浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段 60页

浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标编号：SC2011A87招标文件遂昌县妙高镇人民政府丽水市处州建设工程咨询有限公司遂昌县招投标交易中心审核单位：遂昌县公共资源交易管理委员会办公室二○一一年十一月招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页目录第一卷第一章招标公告第二章投标人须知须知前附表一招标重要事项表须知前附表二解释说明或注意事项表须知前附表三招标活动日程安排表1．总则2招标文件3投标文件4投标5开标6评标7合同授予8重新招标和不再招标9纪律和监督10需要补充的其他内容第三章评标办法第四章合同条款及格式第一节通用合同条款第二节专用合同条款1．一般约定2．发包人义务3．监理人4．承包人5．材料和工程设备6．施工设备和临时设施7．交通运输8．测量放线9施工安全、治安保卫和环境保护10．进度计划11．开工和竣工（完工）12暂停施工13．工程质量招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页14验收和检验15．变更16．价格调整17．计量与支付18竣工验收（验收）19．缺陷责任与保修责任20保险25．合同类型第三节合同附件格式附件一：合同协议书附件二：履约担保第五章工程量清单（业主指导价）1.说明2.工程量清单（业主指导价）第二卷第六章图纸第三卷第七章技术标准和要求第四卷第八章投标文件格式一、投标函二、法定代表人身份证明三、法定代表人授权委托书四、已标价工程量明细表（业主指导价）五、项目管理机构六、资格审查资料七、原件的复印件八、承诺书（一）九、承诺书（二）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第一卷招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第一章招标公告浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段施工招标公告招标编号：SC2011A871、招标条件招标项目浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段已由浙江省水利厅和财政厅以浙水计[2011]29号文件批准建设。项目业主：遂昌县妙高镇人民政府。丽水市处州建设工程咨询有限公司受业主委托代理本工程的招标事宜。项目已具备如下招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。资金：建设资金来自财政资金，项目出资比例100%。2.项目概况与招标范围浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段位于遂昌县妙高镇内，范围包括内垵山塘整治工程、外坞山塘整治工程、石春山塘整治工程、高坪山塘整治工程和下垵山塘整治工程；施工内容主要为：大坝加固、溢洪道整治及放水施设改造等。本工程预算审核价为：241.9753万元；工程计划工期：200天,质量要求：合格。3.投标人资格要求3.1申请人资质类别和等级：浙江省范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质企业。3.2项目负责人资质类别和等级：具有水利水电工程专业注册建造师贰级及以上资质,且目前无在建工程或（预）中标工程；3.3法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理不得为本工程项目负责人；3.4在浙江省、丽水市建设市场有严重不良行为在公示期内的谢绝投标。3.5本次招标不接受联合体投标。4、本工程采用资格后审的方式确定合格投标人，其它要求详见招标文件。5、资格审查投标人须提交的资料（详见招标文件）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页6.招标文件和图纸的获取6.1自行到遂昌招标采购交易信息网(http://cgzb.suichang.gov.cn/)，本项目招标公告结尾左下方处下载。7、其他规定7.1、本工程不接受挂靠、已有在建或（预）中标项目的项目负责人的投标。投标人及其所派的项目负责人必须符合相关规定。7.2、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。8、善意提醒：8.1投标保证金交纳时，需凭银行汇票先到招投标交易中心财务室开具缴款书，到中行确认有效后再到财务室索取投标保证金往来款票据（银行确认不能到账的，谢绝接收）。8.2招标文件领取截止时间：开标前一个工作日。8.3根据《浙江省预防职务犯罪条例》、《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》要求对预中标人进行行贿档案查询。8.4投标函空格处必须用电脑打印（除签字盖章外），不允许用手写，否则作废标处理9.联系方式：招标人：遂昌县妙高镇人民政府代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司联系人：王其吉联系人：潘星辰电话：0578-8528231电话：0578-8285797遂昌县妙高镇人民政府丽水市处州建设工程咨询有限公司遂昌县招投标交易中心发布公告时间：二〇一一年十一月二十五日第二章投标人须知须知前附表一招标重要事项表招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页工程名称浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段建设地点遂昌县妙高镇内招标联系人王其吉联系电话0578-8528231潘星辰联系电话0578-8285797招标方式公开组织方式委托代理招标范围施工图范围内的全部工程标段划分本标段工程为一个合同段允许分包内容不允许分包投标人资格要求1、申请人资质类别和等级：浙江省范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质企业。2、项目负责人资质类别和等级：具有水利水电工程专业注册建造师贰级及以上资质,且目前无在建工程或（预）中标工程；3、在浙江省、丽水市建设市场有严重不良行为在公示期内的谢绝投标；4、符合招标公告要求；5、资格审查方式：资格后审。承包方式施工总承包质量要求合格招标工期要求200天有效报价下浮范围8%～15%工程预算审核价241.9753万元投标保证金开标前到达遂昌县会计核算中心帐户金额肆万元整现场踏勘投标人自行现场踏勘地点妙高镇内投标预备会不集中统一组织地点／投标有效期从递交投标文件截止日起90日历天内有效招标文件工本费金额在开标前以现金形式交纳，600元/份（售后不退）。交易席位证按遂昌县招投标交易中心有关规定，一经缴纳即不退还。投标文件份数壹套正本、叁套副本投标文件递交递交至：遂昌县招投标交易中心（地址：遂昌县妙高镇君子路96号）接收人：遂昌县招投标交易中心截止时间：2011年12月16日09时30分（北京时间）开标时间：与递交投标文件截止时间同一时间地点：遂昌县妙高镇君子路96号评标办法详见本招标文件。注：1、前后矛盾的以本表为准。招标重要事项表（续表）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页序号项目内容招标文件要求备注1招标人工程款支付担保金额合同总价的/%2中标人履约担保金额合同总价的10%其中特别约定质量未达到一次性验收合格担保金额合同总价的3%未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺担保金额合同总价的2%未履行主要机械设备到场承诺担保金额合同总价的/%未履行工期承诺担保金额合同总价的3%未履行安全文明施工承诺担保金额合同总价的2%未履行竣工验收前报送结算承诺违约金合同总价的/%其它担保金额合同总价的/%3报告开工时间收到开工通知后5天内4工期提前奖励标准/元/天5工期延误赔偿标准1000元/天6工期延误赔偿限额合同总价的2%7工程质量保修金工程结算审核价的5%注：1、前后矛盾的以本表为准。须知前附表二解释说明或注意事项表招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标文件2开标时必须到场的人员及必须提交的证件若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；若法定代表人委托代理人参加的，代理人持本人有效身份证及法定代表人授权委托书原件参加；详见招标文件3开标时应提交的证件原件(不接受任何证明)1、企业营业执照副本；2、企业资质证书副本；3、企业安全生产许可证副本；4、投标文件中拟定项目负责人的项目负责人证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证(B证)】；5、本项目专职安全员证书【岗位证书、安全生产考核合格证(C类证)】；6.企业法定代表人（A类证）；7、企业负责人（A类证）；8、企业技术负责人（A类证）；9、企业分管安全生产的副经理（A类证）（须提交企业分管安全生产副经理的任职书）；（计分进入前三名的需将所有证件提交评委复审）丽建发[2005]268号文件4开标前应提交的相关票据1、投标保证金往来款票据2、招标文件工本费交纳凭证3、席位证。