• 729.30 KB
  • 2022-04-24 发布

靖西2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西地州镇鲁

  • 98页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程竞争性谈判文件项目编号:BSZC2018-J2-13071-HCD采购人:靖西市水利水电建设站采购代理机构:广西华诚达建设项目管理有限公司日期:二〇一八年月48n广西华诚达建设项目管理有限公司靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程谈判邀请书广西嘉源水利水电工程有限公司、广西应德水利水电建筑安装工程有限责任公司、广西惠农水电建设有限责任公司:广西华诚达建设项目管理有限公司受靖西市水利水电建设站的委托,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定拟对靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程按政府采购程序进行竞争性谈判采购,经采购人和评审专家分别书面推荐,特邀请贵公司参与本项目竞争性谈判采购活动,现将有关事项通知如下:一、项目名称:靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程项目编号:BSZC2018-J2-13071-HCD采购单位:靖西市水利水电建设站承包方式:综合单价包干工程质量要求:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准二、竞标内容:靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程,具体详见竞争性谈判采购文件、工程量清单、施工图纸及相关说明。工程采购控制价:人民币柒拾陆万贰仟零陆拾贰元整(¥762062.00元)三、竞标人资格:1.符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定。2.本工程竞标单位企业资质要求:国内具有独立法人资格且具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并具备水利水电工程总承包叁级以上(含叁级)资质施工企业;项目经理要求水利水电专业注册建造师贰级以上(含贰级)资质。3.竞标人必须是入围2017-2018年度靖西市本级预算单位限额内工程施工单位定点竞标单位名单之内的施工企业。4.对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标单位,不得参与政府采购活动。5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标单位,不得再参加该采购项目的其他采购活动。48n6.本项目不接受联合体竞标。四、本项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。五、购买竞争性谈判文件时间及地点:请于2018年8月24日至2018年8月28日(正常上班时间)到:广西华诚达建设项目管理有限公司(百色市龙景区龙腾路长鸿荣业大厦7楼)购买竞争性谈判文件,售价250元/份(不含图纸资料费),售后不退。购买竞争性谈判文件时必须由法定代表人或委托代理人本人携带以下材料:①有效的企业营业执照副本复印件;②有效的资质证书复印件;③单位介绍信原件;④授权委托书原件(委托代理时);竞标单位在“中国裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn/)上的无行贿犯罪及其他纠纷案件的查询记录和无行贿犯罪的书面承诺书。以上材料合格方能购买竞争性谈判文件。六、竞标文件递交截止时间及地点:竞标文件必须以密封形式于2018年9月4日10时30分前来靖西市政务服务中心会议室(靖西市幸福广场二楼)递交,逾期不受理。七、截标开标时间及地点:2018年9月4日10时30分在靖西市政务服务中心会议室(靖西市幸福广场二楼)截标,竞标文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交。八、谈判时间及地点:2018年9月4日10时30分截标后为与竞标人谈判时间,具体时间由采购代理机构另行通知。地点:靖西市政务服务中心会议室(靖西市幸福广场二楼)。参加竞标的法定代表人或其授权的委托代理人凭有效法定代表人身份证明书和身份证、竞标保证金缴纳凭证或委托代理人凭有效法人授权委托书和本人身份证、竞标保证金缴纳凭证,依时到达指定地点等候当面谈判。九、竞标保证金(人民币):壹万元整(¥10000.00元);(办理竞标保证金手续时,请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称(简称即可)或项目编号)。竞标人必须于竞标截止日前将竞标保证金从竞标人的基本账户转账方式交到代理机构账户:开户名称:广西华诚达建设项目管理有限公司开户银行:兴业银行股份有限公司南宁民主支行账号:552070100100040756十、联系方式:1.采购人:靖西市水利水电建设站地址:新靖镇城东路1046号联系人:宁大在联系电话:139776085192.代理机构:广西华诚达建设项目管理有限公司地址:百色市龙景区龙腾路长鸿荣业大厦7楼联系人:彭姗姗联系电话:0776-30605813.政府采购监督管理部门:48n靖西市财政局政府采购监督管理股  联系电话:0776-6231753 十一、网上公告媒体查询:广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn/)、靖西市人民政府网(http://www.jingxi.gov.cn/)。采购人:靖西市水利水电建设站代理机构:广西华诚达建设项目管理有限公司2018年8月23日2018年8月23日48n目录第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式4第一章竞标须知和前附表5一、总则8二、竞争性谈判文件8三、竞标报价说明9四、竞标文件的编制12五、竞标文件的递交14六、开标15七、评标17八、授予合同20第二章合同格式23合同条款及格式23第一部分合同协议书25第二部分通用合同条款28第三部分专用合同条款29第二卷技术规范67第三卷竞标文件格式6848n第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式第一章竞标须知和前附表前附表项号条款号内容规格11.1项目名称:靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程项目编号:BSZC2018-J2-13071-HCD建设地点:靖西市承包方式:综合单价包干质量标准:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准使用标准:按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行要求工期:90日历天竞标内容:靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程。(详见施工图纸及工程量清单包含的内容)。21.1合同名称:靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程32资金来源:中央资金和自治区补助资金(桂水规计[2018]9号)43竞标人资格:1.符合《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定。2.本工程竞标单位企业资质要求:国内具有独立法人资格且具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并具备水利水电工程总承包叁级以上(含叁级)资质施工企业;项目经理要求水利水电专业注册建造师贰级以上(含贰级)资质。3.竞标人必须是入围2017-2018年度靖西市本级预算单位限额内工程施工单位定点竞标单位名单之内的施工企业。4.对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标单位,不得参与政府采购活动。5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标单位,不得再参加该采购项目的其他采购活动。6.本项目不接受联合体竞标。56现场勘察:竞标人自行勘察613.1竞标有效期为:60天(日历天)48n714.1竞标保证金:壹万元整(¥10000.00)(办理竞标保证金手续时,请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明竞标项目名称(简称即可)或项目编号)。竞标人必须于投标截止日前将竞标保证金从竞标人的基本账户转账方式交到代理机构账户:开户名称:广西华诚达建设项目管理有限公司开户银行:兴业银行股份有限公司南宁民主支行账号:552070100100040756本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。注:1.谈判保证金的退还均以转账形式退回到竞标单位银行账户。1.1未成交竞标单位的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。1.2成交竞标单位的谈判保证金在成交竞标单位与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。2.有下列情形之一的,谈判保证金的不退还。2.1竞标单位在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;2.2竞标单位在响应文件中提供虚假材料的;2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外,成交竞标单位不与采购人签订合同的;2.4竞标单位与采购人、其他竞标单位或者采购代理机构恶意串通的;2.5法律法规规定的其他情形。816.1竞标文件份数:正本一份、副本四份917.4竞标文件提交地址:靖西市政务服务中心会议室(靖西市幸福广场二楼)1018.1竞标截止时间:2018年9月4日10时30分1120.1开标时间:2018年9月4日10时30分开标地点:靖西市政务服务中心会议室(靖西市幸福广场二楼)1222.1资格审查方式:资格后审1331.4履约保证金:合同金额的2%,在领取成交通知书前由成交人一次性交入靖西市财政局非税收入财政专户帐户。145.2代理服务费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)要求服务费实行市场价向成交人收取,本项目按成交金额的1%计取,由成交人在领取成交通知前向采购代理机构支付。15本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用竞标人法定主体行为名称制作的印章,除本竞争性谈判文件有特殊规定外,竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。48n16在对竞标单位资格审查时进行信用查询查询渠道:“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网http://(www.ccgp.gov.cn)等查询起止时间:2015年1月1日至竞标截止时间查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录,打印材料作为评审资料保存。信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标单位,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。48n一、总则l、工程说明1.1工程的说明见竞标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。1.2工程概况:靖西市2018年高效节水灌溉等农田水利工程—靖西市地州镇鲁利村农田水利工程。2、资来源及落实情况本工程的资金来源为中央资金和自治区补助资金(桂水规计[2018]9号),资金已落实,并将资金用于本工程合同项下的合格支付。3、竞标人资质与合格条件的要求3.1有资格获得本合同的竞标人,至少应满足本须知前附表第4项所列的最低资质标准。4、竞标范围:施工图纸包括的所有工程内容(详见施工图纸及工程量清单包含的内容)。5、竞标费用5.1竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何,采购单位对上述费用不负任何责任。5.2本工程采购代理服务费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)要求服务费实行市场价向成交人收取,本项目按成交金额的1%计取,由成交人在领取成交通知前向采购代理机构支付。竞标人在竞标报价时应考虑此因素。6、现场考察建议竞标人对工程现场和其周围环境进行考察和检查,以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。二、竞争性谈判文件7、竞争性谈判文件的组成7.1本工程的竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。竞争性谈判文件包括下列内容:第一卷竞标须知、合同条件及合同格式第一章竞标须知前附表和竞标须知第二章合同格式第二卷技术规范第三章技术规范第三卷竞标文件格式第四章竞标文件格式48n第四卷工程量清单第五章施工图纸及工程量清单。