浙江衢州柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目 304页

浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）施工招标招标文件项目编号:20160525272备案单位:衢州市柯城区水利工程招标办招标人:衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司（盖章）招标代理机构:衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司（盖章）日期:二○一六年四月273n目录第一卷第1章招标公告3第2章投标人须知6第3章评标办法30第4章合同条款及格式36第5章工程量清单95第二卷第6章图纸109第三卷第7章技术标准和要求111第四卷第8章投标文件格式201273n第一卷273n第1章招标公告浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）招标公告1.招标条件　　本招标项目浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）已由柯水【2015】136号批准建设，建设资金来自国有资金，项目出资比例为100%，资金来源为政府投资，招标人为衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司，招标人为衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司，招标代理机构为衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围项目概况：本项目建设地点位于柯城区，该项目主要工程内容为：柯城区华墅乡柴家村凉亭坞山塘综合整治工程、沟溪乡洞头村西坞山塘综合整治工程、石室乡石室村东塘、西塘、清水塘、前塘山塘综合整治工程、余西灌区改造工程、石室童家灌区改造工程、沟溪余西微灌、沟溪直力村微灌等工程施工；山塘整治工程为Ⅶ等工程，建筑物级别为7级；灌溉渠道级别为5级，项目概算静态总投资为632万元，本标段招标范围为施工图范围内的工程（具体详见工程量清单）。本标段概算投资约632万元，计划施工总工期为120日历天，共一个合同段。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人均须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并具有安全生产许可证，其他条件详见各标段招标文件附表。3.2本次招标不接受联合体投标。4.投标保证金4.1本项目交纳投标保证金10万元整。投标保证金须从衢州市公共资源监督管理综合信息系统备案账户汇出（http://www.qzztb.net/qzsite/）。缴纳的投标保证金专户：账户名称：衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室；开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；账号：按系统随机分配账号。交纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源监督管理综合信息系统确认为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。273n4.2缴纳方式：缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过衢州市公共资源监督管理综合信息系统拟投标项目中采用“全能付支付保证金”功能通过网银（电汇）方式交纳（中国工商银行或中国银行）。缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示补交差额。5.录入信息各投标人登录衢州市公共资源监管网（http://www.qzztb.net）办理投标人信息入库事宜。(1)未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA和个人CA后，并提交企业相关投标信息。(2)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，交易员本人携原件到市监管办业务处审验。(3)办理企业CA和个人CA所需的资料，请在网站自行下载。(链接地址：http://www.qzztb.net/qzsite/zhjyzn/1141.htm)6.开标信息验证6.1投标申请人于投标截止时间前2016年6月16日上午8:30-9:30（以中科院国家授时中心标准时间为准）在衢州市公共资源交易中心(衢州市西区花园东大道169号5楼)电子显示屏公告的本工程开标厅，投标申请人将企业CA数字认证证书提供给工作人员，并办理录入信息手续，联系电话:0570-3899063。6.2投标申请人凭企业CA数字认证证书录入信息。过程中有任何疑问请联系杭州擎洲软件有限公司，7*24小时服务电话：400-001-9090办理地址：衢州市花园东大道169号（市行政服务中心）609办公室，联系电话：0570-8757609/0570-8757622/18657386107(李先生)。7.招标文件的获取6.1招标文件（含施工图纸、工程量清单）获取方法，投标人任选一种：①在衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）下载，每标段费用300元/份，在开标现场缴纳。②到衢州市公共资源交易中心领取招标文件（不记名），每标段纸质招标文件费用500元/份，售后不退。8.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2016年6月16日9时30分，地点为衢州市公共资源交易中心（西区花园东大道169号5楼）公告的开标厅。273n5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。9.发布公告的媒介本次招标公告同时在衢州市公共资源交易网、柯城区水利局网上发布。招标人：衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司招标代理机构：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司地址：衢州市柯城区地址：西区中央广场邮编：324000邮编：324000联系人：华先生联系人：李腾电话：13355701725电话：13750705125           传真：传真：电子信箱：电子信箱：2016年5月27日投标人资格条件要求附表序号资格条件内容一企业1应具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证，且具有类似项目施工业绩。类似项目指：2010年3月1日以后已完工的单个工程施工合同价在290万元及以上的大型或中型灌区配套工程、高效节水工程、山塘整治工程，以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告为准。类似项目业绩证明材料指：合同、中标通知书、项目法人或行政主管部门出具的完工的证明材料为验收鉴定书（单位工程验收鉴定书或合同工程完工鉴定书或竣工验收鉴定书）或质量监督机构出具的单位工程验收质量结论的核定意见或竣工验收质量监督工作报告。若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复或施工图纸为依据。2近3年（2012年3月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录。3应未被项目所在地区（市级或省级）水利建设市场限制投标。4其他要求：/二拟派项目组主要人员1项目负责人应持有水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，且有水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证证书B证，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。具有类似项目施工业绩。273n2项目负责人近3年（2012年3月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录。3项目负责人应未被项目所在地区（市级或省级）水利建设市场限制投标。4项目技术负责人应持有水利水电工程二级及以上建造师注册证和水利专业高级职称证书。5质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程二级及以上建造师注册证书，项目负责人可兼任项目安全负责人，项目技术负责人可兼任项目质量负责人。6项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。7其他要求：/三其他1投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（即安全员））必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员1人。2拟派项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。3拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。4其他要求：中标企业的项目负责人等“五大员”（项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、资料员）在项目开工后，每天到柯城区水利局进行指纹加脸谱考勤，至项目完工，考勤达标率应符合合同要求。第2章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司地址：衢州市柯城区联系人：华先生1.1.3招标代理机构名称：衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司地址：西区中央广场内联系人：李腾电话：137507051251.1.4项目名称浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）1.1.5建设地点衢州市柯城区1.1.6现场管理机构/1.1.7设计人273n1.1.8监理人湖北路达胜工程技术咨询有限公司1.1.9代建机构/1.2.1资金来源国有投资1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已基本落实1.3.1招标范围1.3.2计划工期计划工期：总工期120个日历天计划开工日期：2016年月日计划完工日期：2016年月日实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效营业执照和安全生产许可证。财务要求：拟投入本项目的流动资金不少于/万元。业绩要求：2010年3月1日以后已完工的单个工程施工合同价在290万元及以上的大型或中型灌区配套工程、高效节水工程、山塘整治工程，以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告为准。信誉要求：/项目负责人资格：应持有水利水电工程二级及以上建造师注册证书和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。项目技术负责人资格：水利水电工程二级及以上建造师注册证和水利专业高级职称证书。其他要求：①企业及项目负责人近3年（2012年3月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）均无行贿犯罪记录。②企业及项目负责人均未被项目所在地区（市级或省级）水利建设市场限制投标。③质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程二级及以上建造师注册273n证书，项目负责人可兼任项目安全负责人，项目技术负责人可兼任项目质量负责人。④项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。⑤投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（即安全员））必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件。⑥拟派项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。⑦拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。1.4.2是否接受联合体投标不接受□接受，应满足下列要求：/1.9.1踏勘现场□组织不组织1.10.1招标预备会□召开不召开1.10.3投标截止时间2016年6月16日9:301.11分包□允许不允许1.12偏离不允许□允许2.3.3异议潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。3.1.1投标文件成册要求□不需要分别成册需要分别成册，成册要求为：①资格审查资料：3.1.1（2）、3.1.1（4）、3.1.1（9）、3.1.1（10）和3.1.1（11）中的承诺书。此处3.1.1（10）为投标人须知前附表10.3条中①~⑥和⑨条内容的复印件。②技术标：3.1.1（6）和3.1.1（7）。③商务标：3.1.1（1）和3.1.1（5）。④资信标：3.1.1（11）（除承诺书外）按资信评分要求提供。此处3.1.1（11）为投标人须知前附表10.3条中⑦~⑧条内容的复印件和企业资质证书复印件。3.3.1投标有效期自投标截止时间起生效，有效期为90天3.4投标保证金本标段交纳交易保证金100000273n元整。投标保证金必须从衢州市公共资源监督管理综合信息系统备案账户汇出。投标人通过衢州市公共资源监督管理综合信息系统拟投标项目中采用“全能付支付保证金”功能通过网银（电汇）方式交纳（中国工商银行或中国银行），保证金年金单位交纳年金额大于等于本工程规定投标保证金额的可以选择“年金保证金”功能，按标段应缴金额自动扣除已交年金数额。特别注意：投标人无需输入账号、金额等相关内容。投标保证金专用账户为：“开户单位：衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室；开户行：衢州市工商银行南区支行；中国银行衢州分行营业部；账号以系统随机分配账号为准”。递交时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源监督管理综合信息系统确认为准（因各银行系统不同，请提前交纳，否则后果自负）。3.5.2近年财务状况的年份要求1年（2014年至2015年）3.5.3近年完成的类似项目的年份要求5年（2010年3月1日至2015年3月1日）3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2年（2013年3月1日至2015年3月1日）3.7.4投标文件副本份数2份4.1.1投标文件的密封要求资格审查资料、技术标、商务标、资信标分别单独密封。4.1.2投标文件封套标记要求投标文件内容（如资格审查资料或技术标或商务标或资信标）4.2.2递交投标文件地点衢州市公共资源交易中心开标当天公示的开标厅（西区花园东大道169号）5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间。开标地点：衢州市公共资源交易中心开标当天公示的开标厅（西区花园东大道169号）。投标人的法定代表人（或其委托代理人）和交易员须参加开标会。未按规定参加开标会的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。5.2开标程序投标文件的密封检查：招标人或招标代理机构工作人员6.1.1评标委员会的组建评标委员会成员人数：5人。评标委员会成员确定方式：从衢州市公共资源交易中心招标评标专家库中随机抽取。273n7.3.1履约担保履约担保的形式：采用现金或银行履约保函形式。履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的10%。民工工资支付担保的相关约定：采用现金或银行保函形式，担保金额为合同价格（扣除暂列金后）的2%。9.5投诉投诉受理机构：衢州市柯城区水利招标办、衢州市监管办。10其他内容10.1类似项目类似项目指：已完工的单个工程施工合同价在290万元及以上的灌区配套工程、高效节水工程、山塘整治工程，以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告为准。类似项目业绩证明材料指：合同或中标通知书、项目法人或行政主管部门出具的完工的证明材料为验收鉴定书（单位工程验收鉴定书或合同工程完工鉴定书或竣工验收鉴定书）或质量监督机构出具的单位工程验收质量结论的核定意见或竣工验收质量监督工作报告。若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复或施工图纸为依据。10.2已标价工程量清单电子版密封要求：密封在商务标中10.3原件提交，且应遵守如下规定：1.“浙江省水利建设市场信息平台”公示的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件资格审查资料的正本中。评标时，应对信息进行复核，以投标截止日“浙江省水利建设市场信息平台”公示信息为准。2.与评标有关的原件应携带至开标现场备查。评标过程中，如评标委员会需要核查原件的，投标人应当在评标委员会规定的时间前提供，否则视为没有原件而不予认可。与评标有关的原件包括：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证证书。②项目技术负责人的水利水电工程二级及以上建造师注册证书和水利专业中级职称证书。③质量负责人、安全负责人水利水电工程二级及以上建造师注册证书。④项目安全员、质检员和施工员省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。⑤投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（即安全员））省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理任命文件。⑥273n投标人为项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、质检员和施工员缴纳的2016年1月、2月、3月的社保清单（社保清单中的缴费月份必须为2016年1月、2月、3月）⑦《企业信用报告》（如有）。⑧项目负责人近5年获奖情况（部级、国家级）证明材料（如有）。⑨类似证明材料，类似证明材料指的是合同或中标通知书、项目法人或行政主管部门出具的完工的证明材料为验收鉴定书（单位工程验收鉴定书或合同工程完工鉴定书或竣工验收鉴定书）或质量监督机构出具的单位工程验收质量结论的核定意见或竣工验收质量监督工作报告。若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复或施工图纸为依据。□不提交10.4中标后须提交的投标文件份数2份10.5招标人最高投标限价人民币（大写）伍佰捌拾贰万伍仟陆佰贰拾伍元（￥5825625元）□投标截止时间前/天之前，以书面形式告知所有投标人。10.6招标人风险控制价招标人风险控制价为最高投标限价的85%。10.7措施项目清单（临时工程）报价说明/取消中标资格中标人在接到中标通知书后的15天内若没有向招标人提交履约担保、民工工资担保和风险担保金，招标人有权取消其中标资格。其它中标单位的项目负责人建造师注册证书，在开标后实行押证处理，直至项目完工验收后归还。承包方式1.本合同的永久工程采用单价承包，工程量按实调整。2.措施项目费用采用总价承包，在合同执行期内不作调整。3.其他项目费用按实结算。签订合同时，招标人要求中标候选人的法定代表人和项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、质检员、安全员到场约谈，并作出承诺，人员承诺到岗施工的，招标人与其签订施工合同。反之，中标候选人自愿放弃中标资格。若因中标候选人原因造成招标失败，给招标人造成损失的，赔偿招标人损失，并报上级主管部门处理。（1）投标申请人于投标截止时间前（2016年6月16日9:30时）（以中科院国家授时中心标准时间为准）在衢州市公共资源交易中心(西区花园东大道169号)五楼电子显示屏公示的本工程开标厅将有效的企业和交易员个人CA数字认证证书提供给工作人员，并办理签到、递交投标文件等手续，具体程序为：①投标申请人进入开标厅，交易员将CA数字认证证书递交给招标人（代理机构）工作人员办理签到；②273n投标申请人将投标文件交与招标人（招标代理机构），办理接标手续；③投标人相关人员签到，进行身份验证。（2）投标申请人必须按上述⑴规定的时间和要求将有效的企业和交易员个人CA数字认证证书提供给工作人员，并办理签到事宜，否则后果自负。（3）企业必须进入市监管办招投标企业信息库。未入库企业务必于2016年6月15日16：30前（节假日、双休日除外）到市监管办业务处办理入库手续，具体操作详见衢州市招投标信息网“关于统一启用衢州市工程建设企业信息库的通知”，联系电话，0570-8757609。详见：http://www.qzztb.net/qzsite/zhjyzn/1141.htm（4）投标人交纳投标保证金后未按招标文件规定参加现场开标的，将按《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》（衢政办发【2011】85号）规定处理。1.开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书7天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约担保后7日内退还原账户。投标保证金不计息。2.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人递交投标文件后，无正当理由放弃投标的，其投标保证金不予退还；（2）投标人申请人递交投标文件后，自动放弃投标的，其投标保证金不予退还；（3）投标人在投标过程中被查明有串标行为的，其投标保证金不予退还；（4）中标人中标后无故撤回投标的或未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议，投标保证金不予退还，取消中标资格；（5）隐瞒向招标人如实提供不良行为记录、项目负责人（项目经理）在施工程等有关情况的，一经查实，立即取消中标资格，投标保证金的20%不予退还；（6）提供虚假业绩、伪造获奖文件（证明）的，一经查实，立即取消中标资格，投标保证金的30%不予退还；（7）伪造身份证、企业及项目负责人等资质证件的，一经查实，立即取消中标资格，投标保证金50%不予退还；（8）投标人有案件在查时，涉案企业投标保证金不予退还；（9）投标申请人在投标过程中，须向招标人如实提供不良行为记录和项目负责人在建工程等情况，如有隐瞒，经查实，取消中标资格，20%投标保证金不予退还。273n1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2本次招标不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。（3）为本标段的监理人。273n（4）为本标段的代建人。（5）为本标段提供招标代理服务的。（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。（9）被责令停业的。（10）被暂停或取消投标资格的。（11）财产被接管或冻结的.（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。（15）其他法律法规规定的情形。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。273n1.11分包投标人须知前附表规定允许分包的，招要111.111.11投标人投标人分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程的施工能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2.招标文件2.1招标文件的组成　　本招标文件包括下列内容：（1）招标公告（或投标邀请书）。（2）投标人须知。（3）评标办法。（4）合同条款及格式。（5）工程量清单。（6）图纸。（7）技术标准和要求。（8）投标文件格式。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间16天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前，在衢州市公共资源交易网上通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15天，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.2.3投标人自行上网确认澄清通知，如投标人未及时上网查看，则后果自负，同时招标人将视为投标人已获知。2.3招标文件的修改273n2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前，在衢州市公共资源交易网通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15天，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.3.2投标人自行上网确认修改通知，如投标人未及时上网查看，则后果自负，同时招标人将视为投标人已获知。2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标恩及按有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内作为答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。3.投标文件3.1投标文件的组成　　3.1.1投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。（1）投标函及投标函附录。（2）法定代表人身份证明。（3）联合体协议书。（4）投标保证金。（5）已标价工程量清单。（6）施工组织设计。（7）项目管理机构。（8）拟分包项目情况表。（9）资格审查资料。（10）原件的复印件。（11）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书；投标人须知前附表规定不允许分包的，投标文件不包括本章第3.1.1（8）目所指的拟分包项目情况表。3.2投标报价3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。273n3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。3.4.3招标人与中标人签订合同后5天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附投标人须知前附表第10.1款规定的业绩证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6备选投标方案投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人签字。273n工程量清单报价表封面还应按招标文件要求加盖注册水利工程造价师（或水利造价员）执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。3.7.4投标文件正本1份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4.投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容：（1）所投标段名称；（2）招标人的名称和地址；（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2273n项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（省外的委托代理人必须是在省水利厅建设市场信息平台公示的人员并提供公示的网页打印件，加盖单位公章）和交易员（法定代表人或其委托代理人须持有效身份证件及法定代表人身份证明或授权委托书；交易员须持有效身份证件）准时参加。具体要求见投标人须知前附表。投标人未按投标人须知前附表规定参加开标会议的，其投标文件按无效标处理，不予开启。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）公证处工作人员宣布开标纪律；（2）公证处工作人员公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人或交易员是否到场；（3）公证处工作人员按照投标人须知前附表的规定确定并宣布开标顺序；（4）公证处工作人员按照宣布的开标顺序当众开启各投标人的资格审查资料；（5）评标委员会进行资格审查资料评审；（6）公证处工作人员公布资格审查资料结果；（7）公证处工作人员当众开启各投标人的技术标；（8）评标委员会进行技术标评审；（9）公证处工作人员公布技术标评审结果；（10）公证处工作人员当众开启通过资格审查和技术标评审的投标人的商务标部分，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案，并由投标人签字确认；（11）评标委员会对通过资格审查和技术标评审的投标人商务标进行评审；（12）由工作人员公布商务标有效性评审结果，并计算各投标人的商务得分；（13）评标委员会进行资信标评审（14）公证处工作人员公布资信标评审结果；（15）监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（16）招标人代表宣布中标候选人。（17）招标会议结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属.（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。273n（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式7.1.1评标委员会推荐一名中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.1.2依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。7.1.3招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如是填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。7.1.4招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如是填报或隐瞒不报情况的，一律取消中标资格并上报行政主管部门，有行政主管部门列为不良行为记录。7.1.5在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验：（1）企业《安全生产许可证》。（2）企业“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副总经理；B类证书包括：项目负责人；C类证书包括：专职安全生产管理人员。A类人员中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。7.1.6出现本章7.1.2项~7.1.5项情形被取消中标资格的，招标人应重新招标。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报行业主管部门备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2273n中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。8.重新招标或不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。（5）中标候选人未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。下列行为均属招标人与投标串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。（2）招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。（3）招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价。（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。（5）招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便。（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2对投标人的纪律要求273n投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：（1）投标人挂靠其他施工单位。（2）投标人从其他施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）劳动合同必须由投标人单位与其签订。（2）与投标人单位有合法的工资关系。（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属于投标人串通投标投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。（2）投标人之间约定中标人。（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。9.2.4下列行为均视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。（5）不同投标人的投标文件相互混装。（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。9.2.5下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件。（2）提供虚假的财务状况或者业绩。（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。（4）提供虚假的信用状况。（5）其他弄虚作假的行为。9.2.6评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。273n9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。10需要补充的其他内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单电子版投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。10.4中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。10.5招标人最高投标限价招标人最高投标限价见投标人须知前附表。10.6招标人风险控制价招标人风险控制价见投标人须知前附表。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额的风险担保金。风险担保金在主体工程完工后，经监理人确认、发包人同意后一次性退还。10.7需要补充的内容需要补充的内容：见投标人须知前附表。273n附件一：招标文件澄清申请函招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1.……2.…………投标人：（盖单位章）年月日273n注投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。附件二：招标文件澄清通知招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：1.……2.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注招标人对招标文件澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。273n附件三：招标文件修改通知招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：1.……2.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日273n注招标人对招标文件修改时，适用于本格式。附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号）,共(页码总数)(条款总数)；…..特此确认。投标人：（盖单位章）年月日273n注收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。附件五：开标记录表开标记录表（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期项目负责人备注投标人法定代表人签名招标人最高的投标限价　　　开标结束时间：年月日时分273n招标人代表：开标人：唱标人：记录人：监标人：年月日注可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。附件六：中标通知书中标通知书编号：（中标单位名称）：　　你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。　　中标价：元。　　工期：个月（或日历天）。　工程质量：符合标准。项目负责人：（姓名）。技术负责人：（姓名）。　　请你方在接到本通知书后的日内到（详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。　　特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日273n附件七：中标结果通知书中标结果通知书编号：（未中标人名称）：　　我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。　　　　感谢你单位对我方工作的大力支持！招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日273n第3章评标办法（技术通过制的综合评估法）1本工程采用技术通过制的综合评估法2评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。3评标组织评标工作由招标人依法组建的5人评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。4评标程序和内容4.1评标的一般程序（1）熟悉招标文件和评标办法。（2）投标文件的符合性审查。（3）投标文件的技术评审。（4）投标文件的商务评审。（5）投标文件的资信评审。（6）必要时对投标文件中的问题进行询标。（7）推荐中标候选人。（8）完成评标报告。4.2投标文件的符合性审查4.2.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。4.2.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。4.2.3如投标文件存在下列情形之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审：1.技术标符合性审查未通过的情形（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人未按招标文件要求签字或盖章的。273n（2）投标人的投标资格不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的。（3）拟实行分包的，其分包的工作、分包人的资质条件等要求不满招标文件载明的强制性要求的。（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。（5）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的。（6）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。（7）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的。（8）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。（9）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。2.商务标符合性审查未通过的情形（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人未按招标文件要求签字或盖章的。（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。（3）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。（4）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）。（5）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。4.3投标文件的技术评审4.3.1评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。4.3.2如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：（1）项目负责人、技术负责人不明确的。（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。（4）附有工程无法使用的其他技术和管理条款的。4.3.3技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。4.4投标文件的商务评审4.4.1评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。4.4.2273n商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价，其中算术错误的调整原则如下：（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价，若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的。（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的。（3）安全施工费低于招标文件规定的。（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由、或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的。（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。4.4.3商务标评审不通过的投标文件不再进入后续评审。4.4.4商务评分计算办法。1.评分基准价的确定若通过商务评审的投标人大于等于9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除2个最高价和2个最低价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标人大于等于5家且小于9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除1个最高价和1个最低价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标人小于5家，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。X值在开标时由招标人在2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5、3.75、4.0之中随机抽取确定。2.报价评分值的计算以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。1）投标评标价等级评分基准价时，得满分（97分）。2）投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣1分。3）投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣2分。以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分50分。4.5投标文件的资信评审投标文件的资信评审包括投标人的《企业信用报告（浙江省招标投标领域使用）》（必须已在“信用浙江”网上公示）、资质情况。评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。273n《企业信用报告》最高评分为1分，资质情况最高评分为1分，项目负责人获奖情况最高评分为1分，具体分值见下表。序号内容得分1《企业信用报告》等级1.0AAA1.0AA0.5A及以下02本项目所要求的资质是否为投标人的主项资质1.0是1.0否03项目负责人近5年（以获奖证书日期为准）获奖情况（必须为省级及以上的质量奖才能计分）1.0国家级1.0省级、部级0.54.6投标文件的综合评分投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。4.7推荐中标候选人评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐1名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新招标。本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。273n附件一：投标文件澄清通知投标文件澄清通知编号：（投标人名称）：　　　（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：　　1．……2．…………　　　　　请将上述问题的澄清函于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会负责人：（签字）年月日273n附件二：投标文件澄清函投标文件澄清函编号：（项目名称）（标段名称）评标委员会：　　投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现就有关问题澄清如下：　1.……　2.……　.....　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日273n第4章合同条款及格式第1节通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指本章第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人:指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指专业合同条款中指明并发包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.4承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。273n1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2273n合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。273n1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。1.6.2承包人提供的文件承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。1.6.3图纸的修改设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。1.6.4图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。1.6.5图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.7.2第1.7.1项中的通知、批复、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。