遂发价【2007】33号5开标前应缴纳投标保证金1、缴纳方式：以银行汇票方式提交（不接受电汇、转账、现金等形式）2、提交投标保证金的户名：遂昌县会计核算中心3、帐号：8300090171080940014、开户银行：中国银行遂昌县支行5、交纳时，在备注栏内注明某某投标项目保证金，且必须在银行汇票上正确填写实际结算金额的大小写，否则不予接收。并在开标前提交到遂昌县招投标交易中心财务科开具缴款书，到中行确认有效后再到财务室索取投标保证金往来款票据，银行确认不能到账的，谢绝接收。未按上述要求办理,造成的损失由投标人自负。具体金额详见前附表一6行贿档案查询根据《浙江省预防职务犯罪条例》、《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》要求对预中标人进行行贿档案查询。遂检会【2010】2号7有效报价范围投标人的投标报价超出有效报价范围的作废标处理详见招标文件8投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。详见招标文件注：招标人可根据工程实际情况增减内容，前后矛盾的以本表为准。须知前附表三招标活动日程安排表招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页序号工作内容时间及内容安排说明及注意事项1发布招标公告2011年11月25日公示网址：遂昌招标采购交易信息网2发放招标文件同发布招标公告时间获取方式：1、网络下载：遂昌招标采购交易信息网,本项目招标公告结尾左下方：“招标文件下载”处。2、书面索取：在遂昌县招投标中心购买（截止时间：开标前一个工作日）；3、工本费：（同前附表一）。3投标人质疑时间递交投标文件截止时间5日前提交方式：1、传真：0578-81214602、书面递交：县水利局水利建设管理站4招标文件澄清或修改时间递交投标文件截止时间5日前获取方式1、网络下载：遂昌招标采购交易信息网2、书面索取:丽水市处州建设工程咨询有限公司3、联系人：潘星辰4、电话：0578-82857975招标人发布紧急公告时间和媒介递交投标文件截止时间3日前6提交投标保证金开标前到达遂昌县会计核算中心帐户同前附表二7投标文件递交截止时间同前附表一递交地点：遂昌县招投标交易中心8开标时间同前附表一开标地点:遂昌县招投标交易中心9预中标公示公示3个工作日公示网址：遂昌招标采购交易信息网10发中标通知书公示结束后在遂昌招标采购交易信息网公布。11签订合同中标通知书领取之日起7日内地点：妙高镇人民政府12投标保证金的退还（不计息）招标文件规定不予退还的除外，按遂招管[2009]1号文件规定退还。详见3.4投标保证金中的详细规定。注：1、前后矛盾的以本表为准.1、总则1.1工程概况招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：遂昌县妙高镇人民政府。1.1.3本招标项目名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段。1.1.4本招标建设地点：遂昌县妙高镇内1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：财政资金。1.2.2本招标项目资金落实情况:资金已落实。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：本标段施工图范围内的全部工程（垵山塘整治工程、外坞山塘整治工程、石春山塘整治工程、高坪山塘整治工程和下垵山塘整治工程；施工内容主要为：大坝加固、溢洪道整治及放水施设改造等）。1.3.2本标段的计划工期：200天1.3.3本标段的质量要求：合格1.4投标人资格要求1.4.1投标人资格要求（1）投标人企业资质类别和等级：浙江省范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质企业。（2）项目负责人资质类别和等级：具有水利水电工程专业注册建造师贰级及以上资质,且目前无在建工程或（预）中标工程。（3）法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理不得为本工程项目负责人。（4）在浙江省、丽水市建设市场有严重不良行为在公示期内的谢绝投标。1.4.2本项目不接受联合体的投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为本标段的监理人；招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页(4)为本标段的代建人；(5)为本标段提供招标代理服务的；(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专业术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人自行踏勘现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会不集中统一组织。1.11分包本工程不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页2、招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读招标文件及设计图纸的全部内容，在踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应按“前附表三”所列时间内以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将通过遂昌招标采购交易信息网形式予以解答，但不指明答疑问题的来源。若投标人未在此时间前提出，则视作对招标文件的全部内容无异议。投标人同时应认真审阅招标文件中所有内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标人自负。2.2.2招标人发布紧急公告，将在开标3日前通过遂昌招标采购交易信息网通知所有投标人。2.3招标文件的修改2.3.1按“前附表三”规定的时间前，招标人可能会在遂昌招标采购交易信息网上通知所有投标人的方式，修改招标文件。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。无论投标人是否及时查阅网站，招标人均以投标人已知修改补充通知处理。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页2.3.2为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。2.3.3当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的修改通知为准。3投标文件3.1投标文件的组成(1)投标函；(2)法定代表人身份证明；(3)法定代表人授权委托书；(4)已标价工程量明细表（业主指导价）；(5)项目管理机构；(6)资格审查资料；(7)原件的复印件；(8)承诺书（一）；（9）承诺书（二）。3.2投标报价3.2.1本合同永久工程采用单价承包，临时工程和其他费用采用总价承包，在合同执行期内不作调整。3.2.2投标人的投标报价以第5章《工程量明细表》（业主指导价）为基准填写下浮率，下浮率范围为8%~15%。3.2.3业主指导价由本工程设计单位编制，并经县财政部门审核确认。3.2.4投标报价包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。3.2.5不允许投标人对《工程量明细表》（业主指导价）作任何内容和形式的修改。3.2.6投标货币：人民币3.2.7招标代理服务费投标人应将招标代理服务费考虑在投标报价中（不单列）。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向招标代理机构支付。招标代理服务收费按《招标代理服务收费管理暂行办法》文件规定的差额定率累进法计算（扣除预算费）。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金投标担保方式采用：投标保证金。3.4.1、提交方式（见前附表二）。3.4.2、投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3、投标保证金的退还：预中标单位（含中标单位）的投标保证金，在中标单位签订合同并向遂昌县招投标交易中心递交合同原件后退还（不计息）；末列入预中标公示的单位（含废标单位和递交投标保证金而未递交投标文件的投标单位）的投标保证金在预中标公示结束后退还（不计息）。如有投诉，投诉人、被投诉人、中标候选人的投标保证金等投诉完结后视情况退还。3.4.4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内擅自撤回其投标文件；（2）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；（3）未能在规定期限内提交履约担保金或拒绝签订合同协议的；（4）经查实，投标人存在以他人名义投标，或在企业及项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形的；（5）招标文件或法律、法规、制度规定的其他行为。3.4.5、退还方式：统一为转帐方式，一律不得采用现金方式。