托（中标人名称）（以下简称监理人）提供南康市赤土畲族乡农村饮水安全集中供水工程施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程2、建设地点：位于南康市境内各乡镇。3、工程总投资(人民币，下同)：约2200万元。4、工期：监理招标范围内工程施工工期，直至完成竣工验收及工程结算审计完成之日。5、监理项目名称：南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程6、监理项目内容：施工招标全过程监理服务。7、监理阶段：施工期及保修期。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：监理招标范围内工程施工工期，直至完成竣工验收及工程结算审计完成之日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书(含补充协议)；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本六份，委托人执四份，监理人执二份。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）或授权代表人：（签名）或授权代表人：（签名）单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电子信箱：电子信箱：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：签订地点：签订时间：年月日28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理人员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。三十八条在监理服务期内，由于国家政策使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。28n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★第二部分专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：1、国家及地方有关法律、法规和规章。2、水利工程监理规定及规范。3、本工程建设文件、设计文件、施工合同及合同文件等。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：1、监理人未按投标书承诺派驻监理人员；2、监理人有违法、违规行为；3、监理人因其它原因丧失监理资质。监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、拒绝支付监理报酬；2、委托人原因致使监理人无法开展监理工作的；3、委托人原因停工达三个月以上，且与监理人协商未果的。九、委托人赋予监理人的其他权利：1、另行协商。35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求设计文件2进场前3天竣工后10天内地勘资料1进场前3天竣工后10天内第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件7天；紧急事项3天；变更文件7天。十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：序号名称单位数量提供时间交还时间管理要求备注1生活、办公用房……2办公设施、设备…3检验、测试设备…4交通工具…5通信设施6其他（水、电等）35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★监理人的义务第二十条监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。第二十一条监理人应当在本合同生效后7天内组建监理机构，并进驻现场。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：隐蔽工程。需旁站监理的关键工序是：砼浇捣、砌筑工程、其他隐蔽工程。第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：另议。第三十一条在本同终止后180天内，未征得委托人同意，不得泄露与本同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：一、支付时间为：按工程款支付时间。二、支付方式为：转账至监理人工商登记注册地基本账户。。第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：另议。二、支付方式为：另议。三、支付时间为：另议。违约责任第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：按通用合同条款执行。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：按通用合同有关条款执行。第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：按通用有关条款执行。35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★争议的解决第四十条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：。二、仲裁机构为：。其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：不采用。第三部分附件本合同监理服务内容：(一)设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。