求往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。1.8转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10化石、文物1.10.1273n在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.11专利技术1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由发包人承担。1.12图纸和文件的保密1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。2.发包人义务2.1遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料。273n并保证资料的真实、准确、完整。2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7组织法人验收发包人应按合同约定及时组织法人验收。2.8其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。3.监理人3.1监理人的职责和权利3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.3监理人员3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.3.2273n监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5商定或确定3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1遵守法律承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。4.1.2依法纳税承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。4.1.3完成各项承包工作273n承包人应按照合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。4.1.5保证工程施工和人员的安全承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。4.1.8为他人提供方便承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。4.1.9工程的维护和照管除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。4.1.10其它义务其他义务在专用合同条款中补充约定。4.2履约担保承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。4.3分包4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。273n4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。4.3.9除4.3.7条规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。4.4联合体4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。4.5承包人项目负责人4.5.1承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目负责人短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。4.5.2承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。4.5.4承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。273n4.6承包人人员的管理4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；（2）具有相应施工经验的技术人员；（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。4.7撤换承包人项目负责人和其他人员承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。4.8保障承包人人员的合法权益4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。4.9工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。4.10承包人现场查勘4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。273n4.11不利物质条件4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。5.2.6273n发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。5.3材料和工程设备专用于合同工程5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。5.4禁止使用不合格的材料和工程设备5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。6.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。6.4施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。273n7.交通运输7.1道路通行权和场外设施除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。7.2场内施工道路7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。7.3场外交通7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。7.4超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。7.5道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。7.6水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1273n除专用合同条款另外约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。8.2施工测量8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。8.3基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。8.4监理人使用施工控制网监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。8.5补充地质勘探在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。9.1.4273n除专用合同条款另外有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人应按本合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。273n9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。9.3治安保卫9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。9.4环境保护9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。9.5事故处理9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量和安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。273n9.6水土保持9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。9.6.2承包人在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。9.7文明工地9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。9.8防汛度汛9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。10.进度计划10.1合同进度计划承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。10.2合同进度计划的修订不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。273n10.3单位工程进度计划监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。10.4提交资金流估算表承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。资金流估算表(参考格式)金额单位年月工程预付款完成工作量付款保留金扣留材料款扣除预付款扣还其他应收款累计应收款11.开工和竣工11.1开工11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。11.2竣工（完工）承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。273n11.3发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。11.4异常恶劣的气候条件11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。11.5承包人的工期延误（明确违约金）由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。11.6工期提前（奖金约定）发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：（1）提前的时间和修订后的进度计划；（2）承包人的赶工措施；（3）发包人为赶工提供的条件；（4）赶工费用（包括利润和奖金）。273n12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：（1）承包人违约引起的暂停施工。（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。（3）承包人擅自暂停施工。（4）承包人其他原因引起的暂停施工。（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。12.2发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：(1)由于发包人违约引起的暂停施工。(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。12.3监理人暂停施工指示12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。12.4暂停施工后的复工12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。12.5暂停施工持续56天以上12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。273n12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。13.工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。13.2承包人的质量管理13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。13.3承包人的质量检查承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。13.4监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。13.5.2监理人未到场检查监理人未按第13.5.1273n项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。13.5.3监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.5.4承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6清除不合格工程13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。13.7质量评定13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。13.8质量事故处理13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。273n13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。13.8.3在施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍定为合格），应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。质量缺陷备案表由监理人组织填写，内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案。13.8.4工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。14.2现场材料试验14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。14.2.2273n监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。14.3现场工艺试验承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。15.变更15.1变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条款规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人施工。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工试件或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下调整方式在专用合同条款中约定。15.2变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。15.3变更程序15.3.1变更的提出（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。15.3.2变更估价273n（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。15.3.3变更指示（1）变更指示只能由监理人发出。（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。15.4变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.5承包人的合理化建议15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。15.6暂列金额(预留金)暂列金额(预留金)只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。15.7计日工15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（1）工作名称、内容和数量。（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。（3）投入该工作的材料类别和数量。273n（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时。（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。15.8暂估价15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整由于无价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专业合同条款中约定。16.1.1采用价格指数调整价格差额16.1.1.1价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。式中：△P--需调整的价格差额；P0--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；273nA--定值权重(即不调部分的权重)；B1;B2;B3·····Bn--各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；Ft1;Ft2;Ft3·····Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；Fo1;Fo2;Fo3·····Fon--各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。16.1.1.2暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。16.1.1.3权重的调整按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。16.1.2采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和材料数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。16.2法律变化引起的价格调整在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。273n17.计量与支付17.1计量17.1.1计量单位计量采用国家法定的计量单位。17.1.2计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。17.1.3计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。17.1.4单价子目的计量（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。17.1.5总价子目的计量总价子目的分解和计量按照下述约定进行。（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。(2)承包人应按工程量清单中的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。273n（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。（4）按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。17.2预付款17.2.1预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。17.2.2预付款保函（担保）（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。17.2.3预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。17.3工程进度付款17.3.1付款周期付款周期同计量周期。17.3.2进度付款申请单承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。17.3.3进度付款证书和支付时间（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。273n（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。17.3.4工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。17.4质量保证金17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。17.5竣工结算（完工结算）17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。273n（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不安全支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。（4）完工付款涉及振奋投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。17.6.2最终结清证书和支付时间（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。17.7竣工财务决算发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。17.8竣工审计发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作18.竣工验收18.1验收及类别本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。273n18.2分部工程验收18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3单位工程验收18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3.4需提前投人使用的单位工程在专用合同条款中明确。18.4合同工程完工验收18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。18.5阶段验收18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.6专项验收18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。273n18.7竣工验收18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。18.8施工期运行18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投人施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投人运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。18.9试运行18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。18.10竣工（完工）清场18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。18.11施工队伍的撤离合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。273n19.缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（质量保修期）的起算时间除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投人使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。19.2缺陷责任19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。19.3缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。19.4进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。19.5承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。19.6缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）合同工程完工验收或投人使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。19.7保修责任273n合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。20.保险20.1工程保险除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。20.2人员工伤事故的保险20.2.1承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.2.2发包人员工伤事故的保险发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3人身意外伤害险20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.4第三者责任险20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。20.5其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。20.6.2保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。273n20.6.3持续保险承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。20.6.4保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。20.6.5未按约定投保的补救（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。20.6.6报告义务当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。20.7风险责任的转移工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。21.不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。21.2不可抗力的通知21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任273n除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。21.3.3避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。21.3.4因不可抗力解除合同合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：(1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。(2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。(3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。(4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。273n(5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补。(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。(7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。22.1.2对承包人违约的处理（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。22.1.3承包人违约解除合同监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。22.1.4合同解除后的估价、付款和结清（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。22.1.5协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。22.2发包人违约22.2.1发包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。273n（2）发包人原因造成停工的。（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。（5）发包人不履行合同约定其他义务的。22.2.2承包人有权暂停施工发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。22.2.3发包人违约解除合同（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。22.2.4解除合同后的付款因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：（1）合同解除日以前所完成工作的价款。（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失。（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。22.2.5解除合同后的承包人撤离因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。22.3第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。273n23.索赔23.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。23.2承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。23.3承包人提出索赔的期限23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。23.4发包人的索赔23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。23.4.3承包人对监理人按第2273n3.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。24.争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。24.3争议评审24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。24.4仲裁24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。273n第二节专用合同条款1．一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司。1.1.2.3承包人：。(签约后填入)1.1.2.5分包人：/。(签约后填入)1.1.2.6监理人：。1.1.3工程和设备1.1.3.4单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质时保修期）为：1年。1.1.6其他1.1.6.2完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。1.4合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书（包括补充协议书）。（2）中标通知书。（3）投标函及投标函附录。（4）招标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司。273n2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：施工图纸设计范围内。2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为：/。2.8其它义务/3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）(l）按第4.3款约定，批准工程的分包；(2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；(3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；(4）/4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其他义务：　/4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：（1）工程项目：/。（2）工作内容：/。（3）分包金额限额：/。4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。4.5承包人项目负责人本章4.5.5款补充：项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金10000元，但扣款最终的累计总金额不应超过10万元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。273n承包人的项目负责人连续1个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同。4.6承包人人员的管理本章4.6.3款补充：项目技术负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金10000元，但扣款最终的累计总金额不应超过10万元。安全员、施工员、质量员每月驻工地的天数不少于27天，每人每少一天支付违约金5000元，但扣款最终的累计总金额不应超过10万元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。4.7撤换承包人项目负责人和其他人员本款补充：项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需要支付10万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换的人员不得低于原投标承诺人员所具有资格和业绩条件。承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人支付违约金5万元。违约金在工程进度款付款中扣除。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：发包人提供的主要材料表(参考格式)序号材料名称材料规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注发包人提供的工程设备表(参考格式)序号工程设备名称型号及规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注273n6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施（1）发包人提供的的施工设备见下表：发包人提供的施工设备表(参考格式)序号设备名称型号及规格设备状况数量移交地点计划移交日期备注注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。（2）发包人提供的临时设施：/。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：/。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：/。其中/应组织专家论证和审查。本合同安全目标的约定：无1人以上死亡安全责任事故。在工程实施过程中发生死亡事故的，将依法追究责任，每次扣除签约合同价的3%作为违约金，在工程进度款中直接扣除。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：/。273n11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于50㎜的雨日超过1天；`（2）风速大于14m/s的7级以上台风灾害；（3）日气温超过40℃的高温大于3天；（4）日气温低于-5℃的严寒大于3天。（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。（6）其他异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1）逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期违约金(元/天)1全部工程施工总工期4个月2000（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同总价的2%。11.6工期提前工期提前的奖金约定：/。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：/。13工程质量13.7质量评定13.7.7工程质量等级标准为：合格。14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责/。273n14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块、钢筋、水泥、砂石料等。15变更15.1变更的范围和内容（6）凡合价金额占签约合同总价2%及以上的分类分项清单项目其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合同金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人按本章15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过15%时，按变更单价调整合同单价，发包人同意进入工程结算。15.4变更的估价原则15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。（3）机械台班单价按浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。综合优惠率=[1-（投标人投标价-暂列金）/（本标段最高投标限价-暂列金）]×100%。（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1(l）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：/。273n16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：采用造价信息调整价格差额。16.1.2约定为：合同执行期间，仅对合同工程的（单价承包部分）进行价格调差。（1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文件。（2）在合同执行期间，主要材料（水泥、块石、钢筋、砂砾料）上下浮动超过5%时应进行价格调整，主要材料指影响投资较大的材料。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过±5%部分进行调整（只计材料信息价差及其税金）。投标期的基价是指投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的（衢州市2015第11期）信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过投标文件汇总表中的材料总量，且不超过现行浙江省水利定额计算的总用量。（3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间不作调整，价格风险由承包人自负。（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化。1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。17计量与支付17.2预付款（1）预付款的支付额度和付款时间为：本工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的10%；付款时间为监理人下发的开工令时支付。17.2.2预付款保函（担保）（2）工程材料预付款的担保约定为：/。17.2.3预付款的扣回与还清273n（1）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价（扣除预留金后）的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的60%时全部扣清。（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。17.3工程进度付款17.3.2承包人在每月的20日前向监理人提交进度付款申请单的份数：份。17.3.3进度付款证书和支付时间。（1）工程开工后，一合同价为基数，10%为工程预付款；完成工程量60%时支付至工程合同价的40%的工程款；工程完工验收合格后支付至工程合同价的70%的工程款；工程结算价经审计机关审计后付至工程审计价的95%，剩余5%作为质保金，待一年保修期（工程完工验收合格之日起，在这期间质保金不计息）满后结清。（2）本款中规定的逾期付款违约金为中国人民银行规定的同期货款基准利率计算的逾期付款金额的利息。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见本章第17.3.3（1）目。17.5完工结算17.5.1完工付款申请单承包人应提交竣工付款申请单一式4份。17.6最终结清17.61最终结清申请单承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程项目法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：项目竣工验收。验收条件为：按国家相关规范、规定，验收程序为：按国家相关规范、规定。18.2分部工程验收18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。273n18.3单位工程验收18.3.4提前投人使用的单位工程包括：/、/、/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：分部工程验收、单位工程验收、完工验收。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：/、/、/。18.7竣工验收18.7.3本工程不需要（需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/、/、/。18.9试运行18.9.1试运行的组织：/；费用承担：/。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人负责以发包人和承包人名义共同投保；投保内容：本合同工程在建安工程施工过程中，因自然灾害或意外事故而引起一切损失等；保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：工程所在地现行保险费率；第三者责任险保险金额：人民币100万元。20.5其他保险需要投保的其他内容：/；273n保险金额、保险费率和保险期限：/。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交；保险条件：/。20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金额不足的补偿由承包人负责；发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均有投标人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。24.争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。24.2友好解决补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。24.3争议评审24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。25.补充条款25.1本合同的永久工程采用单价承包，工程量按实调整。25.2措施项目费用采用总价承包，在合同执行期内不作调整。25.3其他项目费用按实结算，其中保险费按所缴纳保费凭证及保险单副本结算；安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。第3节合同附件格式合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。273n附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（¥元）。4.承包人项目负责人：，项目技术负责人：。5.工程质量符合标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为个月（日历天）。9.本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本份，双方各执份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日273n附件二：履约担保履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。273n附件三：预付款担保格式（供参考）预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我放承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注委托代理人应附授权委托书273n附件四：工程廉政责任书（格式）（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需要填写）工程廉政责任书为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，（项目名称）的发包人(以下称甲方)与承包人（以下称乙方），特订立如下责任书。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。（二）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。273n第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1~3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。第五条双方约定本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。第六条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。第八条本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）地址：地址：电话：电话：年月日年月日273n附件五：安全生产协议书（格式）（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需要填写）安全生产协议书为在（项目名称）（标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。