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页法人单位提交投标保证金的，由投标单位开具由税务部门监制的统一收款收据及招投标交易中心保证金收据复印件，经遂昌县招投标交易中心业务主管签字，到招投标交易中心财务室办理退款手续；再经招投标交易中心领导签字同意后，到遂昌县会计核算中心二楼办理退款手续，其投标保证金转还该单位结算帐户。3.5资格审查资料3.5.1具体按“须知前附表二”的要求进行审查。3.6备选投标方案本项目招标人不接受备选投标方案。3.7投标文件编制3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。招标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章和由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，并编制目录和页码，并不得采用活页装订。4投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的正本与副本应密封提交，加贴封条，并在封套口处加盖投标人单位公章。4.1.2投标文件的封套上还应写明以下内容：（1）所投标段名称；（2）招标人的名称；（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：5.2.1递交投标文件截止，开标会议开始；5.2.2宣布开标及参加投标企业数；5.2.3宣布开、评标纪律；5.2.4若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；若法定代表人委托代理人参加的，代理人持本人有效身份证及法定代表人授权委托书原件参加；招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页5.2.5检查投标人开标时应提交的全部证件(原件)和投标人的投标保证金往来款票据、招标文件工本费交纳凭证及席位证；5.2.6查验投标申请人标书密封情况；5.2.7唱标人开启投标人的标书，并宣读投标文件内容，记录开标情况；5.2.8投标人的法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果在开标记录上签字确认。拒绝签字的视作无效标处理。检查时投标文件出现有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；（2）投标文件未用封皮完整包装装订成册(如采用活页夹或订书机简单装订的等)；（3）提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求或无法区分正副本的；（4）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；（5）在开标现场投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；（6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金、招标文件工本费票据及席位证的；（7）投标人未按招标文件要求参加开标会议的；（8）投标文件中的投标函等未加盖投标人的企业法人印章的，或者企业法定代表人（委托代理人）未签字和加盖印章的；（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；（10）投标人递交两份或以上投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的；（11）未填写投标报价下浮率或填写投标报价下浮率为负数的；（12）填写的投标报价下浮率高于15%或低于8%；（13）以各种形式影响开标、评标工作公正性的。5.2.9将投标文件递交评委评审。5.2.10对资格审查合格的投标人进行符合性审查及投标文件评审；5.2.11确定评标最佳下浮率：下浮率范围内8％～15％中（抽取下浮点为含一位小数的百分率，如：8.0、8.1、8.2……14.8、14.9、15.0），分别由招标人和投标人代表各抽取二个下浮点（由业主按递交标书的顺序抽取投标人代表号），最佳下浮率＝随机抽取的四个下浮率的算术平均值；5.2.12评标委员会复查进入前三名投标企业开标时应提交的全部证件（原件）；招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页5.2.13投标文件澄清（请投标人留置的联系电话保持畅通，随时10分钟内到评标室接受评委质询，否则将对其投标文件作最不利处理）；5.2.14评标委员会向招标人和招标监督机构提交《评标报告》；5.2.15在网上公布预中标候选人。6评标6.1评标委员会6.1.1评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受遂昌县新路湾镇招投标监管机构的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则推荐中标单位。6.3评标办法具体的评标办法见招标文件中《评标办法》。6.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：6.4.1投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；6.4.2投标文件附有招标人不能接受条件的；6.4.3投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；6.4.4投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的或所报工期不符合招标文件要求的；6.4.5投标人的报价高于招标人设立的最高限价或超出有效报价下浮范围的；6.4.6按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页6.4.7投标文件中工程量明细表（业主指导价）与招标文件提供的不一致的；6.4.8未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；6.4.9投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；6.4.10招标文件要求提交复印件的投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的（如未提供有效年检的或复印件不齐全的等）；6.4.11投标人提交虚假证件的；6.4.12投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；6.4.13不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的；6.4.14投标文件中载明的工程项目负责人与参加资格审查的项目负责人不相符的；6.4.15投标文件中所报的工程项目负责人有在建或有（预）中标项目的；6.4.16投标文件自相矛盾的(如复印件中复有“此件再复印无效的”)；6.4.17投标函空格处未用电脑打印的（除签字盖章外）；6.5在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，按浙政发[2009]22号文件相关条款认定和处理。该投标人的投标将作废标处理，同时，该投标人的投标保证金不予退还。6.6投标人和项目负责人资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会应否决其投标。7合同授权7.1定标方式评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知7.2.1.在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页在发放中标通知书前，招标人对投标人提供证件及资料的真实性保留核对的权力。如果发现投标单位的资料有弄虚作假等不诚信行为；一经查实，取消该投标单位的中标资格，其投标保证金不予退还，并视情节轻重，报相关监管部门处理。7.2.2.中标人应及时查阅遂昌招标采购交易信息网上发布的中标通知书，在发布中标通知书之日起7天内到遂昌县招投标交易中心领取中标通知书（如到期，中标人仍未自行到遂昌县招投标交易中心领取中标通知书，视作自动放弃处理，投标保证金不予退还；中标通知书发放至下一个中标候选人）。中标人应于领到中标通知书之日起7日内与招标人签订施工合同。若中标人不与招标人签订施工合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的,由放弃中标权的中标候选人承担。同时中标人不得阻碍招标人将中标通知书发放至下一个中标候选人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿中标人损失。8重新招标和不再招标8.1重新招标招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：(1)招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；(2)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；(4)招标人预先内定中标人；(5)其他串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求附相关资料。