7.2竞标人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判文件的要求,责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被采购代理机构拒绝。8、竞争性谈判文件的解释竞标人在收到竞争性谈判文件后,若有问题需要澄清,应于收到竞争性谈判文件后2日内,以书面形式(包括书面文字、传真、电报等,下同)向采购代理机构提出,采购代理机构将以书面形式予以解答,答复将送给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。9、竞争性谈判文件的修改9.1提交竞标文件截止之日前,采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的,澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。9.2澄清或者修改的内容可能影响竞标文件编制的,采购代理机构在竞争性谈判文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前,不足3个工作日的,顺延提交竞标文件截止时间,在竞标公告发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的竞标人。9.3请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清或者修改,或在网上查询,采购代理机构并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的竞标人。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清或者修改后应立即以书面形式通知采购代理机构,确认已收到该澄清或者修改。否则,由此造成的一切后果由竞标人承担。三、竞标报价说明10、竞标价格10.1本工程竞标报价采用工程量清单报价。结算以实际完成的工程量并以审计部门审定数为准。10.1.1本工程价格采用综合单价包干方式确定。10.1.2①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材(仅限钢筋、水泥、砼砌块三类)单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材(仅限钢筋、水泥、砼砌块三类)单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材(仅限钢筋、水泥、砼砌块三类)单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±548n%时,其超过部分据实调整。10.1.3因设计变更引起工程项目、工程量变化的,变更合同价款按下列方法进行:⑴合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;⑵合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格,则有定额的套定额计算(土石方除外),并乘以下浮系数(成交价/经有关部门审定的工程招标控制价)计算,其中材料价格按成交材料价格没有的按信息价进行计算,无信息价和无定额可套的,都要经建设单位、施工单位、监理单位三方签证,新增项目的单价以相关部门结算审定;重大设计变更项目新增单价必须经评审审定。其中材料价格按原承包人成交价执行,没有的按施工时段建设工程造价管理部门发布的按2018第1期《靖西市建设工程造价信息》,并结合市场询价(含材料费计取,杂运费、采购与保管费)计取,靖西市无信息价的参照百色市同期信息价加运费计算,百色市也无信息价的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场询价协商确定后,报相关部门审定。④、新增项目无定额可套的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商签证,以审计部门审计结果为准;新增项目的单价必须经财政、审计部门审定。(2)国家和自治区政策性调整有关费用标准的,按文件规定执行。(3)本工程最终结算以审计部门审定为准。10.1.4竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价,填写工程量清单时应注意:(1)有工程数量的应报单价和总价。(2)无工程数量的项目不报价(或只报单价不报总价)。(3)竞标时,采购单位要求报价的细目,竞标人没有填入单价或总额价的细目,其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中,承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目,但不能得到支付与结算。10.1.5采购单位所提供的工程量清单,应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用,竞标人应计入相关项目的单价中。竞标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔工期延长申请将不被批准。若对工程量清单数量和内容有异议,请以书面形式在开标3天前向采购单位提出澄清要求,否则,施工期间任何属于招标范围内的工程量和工程内容增加的申请将不被批准。10.1.648n承包人的临时占地(含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责;由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。10.1.7除非合同中另有规定,具有标价的工程量清单中所报单价和合价,以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润(不含建安劳保费)、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用,经评标小组审核严重不平衡的报价将不予接受。10.1.8竞标人的竞标报价须按竞争性谈判文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺序进行报价,否则,将视为实质上不响应竞争性谈判文件的要求。10.1.9竞标人在进行工程量清单竞标时,应按照采购单位的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。如项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一一对应,该清单项目作废,该清单项目的费用视为包含在其他清单中;如作废的清单项目达到3项以上(含本数)或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%(含本数),视为不响应竞争性谈判文件实质性内容,作废标处理。10.2计算依据:10.2.1本工程竞标价格的计算依据:本工程招标上限控制价及各竞标人竞标报价依据国家、自治区有关竞标及工程造价管理的规定;工程量清单、竞标须知、合同条款、技术条款和图纸;桂水基[2007]38号颁布的《广西水利水电工程设计概算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》;广西区水利厅、区发改委、区财政厅《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)文件;《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号)。安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2006]22号文执行;桂建标[2015]5号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知。上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。材料价格采用2018年第2期《百色市建设工程造价信息》百色市靖西市信息价计取,信息价上不提供的按市场价计取。10.2.2本工程的竞标报价不准使用报价调整函、竞标函中的报价必须与工程量清单报价汇总表一致,否则作废标处理。10.3竞标货币竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。10.4工程采购控制价10.4.1本工程采购控制价:人民币柒拾陆万贰仟零陆拾贰元整(¥762062.00元)工程采购控制价:48n10.4.2竞标人应认真对照工程量清单等文件核对采购单位公布的工程采购控制价,若有疑问必须在开标日期的二天前向采购单位提出书面异议或修正要求。采购单位应对竞标人提出的书面异议或修正要求进行核实。如采购单位认为有必要对工程采购控制价进行修正的,将在开标日期的三个工作日前重新公布修正后的工程采购控制价。10.4.3本工程竞谈项目采用二次报价方式,作为最后报价时采购人将书面告知各竞标人,竞标人的最后报价如有变动,则必须以工程量清单报价表的格式编制提交,竞标人须提前做好相关准备并按时递交最后报价文件,否则报价无效。四、竞标文件的编制11、竞标文件的语言竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。12、竞标文件的组成12.1竞标人的竞标文件应包括下列内容:12.1.1资格审查部分(1)诚信声明;(加盖单位公章)(2)竞标文件签署有效的授权委托书原件、委托代理人有效的身份证正反面复印件;(委托代理时必须提供,并加盖单位公章)(3)有效的法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件、;(加盖单位公章)(4)有效的营业执照副本复印件;(加盖单位公章)(5)有效的企业资质证书副本复印件;(加盖单位公章)(6)拟投入项目经理有效的注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书(B证)、职称证复印件;(加盖单位公章)(7)农民工工资保证金的交纳与使用承诺书;(加盖单位公章)(按桂劳社发[2009]50号文件执行)(8)竞标保证金银行转账或电汇底单复印件;(加盖单位公章)(9)有效的安全生产许可证复印件;(加盖单位公章)(10)无在建项目承诺书:由竞标人出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书;(加盖单位公章)(11)建设工程项目管理承诺书;(加盖单位公章)(12)竞争性谈判文件要求竞标人提交的其他竞标资料。(加盖单位公章)12.1.2商务部分48n(1)竞标函;(加盖单位公章)(2)竞标响应表;(加盖单位公章)(3)已标价工程量清单;(加盖单位公章)12.1.3技术标(1)施工组织设计;(加盖单位公章)(2)项目管理机构配备。(加盖单位公章)12.2竞标人必须使用竞争性谈判文件第三卷提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件,但表格可以按同样格式扩展;竞标保证金按本须知第14条规定办。如竞标人成交后不按桂劳社发[2009]50号文件执行,足额缴纳农民工工资保证金,视为无效竞标文件,取消其成交资格。13、竞标有效期13.l竞标文件在本须知第20条规定的竞标截止日期之日起60天(日历天)内有效。13.2在原定竞标有效期满之前,如果出现特殊情况,采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复,竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件,但需要相应地延长竞标保证金的有效期,在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。14、竞标保证金14.1竞标人应按前附表第7项的规定提交竞标保证金,此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。14.2竞标保证金必须从竞标人基本账户以银行转帐或电汇的形式转入并注明项目编号,否则视为无效竞标保证金。可按下面开户名称、开户银行和帐号转入【开户名称:广西华诚达建设项目管理有限公司;开户银行:兴业银行股份有限公司南宁民主支行;账号:552070100100040756】。14.3对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人,采购代理机构将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。14.4未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内退回(无息)。成交的竞标人的竞标保证金将在签署合同协议之日起5个工作日内退回(无息)。14.5竞标保证金按转帐或电汇方式退回原转出账户。14.6如竞标人有下列情况,将被没收其竞标保证金:14.6.l成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起5天的规定期限内签署合同协议;14.6.2竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。15、竞标答疑15.148n采购代理机构向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据,是采购代理机构现有的能使竞标人利用的资料。采购代理机构对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。