(二)采购方面1、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。2、其他相关业务。35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★(三)施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★11按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4投标文件格式35n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程（合同编号：）投标文件投标人：（盖章）编制日期：年月日45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.1投标报价书投标报价书（格式）南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室：我方已仔细研究了南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程监理招标文件（含补充通知）的全部内容，愿意以费率%的投标报价，按上述招标文件规定的条件和要求，承担本工程的监理工作，并严格履行合同约定的责任和义务。投标人：(全称)（盖章）法定代表人（或授权代表人）：(签名)通讯地址：邮政编码：电子信箱：电话：传真： 年月日45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.2授权委托书授权委托书（格式）南康市中央财政小型农田水利重点县建设领导小组办公室：兹委托（被授权人姓名、职务）（居民身份证编号：）为我单位授权代表人，就南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程监理（合同编号：)签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。授权委托单位：（全称）（盖章）法定代表人：(签名)或授权代表人：(签名)年月日4.3投标担保金进账单复印件45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.4资格文件45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.4.1投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）单位名称详细地址电话传真邮政编码电子信箱联系人成立时间法定代表人姓名职务职称技术负责人姓名职务职称专业资质等级资质等级证书编号法人营业执照证号注册资金开户行名称银行账号单位（企业）总人数（人）其中总监理工程师（人）高级职称人员（人）监理工程师（人）中级职称人员（人）其他（人）初级职称人员（人）近3年监理合同总价（万元）投标人：(全称)（盖章） 法定代表人（或授权代表人）：（签名）年月日说明：1、本表后应附有单位简介、营业执照副本复印件、水利工程建设监理单位资质等级证书复印件，并加盖公章。45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.4.2业绩证明材料表4.4.2-1已完成或正在承担的类似工程监理情况序号工程名称工程等别（级）监理工程投资（万元）发包人监理范围总监理工程师监理人员数量监理服务起止时间说明：1、上表应填写投标人近5年内已完成或正在承担的类似工程监理情况；2、本表应附有相应工程项目监理合同书（复印件）、发包人评价意见（复印件）等证明材料，否则该项无效；3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★投标人获奖情况表4.4.2-2序号获奖名称获奖日期获奖级别颁证单位说明：1、本表应附有获奖证书（复印件），获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、地市级；2、本表应加盖投标人公章；45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.4.3单位信用、诉讼情况及不良行为记录说明投标人应提供银行资信或其他信用证明材料并加盖投标人公章。投标人应对其近3年涉及的诉讼情况及不良行为记录专题说明加盖投标人公章。如未涉及，应声明本单位近3年未涉及任何诉讼事件和无不良行为记录；如涉及，应详细说明诉讼及不良行为记录具体情况。4.4.4质量管理体系认证说明投标人如通过质量管理体系认证，应提供认证证书（复印件），并加盖投标人公章。45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.4.6主要监理人员情况表4.4.6-1拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表序号姓名性别年龄学历专业职称从事监理工作年限总监理工程师岗位证书编号监理工程师注册证书编号监理员资格证书编号拟任职务拟进场时间说明：本表应加盖投标人公章。45n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★表4.4.6-2拟任本工程主要监理人员情况表姓名性别出生年月职称学历毕业时间毕业院校所学专业监理专业工作年限从事监理工作年限拟在本工程中承担的职务总监理工程师岗位证书编号监理工程师注册证书编号主要工作经历及业绩：说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、副总监监理工程师、监理工程师；2、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书、业绩证明材料等复印件；3、本表应加盖投标人公章；45nn南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★4.5监理大纲监理大纲应包括（但不限于）下列内容：一、监理工程概况；二、监理范围和服务内容，监理依据；三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；四、监理工作程序、方法和制度；五、监理人员进场工作计划表；六、质量、安全、资金、进度、环境控制措施；七、合同信息管理方案；八、组织协调内容及措施；九、监理工作重点与难点分析及对策；十、拟投入的监理设施、设备及配置计划51n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★5附件评标细则1评标方法本工程评标采用综合评分法，并按一个投标人的总情况合并计分。