10.2已标价工程量清单电子版投标人递交投标文件时，不用提交已标价工程量清单电子版。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，原件经查验后退回投标人。10.4中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。10.5其它需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章评标办法招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页1、工程报价1.1、投标报价在工程预算审核价下浮8%至15%（含8%和15%）范围内为有效报价。1.2、最佳下浮率：在公布工程预算审核价且投标人递交标书后，在工程预算审核价的有效下浮范围内公开抽签随机产生，分别由招标人和投标人代表各抽取二个下浮点（抽取下浮点为含一位小数的百分率，如：8.0、8.1、8.2……14.8、14.9、15.0），四者经算术平均后作为最佳下浮率。(由业主按递交标书先后顺序随机抽取投标人代表)1.3、定标办法：投标报价下浮率绝对值等于最佳下浮率绝对值的投标人为第一预中标人，若所有投标人的投标报价下浮率绝对值均不等于最佳下浮率绝对值，以高于并最接近最佳下浮率绝对值的投标人为第一预中标人；投标报价下浮率绝对值高于并次接近最佳下浮率绝对值的投标人为第二预中标人，依此类推排出其他预中标人；若排第二（含）以后预中标人名次，出现投标报价下浮率绝对值均低于最佳下浮率绝对值的情况时，则以投标报价下浮率绝对值最接近最佳下浮率绝对值的排在前，次接近的排在后，依此类推排出名次。2、评委推荐预中标人办法：评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分从高到低排序一至三名中标候选人名单。但当第二名中标候选人报价高于第一名中标候选人报价6%以上（含6%），只推荐第一名，第三名中标候选人报价高于第二名中标候选人报价6%以上（含6%）时，只推荐前二名。第四章合同条款及格式招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第一节通用合同条款通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。第二节专用合同条款前言1．一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：（签约时填入）1.1.2.3承包人：（签约时填入）。1.1.2.6监理人：暂定。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：土建工程为1年。1.4合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)协议书（包括补充协议书）；(2)中标通知书；(3)投标函；(4)招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；(5)专用合同条款；(6)通用合同条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)已标价的工程量清单(10)经双方确认进入合同的其他文件。1.7联络招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达遂昌县妙高镇人民政府和县水利局水利建设管理站。2．发包人义务2.3提供施工场地删去本款全文，并代之以：发包人负责办理工地范围内的征地，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。3．监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。(1)按第11.3款规定，确定延长完工期限；(2)按第15.6条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；4．承包人4.1承包人一般义务4.1.10其它义务(1)/。4.3分包删去本款全文，并代之以：本工程不允许分包。4.5承包人项目负责人补充以下条款：4.5.5承包人须按投标文件中推荐并经发包人评审同意的人选指派项目负责人，否则发包人有权终止合同，承包人自行退出工地，并承担一切损失。项目负责人中途易人，须事先征得发包人同意。若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目负责人，则承包人必须支付合同价5%的违约金，直至终止合同；若承包人事先征得发包人同意后更换项目负责人，则承包人支付叁万元的违约金。项目负责人每月至少应在工地工作22天，如需短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知发包人和监理人；若承包人的项目负责人招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页每月在工地的天数少于22天，则每少一天支付违约金贰仟元。项目负责人在工地工作天数按监理实际考勤记录为准。4.6承包人人员的管理补充以下条款：4.6.5承包人须按投标文件中推荐并经发包人评审同意的人选指派项目技术负责人，否则发包人有权终止合同，承包人自行退出工地，并承担一切损失。项目技术负责人中途易人，须事先征得发包人同意。若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目技术负责人，必须支付合同价2.5%的违约金，直至终止合同；若承包人事先征得发包人同意后更换项目技术负责人，则承包人支付贰万元的违约金。项目技术负责人每月至少应在工地工作22天，如需短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知发包人和监理人；若承包人的项目负责人每月在工地的天数少于22天，则每少一天支付违约金壹仟元。项目技术负责人在工地工作天数按监理实际考勤记录为准。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：／。5．材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备删去本款全文，并代之以：发包人无材料和工程设备提供。6．施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。7．交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：无。7.2场内施工道路增加：7.2.3本合同场内道路由承包人自行设计并修建，并负责维修、养护和管理。维修、养护和管理的期限为至工程完工。8．测量放线8.1施工控制网招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前14天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：/，其中/应组织专家论证和审查。9.7文明工地本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。10．进度计划11．开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：(1)日降雨量大于50mm，的雨日超过1天；(2)风速大于m/s的7级以上台风灾害；(3)日气温超过40℃的高温大于3天；(4)日气温低于-5℃的严寒大于3天；(5)造成工程损失的冰雹和大雪灾害：；(6)其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人的工期延误(1)逾期完工违约金表逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金（元/天）1全部工程按合同规定工期以开工之日起算1000(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2%。11.6工期提前招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页本项目不设提前完工奖金12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。13．工程质量13.1工程质量要求13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7.7工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准；优良标准为达到工程验收规程规定的优良率标准；达到优良的奖金为/。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。14验收和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责/。14.1.6本工程实行减征取样的试块、试件及有关材料：/。15．变更15.1变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整方式：/。