273n（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）年月日年月日273n第5章工程量清单浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）工程量清单合同编号：（招标项目合同号）招标人：衢州市柯城区宏建水利水电发展有限公司（单位盖章）编制单位：衢州港盛投资咨询有限公司（签字盖章）水利造价师（或浙江省水利造价员）及注册证号）：（签字并盖执业专用章）编制时间：273n填表须知1.工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。2.工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。未填报的单价和合价，视为此费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。4.投标金额（价格）均应以人民币表示。273n总说明合同编号：工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第1页共1页一、工程概况本项目建设地点位于柯城区，该项目主要工程内容为：柯城区华墅乡柴家村凉亭坞山塘综合整治工程、沟溪乡洞头村西坞山塘综合整治工程、石室乡石室村东塘、西塘、清水塘、前塘山塘综合整治工程、余西灌区改造工程、石室童家灌区改造工程、沟溪余西微灌、沟溪直力村微灌等工程施工；山塘整治工程为Ⅶ等工程，建筑物级别为7级；灌溉渠道级别为5级。二、工程招标范围柯城区华墅乡柴家村凉亭坞山塘综合整治工程、沟溪乡洞头村西坞山塘综合整治工程、石室乡石室村东塘、西塘、清水塘、前塘山塘综合整治工程、余西灌区改造工程、石室童家灌区改造工程、沟溪余西微灌、沟溪直力村微灌等工程施工。三、工程量清单编制、计价说明3工程量清单计价说明3.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专业合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）等一起阅读和理解。3.2工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。3.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）的规定。3.4工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。3.5除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价采用工程单价计价。3.6工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。3.7措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。3.8其他项目清单应按下列规定确定：1.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010年）》，以下简称（2010）《规定》。2.《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010年)》。3.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2010年)》。4.浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅联合发布的浙水建[2012]49号文"关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知"；5.浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据(2010)》补充规定（一）的通知；6.工程招标图纸；7.其他有关定额、文件。273n3.9基础单价人工工日预算单价：69.6元/工日。材料价格按2015年第9期《衢州造价信息》市区部分,无相应材料价格的按2015年第9期《浙江省造价信息》或市场询价。4.0费用标准按三类工程取费：1)措施费4.5%，2)间接费：土石方工程：11%混凝土工程：10%（钢筋制安间接费费率按相应工程类别砼工程的70%计算）基础处理工程：10.5%安装工程：按人工费的60%3)利润：5%4)税金：3.28%5.0临时工程根据常规施工组织情况计算。6.0其他费用安全文明施工费按建安工作量的2%计，工程保险费按一至四部分的0.45%计取，预留金24万元。7.0其他说明工程量清单计价汇总表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第1页共1页序号工程项目名称金额（元）1建筑工程　2机电设备及安装工程　3金属结构设备及安装工程　4措施项目　5其它项目　　合计　273n建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第1页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注(一)　柯城区华墅乡柴家村凉亭坞山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　(1)　大坝防渗　　　　　　　1500103002001粘土斜墙坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m31584.8　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　2500101002001表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3189.16　　　　3500101003001土方开挖土方开挖，就地堆放m3272　　　　4500103023001土方回填压实原土就地回填夯实m3756.65　　　　550011200100110cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m350.308　　　　650010301600115cm厚砂砾石垫层引水坡15cm厚砂砾石垫层m375.46　　　　7500109001001C20砼界墙C20砼界墙，二级配，木模m35.92　　　　273n8500109001002C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m35　　　　9500109001003C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m31.13　　　　1050010301600215cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m33.75　　　　11500109001004C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m332.64　　　　12500101002002挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3518.3　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第2页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注13500109001005基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m35.05　　　　14500109009001沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m22.25　　　　15500101012001马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2163.2　　　　(3)　背水坡　　　　　　　16500101002003表土清除m3158.03　　　　273n背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑17500103023002土方回填压实原土就地回填夯实m3348.48　　　　18500101012002马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2580.8　　　　19500103023003种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm3116.16　　　　20500109001006C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m31.2　　　　21500109001007C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m31.05　　　　22500109001008C20砼侧石背水坡C20砼侧石，二级配，木模m31.032　　　　23500103016003砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.58　　　　(4)　坝顶（长67.8m）　　　　　　　24500101002004表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m371.19　　　　25500103002002粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3101.2　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第3页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注26500103023004土方回填压实原土就地回填夯实m371.19　　　　27500103016004砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm2162.72　　　　28500109001009C20砼侧石坝顶两侧C20砼侧石，二级配，木模m316.272　　　　(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　29500101003002土方开挖土方开挖，就地堆放m31020　　　　30500103023005土方回填压实原土就地回填夯实m3512.3　　　　31500103023006粗砂层干砌挡墙边上粗砂层，25cm厚m325.425　　　　32500103023007石子层干砌挡墙边上石子层，25cm厚m325.425　　　　33500109001010C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m312.882　　　　34500103016005砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m33.39　　　　35500105001001干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m374.3427　　　　36500109001011C20砼压顶C20砼压顶,10cm厚，二级配，木模m34.068　　　　37500109009002沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m25.6　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　38500101003003土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m3974.4　　　　273n39500102001001石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m3355.4　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第4页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注40500103023008土方回填原土就地回填夯实m3338.1　　　　41500109001012C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m361.9　　　　42500109001013C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m314.1　　　　43500109009003沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m260　　　　44500114010001Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m24.6　　　　45500114010002651型橡胶止水详见施工图纸m7　　　　46500109001014C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m33　　　　47500109001015C25砼桥台帽C25砼台帽，二级配，木模m31.3125　　　　48500109001016普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　49500109009004两毡三油两毡三油，沥青灌缝m23.5　　　　50500111001001钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　273n三　输水建筑物　　　　　　　-1　启闭机房　　　　　　　51500114010003启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　52500114010004Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　5350011401000560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第5页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注54500114010006螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　55500111001002钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　56500109001017C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　57500109001018C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　58500109001019C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　59500109001020C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　60500109001021预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　61500105003001浆砌块石基础斜道处浆砌基础,水泥砂浆M7.5m32.1　　　　273n62500109001022C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　63500101003004土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3170.1　　　　64500102001002石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m358.2　　　　65500103002003粘土填筑压实坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3105.3　　　　66500103023009土方回填原土就地回填夯实m3170.1　　　　67500114001001φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m21　　　　68500109001023C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第6页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注69500109001024C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　70500109001025C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m335.49　　　　71500111001003钢筋制安钢筋购安t0.33　　　　273n72500109001026C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　73500109011001出水渠渠墙C20砼渠墙，厚度20cm，二级配，木模m37.28　　　　74500109011002出水渠底板C20砼底板，厚度10cm,二级配，木模m31.3　　　　75500103016006砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.3　　　　四　上坝道路　　　　　　　76500101001001路基平整上坝道路，路基平整m390　　　　7750010301600710cm厚碎石路面上坝道路，10cm厚碎石路面m2300　　　　78500109001027C20砼压顶填方路段，C20砼压顶，二级配，木模m35　　　　79500105001002干砌块石挡墙填方路段，干砌石挡墙m335　　　　五　其他　　　　　　　80500114010007宣传标志牌详见施工图套1　　　　81500114010008安全警示牌详见施工图套2　　　　82500114010009限载标志牌详见施工图套1　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第7页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注273n83500114010010水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(二)　柯城区沟溪乡洞头村西坞山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　(1)　大坝防渗　　　　　　　84500107002001套井回填粘土大坝套井回填粘土，外运,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m368　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　85500101002005表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3189　　　　86500101003005土方开挖土方开挖，就地堆放m3172　　　　87500103023010土方回填压实原土就地回填夯实m3756　　　　8850011200100210cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m365.19　　　　8950010301600815cm厚砂砾石垫层引水坡15cm厚砂砾石垫层m397.79　　　　90500109001028C20砼界墙C20砼界墙，二级配，木模m31.6944　　　　273n91500109001029C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m34.24　　　　92500109001030C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m31.2　　　　9350010301600915cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m33　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第8页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注94500109001031C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m332.64　　　　95500101002006挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3301.2　　　　96500109001032基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m318.5　　　　97500109009005沥青木板伸缩缝伸缩缝沥青木板m21.88　　　　(3)　背水坡　　　　　　　98500101002007表土清除背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3100.49　　　　99500103023011土方回填压实原土就地回填夯实m3200.97　　　　273n100500101012003马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2334.95　　　　101500103023012种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm366.99　　　　102500109001033C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m31.16　　　　103500109001034C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m31.05　　　　104500109001035C20砼侧石背水坡C20砼侧石，二级配，木模m30.96　　　　105500103016010砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.4　　　　(4)　坝顶（长52.26m）　　　　　　　106500101002008表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m366.465　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第9页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注107500103002004粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3101.2　　　　108500103023013土方回填压实原土就地回填夯实m366.47　　　　273n109500103016011砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm2190.4　　　　110500109001036C20砼侧石坝顶一侧C20砼侧石，二级配，木模m38.16　　　　111500109001037C25钢筋砼防浪墙坝顶引水坡侧，C25钢筋砼防浪墙，二级配，木模m316.32　　　　112500103016012砂石垫层防浪墙底部砂石垫层10cm厚m34.08　　　　113500111001004钢筋制安防浪墙，钢筋购安t0.929　　　　(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　114500101003006土方开挖土方开挖，就地堆放m3816　　　　115500103023014土方回填压实原土就地回填夯实m3412.3　　　　116500103023015粗砂层干砌挡墙边上粗砂层，25cm厚m319.5975　　　　117500103023016石子层干砌挡墙边上石子层，25cm厚m319.5975　　　　118500109001038C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m39.9294　　　　119500103016013砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m32.613　　　　120500105001003干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m357.30309　　　　121500109001039C20砼压顶C20砼压顶10cm厚，二级配，木模m33.1356　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第10页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注122500109009006沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m24.9　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　123500101003007土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m3840　　　　124500102001003石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m3301.2　　　　125500103023017土方回填原土就地回填夯实m3311.8　　　　126500109001040C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m376.8　　　　127500109001041C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m313.1　　　　128500109009007沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m278　　　　129500114010011Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m28.6　　　　130500114010012651型橡胶止水详见施工图纸m6.6　　　　131500109001042C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m33.1875　　　　132500109001043C25砼桥台帽C25砼台帽，二级配，木模m31.3125　　　　133500109001044普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　273n134500109009008两毡三油两毡三油，沥青灌缝m23　　　　135500111001005钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　三　输水建筑物　　　　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第11页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注-1　启闭机房　　　　　　　136500114010013启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　137500114010014Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　13850011401001560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　139500114010016螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　140500111001006钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　141500109001045C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　142500109001046C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　143500109001047C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　144500109001048C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　273n145500109001049预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　146500105003002浆砌块石基础斜道处浆砌基础，水泥砂浆M7.5m32.1　　　　147500109001050C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　148500101003008土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3170.1　　　　149500102001004石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m358.2　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第12页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注150500103002005粘土填筑压实坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3105.3　　　　151500103023018土方回填原土就地回填夯实m3170.1　　　　152500114001002φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m21　　　　153500109001051C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　154500109001052C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　273n155500109001053C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m335.49　　　　156500111001007钢筋制安钢筋购安t0.33　　　　157500109001054C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　158500109011003出水渠渠墙C20砼渠墙，二级配，衬砌厚度20cm，木模m37.28　　　　159500109011004出水渠底板C20砼底板，二级配，衬砌厚度10cm，木模m31.3　　　　160500103016014砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.3　　　　四　上坝道路　　　　　　　161500101001002路基平整上坝道路，路基平整m345　　　　16250010301601510cm厚碎石路面上坝道路，10cm厚碎石路面m2300　　　　163500109001055C20砼压顶填方路段，C20砼压顶，二级配，木模m315　　　　164500105001004干砌块石挡墙填方段，干砌石挡墙m3105　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第13页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注五　其他　　　　　　　165500114010017宣传标志牌详见施工图套1　　　　273n166500114010018安全警示牌详见施工图套2　　　　167500114010019限载标志牌详见施工图套1　　　　168500114010020水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(三)　柯城区沟溪乡洞头村西坞山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　(1)　大坝防渗　　　　　　　169500107002002套井回填粘土大坝套井回填粘土，外运,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m587　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　170500101002009表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3189　　　　171500101003009土方开挖土方开挖，就地堆放m3172　　　　172500103023019土方回填压实原土就地回填夯实m3756　　　　17350011200100310cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m345.898　　　　17450010301601615cm厚砂砾石垫层m368.85　　　　273n引水坡15cm厚砂砾石垫层建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第14页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注175500109001056C20砼界墙C20砼界墙，预制块与草皮交界处，引水坡两侧，二级配，木模m32.8875　　　　176500109001057C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m35.6832　　　　177500109001058C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m31.536　　　　17850010301601715cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m33.84　　　　179500109001059C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m332.64　　　　180500101002010挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3301.2　　　　181500109001060基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m318.5　　　　182500109009009沥青木板伸缩缝　m21.88　　　　183500101012004马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2108.25　　　　273n(3)　背水坡　　　　　　　184500101002011表土清除背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3100.49　　　　185500103023020土方回填压实原土就地回填夯实m3200.97　　　　186500101012005马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2334.95　　　　187500103023021种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm366.99　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第15页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注188500109001061C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m31.16　　　　189500109001062C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m36.8004　　　　190500109001063C20砼侧石背水坡C20砼台阶侧石，二级配，木模m31.86　　　　191500103016018砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m34.65　　　　192500105001005干砌块石护坡背水坡底部，干砌石护坡，25cm厚m393　　　　273n193500103016019石子垫层干砌石下，砂砾石垫层厚25cmm378　　　　194500103016020粗砂层石子层下，粗砂层厚25cmm380　　　　195500109001064C20砼压顶背水坡处，C20砼压顶10cm厚，木模m36.75　　　　(4)　坝顶（长45.5m）　　　　　　　196500101002012表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m347.775　　　　197500103002006粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3159.25　　　　198500103023022土方回填压实原土就地回填夯实m3101.2　　　　199500103016021砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm2109.2　　　　200500109001065C20砼侧石坝顶一侧C20砼侧石，二级配，木模m310.92　　　　(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　201500101003010土方开挖土方开挖，就地堆放m3364　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第16页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注202500103023023土方回填压实原土就地回填夯实m3216.2　　　　273n203500109001066C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m36.555　　　　204500103016022砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.725　　　　205500105001006干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m312.075　　　　206500109009010沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m24.9　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　207500101003011土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m31015.6　　　　208500102001005石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m3301.2　　　　209500103023024土方回填原土就地回填夯实m3562.24　　　　210500109001067C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m3107.52　　　　211500109001068C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m318.34　　　　212500109009011沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m2109.2　　　　213500114010021Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m40.04　　　　214500114010022651型橡胶止水详见施工图纸m6.6　　　　215500109001069C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m32.6　　　　216500109001070C25砼桥台帽m31.3125　　　　273nC25砼台帽，二级配，木模建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第17页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注217500109001071普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　218500109009012两毡三油两毡三油，沥青灌缝m23　　　　219500111001008钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　三　输水建筑物　　　　　　　-1　启闭机房　　　　　　　220500114010023启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　221500114010024Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　22250011401002560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　223500114010026螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　224500111001009钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　225500109001072C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　226500109001073C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　273n227500109001074C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　228500109001075C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　229500109001076预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　230500105003003浆砌块石基础斜道处浆砌基础，水泥砂浆M7.5m32.1　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第18页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注231500109001077C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　232500101003012土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3369.22　　　　233500102001006石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m358.2　　　　234500103002007粘土填筑压实坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3125.06　　　　235500103023025土方回填原土就地回填夯实m3369.22　　　　236500114001003φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m35　　　　273n237500109001078C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　238500109001079C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　239500109001080C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m356.8　　　　240500111001010钢筋制安钢筋购安t0.47　　　　241500109001081C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　242500109011005出水渠渠墙C20砼渠墙，二级配，衬砌厚度20cm，木模m32.24　　　　243500109011006出水渠底板C20砼底板，二级配，衬砌厚度10cm，木模m30.4　　　　244500103016023砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m30.4　　　　四　上坝道路　　　　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第19页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注245500101001003路基平整上坝道路，路基平整m320　　　　24650010301602410cm厚碎石路面上坝道路，10cm厚碎石路面m280　　　　247500109001082C20砼压顶填方段，C20砼压顶，二级配，木模m34　　　　273n248500105001007干砌块石挡墙填方段，干砌块石挡墙m328　　　　五　其他　　　　　　　249500114010027宣传标志牌详见施工图套1　　　　250500114010028安全警示牌详见施工图套2　　　　251500114010029限载标志牌详见施工图套1　　　　252500114010030水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(四)　柯城区石室乡石室村东塘山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　(1)　大坝防渗　　　　　　　253500103002008粘土斜墙坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m31688.2　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　254500101002013表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3186.3　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第20页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注255500101003013土方开挖土方开挖，就地堆放m3340　　　　256500103023026土方回填压实原土就地回填夯实m3745.2　　　　25750011200100410cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m361.438　　　　