15.2竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后2天内,以书面形式送达采购代理机构,采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。15.3采购补遗文件包括所有问题和答复,将迅速提供给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。16、竞标文件的份数和签署16.l竞标人按本须知第17条的规定,编制一份竞标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写,由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是竞标人造成的必须修改的错误,但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴,否则修改无效。五、竞标文件的递交17、竞标文件的密封、装订与标志17.1竞标文件均要包括资格审查部分、技术标和商务标文件三部分,资格审查部分、技术标、商务标文件应分别密封在三个竞标文件袋中,并注明“资格审查”部分、“技术标”、“商务标”,再密封在一个外层包封袋中(即采用双层包封法密封),内外层包装袋及封口处须盖竞标人单位公章。17.2内层和外层包封都应写明竞标人名称和地址、邮政编码、工程名称,并注明开标时间以前不得开封,以便竞标出现逾期送达时能原封退回。17.3如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志,采购代理机构将不承担竞标文件错放或提前开封的责任,由此造成的提前开封的竞标文件将予以拒绝,并退还竞标人。17.4竞标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。18、竞标截止期18.1竞标人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至靖西市招标采购管理中心开标厅,由采购代理机构工作人员签收,凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。18.2采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式,酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下,采购代理机构与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的竞标截止期。18.3采购代理机构在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝,并原封退给竞标人。19、竞标文件的撤回19.1竞标人可以在递交竞标文件以后,在规定的竞标截止时间之前,以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞标文件的通知。48n19.2竞标人的撤回通知,应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交(在内层包封标明“撤回”字样)。19.3根据本须知第14条的规定,在竞标有效期内,竞标人不能撤回竞标文件,否则其竞标保证金将被没收。六、开标20、开标20.l采购代理机构将于前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议,参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到,以证明其出席开标会议,竞标文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交,参加竞标的法定代表人或其授权的委托代理人凭有效法定代表人身份证明书和身份证、竞标保证金缴纳凭证或委托代理人凭有效法人授权委托书和本人身份证、竞标保证金缴纳凭证,以上要求出示证明材料如缺项或无效的,将视为竞标无效,该竞标人的竞标文件当场退回。20.2开标会议由采购代理机构组织并主持,在有关监督部门监督下,对竞标文件进行检查,确认它们是否完整,是否按要求提交了竞标保证金,文件签署是否正确,以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。20.3谈判会议程序20.3.1 ⑴采购代理机构主持人宣布会议开始;⑵介绍参加谈判会议人员名单;⑶采购单位代表和监标人员一同检验参加竞标会的各竞标单位法定代表人或其委托代理人(按20.1检查)的资格证件,同时检验各竞标单位是否按要求提交了竞标保证金,对无资格证件、证件不齐或无效或无法提交竞标保证金交纳证明的竞标文件按无效标处理;其竞标文件将于开标结束后予以退还。⑷采购代理机构当众宣布核查结果,并宣读有效竞标的竞标人名称、竞标保证金以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容;⑸由各竞标单位代表各自检验竞标文件密封的完整性;⑹由采购单位代表和监标人员一同检验清点核对响应文件密封情况是否完整,文件签署是否正确,并宣读核查结果,请竞标竞标单位书面确认后退场。竞标竞标单位退场后移步谈判等候区,等待下一阶段的技术方案谈判及商务谈判。(7)宣布谈判与评标期间的有关事项;⑻开标会议结束;20.3.2谈判:48n20.3.2.1谈判准备:采购代理机构、交易中心工作人员组织评审专家、采购人代表签到,核对评审专家身份和采购人代表或监督授权函后发放评标、监督等标识证件。评审专家将手机等通讯工具或相关电子设备关闭或设置为静音状态,并寄存在指定专用储物柜(盒)内统一集中保管,拒不上交的,可拒绝其参加评标工作。20.3.2.2采购代理机构告知回避要求,宣布评标工作纪律和程序,介绍政府采购相关政策法规,组织评审专家及采购人代表签署《政府采购评标委员会成员承诺书》,明确评审专家权利和义务以及应负的法律责任。①出席评审的有关人员为谈判小组成员。竞标单位在谈判期间提交的密封的所有竞标文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封,任何个人不得私自拆封。②谈判时,竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。③谈判小组通过对各竞标单位的竞标文件进行初步审查后,谈判双方以竞争性谈判条件为依据,由竞标单位对提交的竞标文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的竞标文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节列出与各竞标单位谈判的提纲并向竞标单位询问,竞标单位应依次对谈判小组提出的问题做出答复,必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。同时代理机构工作人员对谈判内容做好记录并将此记录交由谈判小组及竞标单位核实,核实无误后由竞标单位代表签字作为书面应答文件(将作为合同的组成部分)。④二次报价:谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后,邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服务的所有竞标单位进行二次报价。20.4谈判原则20.4.1、必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;20.4.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容;20.4.3、任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行;20.4.4、谈判人员不得私下与竞标单位接触。20.5竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效:20.5.1竞标文件未按规定封装、密封;20.5.2竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字;20.5.3竞标单位未加盖单位公章;20.5.4未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清;20.5.5竞标人未按竞争性谈判文件的规定递交竞标保证金的;20.5.6竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的;20.5.7竞标截止时间以后送达的竞标文件;20.5.8竞标文件内容不真实;20.5.9竞标文件不满足竞标人最低资质等级和营业执照要求。48n20.5.10竞标人无对农民工工资保证金的交纳与使用承诺的;20.5.11竞标人营业执照、施工资质、拟投入的项目经理的资格证书、安全生产许可证等证书不符合要求及复印件未加盖竞标人公章的。20.5.12超出采购控制价的。20.5.13不符合法律法规规定的及竞争性谈判文件其它实质性内容的。20.6至竞标截止时间止,递交竞标文件的竞标单位不足三家时,本工程不予开标作废标处理,采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式重新组织采购。七、评审21、组建谈判小组。21.1.1本工程谈判小组应从靖西市政府采购评审专家库中随机抽取确定。由于技术复杂、专业性强等原因,抽取专家无法满足项目需要时,应按财政部《政府采购评审专家管理办法》有关要求,由采购人推荐专家。21.1.2参与项目书面推荐竞标单位的评审专家,应执行回避原则,不能再承担该项目的评审工作。21.1.3谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人(含)以上单数组成;谈判小组中专家人数不少于总人数2/3,采购人代表不得以谈判专家身份参加谈判。在谈判开始前,谈判小组名单应严格保密。谈判小组的组成应根据采购项目的特点,结合专家的总体情况确定,并注意专业结构合理,知识水平、综合素质相当21.2、评审内容的保密21.2.1进入评审后,直到宣布授予成交人合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息,都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。21.2.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,竞标人对采购代理机构和谈判小组成员施加影响的任何行为,都将导致被取消竞标资格。22、资格审查22.1本工程资格审查采用资格后审,参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。22.2资格审查内容为:按竞标人须知第12.1.1条款资格审查部分内容审查,要求资料齐全和有效。23、竞标文件的符合性鉴定23.1在谈判之后详细评标之前,谈判小组将首先与竞标人就竞标文件中不清楚的内容进行谈判及澄清,然后将依据谈判及澄清的内容审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。23.248n就本条款而言,实质上响应要求的竞标文件,应该与竞争性谈判文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响;或者对合同中规定的采购代理机构的权力及竞标人的责任造成实质性限制。24、竞标文件的澄清为了有助于竞标文件的审查、评价和比较,谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复,应以书面形式进行。25、错误的修正25.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误,修正错误的原则如下:25.1.1如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额(人民币大写)不一致时,以汉语文字数额(人民币大写)为准。25.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,以标出的单价为准。除非谈判小组或评标小组认为有明显的小数点错位,此时应以标出的合价为准,并修改单价。25.2按上述修改错误的方法,调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后,调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝,视为无效竞标。25.3竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。26、竞标文件的评价与比较26.1谈判小组将仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判文件要求(即符合性鉴定合格)的竞标文件进行评价与比较。26.2谈判小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。27、评审办法27.1、评审原则(1)谈判小组构成:本工程的谈判小组由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上(含三人)单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。(2)评审依据:谈判小组将以竞争性谈判文件和响应文件为评定依据进行评审。27.2、评审方法48n(1)初步评审:谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评标。独立评标期间,评标专家在评标专家评标区集中评标,采购人代表在采购人代表评标区独立评标。