本款增加：由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5款处理，且不构成变更。另增加：工程变更应严格按照《遂昌县政府投资项目变更审批的若干规定》的要求办理，否则不予认可。15.4变更的估价原则招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页15.4.3删去本项全文，并代之以：本合同在实施过程中，如遇变更出现新增项目时，则该新增项目的单价由承包人按“业主指导价”相应的基础价格、定额编制预算进行估价，并按原中标“下浮率”进行下浮，经监理人审核，发包人同意后，作为该项的承包单价。本款增加：15.4.4本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/。16．价格调整16.1物价波动引起的价格调整删去本条全文，并代之以：当材料费上涨或下降之和占工程合同价的比例在5%及以下时不予调整，大于5%时可以抽料补差，材料费上涨由发包方承担，下降的价差由包发方受益。具体根据遂昌县发展和改革局遂发投[2008]74号文件要求进行计算。17．计量与支付17.2预付款本款更改为“发包人不支付工程预付款。”17.3工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间17.3.3（1）增加：按月完成工程量价款的80%支付工程进度款，工程完工验收合格后进度款支付不超过完成工程价款的80%（同时不超过签约合同总价款的80%），设计变更及招标人要求变更引起造价增减的款项在结算审计后再行支付，工程完工结算审计后支付工程款的95%招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页（含进度款），剩余5%作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。特别提醒：最后一次支付工程进度款以工程结算书为支付依据，并同时提供工程验收的相关资料。本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单(1)承包人应提交完工付款申请单一式4份。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：；政府验收包括：。验收条件为：，验收程序为：。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投人使用的单位工程包括：/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：/。18.7竣工验收招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页18.7.3本工程不需要竣工验收技术鉴定（但需经过至少一个汛期的行洪考验）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。18.9试运行18.9.1试运行的组织：/；费用承担：/。19．缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），土建工程为1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；投保内容：用于本工程的材料和施工设备；保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至至颁发工程移交证书。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定。20.5其它保险需要投保的其它内容：/；保险金额、保险费率和保险期限：/。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用已列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。24争议的解决招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或或提起诉讼机构为丽水市仲裁委员会或遂昌县人民法院。通用合同条款补充：25．合同类型本合同的永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。施工临时工程和其他费用均采用总价承包，在合同执行期内不作调整。26．补充条款：1、发包人有权监督承包人对民工工资的发放。如承包人实际未按规定兑现民工工资，发包人有权直接从工程款中扣除所欠民工工资款，直接用于支付民工工资。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第三节合同附件格式附件一合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其它合同文件。2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3、签约合同价：人民币（大写）元（￥元）。4、承包人项目经理：5、工程质量符合标准。6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7、发包人承诺合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期天。9、本协议书一式份，合同双方各持一份。10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页附件二履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称,以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1、担保金额人民币（大写）元（￥元）。2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7日内予以支付。4、发包人和承包人按《通用合同条款》中规定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第五章工程量明细表（业主指导价）1、说明1.1本章所述的“工程量明细表”亦为“业主指导价”，应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。1.2工程量明细表（业主指导价）中的主体工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。临时工程和其它费用采用总价承包，在合同执行期内不作调整。1.3除合同（协议书、承诺书、招投标文件等，下同）另有规定外，工程中标人报价已包括了由承包人承担的直接费、现场经费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。1.4符合合同规定的全部费用和利润都已包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润已包括在其它有关项目的单价（下浮后）和合价（下浮后）中。1.5工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。1.6除合同另有规定外，所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均已列入单价（下浮后）、合价（下浮后）和总报价（下浮后）中。1.7工程量清单中的单价已含超挖、超填、沉降、沉损及材料损耗等费用。1.8工程量清单（业主指导价）编制依据：（1）《浙江省水利水电工程费用定额及概预算编制规定（2010年）》；（2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010年）》；（3）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010年）》；工程量清单（业主指导价）中的基础单价及取费标准：（1）人工预算价格：48.76元/工日；（2）主要材料预算单价：钢筋、水泥、木材、汽油、柴油、黄砂、碎石、等材料价格采用《丽水市（遂昌栏）建设工程造价信息》（2011年第10期）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页（3）取费标准：按三类工程取费。