25850010301602515cm厚砂砾石垫层引水坡15cm厚砂砾石垫层m392.16　　　　259500109001083C20砼界墙C20砼界墙，引水坡两侧，二级配，木模m31.168　　　　260500109001084C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m33.278　　　　261500109001085C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m30.876　　　　26250010301602615cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.19　　　　263500109001086C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m339.648　　　　264500101002014挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3619.2　　　　265500109001087基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m35.05　　　　266500109009013沥青木板伸缩缝伸缩缝沥青木板m22.25　　　　273n(3)　背水坡　　　　　　　267500101002015表土清除背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3260.82　　　　268500103023027土方回填压实原土就地回填夯实m3521.64　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第21页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注269500101012006马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2869.4　　　　270500103023028种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm3173.88　　　　271500109001088C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m31.11088　　　　272500109001089C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m34.6224　　　　273500109001090C20砼侧石背水坡C20砼侧石，二级配，木模m31.2576　　　　274500103016027砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m33.144　　　　(4)　坝顶（长82.6m）　　　　　　　273n275500101002016表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m386.94　　　　276500103002009粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3101.2　　　　277500103023029土方回填压实原土就地回填夯实m386.94　　　　278500103016028砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm2272.58　　　　279500109001091C20砼侧石坝顶一侧C20砼侧石，二级配，木模m39.912　　　　280500109001092C25钢筋砼防浪墙坝顶引水坡侧，C25钢筋砼防浪墙，二级配，木模m319.824　　　　281500103016029砂石垫层防浪墙底部砂石垫层10cm厚m34.956　　　　282500111001011钢筋制安防浪墙，钢筋购安t0.929　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第22页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　283500101003014土方开挖土方开挖，就地堆放m3922　　　　284500103023030土方回填压实原土就地回填夯实m3481.3　　　　285500103023031粗砂层m330.975　　　　273n干砌挡墙边上粗砂层，25cm厚286500103023032石子层干砌挡墙边上石子层，25cm厚m330.975　　　　287500109001093C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m315.694　　　　288500103016030砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m34.13　　　　289500105001008干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m390.5709　　　　290500109001094C20砼压顶C20砼压顶10cm厚，二级配，木模m34.956　　　　291500109009014沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m210.6　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　292500101003015土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m31176　　　　293500102001007石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑虑m3455.9　　　　294500103023033土方回填原土就地回填夯实m3519.22　　　　295500109001095C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m374.28　　　　296500109001096C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m316.92　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第23页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注297500109009015沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m260　　　　298500114010031Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m24.6　　　　299500114010032651型橡胶止水详见施工图纸m7　　　　300500109001097C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m34.275　　　　301500109001098C25砼桥台帽C25砼台帽，二级配m31.3125　　　　302500109001099普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　303500109009016两毡三油两毡三油，沥青灌缝m23.6　　　　304500111001012钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　三　输水建筑物　　　　　　　-1　启闭机房　　　　　　　305500114010033启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　306500114010034Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　30750011401003560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　308500114010036螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　309500111001013钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　273n310500109001100C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第24页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注311500109001101C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　312500109001102C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　313500109001103C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　314500109001104预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　315500105003004浆砌块石基础斜道处浆砌基础，M7.5水泥砂浆m32.1　　　　316500109001105C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　317500101003016土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3170.1　　　　318500102001008石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m358.2　　　　319500103002010粘土填筑压实m3105.3　　　　273n坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑320500103023034土方回填原土就地回填夯实m3170.1　　　　321500114001004φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m21　　　　322500109001106C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　323500109001107C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　324500109001108C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m335.49　　　　325500111001014钢筋制安钢筋购安t0.33　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第25页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注326500109001109C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　327500109011007出水渠渠墙C20砼渠墙，二级配，衬砌厚度20cm，木模m314　　　　328500109011008出水渠底板C20砼底板，二级配，衬砌厚度10cm，木模m32.5　　　　329500103016031砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m32.5　　　　四　其他　　　　　　　330500114010037宣传标志牌详见施工图套1　　　　273n331500114010038安全警示牌详见施工图套2　　　　332500114010039限载标志牌详见施工图套1　　　　333500114010040水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(五)　柯城区石室乡石室村西塘山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　(1)　大坝防渗　　　　　　　334500107002003套井回填粘土大坝套井回填粘土，外运,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m500.5　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　335500101002017表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3151.33　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第26页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注336500101003017土方开挖土方开挖，就地堆放m3172　　　　273n337500103023035土方回填压实原土就地回填夯实m3403.55　　　　33850011200100510cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m345.898　　　　33950010301603215cm厚砂砾石垫层引水坡15cm厚砂砾石垫层m368.85　　　　340500109001110C20砼界墙C20砼界墙，引水坡两侧，二级配，木模m31.6816　　　　341500109001111C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m34.6378　　　　342500109001112C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m31.2612　　　　34350010301603315cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m33.153　　　　344500109001113C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m323.328　　　　345500101002018挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3301.2　　　　346500109001114基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m318.5　　　　347500109009017沥青木板伸缩缝伸缩缝沥青木板m21.88　　　　(3)　背水坡　　　　　　　348500101002019表土清除m3129.73　　　　273n背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑349500103023036土方回填压实原土就地回填夯实m3259.47　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第27页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注350500101012007马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2432.44　　　　351500103023037种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm386.488　　　　352500109001115C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m31.5　　　　353500109001116C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m34.263　　　　354500109001117C20砼侧石背水坡C20砼侧石，二级配，木模m31.1844　　　　355500103016034砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.961　　　　(4)　坝顶（长48.6m）　　　　　　　356500101002020表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m347.775　　　　273n357500103002011粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3101.2　　　　358500103023038土方回填压实原土就地回填夯实m347.78　　　　359500103016035砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm2208.98　　　　360500109001118C20砼侧石坝顶一侧C20砼侧石，二级配，木模m35.832　　　　361500109001119C25钢筋砼防浪墙坝顶引水坡侧，C25钢筋砼防浪墙，二级配，木模m311.664　　　　362500103016036砂石垫层防浪墙底部砂石垫层10cm厚m32.916　　　　363500111001015钢筋制安防浪墙，钢筋购安t0.929　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第28页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　364500101003018土方开挖土方开挖，就地堆放m3288　　　　365500103023039土方回填压实原土就地回填夯实m3216.2　　　　366500103023040粗砂层干砌挡墙边上粗砂层，25cm厚m311.6475　　　　367500103023041石子层干砌挡墙边上石子层，25cm厚m311.6475　　　　273n368500109001120C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m35.9014　　　　369500103016037砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.553　　　　370500105001009干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m334.05729　　　　371500109001121C20砼压顶C20砼压顶10cm厚，二级配，木模m31.8636　　　　372500109009018沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m28.2　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　373500101003019土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m3712.3　　　　374500102001009石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m3128.3　　　　375500103023042土方回填原土就地回填夯实m3319.2　　　　376500109001122C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m360.2　　　　377500109001123C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m316.9　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第29页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注378500109009019沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m26.28　　　　273n379500114010041Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m28.6　　　　380500114010042651型橡胶止水详见施工图纸m6.6　　　　381500109001124C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m35.175　　　　382500109001125C25砼桥台帽C25砼台帽，二级配，木模m31.96875　　　　383500109001126普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　384500109009020两毡三油两毡三油，沥青灌缝m25.25　　　　385500111001016钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　三　输水建筑物　　　　　　　-1　启闭机房　　　　　　　386500114010043启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　387500114010044Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　38850011401004560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　389500114010046螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　390500111001017钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　391500109001127C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表273n工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第30页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注392500109001128C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　393500109001129C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　394500109001130C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　395500109001131预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　396500105003005浆砌块石基础斜道处浆砌基础，M7.5水泥砂浆砌筑m32.1　　　　397500109001132C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　398500101003020土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3369.22　　　　399500102001010石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m358.2　　　　400500103002012粘土填筑压实坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3125.6　　　　401500103023043土方回填原土就地回填夯实m3369.22　　　　402500114001005φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m25　　　　273n403500109001133C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　404500109001134C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　405500109001135C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m356.8　　　　406500111001018钢筋制安钢筋购安t0.47　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第31页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注407500109001136C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　408500109011009出水渠渠墙C20砼渠墙，二级配，衬砌厚度20cm，木模m32.8　　　　409500109011010出水渠底板C20砼底板，二级配，衬砌厚度10cm，木模m30.5　　　　410500103016038砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m30.5　　　　四　上坝道路　　　　　　　411500101001004路基平整上坝道路，路基平整m3180　　　　41250010301603910cm厚碎石路面上坝道路，10cm厚碎石路面m2150　　　　413500109001137C20砼压顶填方段，C20砼压顶，二级配，木模m315　　　　273n414500105001010干砌块石挡墙填方段，干砌块石挡墙m3105　　　　五　其他　　　　　　　415500114010047宣传标志牌详见施工图套1　　　　416500114010048安全警示牌详见施工图套2　　　　417500114010049限载标志牌详见施工图套1　　　　418500114010050水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(六)　柯城区石室乡石室村清水塘山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第32页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注(1)　大坝防渗　　　　　　　419500103002013粘土斜墙坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3816.2　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　273n420500101002021表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m374.25　　　　421500101003021土方开挖土方开挖，就地堆放m3132　　　　422500103023044土方回填压实原土就地回填夯实m3297　　　　42350011200100610cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m324.486　　　　42450010301604015cm厚砂砾石垫层引水坡15cm厚砂砾石垫层m336.73　　　　425500109001138C20砼界墙C20砼界墙，引水坡两侧，二级配，木模m32.3476　　　　426500109001139C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m33.2832　　　　427500109001140C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m30.8832　　　　42850010301604115cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.208　　　　429500109001141C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m314.976　　　　430500101002022挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3321.22　　　　431500109001142基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m35.05　　　　273n建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第33页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注432500109009021沥青木板伸缩缝伸缩缝沥青木板m22.25　　　　433500101012008草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m273.79　　　　(3)　背水坡　　　　　　　434500101002023表土清除背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3100.49　　　　435500103023045土方回填压实原土就地回填夯实m3200.97　　　　436500101012009马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2334.95　　　　437500103023046种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm366.99　　　　438500109001143C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m31.06848　　　　439500109001144C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m34.4128　　　　440500109001145C20砼侧石m31.2096　　　　273n背水坡C20砼侧石，二级配，木模441500103016042砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m33.024　　　　(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　442500101003022土方开挖土方开挖，就地堆放m3320　　　　443500103023047土方回填压实原土就地回填夯实m3180.6　　　　444500103023048粗砂层干砌挡墙边上粗砂层，25cm厚m311.7　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第34页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注445500103023049石子层干砌挡墙边上石子层，25cm厚m311.7　　　　446500109001146C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m35.928　　　　447500103016043砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.56　　　　448500105001011干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m334.2108　　　　449500109001147C20砼压顶C20砼压顶10cm厚，二级配，木模m31.872　　　　450500109009022沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m26.2　　　　(4)　坝顶（长33m）　　　　　　　273n451500101002024表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m329.7　　　　452500103002014粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3101.2　　　　453500103023050土方回填压实原土就地回填夯实m319.8　　　　454500103016044砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm279.2　　　　455500109001148C20砼侧石坝顶一侧C20砼侧石，二级配，木模m37.92　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　456500101003023土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m3519.22　　　　457500102001011石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m3181.1　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第35页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注458500103023051土方回填原土就地回填夯实m3311.9　　　　459500109001149C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m349.22　　　　273n460500109001150C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m311.8　　　　461500109009023沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m24.18　　　　462500114010051Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m21.6　　　　463500114010052651型橡胶止水详见施工图纸m7　　　　464500109001151C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m32.6　　　　465500109001152C25砼桥台帽C25砼台帽，二级配，木模m31.3125　　　　466500109001153普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　467500109009024两毡三油两毡三油，沥青灌缝m23　　　　468500111001019钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　三　输水建筑物　　　　　　　-1　启闭机房　　　　　　　469500114010053启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　470500114010054Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　47150011401005560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第36页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注472500114010056螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　473500111001020钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　474500109001154C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　475500109001155C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　476500109001156C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　477500109001157C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　478500109001158预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　479500105003006浆砌块石基础斜道处浆砌基础，M7.5水泥砂浆砌筑m32.1　　　　480500109001159C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　481500101003024土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3170.1　　　　482500102001012石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m358.2　　　　483500103002015粘土填筑压实m3105.3　　　　273n坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑484500103023052土方回填原土就地回填夯实m3170.1　　　　485500114001006φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m21　　　　486500109001160C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第37页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注487500109001161C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　488500109001162C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m335.49　　　　489500111001021钢筋制安钢筋购安t0.33　　　　490500109001163C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　491500109011011出水渠渠墙C20砼渠墙，二级配，衬砌厚度20cm，木模m37　　　　492500109011012出水渠底板C20砼底板，二级配，衬砌厚度10cm，木模m31.25　　　　493500103016045砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.25　　　　四　上坝道路　　　　　　　494500101001005路基平整上坝道路，路基平整m345　　　　273n495500103016046碎石路面上坝道路，10cm厚碎石路面m2250　　　　496500109001164C20砼压顶填方段，C20砼压顶，二级配，木模m325　　　　497500105001012干砌块石挡墙填方段，干砌块石挡墙m3175　　　　五　其他　　　　　　　498500114010057宣传标志牌详见施工图套1　　　　499500114010058安全警示牌详见施工图套2　　　　500500114010059限载标志牌详见施工图套1　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第38页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注501500114010060水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(七)　柯城区石室乡山东村前塘山塘综合整治工程　　　　　　　一　大坝加固　　　　　　　(1)　大坝防渗　　　　　　　273n502500103002016粘土斜墙坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m34160.6　　　　(2)　迎水坡　　　　　　　503500101002025表土清除迎水坡表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m395.04　　　　504500101003025土方开挖土方开挖，就地堆放m3172　　　　505500103023053土方回填压实原土就地回填夯实m3253.44　　　　50650011200100710cm厚C25砼预制块护坡引水坡C25砼预制块护坡10cm厚，二级配，木模m331.68　　　　50750010301604715cm厚砂砾石垫层引水坡15cm厚砂砾石垫层m347.52　　　　508500109001165C20砼界墙C20砼界墙，引水坡两侧，二级配，木模m32.08355　　　　509500109001166C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m33.142　　　　510500109001167C20砼侧石C20砼侧石，二级配，木模m30.8472　　　　51150010301604815cm厚砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.118　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第39页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注512500109001168C20砼基座C20砼基座，二级配，木模m319.44　　　　513500101002026挖除淤泥机械挖除淤泥装车外运，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3119　　　　514500109001169基座块石挤淤局部基础较差地段采用块石挤淤m318.5　　　　515500109009025沥青木板伸缩缝伸缩缝沥青木板m21.88　　　　516500101012010草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2110　　　　(3)　背水坡　　　　　　　517500101002027表土清除背水坡表土清除装车，运输工具、运输距离及堆放场地由投标单位自行综合考虑m3121.44　　　　518500103023054土方回填压实原土就地回填夯实m3242.88　　　　519500101012011马尼拉草皮铺设1.草皮种类：马尼拉草皮2.铺设比例：100%3.养护要求：两年m2404.8　　　　520500103023055种植土回填背水坡，20cm厚种植土购买装车运输回填，人工平整，种植土运距3KMm380.96　　　　273n521500109001170C20砼排水沟背水坡坝肩C20砼排水沟，二级配，木模m30.96248　　　　522500109001171C20砼台阶背水坡C20砼台阶，二级配，木模m33.9784　　　　523500109001172C20砼侧石背水坡C20砼侧石，二级配，木模m31.0896　　　　524500103016049砂砾石垫层台阶底15cm厚砂砾石垫层m32.724　　　　(4)　坝顶（长48.6m）　　　　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第40页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注525500101002028表土清除坝顶表土清除装车，运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m347.775　　　　526500103002017粘土回填压实粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3101.2　　　　527500103023056土方回填压实原土就地回填夯实m347.78　　　　528500103016050砂石铺面坝顶碎石路面，压实厚度10cmm2116.64　　　　529500109001173C20砼侧石坝顶一侧C20砼侧石，二级配，木模m311.664　　　　(5)　排水体（或干砌块石挡墙排水）　　　　　　　273n530500101003026土方开挖土方开挖，就地堆放m3277.5　　　　531500103023057土方回填压实原土就地回填夯实m3181.2　　　　532500103023058粗砂层干砌挡墙边上粗砂层，25cm厚m315.1875　　　　533500103023059石子层干砌挡墙边上石子层，25cm厚m315.1875　　　　534500109001174C20砼排水沟C20砼排水沟，二级配，木模m37.695　　　　535500103016051砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m32.025　　　　536500105001013干砌块石挡墙干砌块石挡土墙m344.40825　　　　537500109001175C20砼压顶C20砼压顶10cm厚，二级配，木模m32.43　　　　538500109009026沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m25.6　　　　二　溢洪道工程　　　　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第41页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注539500101003027土方开挖溢洪道土方开挖，就地堆放m3619.3　　　　540500102001013石方开挖石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑m3109.97　　　　273n541500103023060土方回填原土就地回填夯实m3304.6　　　　542500109001176C20砼挡墙C20砼挡墙，厚度60cm，二级配，木模m351.66　　　　543500109001177C20砼底板C20砼底板，二级配，木模m312.9　　　　544500109009027沥青木板伸缩缝沥青木板伸缩缝m24.18　　　　545500114010061Ф50mmPVC排水管详见施工图纸m26.9　　　　546500114010062651型橡胶止水详见施工图纸m6.6　　　　547500109001178C25砼桥面板C25砼桥面板，厚度25cm，跨度小于6m，二级配，木模m32.6　　　　548500109001179C25砼桥台帽C25砼台帽，二级配，木模m31.3125　　　　549500109001180普通混凝土C25砼预制栏杆制作运输安装，详见施工图纸m31.61　　　　550500109009028两毡三油两毡三油，沥青灌缝m23　　　　551500111001022钢筋制安钢筋购安t0.295168　　　　三　输水建筑物　　　　　　　-1　启闭机房　　　　　　　552500114010063启闭机房详见施工图纸m27.5076　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表第42页共47页273n序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注553500114010064Φ30cm斜拉插板式启闭机详见施工图纸套1　　　　55450011401006560圆钢拉杆详见施工图纸m18　　　　555500114010066螺杆式手动启闭设备1.5T螺杆式手动启闭设备套1　　　　556500111001023钢筋制安钢筋购安t0.14　　　　557500109001181C20砼机墩C20砼机墩，二级配，木模m30.1　　　　558500109001182C20砼支墩C20砼支墩，二级配，木模m30.36　　　　559500109001183C20砼斜道压顶C20砼斜道压顶，二级配，木模m30.3　　　　560500109001184C20砼台阶C20砼台阶，二级配，木模m39　　　　561500109001185预制C20砼侧石预制C20砼侧石，二级配，木模m31.08　　　　562500105003007浆砌块石基础斜道处浆砌基础，M7.5水泥砂浆砌筑m32.1　　　　563500109001186C20砼斜道C20砼斜道，二级配，木模m31.62　　　　-2　放水涵管　　　　　　　564500101003028土方开挖涵管处土方开挖，就地堆放m3311.2　　　　565500102001014石方开挖m358.2　　　　273n石方开挖装车外运，运距3KM，运输工具由投标单位自行综合考虑566500103002018粘土填筑压实坝体粘土回填压实,运输工具及运输距离由投标单位自行综合考虑m3189.3　　　　567500103023061土方回填原土就地回填夯实m3311.2　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第43页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注568500114001007φ300钢筋砼管φ300钢筋砼管购安m21.5　　　　569500109001187C25钢筋砼进水口C25钢筋砼进水口，二级配，木模m31.5　　　　570500109001188C20砼截水环C20砼截水环，二级配，木模m34.69　　　　571500109001189C20涵管外包砼C20涵管外包砼，二级配，木模m331.8　　　　572500111001024钢筋制安钢筋购安t0.33　　　　573500109001190C20砼消力池C20砼消力池，二级配，木模m32.07　　　　574500109011013出水渠渠墙C20砼渠墙，二级配，衬砌厚度20cm，木模m37.7　　　　575500109011014出水渠底板C20砼底板，二级配，衬砌厚度10cm，木模m31.375　　　　576500103016052砂砾石垫层砂砾石垫层10cm厚m31.375　　　　273n四　其他　　　　　　　577500114010067宣传标志牌详见施工图套1　　　　578500114010068安全警示牌详见施工图套2　　　　579500114010069限载标志牌详见施工图套1　　　　580500114010070水位尺含C20砼底座开挖、浇筑；镀锌钢管DN125，δ=4.5mm制安；水尺δ=0.8mm铁板，双面搪瓷制安。