采购人代表(商务标评委)对商务文件进行符合性鉴定,对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝;评标专家(技术标评委)对竞标单位资格文件进行资格鉴定,对资格审查不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝,对技术标进行评审,技术标评审按可行与不可行来评定,对技术标不可行的竞标予以拒绝。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理,谈判小组应当告知有关竞标单位。谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,记录有关情况,并拟定谈判策略,提出谈判问题。项目审查期间,具体评标事务由依法组建的谈判小组负责,采购代理机构全程回避。(2)正式谈判:谈判小组所有成员根据谈判策略,集中与通过初步评审的竞标单位分别进行谈判,并给予所有参加谈判的竞标单位平等的谈判机会,分别与每个竞标单位就技术、报价组成和合同条款等进行充分的谈判,确定竞标单位所提供的产品质量和服务是否能满足采购文件规定的实质性要求。谈判期间,相关监督部门对谈判过程全程进行监督,具体谈判事务由依法组建的评标委员会负责,采购代理机构进行相关谈判记录。现场监督人员、公共资源交易中心及采购代理机构的工作人员应当遵守评标现场工作纪律,不能出现越权行使评标委员会的权利,代替评委进行评标,对评标工作发表任何倾向性意见、向其他专家评委明示或者暗示自己的意见及其他干扰评标工作的行为,及政府采购法相关法律法规禁止出现的行为。(3)二次报价邀请:谈判小组应在商务、技术和服务条件谈判后,邀请能满足采购文件所规定实质性要求的质量和服务的所有竞标单位进行二次报价,并告知竞标单位二次报价截止时间及二次报价文件编写有关规范。原则上,二次报价为最终报价。27.3、在评审过程中,商务标评委发现竞标单位的最后报价明显低于其他竞标单位的最后报价或者明显低于本项目采购控制价,使得其竞标可能低于其个别成本的,应当要求竞标单位作出书面说明并提供相关证明材料;竞标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由商务标评委认定该竞标以低于其企业成本报价,其竞标作废标处理。27.4、成交候选人推荐原则(1)谈判小组应按照客观、公正、审慎的原则,根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审委员会应根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下,按评标报价由低到高提出3名以上成交候选竞标单位,并编写评审报告。(2)现场校对及提醒。招标代理机构工作人员要对评标数据进行校对、核对,对资格性审查认定错误的,分值汇总计算错误的,分项评分超出评分标准范围的,对客观评分因素评分不一致的,畸高、畸低的重大差异评分的可以提示评标委员会复核或书面说明理由。应提醒评标委员会对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形,应对其商务、服务、技术及价格等各方面情况进行重点复核。48n竞争性谈判过程中出现多家竞标单位评标价最低且相同时,应组织评标价最低的竞标单位只对价格重新报价,直至评标价最低竞标单位仅为一家。评标工作由采购代理机构负责组织,公共资源交易中心协助组织,具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。根据评标委员会的要求组织竞标单位澄清,评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,可以书面形式要求投标竞标单位作出必要的澄清、说明或者纠正。(3)小型和微型企业最后报价扣除计算。按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号),对小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=最后报价×(1-6%);大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标,其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,联合体最后报价给予2%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=最后报价×(1-2%);除上述情况外,评标报价=最后报价。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)之规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。八、授予合同28、合同授予标准48n采购代理机构将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判文件要求和按本须知第27条规定评选出的竞标人,确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。29、成交结果公示29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认,采购人应当在收到评审报告后5个工作日内确定成交结果,成交结果经采购人确认后2个工作日内,采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网、靖西市人民政府网公示成交结果公告,公示期为一个工作日。29.2竞标人如对评标结果有异议,在评审结果公示之日起七个工作日内可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。29.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序,在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。30、成交通知书30.1在发布成交公告的同时,采购代理机构将向成交竞标单位发出成交通知书。30.2确定出成交的竞标人后,在竞标有效期截止前,采购代理机构将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“成交通知书”)中给出采购代理机构对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价(以下合同条件中称为“合同价格”),以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。30.3成交通知书为合同的组成部分。30.4采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。31、合同协议书的签署31.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点,由法定代表人或授权代表前往与采购单位进行签订合同。31.2合同按竞争性谈判文件、竞标文件、最终澄清及承诺书的要求进行签订,合同正式签订后7日内送二份至采购代理机构备案,合同备案应提供以下资料:31.2.1合同(含通用条款、专用条款);31.2.2报价表及工程量清单报价;31.2.3成交通知书;31.3在本竞争性谈判文件合同专用条款中打“﹡”号标志的条款为采购工程合同必须遵循的条款。31.4履约保证金31.4.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定,应由成交人在领取成交通知书前一次性交入靖西市财政局非税收入财政专户帐户(具体账户信息如下)。否则,不予签订合同。交纳时请写明所竞标项目名称及项目编号,如未说明清楚由此产生的后果由成交人自负。48n账户名称:靖西市财政局非税收入财政专户;开户银行:中国农业银行股份有限公司靖西市支行;账号:20630101040009874。31.4.2签订合同后,如成交人不按双方签订的合同规定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。31.4.3成交人按合同履约,在完成工程竣工验收后的28日之内,在扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后,一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金(无息),填写履约保证金退还申请表采购单位确认后,履约保证金由靖西市财政局如数退还(不计利息)。如成交人不按双方签订的合同规定履约,则对其全部履约保证金不予退还,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际情况赔偿。31.4.4在质保金退还日期前,若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的,请以书面形式通知靖西市财政局,否则由此产生的后果由成交人自负。32、如果竞标人不按本须知第31.1条的规定执行,采购单位将有充分的理由废除授标,并没收其竞标保证金。33、如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入主管部门指定的帐户的,采购单位将取消其成交资格。34、有关事宜:所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系:代理机构:广西华诚达建设项目管理有限公司地址:百色市龙景区龙腾路长鸿荣业大厦7楼联系人:彭姗姗电话:0776-3060581第二章合同格式48n合同条款及格式合同格式48n第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。2.工程地点:。3.工程立项批准文号:。4.资金来源:。5.工程内容:。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围:。二、合同工期计划开工日期:年月日。计划竣工日期:年月日。工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。承包方在合同期限内不能完成工程施工(除不可抗力原因),甲方有权解除合同。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式:。五、项目经理承包人项目经理:。48n六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.只有承包方法定代表人能与农民工或劳务派遣公司签订合同。5.签订合同后承包方必须设置农民工工资专户以及农民工工资保证金账户。6.承包方必须按合同价的20%一次性转存到农民工工资账户,如进度款不足总金额的20%,须优先转存满合同价的20%到农民工工资账户。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。48n十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份,政府采购管理办公室执一份,招标代理机构执一份。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:48n第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)。48n第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:1、本施工合同协议书、专用条款、通用条款;2、发包人提供的经图审合格的施工图纸,设计变更,图纸会审记录,签证单等;3、合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件;4、施工组织设计及相关的技术资料;5、行业标准、现行施工验收规范。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。1.1.2.5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括:执行本合同通用条款。1.1.3.10临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》《广西壮族自治区建筑市场管理条例》及相关的地方行政法规。48n1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:以现行的国家行业标准规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无特殊要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)成交通知书;(3)投标函及其附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)图纸;(9)其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:合同生效后7天内;发包人向承包人提供图纸的数量:提供施工图纸三套;发包人向承包人提供图纸的内容:本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:/。(1)总进度计划(2)施工组织设计;承包人提供的文件的期限为:图纸会审后15个有效工作日内提供;承包人提供的文件的数量为:贰份;承包人提供的文件的形式为:提交发包人驻现场代表和监理人,实行签收记录;发包人审批承包人文件的期限:从收到之日起7个有效工作日内给予确认。