2工程量清单（业主指导价）浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价汇总表编号项目名称金额（元）备注一內垵山塘808335二外坞山塘263209三石春山塘393938四高坪山塘719916五下垵山塘234355合计2419753投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注Ⅰ內垵山塘　元　　808335　　一建筑工程　　　（一）大坝加固工程　1土方开挖m³412.286.592717　2坝体砂壤土回填m³2258.2926.9760906　3粘土回填m³369.2051.4618999　4上游坝脚C15砼挡墙m³24.70486.5512018　5上游坝坡复合土工膜铺设m2755.2033.0924990　6上游坝坡砂土保护层m³142.08176.6125093　7上游坝坡砾石垫层m³71.0493.256624　8上游坝坡C20砼预制面板护坡m³71.04552.2439231　9上游坝坡抗滑槽m³11.05　442.084885　　10坝肩固埋槽C20砼m³12.52442.085535　11坝肩固埋槽M7.5砂浆m³7.60457.073474　12坝顶C20砼路缘石m³4.27513.512193　13坝顶C20砼防浪墙m³14.62544.887966　14坝顶泥结石路面15CMm2146.2023.673461　15草皮护坡m2348.4810.67371816坝脚排水体土工布铺设m2174.4710.901902　17坝脚排水体砾石垫层m³34.8293.253247　18坝脚排水体干砌块石护坡m³65.70170.79　　11221　19背水坡踏步砾石垫层m³1.9790.42178　20背水坡C20砼踏步m³5.42513.512783　21B30预制U型渠m37.0060.002220　22机械清淤m³475.8018.018569　23钢筋制安t0.407477.152991　（二）溢洪道工程　　　　1土方开挖m320.006.59132　2原浆砌块石拆除m3114.2942.514858　3槽底保护层石方开挖m343.88187.8282424C15砼挡墙m365.20486.5531723　5C20砼截水墙m39.36493.144616　6M7.5浆砌块石挡墙m34.50274.021233　7C20砼板底m3100.85485.1348925　8C20砼边墙m314.15600.178492　9C20砼压顶m32.51513.511289　10C15砼灌砌块石堰坝m344.10304.0713409　11C20砼溢流面m318.70551.1710307　浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注（三）放水工程　　　　（三）1土方开挖m3300.006.5919772一般石方开挖m3100.0029.9029903隧洞石方开挖m3396.00343.191359034C15砼镇墩m32.00516.4610335启闭拉杆M7.5浆砌块石基础m35.44257.8814036C20砼踏步m32.88513.5114797C20砼滑道m30.80513.514118C20砼隧洞衬砌m321.40791.81169459C20砼消力坎m30.38473.2818010φ10cm排水管及闸阀套1.00400.0040011钢筋制安t1.067477.15792612启闭设备（启闭机、斜插门、拦污栅）套1.004500.00450013启闭机房m26.971000.00697014C20钢筋砼启闭台m30.48536.6825815输水渠道干砌块石挡墙m36.30165.18104116输水渠道砾石垫层m30.9893.259117输水渠道C20砼底板m31.20485.13582　18输水渠道C20砼边墙m33.90600.172341　19输水渠道C20砼压顶m31.50513.51770　20坝内涵管灌浆m229.8377.002297　21泄洪渠C20砼底板m33.20485.13155222泄洪渠C20砼边墙m32.80600.171680　23泄洪渠C20砼压顶m31.20513.51616　24泄洪渠干砌块石挡墙m321.80165.183601　（四）上坝道路　　　　　1土方开挖m3663.113.452288　2一般石方开挖m3165.7229.904955　3干砌石挡墙m3525.27165.1886764　4土方回填m3692.992.231545　5C20砼压顶m312.12513.516224　（五）其他工程　　　　　1库内清淤m32200.0018.0139622　2水位尺根5.00200.001000.00　3警示牌项1.00500.00500.00　4白蚁防治项1.005000.005000.00　5爆破申请审批费项　1.00　　35000　35000　招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注二施工临时工程1施工导流工程元1.0010000.00100002施工交通工程元1.004100.0041003场外供电工程元1.001500.0015004施工房屋建筑工程元7835911.00%78365其他临时工程元7914271.00%7914三其他费用　　1基本预备费项　2保险费项7993410.50%39973安全施工费项7993410.50%39974第三者责任费项2000000.50%1000Ⅱ外坞山塘元263209一建筑工程　　　　（一）大坝加固工程　　　　1土方开挖m387.636.595772砂壤土回填m3900.2527.08243793上游坝坡C20砼预制面板护坡m348.03561.73269804上游坝坡砾石垫层m348.0393.2544795上游坝脚C15砼挡墙m314.25510.4772746坝脚排水渠M7.5浆砌块石挡墙m339.19274.02107398坝脚排水渠砾石垫层m37.7090.426969坝脚排水渠C20砼底板m30.70485.1334010坝脚排水渠C20砼压顶m31.40522.4373111坝脚排水渠C20砼边墙m31.96600.17117612贴坡排水体土工布铺设m2141.7810.71151813贴坡排水体砾石垫层m345.1493.25420914贴坡排水体干砌块石护坡m367.70170.791156215草皮护坡m251.3110.6754716背水坡C20砼踏步m33.53522.43184417背水坡踏步砾石垫层m32.3793.2522118B30预制U型渠m43.0060.00258019坝顶泥结石路面15cmm396.2022.16213220坝顶C20砼路缘石m311.79522.43615921坝脚清淤m3189.3018.18344122钢筋制安t0.307477.15224323干砌块石拆除m3134.8629.75401224铺土工膜m2480.2533.711618925坝坡排水边沟m55.0560.003303招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注26粘土回填m370.2051.463612（二）溢洪道工程　　　　1土方开挖m3235.006.5915492M7.5浆砌块石挡墙m370.49274.02193163砾石垫层m35.3690.424854C20砼压顶m33.07522.4316045C20砼板底m310.04485.1348716C20砼侧墙m312.32600.1773947C15砼挡墙m37.37486.5535868原土回填m3112.002.232509钢筋制安t0.207477.15149510C20砼截水墙m312.66498.75631411C20砼桥板m30.60674.9940512沥青杉木板伸缩缝m210.87114.861249（三）放水工程　　　　1土方开挖m3129.606.598542C20砼镇墩m31.28555.877123φ200mmPE管m35.00150.0052504启闭设备（启闭机、斜插门、拦污栅）套1.004500.0045005启闭机房m26.971000.0069706钢筋制安t0.047477.152997C20外包砼m32.09565.6811828进水池C20砼m30.49629.853099C20砼压顶m31.57522.4382010C15砼基础m33.62420.77152311坝内涵管灌浆m221.9977.00169312启闭机房M7.5浆砌块石基础m34.93257.88127113M7.5浆砌块石拉杆基础m323.94257.88617414C20钢筋砼启闭台m30.52522.43272（四）上坝道路　　　　1土方开挖m326.806.591772土方夯实回填m315.007.091063干砌块石挡墙m313.80165.1822794C20砼压顶m31.28522.436695坝顶泥结石路面15cmm354.0022.161197（五）其他工程　　　　1库内清淤m31000.0018.1818180招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注2水位尺根5.00200.001000.003警示牌项1.00500.00500.004白蚁治理项1.005000.005000.00二施工临时工程1施工导流工程元1150015002施工交通工程元1110011003场外供电工程元1150015004施工房屋建筑工程元254498.01.00%25455其他临时工程元257043.01.00%2570三其他费用1基本预备费项2保险费项2596130.50%12983安全施工费项2596130.50%12984第三者责任险项2000000.50%1000Ⅲ石春山塘元393938一建筑工程　（一）大坝加固工程　