套2　　　　(八)　余西灌区改造工程　　　　　　　581500101003029渠道土方开挖渠道挖土方，就地弃放m3601.9　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第44页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注582500103001001土方填筑原土就地回填夯实m368.52　　　　583500103016053砂石垫层10cm厚砂砾石垫层m376.72　　　　584500109001191C20砼渠道底板C20砼渠道底板，10cm厚，二级配，木模m376.72　　　　585500109001192普通混凝土C20砼渠墙，20厚，二级配，木模m3361.48　　　　586500109009029伸缩缝内嵌聚乙烯闭孔泡沫板，厚2cmm212.18　　　　273n587500109001193普通混凝土C20砼撑杆沿渠道设5m设一道，尺寸1.1m*0.15m*0.15mm33.6　　　　588500109001194普通混凝土顶板沿渠道每50m设一道，尺寸1.1m*0.5m*0.15mm31.2　　　　589500111001025钢筋加工与安装盖板及撑杆钢筋，三级钢t0.710　　　　590500114002001混凝土管道铺设穿马路钢筋砼涵管DN1000，做法见详图m6　　　　591500109001195普通混凝土C25砼管垫m37.7676　　　　592500103016054砂石垫层10cm厚碎石垫层m30.984　　　　593500114010071宣传标志牌宣传牌，具体做法详见施工图项1　　　　(九)　石室童家灌区改造工程　　　　　　　594500101003030渠道土方开挖渠道挖土方，就地弃放m3836.09　　　　595500103001002土方填筑原土就地回填夯实m3187.36　　　　596500101005001坑土方开挖桥梁墩台挖土方，就地弃放m3189.26　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第45页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注597500103016055砂石垫层10cm厚砂砾石垫层m3563.67　　　　273n598500109001196C20砼渠道底板C20砼渠道底板，10cm厚，二级配，木模m3511.25　　　　599500109001197普通混凝土C20砼渠墙，20厚，二级配，木模m31256.75　　　　600500109009030伸缩缝内嵌聚乙烯闭孔泡沫板，厚2cmm212.18　　　　601500109001198普通混凝土C20砼撑杆沿渠道设5m设一道，尺寸1.1m*0.15m*0.15mm33.6　　　　602500109001199普通混凝土顶板沿渠道每50m设一道，尺寸1.1m*0.5m*0.15mm31.2　　　　603500111001026钢筋加工与安装三级钢t10.710　　　　604500114010072宣传标志牌宣传牌，具体做法详见施工图项1　　　　605500102003001渠道石方开挖石方开挖，就地弃放m3260.69　　　　606500114010073Ф50mmPVC排水管Ф50mmPVC排水管，具体做法详见施工图m68.4　　　　607500109001200桥墩桥墩半墩~纯混凝土C2532.52，木模，二级配m365.82　　　　608500109001201公路桥板梁式公路桥板梁式净跨≤6m~纯混凝土C25二级配，木模m314.87　　　　609500109001202砼埠头、堰坝C20砼埠头、堰坝,二级配，木模m336.12　　　　610500109012001防水层m211.25　　　　273n桥面板与桥台处设置一道伸缩缝，采用三层油毡隔开611500109001203C20砼渠道底板C20砼渠道底板，二级配，木模m37.7　　　　612500114010074桥面栏杆制作安装桥面栏杆高1m，具体做法详见施工图　30　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第46页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注(十)　沟溪余西微灌　　　　　　　613500101004001沟、槽土方开挖管沟挖土方：挖地槽、地坑深1.0m以内三类土m31503.6　　　　614500103023062土方回填管沟回填土方：原土就地回填夯实m31503.6　　　　615500105006001砌砖阀门井砖砌圆形阀门井直筒式井内径0.9m，井深1.1m,DN900井盖采用C25砼预制井盖m34　　　　(十一)　沟溪直力村微灌　　　　　　　616500101004002沟、槽土方开挖管沟挖土方：挖地槽、地坑深1.0m以内三类土m31503.6　　　　617500103023063土方回填管沟回填土方：原土就地回填夯实m31503.6　　　　618500105006002砌砖阀门井砖砌圆形阀门井直筒式井内径0.9mm34　　　　273n，井深1.1m,DN900井盖采用C25砼预制井盖619500114010075宣传标志牌宣传牌，具体做法详见施工图项1　　　　620500114010076机埠机埠建筑，做法详见施工图纸m215.75　　　　621500109001204水池混凝土底板水池混凝土底板底板厚度30cm~纯混凝土C2532.52，木模m316.54　　　　622500109001205水池底板垫层水池垫层10cm~纯混凝土C1532.5，木模m35.36　　　　623500109001206普通混凝土水池C25砼墙，厚30cm，二级配，木模m324.78　　　　624500109001207水池顶盖水池顶盖：20cm厚平板~纯混凝土C2532.52，木模m36.072　　　　625500111001027钢筋加工与安装钢筋制作安装三级钢t6.087　　　　建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第47页共47页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注626500111002001钢构件加工与安装爬梯制作安装，做法详见施工图t0.038　　　　627500112001008预制混凝土构件预制水池盖板，木模，二级配m30.1　　　　273n628500109001208C20砼基座、支墩机埠内：C20砼基座及支墩，二级配，木模m30.36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　273n机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第1页共4页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注设备费安装费设备费安装费　　余西微灌　　　　　　　　　　500201013001室外塑料PE给水管de25室外塑料PE给水管安装(粘接)公称直径25mm,压力等级1.6mpa，PE16堵头927个m23173　　　　　　　500201013002室外塑料UPVC给水管de75室外塑料UPVC给水管安装(粘接)公称直径75mm,压力等级1.6mpa，注塑异径三通De75*75*25，927个；注塑正三通De75*75*75，2个m3343　　　　　　273n　500201013003室外塑料UPVC给水管de110室外塑料UPVC给水管安装(粘接)公称直径100mm,压力等级1.6mpa，UPVC管件41个，具体详见施工图m3507　　　　　　　500201013004DN100镀锌钢管室外DN100镀锌钢管,压力等级1.6mpa，接头3个，具体详见施工图m80　　　　　　　500201002001水泵-水轮机设备安装加压泵：XBD-10/20-100D/4`-W套（台）1　　　　　　　500201009001主阀设备安装螺纹球阀安装公称直径25mm以内套（台）927　　　　　　　500201009002主阀设备安装泄水阀安装公称直径80mm以内套（台）78　　　　　　　500201009003主阀设备安装闸阀安装焊接法兰公称直径100mm以内套（台）4　　　　　　　500201009004主阀设备安装减压阀安装公称直径100mm以内套（台）1　　　　　　　500201009005主阀设备安装逆止阀安装公称直径100mm以内套（台）1　　　　　　　500201009006主阀设备安装排气阀螺纹安装公称直径20mm以内套（台）1　　　　　　机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第2页共4页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注设备费安装费设备费安装费273n　500201034001阀门箱安装PVC阀门箱205*230*160安装套78　　　　　　　500201017001照明系统安装配电箱GGD1安装,配电线路详见施工图个（台）（m）1　　　　　　　500201034002变频设备变频设备ZQK-2ASP-7.5台1　　　　　　　500201034003压力表安装压力表DN25铸铁1.6MPa组1　　　　　　　　沟溪直力村微灌　　　　　　　　　　500201013005室外塑料PE给水管de25室外塑料PE给水管安装(粘接)公称直径25mm,压力等级1.0mpa，PE25堵头300个m12000　　　　　　　500201013006室外塑料PE给水管de63室外塑料PE给水管安装(粘接)公称直径63mm,压力等级1.0mpa，注塑异径三通De63*50*25，6个；等径弯头5个m600　　　　　　　500201013007室外塑料PE给水管de75室外塑料PE给水管安装(粘接)公称直径75mm,压力等级1.0mpa，注塑三通19个,具体详见施工图，等径弯头30个m1750　　　　　　　500201013008室外塑料PE给水管de110室外塑料PE给水管安装(粘接)m430　　　　　　273n公称直径100mm,压力等级1.0mpa，PE管件28个，具体详见施工图，等径弯头10个　500201013009DN100镀锌钢管室外DN100镀锌钢管,压力等级1.6mpa，接头6个，具体详见施工图m240　　　　　　机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第3页共4页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注设备费安装费设备费安装费　500201013010DN150镀锌钢管室外DN150镀锌钢管,压力等级1.0mpa，接头3个，具体详见施工图m60　　　　　　　500201013011DN200镀锌钢管室外DN200镀锌钢管,压力等级1.0mpa，接头3个，具体详见施工图m20　　　　　　　500201002002水泵-水轮机设备安装加压泵：ISW100-250A套（台）2　　　　　　　500201009007主阀设备安装螺纹球阀安装公称直径20mm以内套（台）300　　　　　　　500201009008主阀设备安装螺纹球阀安装公称直径40mm以内套（台）170　　　　　　　500201009009主阀设备安装螺纹球阀安装公称直径50mm以内套（台）13　　　　　　273n　500201009010主阀设备安装螺纹闸阀安装公称直径65mm以内套（台）6　　　　　　　500201009011主阀设备安装泄水阀安装公称直径40mm以内套（台）24　　　　　　　500201009012主阀设备安装闸阀安装焊接法兰公称直径100mm以内套（台）2　　　　　　　500201009013主阀设备安装减压阀安装公称直径100mm以内套（台）1　　　　　　　500201009014主阀设备安装逆止阀安装公称直径100mm以内套（台）2　　　　　　　500201009015主阀设备安装排气阀螺纹安装公称直径20mm以内套（台）2　　　　　　　500201034004阀门箱安装PVC阀门箱205*230*160安装套300　　　　　　　500201017002照明系统安装配电箱GGD1安装,配电线路详见施工图个（台）（m）2　　　　　　机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第4页共4页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注设备费安装费设备费安装费　500201034005变频设备变频设备ZQK-2ASP-7.5台1　　　　　　　500201034006压力表安装压力表DN25铸铁1.6MPa组2　　　　　　　500201034007地插旋转喷头地插旋转喷头WPX50-150个3000　　　　　　　　　　　　　　　　　　273n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　措施项目清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第1页共1页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注1　导流工程　项　　　　　2　施工交通工程　项　　　　　　500114006001临时施工道路沟溪乡余西灌区余西村临时道路：道路路基铺筑5%水泥稳定碎石m3225　　　　　500114006002临时施工道路石室乡童家灌区临时道路：道路路基铺筑5%水泥稳定碎石m3375　　　　3　施工供电工程　项　　　　　4　施工房屋建筑工程　项　　　　　273n5　其他施工临时工程　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　273n其它项目清单计价表工程名称:浙江省衢州市柯城区第四批小型农田水利重点县结余资金项目（第一标段）第1页共1页序号项目名称计量单位金额(元)备注1安全施工费%　　2保险费%　　3预留金元240000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　273n第二卷273n第6章图纸（招标图纸）及其他资料1说明本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成功果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。2图纸及其他资料目录图纸及其他资料目录见下表。序号图名或资料名称图号或资料编号出图日期或资料日期备注1施工总说明23456273n3图纸及其他资料另册，投标人在衢州市公共资源交易网上下载。第三卷273n第七章技术标准和要求（合同技术条款）1一般规定1.1　工程说明1.1.1　工程概况本项目建设地点位于柯城区，该项目主要工程内容为：柯城区华墅乡柴家村凉亭坞山塘综合整治工程、柯城区沟溪乡洞头村西坞山塘综合整治工程、柯城区石室乡石室村东塘、西塘清水塘山塘综合整治工程、余西灌区改造工程、石室童家灌区改造工程、沟溪余西微灌、沟溪直力村微灌等工程施工；山塘整治工程为Ⅶ等工程，建筑物级别为7级；灌溉渠道级别为5级。1.1.2　施工条件　　1．交通条件　（1）说明工程区附近可资利用的交通运输条件，如公路、铁路、水运、航空，以及转运站(码头)的站址、储运和装卸能力，道路和桥涵标准等。　（2）说明发包人修建的对外交通工程和工程施工区内的永久、临时主干线交通道路以及桥涵码头等设施的设计标准及其交付使用日期。　（3）说明本合同工程超大件和超重件的状况和数据。　　2．发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施　（1）说明发包人拟提供给承包人使用的施工临时工程项目的状况和移交使用日期。　（2）说明发包人拟提供给承包人使用的施工临时设施项目的状况和移交使用日期。　　3．发包人提供的其它施工条件　　说明发包人拟提供给承包人施工所需使用的其它施工条件。1.2　主体工程项目及其工作内容273n1.2.1　本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容　　简述本合同承包人承担的永久工程中的主体工程、单位工程或分部工程的工程项目及其相关工作内容。1.2.2　发包人(包括其它承包人)承担的相关工程项目及其工作内容　　说明发包人和(或)其它承包人承担的，与本合同承包人相关的工程项目及其连接口的相关工作内容。1.3　发包人提供的施工图纸和文件1.3.1　发包人负责提供的施工图纸和文件　　(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。　　(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2　发包人供图计划　　(1)发包人应在发出开工通知后　　天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。　　(2)每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。　　(3)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。　　(4)发包人应向承包人提供16份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3　发包人提供施工图纸的期限　　(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后　　天内提供给承包人。　　(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前　　天提供给承包人。　　(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前　　天提供给承包人。　　(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前　　天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前　　天提供给承包人。　　(5)用于金属结构的制作和安装(如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。　　(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。273n1.3.4　施工图纸的修改　　(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的　　天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后　　天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。　　(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。　　(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4　承包人提交的文件1.4.1　承包人文件的提交计划　　承包人应在签署协议书后　　天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件　　(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前　　天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。　　(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3　施工总进度计划　　(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图、网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：　　1)作业和相应节点编号；　　2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；　　3)持续时间；　　4)最早开工及最早完工日期；　　5)最迟开工及最迟完工日期；　　6)总时差和自由时差；　　7)主要项目施工强度曲线；　　8)附需要资源和说明。　　(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4　施工总布置设计　　(1)承包人应在收到开工通知后的天　　内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后　　天内批复承包人。273n　　(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。　　(3)承包人应按本技术条款第，章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5　主要施工方法和措施　　(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前　　天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的　　天内批复承包人。　　(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。1.4.6　承包人文件的审批　　(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后　　天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：　　1)同意按此执行；或。　　2)按修改意见执行；或。　　3)修改后重新提交；或。　　4)不予批准。　　(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后　　天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。　　(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和工程设备1.5.1　发包人提供的材料　　(1)材料供应计划。　　承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批、承包人应在每年11月末的　　天前、每季度末的　　天前和每月末的　　天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。　　(2)材料交货验收。　　承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。1.5.2　发包人提供的工程设备　　(1)承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的　　天内批复承包人。273n　　(2)由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前　　天内到货。提前超过　　天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。　　(3)监理人应在设备到达卸货地点的　　小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知(到货后)　　小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。　　(4)由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和(或)要求发包人支付增加的费用。　　(5)工程设备的交货验收：　　1)由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。　　2)若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。　　3)若合同约定由发包人(或供货商)发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。1.6　承包人提供的材料和设备1.6.1　承包人提供的材料　　(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：　　1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；　　2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；　　3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。　　(2)不合格材料的处理　　经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。　　(3)代用材料　　承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2　承包人提供的工程设备273n　　按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3　承包人施工设备　　(1)承包人应在签署合同协议书后　　天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：　　1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；　　2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；　　3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。　　(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。　　(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4　不合格的材料和工程设备的处理　　由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1　施工总进度实施措施　　承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准、实施措施应说明以下内容：　　(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。　　(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。　　(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。　　(4)工程设备的订货、交货计划。　　(5)其它说明。1.7.2　年进度计划　　承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括　　(1)计划完成的年工程量及其施工面貌。　　(2)该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。　　(3)要求发包人提供的施工图纸计划。　　(4)提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。　　(5)该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。273n　　(6)该年各施工工程项目的试验检验计划。　　(7)工程安全措施实施计划等。1.7.3　季、月进度计划　　监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：　　(1)季、月工程量及其施工面貌。　　(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。　　(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.4　月、周进度报告　　(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：　　1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；　　2)月完成的工程面貌图；　　3)材料实际进货、消耗和库存量；　　4)现场施工设备的投运数量和运行状况；　　5)工程设备的到货情况；　　6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；　　7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；　　8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；　　9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；　　10)环境保护及水土保持措施实施情况。　　月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。　　(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：　　1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；　　2)上周实际完成工程量统计；　　3)下周计划完成的工程量；　　4)要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5　进度会议　　(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。　　(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1　承包人的质量自检　　(1)承包人应在收到开工通知后的　　天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：　　1)质量检查机构的组织框图；273n　　2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；　　3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；　　4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；　　5)质量检查记录及验收单格式。　　(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。　　(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2　监理人的质量检查　　(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。　　(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.9验收1.9.1分部工程验收　　(1)分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。(2)分部工程验收应根据合同约定由发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。(3)分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第3章3.0.4条、3.0.5条和3.0.6条要求进行。(4)发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。1.9.2　单位工程验收　　(1)单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。；　　(2)单位工程验收应由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过3名。；　　(3)单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。　　(4)单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。273n　　(5)需提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收应由发包人主持，根据工程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程投入使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。　　1.9.3　合同工程完工验收　　(1)合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定。　　(2)施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜讲单位工程（分部工程）验收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。　　(3)合同工程完工验收由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。　　(4)合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。(5)合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第5章5.0.4条要求进行。1.9.4　阶段验收(1)阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。(2)根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：1）枢纽工程导（截）流验收。2）水库下闸蓄水验收。3）引（调）排水工程的通水验收。4）水电站（泵站）机组启动验收。5）部分工程投入使用验收。6）工程建设需要增加的其他验收。（3）阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。1.9.5专项验收(1)工程验收竣工前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和有关行业的有关规定确定。(2)专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。(3)项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，向有关部门提出专项验收申请报告，并做好准备和配合工作。273n(4)专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.6项的要求进行。1.9.6工程竣工验收(1)工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。(2)工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（但不限于）：1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果。2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录。3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料。4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告。5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告。6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件。7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果。8）监理人指示提交的其他竣工验收资料。(3)工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。(4)工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10工程量计量1.10.1说明　　(1)本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。　　(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。　　(3)除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。　　(4)根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。　　(5)分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2重量计量　　(1)按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。273n　　(2)凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3　面积计量　　按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4　体积计量　　按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5　长度计量　　按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1　遵守国家和行业标准的强制性规定　　技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2　引用标准和规程规范以最新版本为准　　新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1　投保险种　　发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：　　(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；　　(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；　　(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；　　(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；　　(5)施工设备险(由承包人负责投保)。1.12.2　保险费用　　(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。　　若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。　　(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。　　(3)承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。　　(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1　单价支付项目273n　　除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2　一般总价支付项目　　除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂列金额)的总价支付。1.13.3　特殊约定的总价支付项目　　(1)进场费。承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期　　天前支付。　　(2)退场费。工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。　　(3)保险费。发包人按本章第1.12节规定支付。　　(4)其它费用。承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2　施工临时设施2.1　一般规定2.1.1　应用范围　　本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2　承包人责任　　(1)承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。　　(2)承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。　　(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。　　(4)承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风通信等施工临时设施。　　(5)承包人应按本章第2.10~2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。273n　　(6)承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。2.1.3　主要提交件　　承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：　　(1)施工临时设施布置图；　　(2)施工工艺流程和(或)施工程序说明；　　(3)安全和环境保护措施；　　(4)施工期运行管理方式。2.1.4　引用标准　　(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；　　(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；　　(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；　　(4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)。2.2　现场施工测量　　承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。2.3　现场试验　　承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。2.4　施工交通2.4.1　场内施工道路　　除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。2.4.2　场外公共交通　　承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。2.5　施工供电2.5.1　施工电源　　(1)除合同另有约定外，发包人将在本工程的　　地点配置一个　　　　kV的施工电源接口向承包人提供施工和生活用电。发包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，按合同约定的价格向承包人收取电费。　　(2)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。　　(3)承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等)配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。273n2.5.2　施工用电计划　　承包人应在每年末、每季开始前　　天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。2.6　施工供水　　(1)承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的总供水能力应不小于　　　m3/d，水质应符合GB5749-2006有关的规定。　　(2)承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。　　(3)承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。　　(4)为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。2.7　施工供风　　承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。2.8　施工照明　　(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)第12.3.10条的规定。　　(2)承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。2.9　施工通信　　(1)除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统，并向本合同承包人提供上限不超过　　门的资源门机，承包人可在该虚拟网总机处获得通信接口。其通信接口外的一切通信设施均由承包人自行解决。　　(2)承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。　　2.10　砂石料场开采加工系统2.10.1　承包人自建砂石料加工系统　　(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。　　(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。2.10.2　承包人市场采购砂石料273n(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料的选择、采购、运输、储存和保管等。(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。2.10.3发包人提供砂石料　　(1)发包人应按合同约定的质量标准提供砂石料。承包人应按技术条款的规定和施工图纸的要求，对发包人提供的砂石料进行抽样检验，确认合格后，才能使用。　　(2)承包人应按施工进度计划，在每年底前　　天和每月底前　　天向监理人提交下一年度和下一月度的砂石料需用计划。经监理人确认后，作为供货人供应砂石料的依据。　　