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:执行本合同通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。48n1.7.2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。承包人接收文件的地点:现场办公室;承包人指定的接收人为:。监理人接收文件的地点:现场办公室;监理人指定的接收人为:。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:/发包人负责协调办理临时用地和占道许可,开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以施工现场工地临时围墙为界,围墙以外为场外,以内为场内。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:/。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经过发包人同意不得转借他人使用或向第三方透露上述文件内容。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:/。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:/。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。允许调整合同价格的工程量偏差范围:据实调整。48n2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。发包人对发包人代表的授权范围如下:主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责安全、质量、进度,监督材料、设备的定样,材料价格的确认,以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前完成“四通一平”(水通、电通、网络通、道路通及场地平整),包括工地周围区间道路的畅通,满足承包人施工所需的施工、材料加工、仓库及施工人员现场居住临时搭建的场地。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通用条款2.4.2条、2.4.3条、2.4.4条(1)开工前7天将施工用水、电、通讯等管线接送至施工现场。(2)发包人负责协调办理临时用地和占道许可,开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。(3)开工前,负责与市政及有关部门摸清地下管线,书面交底给承包人。并对资料的真实性、准确性负责。(4)开工前协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相关费用;(5)发包人负责协调处理好围墙之外的相邻单位及居住户的关系,如有纠纷与承包人无关,但承包人有积极配合发包人的义务。由此导致工程无法施工的,工期顺延,造成承包的损失的由发包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/。发包人是否提供支付担保:否。48n发包人提供支付担保的形式:无。3.承包人3.1承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:竣工图;完整的施工技术资料;工程结算报告。承包人需要提交的竣工资料套数:三套。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担,如果发包人要求提供超出合同约定的资料及数量的费用由发包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收前的7个有效工日。承包人提交的竣工资料形式要求:现场交验给发包人代表人,代表人书面签收。(6)承包人应履行的其他义务:双方另行协商。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:每月不少于24天。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:取消成交资格。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:向发包人支付违约金1万元/人·次。擅自离场超过3天,发包人有权要求承包人更换项目经理,承包人支付违约金3万元,由此增加的费用和延误工期由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:向发包人支付违约金3万元,由此增加的费用和延误工期由承包人承担。48n3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:向发包人支付违约金3万元,由此增加的费用和延误工期由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前七天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:向发包人支付违约金0.5万元/人·次。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:必须经发包人同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目主要施工管理人员必须与投标文件承诺一致,否则视为违约。更换施工管理人员必须经发包人书面同意,向发包人支付违约金0.5万元/人·次。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:向发包人支付违约金0.2万元/人·次。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:。主体结构、关键性工作的范围:/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:/。其他关于分包的约定:/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:/。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:现金,合同金额的2%,在签订合同前由成交人一次性交入靖西市财政局非税收入财政专户帐户。4.监理人4.1监理人的一般规定48n关于监理人的监理内容:。关于监理人的监理权限:。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。4.2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)施工现场安全是否符合规范要求;(2)分部分项工程质量是否符合验收规范;(3)施工进度是否符合进度计划要求。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:无要求。关于工程奖项的约定:无约定。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后,承包人应在共同检查前8小时通知监理人检查。由于工期进度要求,如果出现整改的,整改完毕后监理人随时配合承包人进行验收。监理人不能按时进行检查时,应提前4小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:8小时。48n6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:安全生产必须按照国家有关管理条例进行施工,严格遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定:/。关于编制施工场地治安管理计划的约定:/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:/。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:(1)严格执行桂建质[2015]16号文《广西壮族自治区市政公用工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定,确保建设工程各项安全防护、文明施工落实到位。发包人需按规定交纳安全文明施工费。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:图纸会审后7个有效工作日内提供。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:7个有效工作日。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:/。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:在开工前办理完毕所有合法手续,并提供给承包人证件复印件(扫描件)一套。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:无。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起6048n天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前7天用书面形式现场交验给承包人。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:(1)由于建设前期手续开工前发包人未办理完成,造成开工后被有关行政主管部门责令停工的工期顺延,导致承包人的经济损失现场核准,由发包人承担;(2)重大设计变更或设计变更导致的工程量变化超出原设计5%以上的部分,对超出部分工期可以顺延(或缩减),发生时现场办理工期签证;(3)由于发包人原因造成工期延误8小时(不含)以上的,导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担,工期顺延。(4)发包人未按合同规定支付工程款并影响施工进度的或政策处理问题影响施工进度的,工期顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人自身原因引起的,按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期(不包括发包人另行招标的分包项目工期),每拖延一天,按实际结算价款(不含发包人直接分包项目及发包人供应的材料、设备)的千分之一支付违约金。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价款的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)下雨、下雪、冰雹;48n(2)气温低于零下5度的连续降温;(3)6级以上大风。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:由承包人采购的材料、设备,承包人应在规定的时间内,按照工期进度计划向监理工程师报送材料、设备的使用计划,需要认价的材料、设备应提供达到合同或图纸规定质量要求的,类似档次的至少3个品牌,并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在48小时内给予确认,逾期视为认可。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:(1)施工现场围墙内工程施工需要的临时宿舍、文化活动用房、仓库、办公室、主要道路、水、电、管线等临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担,承包人按规定计取临时设施费用(2)施工围墙内、外道路及周围居民住房区域的安全防护搭设和高压线安全防护费用由发包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:/。施工现场需要配备的试验设备:/。施工现场需要具备的其他试验条件:无约定。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:/。48n10.变更10.1变更的范围(1)关于变更的范围的约定:由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的,变更部分工程量价款按如下方式确定:①、原成交工程量清单中有相同项目的按承包人投标时的成交综合单价进行结算。②、如无相同项目,但成交工程量清单中有类似项目的参考类似项目成交单价结算。③、由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的,变更部分工程量价款按如下方式确定计取:原中标工程量清单中有相同细目的按承包人投标时的中标综合单价进行结算;如无相同细目,但中标工程量清单中有类似细目的参考类似细目中标单价结算;无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以中标下浮系数进行结算(中标下浮系数=中标价/招标控制价),定额套用及计算方法如下:参照广西区水利厅“桂水基【2007】第38号”文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》,其中机械养路费和车船使用税按广西有关的规定计算,材料按原承包人中标单价执行,原投标报价中没有的材料按施工时段建设工程造价管理部门发布的《建设工程造价信息》百色市信息价加权平均值计取,无信息价的按发包人、承包人、监理三方签证单执行;新增项目无定额可套的,由发包人、承包人、监理三方根据市场价格协商决定。