1土方开挖m3874.576.5957632粘土斜墙m31082.8645.21489563砂壤土回填m3393.9727.08106694C15砼挡墙m326.60511.88136165上游坝坡砾石垫层m352.8193.2549256上游坝坡C20砼预制面板护坡m352.81564.48298107坝顶泥结石路面15CMm2131.8222.6429848坝顶C20砼路缘梁m310.86523.8356989草皮护坡m2401.5810.67428510贴坡排水体土工布铺设m2268.7210.90292911贴坡排水体砾石层m360.0293.25559712贴坡排水体干砌块石护坡m393.08170.791589713背水坡踏步砾石垫层m31.2990.4211714背水坡C20砼踏步m34.81523.83252015坝坡排水沟B30预制U型渠m51.0060.00306016机械清淤m3420.0018.01756417下游坝脚M7.5浆砌块石挡墙m344.00275.821213618下游坝脚干砌块石挡墙m324.62165.18406719下游坝脚砾石垫层m31.3190.4211820下游坝脚C20砼底板m31.31578.9975821下游坝脚C20砼边墙m30.79696.96551招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注22下游坝脚C20砼压顶m32.88523.831509（二）溢洪道工程　1土方开挖m3195.536.5912892C15砼挡墙m338.36511.88196363M7.5浆砌块石挡墙m352.26275.82144144砾石垫层m33.9490.423565C20砼底板m38.60578.9949796C20砼压顶m32.50523.8313107C20砼边墙m36.02696.9641968C20砼截水墙m37.50510.9538329C20砼溢流堰m37.54500.41377310C20砼消力砍m31.74532.1092611φ160mmPE管m3.00100.0030012φ150mm铸铁闸阀个1.002000.00200013C20砼桥板m31.05710.1174614钢筋制安t0.128026.81963（三）放水工程1土方开挖m3466.816.5930762粘土回填m3466.2945.21210813M7.5浆砌石拉杆基础m311.04259.6928674C20砼压顶m36.89523.8336095C20砼连接填墩m30.44557.272456φ160mmPE管m33.00100.0033007启闭设备（启闭机、斜插门、拦污栅）套1.004500.0045008启闭机房m26.971000.0069709启闭机房浆砌石基础m35.92259.69153710C20钢筋砼启闭台m30.47557.2726211C20外包砼m36.90546.86377312进水池C20砼m30.49631.2630913C15砼基础m31.75422.1873914钢筋制安t0.048026.81321(四)上坝道路1土方开挖m3154.006.5910152干砌块石挡墙m3200.97165.18331963泥结石路面15CMm2648.0022.64146714土石碾压回填m3119.707.098495C20砼压顶m316.96523.838884（五）其他工程　招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注1库内清淤m31000.0018.01180102警示牌项1.00500.005003白蚁防治项1.005000.005000二施工临时工程1施工导流工程元1.003600.0036002施工交通工程元1.002200.0022003场外供电工程元1.001500.0015004施工房屋建筑工程元3842541.00%38435其他临时工程元3880971.00%3881三其他费用1基本预备费项2保险费项3919780.50%19603安全施工费项3919780.50%19604第三者责任险项2000000.50%1000Ⅳ高坪山塘元719916一建筑工程　（一）大坝加固工程　1土方开挖m31693.886.59111682坝体砂壤土回填（利用料）m31538.107.09109013坝踵C15砼挡墙m343.70514.32224764上游坝坡复合土工膜铺设m21056.1033.09349505上游坝坡砂土保护层m3197.06176.61348046上游坝坡砾石垫层m398.5393.2591887上游坝坡C20砼预制块护坡m398.53568.28559938坝坡抗滑槽m317.97458.6882429坝肩固埋槽M7.5砂浆m34.59469.21215410坝肩固埋槽C20砼m37.14454.23324311坝顶C20砼防浪墙m329.52553.421633712钢筋制安t1.368026.831091513坝顶泥结石路面15CMm2475.2023.571119914坝顶C20砼路缘梁m312.60526.28663115草皮护坡m2793.4410.72850616下游贴坡排水体土工布铺设（坡度1:2.0）m2402.0410.71430717下游贴坡排水体土工布铺设（坡度1:1.5）m2344.3410.90375218贴坡排水体砾石垫层m3187.5093.251748519贴坡排水体干砌块石护坡m3239.25170.7940861招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注20背水坡踏步砾石垫层m31.7190.4215521背水坡C20砼踏步m26.28526.28330322B30预制U型渠m55.0060.00330023机械清淤m3310.0418.01558524上游坝脚粘土回填m3505.0845.2122835（二）溢洪道工程1土方开挖m3212.906.5914042M7.5浆砌块石堰坝m38.50275.8223443C20砼溢流面m34.15601.8324984M7.5浆砌块石挡墙m325.33275.8269865C15砼挡墙m39.72514.3249996C20砼压顶m31.34526.287047C15砼边墙m369.66629.17438288C20砼边墙m34.00694.8827829C20砼底板m332.23581.441874110C25砼桥板m34.58726.61333011钢筋制安t0.398026.833148（三）放水工程　1土方开挖m33685.496.59242982粘土碾压回填m31669.9351.46859353原土碾压回填m32015.977.09142884C15砼基础m31.91424.628095C20砼镇墩m30.78559.724396C20砼截水墙m30.90513.404627φ250PE管m41.00200.0082008C20外包砼m8.96569.5351049进水池C20砼m30.68633.7143310复合拦污栅套1.00300.0030011启闭设备（启闭机、斜插门、拦污棚）套1.004500.00450012钢筋制安t0.018026.8310113启闭机房㎡6.971000.00697014启闭机房M7.5浆砌块石基础m31.80259.6946715C20钢筋砼启闭台m30.50559.7228216钢筋制安t0.068026.8347317C20砼压顶m34.84526.282549（四）上坝道路　1土方开挖m3118.983.45411招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注2干砌块石挡墙m3318.23165.18525663原土碾压回填m3318.437.0922574泥结石路面15CM㎡573.0023.57135045C20砼压顶m37.53526.283963（五）其他工程　　　　1库内清淤m3550.0018.0199072水位尺根5.00200.0010003警示牌项1.00500.005004白蚁治理项1.005000.005000二施工临时工程　　　　1施工导流工程元1.007000.0070002施工交通工程元1.005500.0055003场外供电工程元1.001500.0015004施工房屋建筑工程元6977721.00%69785其他临时工程元7047501.00%7048三其他费用　　　1基本预备费项2保险费项7117980.50%35593安全施工费项7117980.50%35594第三者责任险项2000000.50%1000Ⅴ下垵山塘元234355一建筑工程　（一）大坝加固工程　1土方开挖m3514.226.5933892砂壤土回填m3999.1827.08270583坝踵C15砼挡墙m319.00510.4796994上游坝坡砾石垫层m345.9093.2542805上游坝坡C20预制砼块护坡m345.90561.73257836坝顶泥结石路面15CMm293.6022.6421197坝顶C20砼路缘梁m32.73522.4314268C20砼防浪墙m312.09549.5766449钢筋制安t0.648026.81513710背水坡踏步砾石垫层m31.5093.2514011C20砼踏步m36.32522.43330212贴坡排水体土工布铺设m2176.0010.95192713贴坡排水体砾石垫层m335.2093.25328214贴坡排水体干砌块石护坡m352.80170.79901815坝坡排水沟B30预制U型渠m45.5060.002730招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注16坝脚清淤m3118.9218.01214217排水渠干砌石挡墙m36.09165.18100618排水渠M7.5浆砌石挡墙m313.86275.82382319排水渠砾石垫层m31.2690.4211420排水渠C20砼底板m31.26577.5972821排水渠C20砼边墙m30.84695.5658422排水渠C20砼压顶m32.31522.43120723坝坡整理m21035.002.712805（二）溢洪道工程　