2评分标准本评分标准共分五大部分，总分为100分（其中：投标人的业绩和资信20分，项目总监理工程师的素质和能力20分，资源配置20分，监理大纲30分，投标报价10分）。得分最高者即为第一中标候选人，并依次类推确定第二和第三中标候选人。2.1投标人的业绩和资信（20分）（1）资质6分甲级6.0分，乙级5.5分，丙级4分。以上凭证书副本原件计分。（2）营业执照4分上年度已年检4.0分，未年检0分。（3）类似工程监理业绩10分业绩证明材料至少应附：中标通知书、工程竣工验收备案表或鉴定书、监理合同中选定的任意壹份材料，但不含文字材料（此款中所述材料必须选定至少一项，否则不计分）。类似工程是指特点相似、内容接近的工程。每个类似工程计5分，最多计10分。（4）倒扣分近5年有过不良行为记录者，主动列入投标文件者扣1分。未列入投标文件但被发现者扣3分。2.2项目总监理工程师的素质和能力（20分）（1）资历及资格4分51n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★担任总监理工程师工作5年以上（含5年）的计4分，3—5年（含3年，不含5年）的计3分，3年以下（不含3年）的计1分。（凭总监岗位证书原件计分）。（2）类似工程项目及监理业绩9分项目总监理工程师主持监理的类似工程每个计2分，最多计6分；参与监理的每个计1分，最多计3分。凭可以得到证明的材料原件计分。（3）驻现场时间7分承诺月驻本工程现场工作时间25天以上（含25天）者计7分，20天以上（含20天）者计5分，15天以上（含15天）者计3分，15天以下（不含15天）者计0分。2.3资源配置（20分）（1）项目副总监理工程师资历及资格4分项目副总监理工程师具有总监理工程师岗位证书者计2分；职称为高工计1分，工程师计0.5分；取得监理工程师资格5年以上计1分，3年及以下计0.5分。项目副总监理工程师必须具有水利工程专业监理工程师资格，否则不计分。（2）项目相关专业人员数量、职称、监理资格6分项目相关专业人员数量符合招标文件要求的计2分，每少1人减1分，可为负分。职称或资格符合招标文件要求的计2分，每缺一个扣1分，可为负分。具有监理工程师资格的（总监及副总监除外），每个计0.5分，最多计2分。（3）主要监理人员类似工程相关经验4分主要监理人员中，按1人数计有相关经验的占100%者计4分，占80%以上（含80%）者计3分，占50%以上（含50%）者计2分，占30%以上（含30%）者计1分，30%以下（不含30%）计0分。（4）主要监理人员月驻现场工作时间4分主要监理人员月驻现场工作时间不得少于22天（含22天），少于22天（不含22）的不计分。25天以上（含25天）的计4分，23—25天（51n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★含23天，不含25天）的计3分，22天的计2分。（5）拟为本工程配备的检测设备2分要求配备全站仪、击实仪及回弹仪等。均有者计2分，每少一项减1分。扣完为止。凭加盖投标人公章的原始发票复印件计分。2.4监理大纲（30分）（1）监理范围与目标3分监理范围、目标明确并符合招标文件要求的计3分，较符合者计2分，一般符合者计1分，不符合者不计分。（2）工期、质量、投资关键问题的理解程度6分程度高者计5～6分，较高者计4～5分，一般3～4分，差的计0分。（3）监理组织机构与管理实效4分组织结构设置合理计2分，基本合理1分，不合理0分；职责明确计1分，基本明确0.6分，不明确0分；功能健全计1分，基本健全0.6分，不健全0分。（4）质量、进度、投资控制方法与措施的针对性7分好6～7分较好4～5分一般2～3分差0分（5）合同信息管理方法与措施的针对性4分好4分较好2～3分一般1分差0分（6）拟定的监理质量体系文件3分完善3分基本完善2分不够完善0—1.0分（7）安全监理措施有效性3分好3分较好2分一般1分差0分2.5投标报价（10分）1）由招标人代表随机抽取一个监理收费竞争系数。监理收费竞争系数（β值）为0.995，0.990，0.985，0.980，0.975，0.970等6个系数。2）公布并确认有效投标报价本工程招标控制价A=2.20%。51n南康市2012年中央财政小型农田水利重点县建设工程★★★★★新明★★★★★投标人投标报价小数点后保留二位有效数字，得分计算结果及招标文件中涉及的其他相关数字均保留小数点后二位有效数字（如1.80%）。投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价，投标报价高于招标控制价的为无效报价（本工程不设最低限价）。3）得分计算①合理得分基准点计算J=βApJ——合理得分基准点β——监理收费竞争系数Ap——所有有效投标报价的平均值Ap=（A1+A2+…）÷nA——投标人报价n——参与平均的投标人数量②有效投标报价计分表投价报标得分计分范围划分得分投标报价大于基准点其余投标报价4分第二个接近基准点5分第一个接近基准点6分投标报价等于基准点基准点（J）7分投标报价小于基准点第一个接近基准点8分第二个接近基准点10分第三个接近基准点7分其余投标报价4分4）当出现总得分相同的情况时，则投标报价低者优先排序，投标报价也相同时则抽签决定排序。51