其中材料价格按原承包人成交价执行,没有的按施工时段建设工程造价管理部门发布的按2018第1期《靖西建设工程造价信息》,并结合市场询价(含材料费计取,杂运费、采购与保管费)计取,靖西市无信息价的参照百色市同期信息价加运费计算,百色市也无信息价的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场询价协商确定后,报相关部门审定。④、新增项目无定额可套的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商签证,以审计部门审计结果为准;新增项目的单价必须经财政、审计部门审定。(2)国家和自治区政策性调整有关费用标准的,按文件规定执行。(3)本工程最终结算以审计部门审定为准。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:/。发包人审批承包人合理化建议的期限:二个有效工作日。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:48n无奖励。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:无约定。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额,建设单位委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后,按照审定造价支付暂列金。暂列金是建设单位自行确定设立的,承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:可调。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第2种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定:2018年第2期《百色市建设工程造价信息》。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材(仅限钢筋、水泥、砼砌块三类)单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。48n②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材(仅限钢筋、水泥、砼砌块三类)单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主材(仅限钢筋、水泥、砼砌块三类)单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时,其超过部分据实调整。第3种方式:其他价格调整方式:/12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:除项目变更、基础超深、政策性调整及主材涨幅超过±5%外的材料价格变动。风险费用的计算方法:/。风险范围以外合同价格的调整方法:(1)由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的,变更部分工程量价款按如下方式确定:①、原成交工程量清单中有相同项目的按承包人投标时的成交综合单价进行结算。②、如无相同项目,但成交工程量清单中有类似项目的参考类似项目成交单价结算。③、由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的,变更部分工程量价款按如下方式确定计取:原中标工程量清单中有相同细目的按承包人投标时的中标综合单价进行结算;如无相同细目,但中标工程量清单中有类似细目的参考类似细目中标单价结算;无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以中标下浮系数进行结算(中标下浮系数=中标价/招标控制价),定额套用及计算方法如下:参照广西区水利厅“桂水基【2007】第38号”文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》,其中机械养路费和车船使用税按广西有关的规定计算,材料按原承包人中标单价执行,原投标报价中没有的材料按施工时段建设工程造价管理部门发布的《建设工程造价信息》百色市信息价加权平均值计取,无信息价的按发包人、承包人、监理三方签证单执行;新增项目无定额可套的,由发包人、承包人、监理三方根据市场价格协商决定。其中材料价格按原承包人成交价执行,没有的按施工时段建设工程造价管理部门发布的按材料价格采用2018年第2期《百色市建设工程造价信息》百色市信息价计取,信息价上不提供的按市场价计取。④、新增项目无定额可套的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商签证,以审计部门审计结果为准;新增项目的单价必须经财政、审计部门审定。48n(2)国家和自治区政策性调整有关费用标准的,按文件规定执行。(3)本工程最终结算以审计部门审定为准。2、总价合同。总价包含的风险范围:/。风险费用的计算方法:/。风险范围以外合同价格的调整方法:/。3、其他价格方式:。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:。预付款支付期限:无约定。预付款扣回的方式:无约定。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:无预付款。预付款担保的形式为:无约定。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:依据图纸、批准的施工组织设计、签证及变更等,按照现行清单计价规范和广西壮族自治区消耗量定额的规定计算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:按月进行计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:协商解决。12.4工程进度款支付48n12.4.1付款周期关于付款周期的约定:按通用合同执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:按照专用条款12.4.2条。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按月提交。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:每月完成的工程量计量报表在月底的最后一天报给发包人。12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:三个有效工作日内,逾期视为认可。。(2)发包人支付进度款的期限:工程款原则上按月支付,合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%。工程结算经审计等有关部门审定后,工程款支付至结算总价的97%(含已支付的)。发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金,待工程保修期满一年后,采购单位确认无质量问题,采购单位一次性无息付清。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:发包人不按合同约定支付工程款(进度款),导致工程无法进行施工的,从合同约定的付款之日起,所拖延的工期顺延,且从合同约定付款之日起,每拖延一天支付工程款(进度款),发包人应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收48n13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:/。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:每逾期一天,应以签约合同价为基数,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:在颁发工程接收证书后15个有效工作日内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:每逾期接受一天,应以签约合同价为基数,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:每逾期移交一天,应以签约合同价为基数,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:无。(1)单机无负荷试车费用由无承担;(2)无负荷联动试车费用由无承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:/。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:承包人应在工程竣工验收合格后7天内。竣工付款申请单应包括的内容:/。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:工程竣工验收合格后,从发包人收到承包人提交的结算报告之日起,应在28天内给予审定完毕工程结算造价,逾期视为认可。发包人完成竣工付款的期限:从工程结算审定确认之日起28天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:48n由承包人派造价人员和发包人委托的造价审计单位进行核对确认。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:二份。承包人提交最终结算申请单的期限:/。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。(2)发包人完成支付的期限:/15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:/;(2)3%的工程款;(3)其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:。15.4.3修复通知48n承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:2天。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:假如发生发包人供应的材料设备延误、监理单位的错误指挥等原因,使工程无法继续往下施工,导致承包人工期延误和经济损失的,双方现场核实后由发包人承担。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期应顺延。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:每逾一天,按应付款总额1‰支付违约金。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:支付签约合同价10﹪的违约金。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:导致承包人无法正常施工的,延误工期顺延。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担,工期顺延。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为,同时承包人有权暂停相应部位工程施工,并通知监理人。(7)其他:无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:承包人未按照设计文件和施工规范进行施工,擅自修改工程设计的。经百色市的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级,工程质量不合格的。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的。48n16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:承担方式:发包人可以从要求承包人支付违约金、赔偿损失、减少工程款、采取补救措施等方式中选择适当方式要求承包人承担违约责任。计算方法:(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的,支付工程价款10%违约金。(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的,支付工程价款10%违约金,赔偿发包人因此遭受的损失。(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,按本条第(5)点处理。(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定,未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的,支付工程价款10%违约金。(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的,按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期(不包括发包人另行招标的分包项目工期),每拖延一天,应付违约金按合同价的0.04%给发包人,工期延误违约金的限额为合同价的4%。(6)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的,支付工程价款10%违约金,发包人有权请第三方予以修复,费用由承包人承担。