1土方开挖m3129.606.598542干砌块石挡墙m332.78165.1854153C15砼挡墙m341.28510.47210724C20砼底板m33.20577.5918485C20砼边墙m35.68695.5639516C20砼压顶m32.00522.4310457土方回填m348.002.231078C20砼溢流堰m36.91499.013448（三）放水工程　1土方开挖m331.646.592092C15砼基础m33.62441.0015963C20砼进水池m30.49629.853094C20外包砼m30.64565.683625φ200mmPE管m30.00150.0045006M7.5浆砌石拉杆基础m318.62259.6948357C20砼压顶m32.39522.4312498C20砼连接镇墩m31.28555.877129启闭设备（启闭机、斜插门、拦污棚）套1.004500.00450010启闭机房浆砌石基础m34.93259.69128011C20钢筋砼启闭台m30.52522.4327212启闭机房m26.971000.00697013钢筋制安t0.058026.8140114坝内涵管灌浆m212.5777.00968（四）上坝道路　1土方开挖m31370.573.4547282干砌块石挡墙m343.66165.1872123C20砼压顶m30.55522.432874路面平整m2520.002.711409招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段业主指导价明细表工程名称：浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段序号分项名称单位工程量单价金额（元）备注（五）其他工程　1库内清淤m31000.0018.01180102水位尺根4.00200.008003警示牌项1.00500.005004白蚁防治项1.005000.005000二施工临时工程　1施工导流工程元1.001800.0018002施工交通工程元1.001000.0010003场外供电工程元1.001500.0015004施工房屋建筑工程元2264921.00%22655其他临时工程元2287571.00%2288三其他费用1基本预备费项2保险费项2310450.50%11553安全施工费项2310450.50%11554第三者责任险项2000000.50%1000合计2419753投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第二卷第六章图纸（招标图纸）投标人自行到遂昌招标采购交易信息网(http://cgzb.suichang.gov.cn/)，本项目招标公告结尾左下方处下载。第三卷第七章技术标准和要求（合同技术条款）引用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页第四卷第八章投标文件(格式)____________（项目名称）投标文件投标人：（公章）法定代表人或委托代理人（签字并盖章）:__________年__________月____________日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页目录一、投标函二、法定代表人身份证明三、法定代表人授权委托书四、已标价工程量明细表（业主指导价）五、项目管理机构表六、资格审查表七、原件的复印件八、承诺书（一）九、承诺书（二）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页一、投标函（招标人名称）：1、我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投标报价下浮率为%，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2、如果我方中标，将派出_____________（项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人，该项目负责人现无在建或者(预)中标项目。3、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。4、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥元）。5、如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）我方承诺按照招标文件规定向你递交履约担保；（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1、4、3款规定的任何一种情形。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：电话：传真：邮政编码：年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签名并盖章）年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页三、法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字并盖章）联系电话：身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：联系电话：年月日（备注：未进行委托代理的，则无需提交）招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页四、已标价工程量明细表（业主指导价）不允许投标人对《工程量明细表》（业主指导价）作任何内容和形式的修改五、项目管理机构(一)项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页(二)主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员指项目负责人、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、施工管理人员及其他主要人员。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页六、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级项目经理营业执照号高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注相关材料复印件在“七、原件的复印件”中提供。招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页七、原件的复印件序号名称备注1企业营业执照副本2安全生产许可证副本3企业资质证书副本4注册建造师证、身份证、安全生产考核合格证书（B类证）5企业法定代表人安全生产考核合格证书（A类证）6企业负责人安全生产考核合格证书（A类证）7企业技术负责人安全生产考核合格证书（A类证）8企业分管安全生产的副经理安全生产考核合格证书（A类证）和任职书9企业法定代表人身份证、委托代表人身份证10技术负责人身份证、职业资格证11安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、安全生产考核合格证书（C类证）12质量管理人员身份证、职业资格证招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页八、承诺书（一）本公司已购浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段施工招标文件，依据《中华人民共和国招标投标法》的规定，发售招标文件至截止投标时间不得少于20天。因该工程工期紧，工程项目单一，经过了现场考察，我公司同意按业主的建议于2011年月日时分前递交投标文件，并于2011年月日时分准时参加开标。投标人：(盖章)法定代表人:(签字并盖章)年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797n浙江省遂昌县2011年中央财政小型农田水利重点县建设项目I标段招标文件第—59—页共59页九、承诺书（二）我单位承诺：本单位及项目负责人无被市级（设区市）及以上有关行业行政主管部门限制投标且在限制期内的情形，项目负责人无在建或预中标项目，并且在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，发现我公司存在以他人名义投标的，或在企业和项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为等方面存在弄虚作假情形的，或中标后买卖行为的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。投标单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日招标单位：遂昌县妙高镇人民政府电话：0578-8528231代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司电话：0578-8285797