(3)若供货人延误供应砂石料，应由发包人对承包人承担延误供货的责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。2.11　混凝土生产系统2.11.1　承包人自建混凝土生产系统　　(1)若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统(包括混凝土骨料储存系统)的设计和施工(包括场地的开挖、回填与平整)、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。　　(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。2.11.2　承包人购买商品混凝土(1)若合同约定，由承包人购买商品混凝土，则承包人负责商品混凝土的采购、运输、储存等，以及防止污染环境等措施。所购混凝土质量需满足设计和相关规范的要求，择优选择，并配合监理对混凝土进行相关检验等。(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修等。2.11.3　发包人供应混凝土(1)发包人可向承包人供应本工程施工所需的各种混凝土，并与承包人签订混凝土供货协议。但发包人应对其混凝土的供货质量和供货进度承担责任。　　(2)承包人应对拌和混凝土的水泥、砂石料、掺合料，以及混凝土的质量进行试验和抽样检验。若抽样检验结果证明混凝土质量不合格，承包人有权拒绝接受。　　(3)承包人应按批准的施工进度计划，在每年底前　　天和每月底前　　天向监理人提交下一年度和下一月度的混凝土需用计划。经监理人确认后，作为发包人提供混凝土的依据。若承包人未按规定提交混凝土需用计划，则应由承包人自行承担由此影响施工的责任。　　(4)若发包人延误供应合格的混凝土，应由发包人承担延误供货责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。273n2.12　临时工厂设施　　承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。　　(1)钢筋加工厂；　　(2)木材加工厂；　　(3)混凝土构件预制工厂；　　(4)机械修配工厂；　　(5)汽车保养站；　　(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。2.13　仓库和堆、存料场　　(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。　　(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。　　(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。2.14　弃渣场　　承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。2.15　临时生产管理和生活设施2.15.1承包人临时生产管理和生活设施　　(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。　　(2)承包人应在收到开工通知后的　　天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。2.15.2　发包人提供临时生产管理和生活设施　　发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。2.16　计量和支付2.16.1　现场施工测量　　现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。2.16.2　现场试验　　(1)现场室内试验。承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。273n　　(2)现场工艺试验。除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。　　(3)现场生产性试验。除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2.16.3　施工交通设施　　(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。　　(2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。　　(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。2.16.4　施工及生活供电设施　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.5　施工及生活供水设施　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.6　施工供风设施　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.7　施工照明设施　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.8　施工通信　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.9　砂石料生产系统　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.10　混凝土生产系统　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.11　附属加工厂　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。273n2.16.12　仓库和存料场　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.13　弃渣场　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.14　临时生产管理和生活设施　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。2.16.15　其它临时设施　　未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。3　施工安全措施3.1　一般规定3.1.1　应用范围　　本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2　承包人责任　　(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。　　(2)承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。　　(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。　　(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告　　(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。(7)承包人应按相关规定积极创建文明施工标准化工地建设，文明施工。273n3.1.3　主要提交件(1)承包人应在本工程开工前　　天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。　　(2)承包人应在本工程开工前　　天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。　　(3)承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。3.1.4　引用的法律法规规章　　(1)《水利工程建设安全生产管理规定》。　　(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》。　　(3)《中华人民共和国道路交通安全法》。　　(4)《中华人民共和国安全生产法》。　　(5)《中华人民共和国消防法》。　　(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》。　　(7)《中华人民共和国食品卫生法》。(8)《中华人民共和国劳动法》。(9)《浙江省安全生产条例》(10)《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》。3.1.5　引用标准　　(1)《爆破安全规程》(GB6722-2003)。　　(2)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)。　　(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)。　　(4)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007)。　　(5)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)。(6)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001)。3.2　文明施工措施3.2.1　文明施工措施计划承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工措施计划，主要内容包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护措施（围墙、围挡、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。3.2.2　六牌一图273n六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项目部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。3.2.3　现场标牌(1)安全警示标志应设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽120cm，高90cm。(2)安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。(3)现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。3.2.4　围护设施(1)根据施工现场情况，需尽量修建围护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。(2)围护设施需满足安全要求。3.3　施工安全措施3.3.1　施工安全措施计划　　承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备。安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体监测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录I、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。3.3.2　劳动保护　　(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。　　(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。3.3.3伤病防治和卫生保健　　(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。　　(2)施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。　　(3)及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。　　(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。　　(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.3.4　危险物品的安全管理　　承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.5节的规定。3.3.5　照明安全　　承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第273n4.5.9~4.5.14条的规定。3.3.6　接地及防雷装置　　接地及防雷装置应符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.2节接地(接零)与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.3.7　防有毒，有害物品的控制　　承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第11.3节防尘、有害气体的规定。3.3.8　爆破作业安全　　(1)承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定、承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。　　(2)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。　　(3)当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决、现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。3.3.9　消防　　(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。　　(2)承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。　　(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。　　(4)承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.3.10　洪水和气象灾害的防护　　(1)承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。　　(2)每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.3.11　安全标志　　(1)承包人应按《安全标志及其使用原则》（GB2894-2008）的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：　　1)禁止标志。273n　　2)警告标志。　　3)指令标志。　　4)提示标志。　　(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。3.3.12　施工安全监测　　有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。3.4　应急救援措施3.4.1　事故应急救援预案　　(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。　　(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。3.4.2　伤亡事故处理　　(1)施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。　　(2)发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。　　(3)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。3.4.3　预防自然灾害措施　　(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。　　(2)一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。　　(3)承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。3.5　计量和支付　　(1)承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，指施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全施工费用总价形式专项列报。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。　4　环境保护和水土保持273n4.1　一般规定4.1.1　应用范围　　本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。4.1.2　承包人责任　　(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。　　(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。　　(3)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。4.1.3主要提交件　　(1)环境保护及水土保持措施计划：　　承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施。2)承包人对生活垃圾、粪便处理措施。3)办公、生活场所清洁措施。　　4)施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施。　　5)施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施。　　6)施工区强光、噪声控制措施。　　7)固体废弃物处理措施。　　8)人群健康保护措施。9)本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程。10)环境风险应急措施。　　11)施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等)；、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等。　　12)施工区边坡工程的水土保护措施。　　13)完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。　　(2)承包人应按监理人指示，在工程开工后天　　273n内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。　　(3)验收报告和资料：　　1)环境保护措施质量检查及验收报告。　　2)水土保持措施的质量检查及验收报告。　　3)监理人要求提供的其它资料。4.1.4　引用的法律法规规章　　(1)《中华人民共和国水法》。　　(2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。　　(3)《中华人民共和国大气污染防治法》。　　(4)《建设项目环境保护管理条例》。　　(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。　　(6)《中华人民共和国水污染防治法》。　　(7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。　　(8《中华人民共和国水土保持法》。(9)《中华人民共和国环境保护法》。(10)《水利工程建设项目验收管理规定》水利部第30号令。　　4.1.5　引用标准　　(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。　　(2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。　　(3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。　　(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。　　(5)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。　　(6)《建筑施工场界环境噪声限值》(GB12523-2011)。　　(7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)。　　(8)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)。　　(9)《水环境监测规范》(SL219-2013)。　　(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(GB50869-2013)。　　(11)《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-1995)。4.2　施工环境保护4.2.1　生活供水及生活废水处理　　(1)饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。　　(2)处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。4.2.2　生产废水处理273n　　(1)基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。　　(2)砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。　　(3)废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。　　(4)机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。　　(5)混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。4.2.3　施工区粉尘控制　　(1)承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。　　(2)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。　　(3)施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）表3.4.2规定范围内。　　(4)承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.4.3条的有关规定外，还应做到：　　1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。　　2)选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。　　3)混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。　　4)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。　　5)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；　　6)承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。　　7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。　　8)洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。4.2.4　施工区噪声污染控制　　(1)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。273n　　(2)施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。　　(3)生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）表3.2.8的规定。4.2.5　固体废弃物处理　　(1)承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。　　(2)生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。　　(3)承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。　　(4)对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。　　(5)废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。4.2.6　有毒有害物质和危险品的管理　　有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程安全施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.3.1条、第11.3.2条的规定。4.3　生态环境保护4.3.1　陆生动植物及资源保护　　(1)承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。　　(2)承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。　　(3)承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。4.3.2　景观与视觉保护　　(1)施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。　　(2)承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。4.4　水土保持4.4.1　执行水土保持措施计划　　承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。4.4.2　做好水土保持工程措施　　(1)承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。273n　　(2)承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。　　(3)承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。　　(4)承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。4.5　环境清理4.5.1　环境清理措施计划　　承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：　　(1)环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；　　(2)环境保护辅助工程设施；　　(3)植被种植措施。4.5.2　环境清理　　(1)在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。　　(2)完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。　　(3)对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。　　(4)承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。　　(5)占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。4.6　环境保护工程的验收4.6.1　施工期环境保护临时设施的检查和验收　　各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：　　(1)监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；　　(2)各项环境保护临时设施布置图；　　(3)施工质量检查记录；　　(4)生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。4.6.2　环境保护和水土保持工程的质量检查和验收273n　　本章第4.2~4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：　　(1)永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；　　(2)永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；　　(3)植被种植计划的完成情况和检查验收记录；　　(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。4.6.3　永久性环境保护工程的完工验收　　上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：　　(1)各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；　　(2)各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；　　(3)监理人要求提交的其它完工验收资料。4.7　计量和支付(1)承包人按本章要求进行的，施工现场为达到环境保护部门要求的各项施工环境保护费，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中。　　(2)河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。　　(3)列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目(如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等)，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。　　(4)未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。　　(5)承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。5　施工导流工程5.1　一般规定5.1.1　应用范围　　本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。5.12　承包人责任273n　　(1)按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。　　(2)按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：　　1)完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；　　2)保证永久建筑物在干地施工的措施；　　3)按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。　　(3)协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。　　(4)导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。　　(5)当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。5.1.3　主要提交件　　(1)导流工程施工措施计划　　承包人应在施工导流建筑物开工前天　　，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：　　1)截流试验报告和截流施工措施方案。　　2)基坑排水措施。　　3)防洪和安全度汛措施。　　4)下闸封堵措施。　　5)导流工程施工进度计划。　　6)监理人要求其它补充措施计划。　　(2)导流建筑物施工图纸　　除合同另有约定外，在导流建筑物施工前　　天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。　　(3)安全度汛措施计划。　　承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：　　1)截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；　　2)临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；　　3)防汛器材设备和劳动力配备；　　4)施工区和生活区的度汛防护措施；　　5)临时通航的安全度汛措施；　　6)遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；　　7)监理人要求提交的其它施工度汛资料。　　(4)施工期临时通航措施计划273n　　承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。　　(5)截流措施计划　　承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：　　1)截流施工进度。　　2)截流时段、截流方式(如立堵、平堵或两者兼有)、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数。　　3)供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况。　　4)截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况。　　5)截流过程水力参数的测试安排。　　6)监理人要求提交的其它截流资料。　　(6)下闸封堵和水库蓄水措施计划。　　承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：　　1)主体工程应完成的工程形象面貌。　　2)封堵闸门和启闭机的试运行计划。　　3)下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划。　　4)下闸封堵前，观测设备的观测初始值。　　5)下闸封堵施工措施(如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施)。　　6)下闸封堵后的下游供水措施。　　7)水库蓄水(或水库分阶段蓄水)计划。5.1.4　引用规程及标准(1)《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号令)。(2)《防洪标准》(GB50201-1994)。　　(3)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)。　　(4)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。　　(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)。　　(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)。　　(7)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-1996)。　　(8)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994)。　　(9)导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。5.2　施工期导流控制标准5.2.1　施工导流及度汛标准　　列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。　　承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。5.2.2　临时通航、下游供水273n　　(1)施工期临时通航要求：　　　　　　　　　。　　(2)下游供水要求：　　　　　　　　　　　　。　　5.3　截流5.3.1　截流设计　　承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式(包括龙口位置选择、断面形式及进占方式)、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。5.3.2　模型试验论证　　对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。5.3.3　临时断航　　在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。5.4　导流建筑物设计与施工5.4.1　导流围堰　　(1)承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。　　(2)围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。　　(3)围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。5.4.2　导流建筑物封堵　　(1)导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。　　(2)施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。5.4.3　导流底孔及未完坝段(或缺口)过水　　导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段(或缺口)的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。5.5　基坑排水5.5.1　基坑初期排水273n　　承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。5.5.2　基坑经常性排水　　承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。5.5.3　基坑排水设备　　承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施(包括备用电源)，避免造成基坑积水而延误工期。5.6　安全度汛(1)每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。　　(2)每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。5.7　下闸封堵和下游供水　　(1)承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。　　(2)在导流泄水建筑物进口闸门下闸后(或封堵完毕后)，承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。5.8　施工期临时通航　　(1)除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。　　(2)在下列条件情况下允许短暂断航：　　1)主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航　　小时；　　2)下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航　　小时；　　3)上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。5.9　质量检查和验收5.9.1　导流建筑物的质量检查　　本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。5.9.2　主河床截流前验收　　主河床截流前，应按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第6.2.2~6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。5.9.3　水库蓄水前验收　　(1)水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：273n　　1)主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；　　2)工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；　　3)永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；　　4)永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；　　5)水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决'近坝区的地形测量已完成；　　6)水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。　　(2)承包人应会同监理人按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第6.3.2~6.3.5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。5.10　计量和支付　　(1)承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。　　(2)承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。　　(3)承包人按合同要求完成基坑排水工作(含基坑初期排水和经常性排水)所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。　　(4)承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。　　(5)除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除(或封堵)工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。　　(6)施工期临时通航费用(包括断航期内的补偿费用)和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。　　(7)除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。6　土方明挖6.1　一般规定6.1.1　应用范围　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。273n　　(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。6.1.2　承包人责任　　(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。　　(2)承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。　　(3)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。　　(4)承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。6.1.3　主要提交件　　(1)开挖放样资料　　每项单位工程开工前　　天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。　　(2)施工措施计划　　承包人应在本工程或每项单位工程开工前　　天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：　　1)开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置图)。　　2)开挖程序与开挖方法。　　3)施工设备的配置和劳动力安排。　　4)开挖边坡的排水和边坡保护措施。　　5)土料利用和弃渣措施。　　6)质量与安全保证措施。　　7)主要开挖工程施工进度计划等。6.1.4　引用标准　　(1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)。　　(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。(4)《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号。6.2　场地清理　　场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。6.2.1　植被清理　　(1)在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。273n　　(2)除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。　　(3)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。　　(4)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。　　(5)凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。　　(6)场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。6.2.2　表土的清挖、堆放和有机土壤的使用含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。6.3　土方开挖6.3.1　土方定义　　(1)指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。　　(2)土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）表C.1.1的规定。6.3.2　开挖区临时道路　　承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。6.3.3　校核测量　　承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。6.3.4　临时边坡的稳定　　主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。6.3.5　基础和边坡开挖　　基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）第4.2节的规定。6.3.6　边坡的护面和加固273n　　为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。6.3.7　开挖线的变更　　在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。6.3.8边坡安全的应急措施　　若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。6.4　施工期临时排水6.4.1　排水措施　　(1)承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。　　(2)承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。　　(3)在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。　　(4)在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。6.4.2　降低地下水位的排水措施　　(1)对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。　　(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。　　(3)在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。6.4.3　保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷　　承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。