(7)承包人未按照设计文件和施工规范进行施工,擅自修改工程设计的,支付工程价款10%违约金,赔偿发包人因此遭受的损失。(8)经百色市的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级,工程质量不合格的,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,按本条第(5)点处理。(9)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,支付工程价款10%违约金,赔偿发包人因此遭受的损失。(10)承包人未能按照合同约定履行其他义务的,支付工程价款10%违约金,赔偿发包人因此遭受的损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:材料、设备、临时工程按照市场价结算,其它资料无偿提供。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:(1)特殊天气如下雨、下雪、冰雹、气温低于零下5度的连续降温、6级以上大风等(2)48n当地政府对建设工程项目施工有特殊规定的。17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保险,并支付保险费;发包人需要办理保险的费用由其自行承担。18.3其他保险关于其他保险的约定:/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:/20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:/。选定争议评审员的期限:/。争议评审小组成员的报酬承担方式:/。其他事项的约定:/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。48n附件协议书附件:附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要施工管理人员表附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式附件10:支付担保格式附件11:暂估价一览表48n附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期48n附件2:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注97n附件3:工程质量保修书发包人(全称):  承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。  一、工程质量保修范围和内容  承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:  。  二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期;4、电气管线、给排水管道、设备安装为2年;5、装修工程为2年;6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年;7、在没有明文规定下,参照建设工程质量保修条例,双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;8、其他约定;  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任97n1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。  五、保修费用  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的,发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。2、工程质量保证金比例:工程结算价的3%3、工程质量保证金的退还:按照合同约定退还质量保证金。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:97n附件4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人97n附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注97n附件6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员97n附件7:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员97n附件8:履约担保(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥)。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖单位盖章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日97n附件9:预付款担保(发包人名称):根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖单位盖章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日97n附件10:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:)。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为:连带责任保证。2.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。2.97n发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第(2)种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院提起诉讼。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖单位盖章之日起生效。担保人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字)地址:邮政编码:传真:97n年月日97n附件11:11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注97n11-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注97n11-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注97n97n第二卷技术规范第三章、技术规范一、现场自然条件满足施工要求二、现场施工条件满足施工要求三、本工程采用的技术规范(一)、承包人应严格按设计图纸及设计施工说明认真施工,并严格执行国家有关部门颁布的现行国家标准、行业标准和地方标准。(二)、竣工质量检验评定标准执行国家有关部门颁布的现行国家标准、行业标准和地方标准。97n第三卷竞标文件格式97n封面格式工程竞标文件(资格审查部分)项目编号:竞标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日97n目录(1)诚信声明;(加盖单位公章)(2)竞标文件签署有效的授权委托书原件、委托代理人有效的身份证正反面复印件;(委托代理时必须提供,并加盖单位公章)(3)有效的法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件、;(加盖单位公章)(4)有效的营业执照副本复印件;(加盖单位公章)(5)有效的企业资质证书副本复印件;(加盖单位公章)(6)拟投入项目经理有效的注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书(B证)、职称证复印件;(加盖单位公章)(7)农民工工资保证金的交纳与使用承诺书;(加盖单位公章)(按桂劳社发[2009]50号文件执行)(8)竞标保证金银行转账或电汇底单复印件;(加盖单位公章)(9)有效的安全生产许可证复印件;(加盖单位公章)(10)无在建项目承诺书:由竞标人出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书;(加盖单位公章)(11)建设工程项目管理承诺书;(加盖单位公章)(12)竞争性谈判文件要求竞标人提交的其他竞标资料。(加盖单位公章)97n一、诚信声明本人(法定代表人、身份证号码)郑重声明,本企业参加工程标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的,同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。本企业提交的所有竞标资料如有不实,愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。(公章)法定代表人:(签名)年月日97n二、竞标文件签署有效的授权委托书本授权委托书声明:我(姓名)系(竞标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司签署本(工程名称)工程的竞标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本(工程名称)工程的竞标文件的内容。代理人无转委托权,特此委托。代理期限从年月日至年月日止附委托代理人有效的身份证正反面复印件代理人:(签名或签名并盖章)性别:年龄:_______身份证号码:职务:_______竞标人:(盖章)法定代表人:(签名或签名并盖章)授权委托日期:年月日备注:1、法定代表人不能亲自参加开标会议而由其委托代理人参加的,还应提交有效的授权委托书及委托代理人有效的身份证原件备查。97n三、有效的法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件;(加盖单位盖章)法定代表人身份证明书单位名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(竞标人单位名称)的法定代表人。特此证明。竞标人:(盖章)日期:年月日备注:法定代表人亲自参加开标会议的,应提交有效的法定代表人身份证明书及身份证原件备查。97n四、有效的营业执照副本复印件;(加盖单位盖章)五、有效的企业资质证书副本复印件;(加盖单位盖章)六、拟投入项目经理有效的注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书(B证)、职称证复印件;(加盖单位盖章)97n七、农民工工资保证金的交纳与使用承诺书;(加盖单位盖章)(按桂劳社发[2009]50号文件执行)致:(采购单位名称)根据按广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅桂劳社发[2009]50号文规定,我方在此向采购单位承诺:1.我公司在以前承接的工程中从未有过拖欠农民工和工人工资情况。2.我方参与竞标的(项目名称)项目,一旦成交,我方保证在收到成交通知书后7个工作日内,足额将成交金额的2%且不多于80万元的农民工工资保证金转入建设行政主管部门指定的账户,作为本工程农民工工资保证金。3.如我方在承包的(项目名称)项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的,由建设行政主管部门从其农民工工资保证金中先予划支。4.如我方在成交后不按时、足额存入农民工工资保证金的,将被取消成交资格。竞标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字)日期:年月日97n八、竞标保证金银行转账或电汇底单复印件;(加盖单位盖章)九、有效的安全生产许可证复印件;(加盖单位盖章)十、无在建项目承诺书:由竞标人出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书;(加盖单位盖章)(格式自拟)97n十一、建设工程项目管理承诺书;(加盖单位盖章)建设工程项目管理承诺书致(采购单位名称):作为参与(工程名称)项目的竞标方,根据国家、自治区相关文件规定,我方在此向采购单位承诺:1、一旦成交,我方保证按照政府相关部门的规定,在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况,由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发〔2009〕50号)从我方农民工工资保障金中先予划支。2、一旦成交,我方保证在施工过程中,严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质【2015】16号)的有关规定,确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。3、一旦成交,我方保证在施工过程中,严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定,确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。4、一旦成交,我方保证在施工过程中,严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》(桂建管字〔2003〕40号)的有关规定,不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受采购单位及有关主管部门的处罚。竞标人:(盖单位章)法定代表人或授权代理人:(签字或盖章)日期:年月日97n广西壮族自治区市政公用工程安全文明施工措施项目清单内容(桂建质【2015】16号文附件一)广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容类别项目名称主要内容和要求文明施工与环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场围挡1.现场采用封闭围挡,高度不小于1.8m。2.围挡材料可用彩色、定型钢板,砌块等墙体。七牌二图在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。场容场貌1.道路畅通。2.排水设施齐全畅通。3.工地地面硬化处理(办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等)。材料堆放1.材料、构件、料具等堆放时,应有名称、品种、规格等标牌。2.水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理,符合消防要求。垃圾清运1.施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。宣传栏、环保及不扰民措施宣传栏、安全宣传标语等,洗车(防止污染市区道路)、粉尘、噪声控制和排污(污水、废气)措施等。临时设施现场办公生活设施1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。施工现场临时用电配电线路1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟。3.对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱开关箱1.按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类(铁质)标准电箱,开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”,三类电箱中的各类电器应是合格品。2.按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。接地装置施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。现场变配电装置总配电房建筑材料必须达到消防防火要求,室内做硬地坪、电缆沟。97n类别项目名称主要内容和要求安全施工高处作业防护楼层、屋面、阳台等临边设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板,用密目式安全立网全封闭。通道口设防护棚,防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口用硬质材料全封闭,短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口设置定型化、工具化的防护门,在电梯井内每隔2层(不大于10m)设置一道水平防护。楼梯边设1.2m高的定型化、工具化的防护栏,18cm高的踢脚板。垂直方向交叉作业设置防护隔离棚或其它设施。高处作业有悬挂安全带的悬索或其它设施,有操作平台,有上下的梯子或其它形式的通道。基坑、物料平台设1.2m高标准化的防护栏,用密目式安全立网封闭,悬挂标识。安全防护用品安全帽、安全带、特种作业人员(电工、焊工、架子工等)防护服装、用品等。其它机械设备防护中小型机械设防护棚(同通道口防护并有防雨措施)。垂直运输设备1.垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。2.物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭,有安全通道、安全防护门、防护棚等。专家论证审查超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。应急救援预案救援器材准备及演练等。非正常情况施工其它特殊情况下的防护费用,如:城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。注:本表所列建设工程安全文明施工费,是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订,本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。97n十二、竞争性谈判文件要求竞标人提交的其他竞标资料。残疾人福利性单位声明函(如有)本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。单位名称(盖章):日期:97n封面格式工程竞标文件(商务标本)项目编号:竞标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签名)日期:年月日97n目录一、竞标函;二、竞标响应表;三、已标价工程量清单;97n一、竞标函致:(采购单位名称)1、根据你方采购工程项目编号为的工程竞争性谈判文件,遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的竞标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后,我方愿以:(币种、大写金额、单位)(小写)竞标报价按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷责任。2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。4、一旦我方成交,我方保证按合同协议书中规定日历天内完成并移交全部工程,保证工程质量。5、我方同意所提交的竞标文件在“竞标申请人竞标须知”第15条规定的竞标有效期内有效,在此期间内如果成交,我方将受此约束。6、除非另外达成协议并生效,你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、我方将与本竞标函一起,提交元人民币作为竞标担保。竞标人:(盖章)单位地址:法定代表人或其委托代理人:(签名)邮政编码:电话:传真:开户银行名称:开户银行账号:开户银行地址:开户银行电话:日期:_____年____月____日97n二、竞标响应表(对竞争性谈判文件有关工期、竞标有效期、质量要求、技术标准和要求、竞标范围等实质性内容作出响应,格式自行拟定)。三、已标价工程量清单(另册发放)1.1工程量清单应与招标文件中的竞标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是竞标人竞标报价的共同基础。除另有约定外,工程量清单中的工程量是根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则;工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则(桂建标[2013]43号)规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行:※2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;※2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;※2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》;《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号)。安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2006]22号文执行;桂建标[2015]5号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知。上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。材料价格采用2018年第2期《百色市建设工程造价信息》百色市靖西市信息价计取,信息价上不提供的按市场价计取。1.3竞标人应按照采购人提供的工程量清单进行报价,否则无效。97n封面格式工程竞标文件(技术标本)项目编号:竞标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签名)日期:年月日97n目录一、施工组织设计二、项目管理机构配备(三)、(四)、(五)表及施工组织设计。97n一、施工组织设计竞标人应编制完整的施工组织设计,说明各分部分项工程的施工方法和布置,编制具体要求是:编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如雨季施工技术措施,减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表:1、拟投入的主要施工机械设备表2、劳动力计划表;3、计划开、竣工日期和施工进度网络图;4、施工总平面图;5、临时用地表;6、保证安全、文明施工的措施。97n(1)拟投入的主要施工机械设备表(采购项目名称)表9.1序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力拟进场日期主要用途97n二、项目管理机构配备(1)拟投入的主要管理人员情况表(采购项目名称)姓名性别职务职称完成类似项目名称数量备注一旦我单位成交,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。若上述填报内容与实际入驻不符,愿按有关规定接受处理。97n(2)项目经理简历表(采购项目名称)表9.7姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目经理年限项目经理资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称规模开、竣工日期在施工或已完备注上述填报内容与实际入驻相符,否则愿按有关规定接受处理。97n(3)项目技术负责人简历表(采购项目名称)表9.8姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在施工和已完工程项目情况建设单位项目名称规模开、竣工日期在施工或已完备注上述填报内容与实际入驻相符,否则愿按有关规定接受处理。97n(4)项目管理机构最低人员配备表(以下为最低配置要求,低于要求的竞标无效;竞标时根据具体实际配置自行填写并提供相关材料)序号人员人数资历要求1项目经理1市政公用工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证),市政公用工程专业初级及以上职称。2项目技术负责人1具备工程类系列初级及以上职称。3施工员1持有施工员上岗证。4安全员1持有安全员上岗证5质检员1持有质检员上岗证6材料员1上述人员应附与资历要求相对应的资格证、职称证或相关证书的复印件,竞标时注明相关人员姓名,否则竞标无效。并承诺一旦成交,项目班子人员原则上不可替换,否则,愿意接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。如竞标人的竞标文件没有提交上述承诺的,视为无效竞标文件,取消其竞标资格。97n(5)主要竣工工程情况表建设单位项目名称规模开、竣工日期合同价款注:请在开标时携带合同原件备核97n(6)辅助说明资料(采购项目名称)注:1.辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本竞标文件一起装订)。97n第四卷施工图纸及工程量清单(另册)97n附件1:中小企业声明函  本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定,本公司为______(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,本公司为______(请填写:中型、小型、微型)企业。  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他______(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。  企业名称(盖章):日期:97n附件2关于要求退还报价保证金的函关于要求退还投标保证金的函广西华诚达建设项目管理有限公司:我单位于年月日参加(项目名称)(项目编号)投标,现投标工作已经结束,我单位(中标或落标)。按照招标文件规定,我单位要求贵公司退还该项目投标保证金人民币(大写)(¥),我单位委托(委托人姓名),全权办理退款手续。特此函。委托人:性别:身份证号:(附身份证复印件)联系电话:附:公司银行基本户信息名称银行帐号开户银行单位名称(公章):年月日提示:1.本函2.保证金转账底单3.开户许可证复印件。一起递交,只有以上手续齐全,符合规定退款条件的方可办理退款,谢谢合作!以下由广西华诚达建设项目管理有限公司经办人填写退款时间初核人签字复核人签字备注年月日97n附件3采购项目履约保证金退付意见书供应商申请项目编号:项目名称:该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于年月日已满,请将履约保证金(大写)¥(小写)退付到达以下帐户。单位名称:开户银行:帐号:联系人及电话:(竞标单位签章)年月日采购单位意见退付意见:联系人及电话:(采购单位签章)年月日财政部门意见股(室)意见:局领导审批意见:注:竞标单位凭经采购单位审批的退付意见书到靖西市财政局综合股退履约保证金事宜。97

相关文档