6.5　土料场和砂砾料场开采6.5.1料场开采　　(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。　　(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）第4.4.9条、第4.4.10条的规定。6.5.2　开采结束后的料场整治273n　　料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。内容如下：　　(1)开挖边坡面的整治。　　(2)修建环境保护的辅助工程设施。　　(3)按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。6.6　开挖渣料的利用和弃渣处理6.6.1　可利用渣料的利用　　(1)承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。　　(2)承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。　　(3)对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。6.6.2　弃渣处理　　弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。6.7　检查和验收6.7.1　土方开挖前的检查和验收　　土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：　　(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。　　(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。　　(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。6.7.2　土方明挖工程完成后的质量检查和验收　　(1)土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：　　1)按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；　　2)取样检测基础土的物理力学性质指标。　　(2)基础面覆盖前的质量检验和验收：　　1)基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；　　2)对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体(或砌体)填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；　　3)上述第(1)项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。　　(3)永久边坡的检查和验收：273n　　1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；　　2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。6.7.3　完工验收　　各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：　　(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；　　(2)质量检查和验收记录；　　(3)监理人要求提供的其它资料。6.8　计量和支付　　(1)场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。　　(2)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(3)塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(4)承包人完成本章第6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(5)土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)，土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。　　(6)土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(7)除合同另有约定外，开采土料或砂砾料(包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作)所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。　　(8)除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。7　石方明挖273n7.1　一般规定7.1.1　应用范围　　本章规定适用于本工程施工图纸所示的石方明挖工程，包括坝(堰)基、溢洪道、进水口、隧洞进出口(含施工支洞)、引水(导流)明渠、地面厂房、地面变电站、施工临时道路、施工辅助设施和石料场开采的施工。7.1.2　承包人的责任　　(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物的石方明挖工程的开挖线进行开挖施工。　　(2)承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。　　(3)承包人应按监理人指定的格式和要求，进行开挖面的地质测绘和地质编录工作。　　(4)承包人应按合同约定，完成施工图纸要求的专项爆破试验工作。7.1.3　主要提交件　　(1)施工措施计划　　承包人应在本工程每项单位工程开工前　　天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。　　1)施工开挖布置图；　　2)钻孔和爆破的方法和程序；　　3)施工设备配置和劳动力安排；　　4)出渣、弃渣和石料的利用措施；　　5)边坡的保护加固和排水措施；　　6)质量与安全保护措施；　　7)主要开挖工程施工进度计划等。　　(2)开挖放样剖面资料。　　每项开挖工程开工前　　天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交监理人复核，经批准后方可进行开挖。　　(3)钻爆作业措施计划。　　在每项单位工程(或开挖区)的开挖作业开始前　　天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准。其内容包括：　　1)爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角；　　2)炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量；　　3)延时顺序、雷管型号和起爆方式；　　4)承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；　　5)爆破参数试验成果。273n　　监理人应在收到爆破作业措施计划的　　天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。7.1.4　引用标准　　(1)《爆破安全规程》(GB6722-2003)。　　(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。　　(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)。　　(4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)。　　(5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。　　(6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)。(7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)。(8)《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）。7.2　钻孔与爆破7.2.1　爆破作业安全　　爆破作业安全应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第8章的有关规定。7.2.2　爆破材料的试验和选用　　承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，试验报告应提交监理人。7.2.3　控制爆破　　边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破。　　(1)承包人应对岩质基础、边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡面采用控制爆破。　　(2)紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标，应采用毫秒延时起爆网络，不应采用大孔径爆破方法。　　(3)钻孔爆破施工应遵守《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL47-1994）第3.3节的规定。　　(4)在新浇混凝土、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破，以及在特殊要求部位进行爆破作业时，必须制定专门的爆破措施方案。　　(5)对廊道、齿槽和其它特殊沟槽等开挖必须进行控制爆破设计，并通过爆破试验调整其爆破参数。　　(6)预裂爆破、梯段爆破、台阶爆破和特殊部位的爆破，其所用的参数和装药量应由承包人通过专项爆破试验确定，试验成果应提交监理人批准。　　(7)对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施，以免危及机械设备和人身安全。7.3　石方明挖7.3.1岩石分级和石方定义　　(1)岩石开挖级别划分应参照《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）表C.1.2的建议值，结合本工程项目的具体地质特征选定。273n　　(2)石方明挖系指本章第7.1.1条所列的开挖工程项目需要进行(或系统)钻孔和爆破作业的岩石开挖工程。7.3.2　岩石开挖的技术要求　　(1)承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面，以及坑、槽部位的开挖质量、除按本技术条款第条做好控制爆破外，还应遵守《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)第2.1节的有关规定。　　(2)裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后，进行喷混凝土保护。7.4　施工期临时排水　　承包人应遵守本技术条款第6.4节施工期临时排水的有关规定。7.5　堆渣场地和渣料利用7.5.1　堆渣场地　　(1)开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料(包括弃渣料)均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。　　(2)用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。　　(3)堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存。承包人应保护渣料堆体的边坡稳定，做好堆渣体周围的排水设施。7.5.2　渣料利用　　按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有。承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人应采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率。7.6　石料场7.6.1　料场规划　　承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）第4.4.8条的规定，编制石料场开采规划，提交监理人批准。7.6.2　石料场开采　　(1)承包人应按料场开采规划制定的作业措施，将表土和覆盖层剥离至可用石层为止。其剥离的有机土壤和废土应按本技术条款第6.2.1条、第6.2.2条的规定，运往指定地点堆放。　　(2)开采石料采用台阶钻孔爆破分层开采的施工方法。台阶高度、钻孔布置和单位炸药量，应针对采区的具体情况通过试验确定，试验成果应提交监理人。　　(3)在开采过程中，遇有比较集中的软弱带时，应按监理人指示予以清除，严禁在可利用料内混杂废渣料，可利用料和废渣料均应分别装运至指定的存料场和弃渣场堆存。7.6.3　开采范围的调整　　在石料场开采过程中，承包人应根据石料的质量和使用情况，对料场的开采范围作出局部调整。必要时应编制料场调整报告，提交监理人批准。7.6.4　爆破试验和爆破参数的优化273n　　石料场的开采爆破必须采取控制爆破措施，承包人应通过试验优选石料开采的爆破参数，开采的石料应符合本合同规定的各项用途。爆破试验的成果应提交监理人。7.6.5　料场整治　　在施工过程中，承包人应按监理人指示，对不稳定的边坡应进行必要的处理，防止发生坍塌或形成泥石流，危及下游安全。承包人应按本技术条款第4章的规定，对石料场开挖后的场地进行必要的整治。7.7　质量检查和验收7.7.1　边坡开挖工程的质量检查和验收　　承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。　　(1)边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：　　1)按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据；　　2)对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖；　　3)按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。　　(2)边坡开挖过程的定期检查。　　在边坡开挖过程中，应按本章第7.3.2条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。　　(3)边坡开挖工程验收　　每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：　　1)边坡开挖面的完工平面和剖面图。　　2)承包人的质量检查记录。　　3)监理人的质量验收签证。7.7.2　岩石基础开挖的质量检查和验收　　承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：　　(1)岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。　　(2)建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：　　1)开挖竣工后实测平面和剖面图；　　2)建基面岩体检测成果(超声波测试)；　　3)承包人的质量检查记录；　　4)监理人的质量验收签证；　　5)监理人要求提交的其它质量验收资料。　　(3)承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑(或砌筑)覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后，才能继续施工。273n　　本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑(或砌筑)前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。7.7.3　完工验收　　石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同约定，向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：　　(1)石方明挖工程竣工平、剖面图。　　(2)质量检查记录。　　(3)弹性纵波波速检测成果。　　(4)监理人要求提供的其它资料。7.8　计量和支付　　(1)石方明挖和石方槽挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(2)直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时，原料进入骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用，不计入混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。　　(3)承包人按合同要求完成基础清理工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(4)石方明挖过程中的临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)所需费用，包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中。　　(5)除合同另有约定外，当骨料或填筑料原料由石料场开采时，原料开采所发生的费用和开采过程中弃料和废料的运输、堆放和处理所发生的费用，均包含在每吨(或立方米)材料单价中，发包人不另行支付。　　(6)除合同另有约定外，承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需费用，应包含在每吨(或立方米)材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。8地下洞室开挖8.1　一般规定8.1.1　应用范围273n　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示各类地下洞室，包括平洞、斜井、竖井、大跨度洞室、临时施工支洞的开挖，以及已建成地下洞室的扩大开挖等。其工作内容包括洞线测量、施工期排水、照明和通风、钻孔爆破、围岩监测、塌方处理、完工验收前的维护，以及将开挖石渣运至指定地区堆存和废渣处理等工作。　　(2)本章规定适用于钻爆法开挖。若采用掘进机施工时，其施工技术要求应另行规定。8.1.2　承包人的责任　　(1)承包人应按施工图纸与监理人指示，以及本技术条款规定进行地下洞室的开挖施工。　　(2)承包人应对地下洞室开挖的施工安全负责。承包人应按本技术条款的规定做好围岩稳定的安全保护工作，防止洞(井)口及洞室发生塌方、掉块危及人员安全。　　(3)承包人应做好地下工程施工现场的粉尘、噪声和有害气体的安全防护工作，并应进行必要的施工安全监测工作。　　(4)承包人应按监理人批准的施工措施计划，以及本技术条款第4章的规定，在监理人指定的地点堆放石渣。　　(5)开挖过程中，承包人应按监理人指定的格式和要求作好施工地质编录。　　(6)开挖过程中，承包人应负责保护好已埋设的安全监测仪器设备等，施工中因保护措施不妥，造成监测仪器设备破坏或失效，应由承包人按监理人指示进行处理。8.1.3　主要提交件　　(1)地下工程开挖措施计划　　承包人应在地下工程开挖前　　天，按施工图纸要求和本技术条款的规定，编制下述内容的施工措施计划，提交监理人批准。　　1)地下工程开挖施工布置和开挖程序图；　　2)施工辅助洞布置图、开挖、支护及封堵图；　　3)开挖设备和辅助设施的配置；　　4)钻孔爆破方法与控制超挖措施；　　5)主要建筑物开挖分层分块划分及施工程序说明；　　6)爆破试验计划；　　7)地质缺陷部位处理措施；　　8)出渣、弃渣以及渣料利用措施；　　9)洞口保护和围岩稳定的支护措施以及塌方处理措施；　　10)通风和散烟、除尘及空气监测安全措施；　　11)照明设施；　　12)排水措施；　　13)通信、信号和报警设施；　　14)施工进度计划、材料供应计划及劳动力安排；　　15)安全保证措施；　　16)施工期围岩稳定监测措施。　　(2)施工记录报表　　承包人应按监理人指示，每月提交各项地下工程开挖的施工记录报表，其内容应包括：273n　　1)各开挖工作面进尺及实际作业循环情况；　　2)实测开挖断面测量成果以及本期和累计完成开挖工程量；　　3)塌方和特殊事故处理；　　4)地下工作场地定点的空气质量监测资料；　　5)设备运行和检修记录；　　6)钻爆器材和材料消耗记录；　　7)监理人要求提供的质量检查和验收记录。8.1.4　引用标准　　(1)《爆破安全规程》(GB6722-2003)；　　(2)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)；　　(3)《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-1999)；　　(4)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；　　(5)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；　　(6)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；　　(7)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SL378-2007)；　　(8)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)；　　(9《)水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)。8.2　施工期补充勘探8.2.1　超前勘探　　(1)监理人认为有必要时，承包人应按监理人指定的掌子面钻设勘探孔和(或)开挖勘探洞，以查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，及时调整掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施。经监理人批准的超前勘探，其勘探费用由发包人承担。　　(2)地下洞室超前勘探孔、洞的各项爆破参数应由监理人与承包人共同商定；承包人应将勘探孔、洞的各项施工参数提交监理人批准。　　(3)承包人完成超前勘探后，应立即通知监理人查看超前勘探孔的钻孔岩芯及钻进记录，以及勘探洞的地质测绘资料，并及时将超前勘探资料提交监理人。　　(4)开挖过程中，由于超前预报而推迟开挖作业时间，应由监理人与承包人共同商定，给予合理的进度补偿。8.2.2　不良地质洞段的补充勘探　　地下工程开挖过程中遇及岩溶发育、岩性软弱、地质构造复杂、地下水丰富、上覆岩层厚度小于　　倍洞径等不良地质与成洞困难的洞段时，承包人应按监理人指示进行补充勘探，补充勘探的地质测绘资料提交监理人。其本合同外增加的勘探费用，由发包人支付。8.3　地下洞室与洞群的开挖和支护8.3.1开挖和支护程序273n　　对于大型地下洞室和(或)地下洞群的开挖和支护，承包人应按本合同施工图纸和技术条款的要求，以及批准的施工措施计划，进行地下洞室开挖和支护程序设计，并编制地下洞室和(或)地下洞群的开挖支护程序和施工措施提交监理人批准。其内容包括：　　(1)大型地下洞室的分层开挖和支护程序；　　(2)地下洞群各洞室分区、分部开挖和支护程序；　　(3)地下洞室和地下洞群的支护设计方案及支护结构类型；　　(4)开挖和支护过程的围岩变形和稳定监测计划及其监测设施；　　(5)质量和安全保证措施。8.3.2　及时支护措施　　(1)承包人应严格按监理人批准的地下洞室和(或)地下洞群开挖和支护程序，及时进行各洞室的开挖和支护。　　(2)开挖过程中，承包人应按监理人批准的围岩变形和稳定监测计划，立即埋设监测仪器，进行监测和作好监测记录，并应及时将监测记录和分析资料提交监理人。8.3.3　施工期监测和支护参数的调整　　(1)承包人应按监理人指示，根据围岩变形和稳定的监测成果，及时调整作业程序和支护参数，确保地下洞室和(或)地下洞群开挖和支护的质量和施工安全。　　(2)开挖过程中，若承包人根据施工需要，要求变更已批准的开挖和支护程序，应编制专项技术措施，提交监理人批准。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。8.4　钻孔与爆破8.4.1钻孔和爆破措施　　(1)承包人进行任何洞室的钻孔爆破作业，必须按本技术条款第8.1.3条的规定，向监理人提交钻孔和爆破措施，经监理人批准后方可进行施工。　　(2)在开挖过程中，承包人应根据地质情况的变化及时调整钻孔和爆破参数，以保证爆破后的开挖面达到设计要求。调整的钻孔爆破参数，应经监理人批准。8.4.2　钻孔爆破试验　　(1)承包人在正式开始洞室开挖作业前，应按监理人批准的开挖和爆破措施，进行必要的现场爆破试验，爆破参数的试验记录应提交监理人。　　(2)地下洞室爆破前，承包人应按SL378-2007第6.1.4条的规定，负责进行专门的钻孔爆破设计提交监理人批准。　　(3)地下洞室的开挖应选用岩类相似的试验洞段进行光面爆破和预裂爆破试验，试验采用的参数可参照SL378-2007附录D选用。试验成果应提交监理人。爆破试验与监测的内容应符合SL378-2007第6.3节规定。8.4.3　钻孔爆破施工　　(1)地下工程的钻孔和爆破作业，应由经考核合格的炮工负责实施。　　(2)钻孔的测定和开孔质量应符合SL378-2007第6.2.3条的规定。　　(3)炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应按监理人批准的钻孔和爆破措施执行。273n　　(4)光面爆破和预裂爆破效果应符合SL378-2007第6.2.7条的规定。　　(5)每项钻孔、爆破和支护作业完成，并经监理人检查合格后，方可进行下道工序作业。8.4.4　爆破振动控制　　在地下洞室施工中，承包人应保护好已完成混凝土衬砌、压力灌浆和支护结构等部位不受损坏。爆破质点振动安全允许标准，应参照《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)表D.0.3-1的建议值，结合本工程项目的具体要求选定。8.5　开挖面的规格8.5.1　开挖支付线的规定　　施工图纸中标明的开挖线为付款的依据，超出开挖线以外的超挖，及其在超挖空间内回填混凝土或其它回填物所发生的费用，均由承包人承担。8.5.2　开挖面欠挖清理　　对于有混凝土衬砌的洞室，不允许有欠挖，伸入设计开挖线以内的欠挖，均应由承包人按监理人指示负责清除，其费用由承包人承担。8.5.3　施工措施不当引起的超挖　　除监理人认可的地质原因引起的超挖外，承包人在开挖过程中由于施工措施不当造成的超挖，包括为超挖需要回填的材料，其费用由承包人承担。8.5.4　地质原因引起的超挖　　(1)可预见地质原因引起的超挖是指施工图纸中已标示了明确的地质特征，但承包人在施工中未采取有效的控制爆破措施，或未按施工图纸的要求或监理人的指示及时进行支护而发生的超挖，其费用由承包人承担。　　(2)不可预见地质原因引起的超挖是指在施工图纸中未标明地质特征，而承包人已按施工图纸要求或监理人指示施工，但仍发生超挖，经监理人核准后，其费用由发包人承担。8.5.5　施工需要增加的开挖　　承包人为了施工需要(如布置施工设备，以及避车、回车需要扩大的开挖断面)增加的开挖量，以及由此增加回填的费用，均应由承包人承担。8.6　开挖面清理8.6.1　开挖面的清撬　　爆破后和出渣前，承包人应清撬所有开挖面上残留的危石碎块，确保进入洞内的人员和设备安全。在施工过程中，承包人应经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况，及时清撬可能塌落的松动岩块。8.6.2　开挖面的冲洗　　对爆破后的岩石开挖面，承包人应在进行支护或混凝土衬砌前用高压水或用高压风冲洗干净，并清除岩石碎片、尘埃、碎屑和爆破泥粉，以便查清围岩中的软弱结构面，供地质编录和采取支护措施。8.7　地下洞室的二次扩挖8.7.1　二次扩挖的定义273n　　根据监理人指示，承包人对已完成开挖的地下洞室进行第二次扩大开挖，称为二次扩挖。8.7.2　二次扩挖的计量原则　　二次扩挖工程量按设计开挖线与二次扩挖线之间的体积进行计算，设计要求扩挖尺寸小于15cm者，按15cm计算。8.8　特殊部位开挖　　地下洞室特殊部位的开挖，应遵守SL378-2007第5.6的规定执行。8.8.1　洞(井)口开挖和处理　　(1)各地下工程的洞(井)口掘进前，承包人应仔细勘察洞(井)口山坡岩石的稳定性，并将有关地质测绘资料提交监理人，按监理人指示对危险部位进行处理和支护。　　(2)洞(井)口削坡应自上而下进行，严禁上下垂直作业。洞(井)口边坡面的危石清理、支护加固、马道开挖及排水等工作，应在洞脸和洞(井)口段的开挖前完成。　　(3)洞口段开挖应遵守SL378-2007第5.2节的有关规定。　　(4)洞(井)口起始洞段的开挖，应采取有效的控制爆破措施，防止爆破震动造成洞顶山坡和洞口岩石发生震裂、松动和塌方；起始洞段的围岩软弱破碎时，承包人应制定边开挖、边支护的施工措施，并报送监理人批准后实施。8.8.2洞室交叉部位及高边墙开挖　　(1)洞与洞、洞与井等交叉部位在掘进前应按施工图纸和监理人指示做好锁口和超前支护以确保安全。必要时，应按监理人指示进行洞室交叉部位围岩的安全监测。　　(2)高边墙部位的开挖，其最大允许质点振动安全速度应不超过　　cm/s；其余洞段应满足SL378-2007表D.0.3-1的要求。　　(3)相邻两洞室间的岩墙或岩柱，应及时按监理人指示做好支护措施，确保岩体稳定。8.8.3　混凝土衬砌和支护结构的保护　　(1)在开挖过程中，承包人应注意保护地下混凝土衬砌、灌浆和支护结构不受损坏。在已完成的衬砌、灌浆和支护结构附近进行爆破时，应按本技术条款第8.4.4条的规定，控制爆破参数及安全爆破距离。　　(2)由于爆破或其它任何操作原因造成衬砌、灌浆和支护结构的损坏或变形，均应由承包人负责修复，其费用由承包人承担。　　(3)在洞室锁口衬砌段等重要部位附近进行爆破施工时，其衬砌结构的模板应在开挖作业全部完成后拆除。必要时，还应按监理人指示增加保护措施。8.9　地下照明和通风8.9.1　地下照明　　在地下工程施工期间，承包人应按本技术条款第3.2.5条的规定及SL378-2007表12.3.10的建议值，结合本工程项目的具体要求，提供各地下开挖工作面的全部照明。8.9.2　地下通风　　通风与防尘应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)第11章的规定。273n8.10　地下水的控制和排除8.10.1　一般要求　　(1)承包人应采取必要的防护措施，防止地表水倒灌进入地下洞室。防护工程应由承包人负责设计、施工和维护。　　(2)承包人应根据发包人提供的地下水勘探资料，估计排水量及其排水范围，负责设计、采购、安装和维护全部地下施工排水系统。承包人应在地下开挖施工前　　天，编制一份地下排水系统设计和地下水控制措施，提交监理人批准。　　(3)若在施工过程中出现地下涌水等异常情况时，承包人应立即采取紧急措施控制涌水，并立即通知监理人。　　(4)地下水应排至不会重新流入地下工作面的地区，还应防止排出的水流导致地表冲刷。8.10.2　排水设备和量测仪表　　(1)在地下开挖期间，承包人除应按监理人指示执行，以及遵守SL378-2007第12.2.7条的规定外，还应根据批准的排水系统及其布置，负责设置足够的排水设备和设施(包括量测仪表)，并负责全部排水设备和设施的采购、运输、安装和维护。　　(2)若地下排水量超出预定的数量和范围，导致承包人排水系统的抽水设备能力不足时，承包人有责任增装排水设备，由此增加的费用，经监理人签认后，由发包人支付。　　(3)承包人应按监理人批准的水流控制计划，采购、安装和维修地下水量测仪表。所有量测仪表均应具有产品合格证书，并由具有鉴定资质的单位进行鉴定和校正。8.11　地下开挖石渣的利用和弃置8.11.1　地下开挖石渣的利用　　凡在地下工程中开挖出的可用料，应按本工程混凝土浇筑和土石方填筑对利用石料的不同技术要求分区有序堆放。由于承包人施工措施不当造成上述开挖料的报废，应由承包人承担责任。8.11.2　地下工程开挖石渣的弃置　　地下工程开挖的弃渣，应按本技术条款第4章的有关规定弃置至指定地点。8.12　质量检查与验收8.12.1地下洞室开挖前检查　　地下洞室开挖前，承包人应会同监理人进行地下洞室测量放样成果的检查，并对地下洞室洞口边坡的安全清理质量进行检查，确认其洞口边坡安全后，才能开始进洞施工。8.12.2　地下洞室开挖质量的检查和验收　　(1)隧洞开挖过程中，承包人应会同监理人定期检测地下洞室中心线的定线误差。各项地下洞室开挖的贯通测量允许极限误差值应符合SL378-2007表4.0.2-1的要求。　　(2)地下洞室开挖完成后，承包人应会同监理人按施工图纸和本技术条款第8.5节、第8.6节的规定，对地下洞室开挖断面的规格和开挖质量进行检查和验收。8.12.3　完工验收　　地下洞室开挖工程完工后，应向监理人申请进行完工验收，并提交完工验收资料：273n　　(1)地下洞室开挖竣工图；　　(2)地下洞室开挖实测纵、横剖面图；　　(3)地下洞室围岩地质测绘资料、水文地质监测资料；　　(4)地下洞室开挖事故处理记录；　　(5)施工缺陷处理记录；　　(6)施工支洞开挖、支护及封堵竣工图；　　(7)监理人要求提供的其它完工资料。8.13　计量和支付　　(1)地下洞室开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)不可预见地质原因引起的超挖工程量，以及相应增加的支护和回填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，其它因素引起的超挖工程量以及相应增加的支护和回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(3)承包人因自身施工需要开挖的施工排水集水井、临时排水沟、避车洞、施工设备安装间等，其开挖、支护及回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(4)由于非承包人原因修改设计开挖轮廓尺寸，并需要进行二次扩挖时，其扩挖工程量按本技术条款第8.7节所述的方法计量，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。　　(5)地下开挖所需的排水、照明和通风等所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(6)地下洞室超前勘探洞开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效工程量以米(或立方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或立方米)工程单价支付。13　土石方填筑工程13.1　一般规定13.1.1　应用范围　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体(包括土工合成材料防渗体)的施工。　　(2)土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。13.1.2　承包人的责任273n　　(1)承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。　　(2)承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。　　(3)在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。　　(4)在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。13.1.3　主要提交件　　(1)土石方填筑施工措施计划　　在土石方填筑工程开工前　　天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：　　1)坝(堤防、堰)体填筑分期、料物分区图；　　2)土石方填筑程序和方法；　　3)料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；　　4)土石方平衡计划；　　5)施工设备、设施配置；　　6)质量控制和安全保证措施；　　7)施工进度计划；　　8)监理人要求提交的其它文件和资料。　　(2)地形测量资料　　土石方填筑工程开工前　　天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。　　(3)现场试验计划和试验成果报告　　土石方填筑工程开工前　　天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。　　(4)土工合成材料选择和施工措施　　当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。13.1.4　引用标准　　(1)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998)。　　(2)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。　　(3)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)。　　(4)《土工试验规程》(SL237-1999)。　　(5)《土工合成材料测试规程》(SL235-2012)。273n　　(6)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998)。　　(7)《堤防工程施工规范》(SL260-2015)。　　(8)《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)。　　(9)《水工碾压式沥青混凝土施工规范》(DL/T5363-2006)。(10)《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)。(11)《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）。13.2　料源要求13.2.1土料　　(1)防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。　　(2)砾质土(包括冰积、坡积、洪积和构造残积土)应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第8.2.3条的规定。　　(3)人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T5129-2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。13.2.2　反滤料和垫层料的料源与要求　　(1)土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。　　(2)混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。　　(3)垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。　　(4)土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。　　(5)沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。　　(6)经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。13.2.3　过渡料　　采用硬岩料作为过渡料(包括混凝土面板堆石坝的细堆石料)时，其级配应满足施工图纸要求。13.2.4　堆石料　　(1)土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。　　(2)碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。　　(3)坝料开采与加工应遵照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第4.2节的有关规定。　　(4)护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。273n13.2.5　抛投块体　　施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。13.3　填筑现场试验13.3.1　一般要求　　(1)土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。　　(2)每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。13.3.2　土料碾压试验　　(1)防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。　　(2)土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果(土石混合的均匀性)以及含水量变化规律等试验。　　(3)土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。　　(4)土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。13.3.3　垫层料和堆石料碾压试验　　(1)根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。　　(2)混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。13.4　坝体填筑13.4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理　　(1)一般要求。　　1)清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水；　　2)坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；　　3)坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑；　　4)坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。　　(2)防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理。273n　　1)岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡、清理坡度符合施工图纸要求；　　2)防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕；　　3)高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。　　(3)铺盖地基处理。　　1)设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；　　2)利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖；　　3)人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。　　(4)截水槽基础处理　　坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。13.4.2　防渗土料填筑　　(1)防渗土料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第10.2.2~10.2.6条的有关规定。　　(2)防渗土料与反滤料的填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第12.1.1~12.1.10条的有关规定。　　(3)心墙或斜墙施工填筑法应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第10.2.7条的规定。　　(4)汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。　　(5)混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖(或心墙)填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。　　(6)心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。　　(7)雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。　　(8)在负温条件下进行填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第5.2.8条的有关规定。13.4.3　混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑273n　　(1)基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。　　(2)上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。13.4.4　混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑　　(1)垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。　　(2)上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。　　(3)按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。　　(4)在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。13.4.5　沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑　　沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）第8.2节、第9.3节的规定。13.4.6　土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第10.5.1条的规定。13.4.7　坝体堆石料(包括砂砾石料)填筑　　(1)堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。　　(2)坝体堆石料的填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第5.2.4~5.2.8条的有关规定。　　(3)在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。13.4.8　护坡块石填筑　　护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16章的有关规定执行。13.4.9　斜墙保护层石料填筑　　斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。13.4.10　施工期坝面过流保护　　(1)承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。　　(2)堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。13.5　填筑合理用料13.5.1　料物供求平衡计划273n　　(1)承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。　　(2)土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。13.5.2　合理用料　　(1)承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。　　(2)承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。13.6　堤防工程施工13.6.1　一般要求　　(1)堤防工程的施工测量、放样应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第2.2节的规定。　　(2)堤防工程的料场核查应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第2.3节的规定。　　(3)机械设备及材料准备应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第2.4节的规定。　　(4)度汛、导流的洪水标准应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第3章的规定。13.6.2　筑堤施工　　(1)筑堤材料应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第4章的规定。　　(2)堤防的基础及堤身填筑应遵守按《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第5章、第6章的规定。　　(3)堤防的加固与扩建应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第9章的规定。13.6.3　质量控制和验收　　堤防的质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第10章、第11章的有关规定。13.7　土工合成材料施工13.7.1　材料　　用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3节的有关规定。13.7.2　运输及储存　　(1)土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3.3节的规定。　　(2)若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。　　(3)土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。273n13.7.3　拼接　　(1)土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.2~5.6.5条的有关规定。　　(2)在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。　　(3)采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘(搭)结工作量。13.7.4　土工合成材料铺设　　(1)采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。　　(2)土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。　　(3)为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。　　(4)对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。　　(5)斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：　　1)土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；　　2)开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；　　3)对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；　　4)铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；　　5)土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。　　(6)心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：　　1)中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；　　2)若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；　　3)回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50~100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。　　(7)土工膜与周边连接施工：　　1)土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；273n　　2)土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。13.7.5　保护层施工　　(1)当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。　　(2)混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。13.8　质量检查和验收13.8.1　土石方填筑前的质量检查和验收　　(1)填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查。　　(2)填筑前基础面清理的检查和验收。　　(3)土石方填筑料的物理力学试验成果抽检。　　(4)施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。13.8.2　土石方填筑过程的质量检查和验收　　(1)填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）附录A的规定。　　(2)坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.6.2~13.6.4条和第11.6.8条的规定。　　(3)在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。　　(4)在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。　　(5)对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。　　(6)对坝体的每一层填筑面，应按本章第13.6节的规定进行工程隐蔽部位的验收。　　(7)取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。　　(8)承包人应按监理人指示，针对本章第13.6节的施工内容，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。13.8.3　堤防工程的施工质量控制和验收(1)堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.6.2项的规定。　(2)堤防工程施工质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2015）第10章、第11章的规定。13.8.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收　　(1)承包人应按本章第13.8.1条的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。　　(2)每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：273n　　1)每层土工合成材料被覆盖前，应根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；　　2)承包人应按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。13.8.5　完工验收　　填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：　　(1)坝(堤)体土石方填筑工程(包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构)竣工图。　　(2)坝基及其排水孔(洞)、灌浆洞地质编录资料。　　(3)现场试验成果。　　(4)坝(堤)体填筑质量及土工布施工质量(、包括质量事故处理)报告。　　(5)施工期坝(堤)体安全监测的观测成果。　　(6)工程隐蔽部位的检查验收报告。　　(7)监理人要求提供的其它资料。13.9　计量和支付13.9.1　坝体填筑　　(1)坝(堤)体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)坝(堤)体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。　　(3)粘土心墙、接触粘土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性粘土、上游铺盖区的土料、反滤料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(4)坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(5)除合同另有约定外，承包人对料场(土料场、石料场和存料场)进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米(吨)材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。　　13.9.2　土工合成材料防渗体土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。273n13.9.3　堆石坝体过流保护　　过流保护施工和过流后堆石坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。14　混凝土工程14.1　一般规定14.1.1　应用范围　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土(含钢筋混凝土)工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。　　(2)本章主要的施工内容包括：混凝土生产(包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等)，管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。　　(3)本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。14.1.2　承包人责任　　(1)除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。　　(2)除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。　　(3)承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。　　(4)承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。　　(5)承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。　　(6)承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。14.1.3　主要提交件　　(1)混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：　　1)混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；　　2)各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；　　3)混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；273n　　4)现场工艺试验的措施计划；　　5)混凝土温度控制的专项技术措施；　　6)施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。　　(2)混凝土质量检查报表　　承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。14.1.4　引用标准　　(1)《低热微膨胀水泥》(GB2938-2008)。　　(2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)。　　(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。　　(4)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GB/T50146-2015)。　　(5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002)。　　(6)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)。　　(7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2007)。　　(8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)。　　(9)《水工碾压混凝土施工规范》(SL53-1994)。　　(10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)。　　(11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)。　　(12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207-2005)。　　(13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2013)。　　(14)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)。　　(15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2013)。　　(16)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)。　　(17)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002)。　　(18)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)。　14.2　混凝土生产14.2.1　混凝土材料　　(1)水泥。混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）的有关规定。　　(2)骨料。混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第5.2节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）的有关规定。　　(3)水。混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的规定。273n　　(4)掺合料。混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）的有关规定。　　(5)外加剂。混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）的有关规定。　　(6)硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。14.2.2　混凝土配合比选定　　混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第6章的有关规定。14.2.3　混凝土拌和　　(1)混凝土拌和设备：　　1)拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。　　2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。　　3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。　　4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。(2)混凝土拌和。混凝土拌和应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.1节的有关规定。14.2.4　混凝土的取样和检验　　(1)混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第11.2节的有关规定。　　(2)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：　　1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第11.3节的规定。　　2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。　　3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）的规定取样检测。　　4)混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）的规定。　　5)各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）的规定。14.3　模板14.3.1　模板材料　　模板材料应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第5章的有关规定。14.3.2　模板的设计，制作和安装273n　　(1)混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第6章的有关规定。　　(2)各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第7章表7.0.1的有关规定。　　(3)承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板)的设计、制作和安装，应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第10章的有关规定。　　(4)曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第7.0.1条的规定。　　(5)模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。　　(6)模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。　　(7)模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。　　(8)建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第8.0.9条的规定。14.3.3　模板的清洗和涂料　　(1)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。　　(2)木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。14.3.4　模板的拆除和维修　　(1)现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第9.0.1条的规定。　　(2)墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到设计要求和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013），方可拆除模板。　　(3)特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。　　(4)预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110-2013）第9.0.3　条的规定。　　(5)后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。　　(6)经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。　　(7)模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。14.3.5　模板质量检查273n　　(1)现场安装质量检查：　　1)模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；　　2)模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；　　3)重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；　　4)模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；　　5)在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。　　(2)模板拆除后的检查　　拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。14.4　钢筋14.4.1　材料　　(1)混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）的规定。　　(2)每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。　　(3)对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。14.4.2　钢筋的加工和安装　　(1)钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。　　(2)钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第5.2节、第5.3节的规定。　　(3)钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6章的规定。　　(4)钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2.8条的规定。　　(5)钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第7章的规定。14.4.3　钢筋的质量检查和检验　　(1)钢筋的机械性能检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第4.2.2条的规定。　　(2)钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2节的规定，其中气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）第6.2.9条规定。273n　　(3)钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。　　(4)在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。　　(5)钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。14.5　混凝土(含钢筋混凝土)　　混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。14.5.1　混凝土运输　　混凝土运输应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.2节的规定。14.5.2　混凝土浇筑　　(1)浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.1~7.3.4条的规定。　　(2)在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3节的规定。　　(3)混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.6~7.3.8条的有关规定。　　(4)混凝土浇筑的振捣应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.9条的规定。　　(5)混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.11条的有关规定。　　(6)应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）表7.3.7的有关数据选定。　　(7)混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.3.14条的规定执行。14.5.3　混凝土养护　　混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第7.5节的有关规定。14.5.4　混凝土温度控制　　(1)一般要求：　　1)本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行；　　2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；273n　　3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；　　4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；　　5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。　　(2)降低混凝土浇筑温度　　降低混凝土浇筑温度应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8.2.1条的有关规定。　　(3)降低混凝土水化热温升　　在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。　　(4)降低坝体内外温差　　在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。　　(5)控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间　　大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）的有关规定。　　(6)通水冷却：　　1)初期冷却：初期通水冷却应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8.2.2条3款的规定。　　2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。　　(7)混凝土表面保护措施　　混凝土表面保护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第8.2.4条的规定。　　(8)温度测量　　混凝土施工过程中的温度测量应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）条第8.3节的规定。　　(9)低温季节施工　　混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第9章的有关规定。14.5.5　混凝土防渗面板和趾板施工　　(1)面板和趾板混凝土的原材料应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第6.1.1条的规定。　　(2)面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第6.1.2条的规定。　　(3)趾板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第6.2节的有关规定。273n　　(4)面板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第6.3节的规定施工。　　(5)面板的止水设施施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第7章的有关规定。14.5.6　二期混凝土施工　　(1)二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。　　(2)选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率　　%以上，离差系数不大于　　，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。　　(3)槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。　　(4)二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。14.5.7　抗冲，抗磨蚀部位的混凝土施工　　(1)本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。　　(2)抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第6章和第7.1节的规定。　　(3)抗冲和抗磨混凝土施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第7.2节的有关规定。14.5.8　止水，伸缩缝和排水　　止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.2节的有关规定。14.5.9　埋设管路和埋设件　　(1)坝内排水设施施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.2.5条的规定。　　(2)冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.3节的有关规定。　　(3)金属件埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005）第10.4节的有关规定。14.5.10　质量检查和验收　　(1)混凝土原材料的质量检验和验收　　承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。　　(2)混凝土拌和物的质量检验　　承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。　　(3)建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收。273n　　1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；　　2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；　　3)监理人应会同承包人按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；　　4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；　　5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。　　(4)堆石坝面板(趾板)混凝土质量的检验　　1)面板滑动模板的质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）附表A5、A6的有关数据进行检查；　　2)面板混凝土浇筑质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）附表A7、A8的有关数据进行检查，并按《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；　　3)面板、趾板的止水设施质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。　　(5)完工验收　　混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：　　1)混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图)；　　2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；　　3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；　　4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；　　5)混凝土工程建筑物成型复测成果；　　6)监理人要求提交的其它完工资料。14.6　预制混凝土　　14.6.1材料　　(1)预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。　　(2)预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。　　(3)钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。14.6.2　预制构件273n　　(1)制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。　　(2)预制构件的钢筋安装应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-2013）的有关规定。　　(3)预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合有关规定的要求。　　(4)预制混凝土构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）表9.2.5的有关数据确定。　　(5)预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。14.6.3　养护、修整和标记　　(1)养护用水养护混凝土应不少　　天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。　　(2)表面修整：预制混凝土表面修整应符合《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）有关规定。　　(3)合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。14.6.4　运输，堆放，吊运和安装　　运输、堆放、吊运和安装应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第9.4节有关规定。14.6.5　质量检查和验收　　承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：　　(1)预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。　　(2)预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。14.7　预应力混凝土14.7.1　材料　　(1)预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2节和第14.4节的有关规定。　　(2)预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第6.2节的有关规定。14.7.2　锚固器具和张拉设备　　锚固器具和张拉设备应遵守《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2007），以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第6.2.6~6.2.8条的有关规定。14.7.3　预应力筋制作和安装　　预应力筋的制作和安装应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第6.3节的有关规定。14.7.4　预应力混凝土浇筑和养护273n　　(1)预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。　　(2)预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。　　(3)预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。　　(4)混凝土强度尚未达到15~20MPa时，不得拆除模板。14.7.5　预应力张拉　　预应力张拉应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第6.4节的有关规定。14.7.6　灌浆及封锚　　灌浆及封锚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第6.5节的有关规定。14.7.7　运输和安装　　预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。14.7.8　质量检查和验收　　承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收。　　(1)预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。　　(2)预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：　　1)预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行。　　2)预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的有关规定。　　3)预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收。　　4)预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。14.8　水下混凝土14.8.1　材料　　水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1项、第14.4.1项的规定，并应按监理人的指示执行。14.8.2　水下地形测量　　承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前　　天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。14.8.3　水下混凝土施工　　(1)水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：　　1)导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；　　2)导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；　　3)在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；　　4)开始浇灌时，导管底部应离水下地基面　　cm，并尽量安置在地基低洼处。　　(2)混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过　　273ncm。坍落度应取　　至　　cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。　　(3)水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。　　(4)灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。14.8.4　质量检查和验收　　水下混凝土浇灌质量的检查和验收。　　(1)按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；　　(2)监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；　　(3)水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。14.9　碾压混凝土14.9.1　材料　　碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第2章的有关规定。14.9.2　模板和钢筋　　(1)碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。　　(2)钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面　　cm处，该层面应作为缝面处理。14.9.3　碾压混凝土施工　　(1)碾压混凝土的配合比应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第3章的有关规定。　　(2)拌制碾压混凝土应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.2节的有关规定。　　(3)碾压混凝土运输应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.3节的有关规定。　　(4)碾压混凝土卸料和平仓应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.4节的有关规定。　　(5)碾压混凝土的碾压应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.5节的有关规定。　　(6)碾压混凝土层、缝面处理应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.7节有关规定。　　(7)碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.8节的规定。　　(8)碾压混凝土的养护和防护应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.9节的规定。　　(9)碾压混凝土的埋设件施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.10节的有关规定。273n　　(10)特殊气象条件下的施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第4.11节的规定。14.9.4　质量检查和验收　　原材料的质量检查和验收　　(1)碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）表5.1.1的有关数据选定。　　(2)碾压混凝土的拌制质量检验应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）表5.2节的规定。　　(3)碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL53-1994）第5.3节、第5.4节的规定。14.9.5　完工验收　　碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：　　(1)碾压混凝土建筑物的竣工图。　　(2)碾压混凝土试验成果分析统计表。　　(3)碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告。　　(4)碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果。　　(5)碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告。　　(6)监理人指示提交的其它完工资料。14.10　泵送混凝土14.10.1　一般要求　　(1)泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。　　(2)泵送混凝土施工的供应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）第4章的规定施工设备及管道的选择与布置应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）第7章的有关规定。　　(3)泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。14.10.2　泵送混凝土施工配合比　　(1)泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)的要求。　　(2)泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。　　(3)泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定选用。14.11　计量和支付273n14.11.1　模扳　　(1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。　　(2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。使用构成永久结构的预制混凝土模板时，由发包人按《工程清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。14.11.2　钢筋及锚筋　　按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。14.11.3　普通混凝土　　(1)普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。　　(3)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(4)混凝土在冲(凿)毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(5)施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用(不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费)，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(6)止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米(或平方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或平方米)工程单价支付。　　(7)混凝土温度控制措施费(包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用)包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(8)混凝土坝体的接缝灌浆(接触灌浆)，按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝(混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝)的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。273n　　(9)混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。14.11.4　预制混凝土　　(1)预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。　　(3)除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。14.11.5　预应力混凝土　　(1)预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。14.11.6　水下混凝土　　水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。14.11.7　碾压混凝土　　(1)碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。(3)碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。15　沥青混凝土工程15.1　一般规定15.1.1　应用范围　　本章规定适用于本合同施工图纸所示的沥青混凝土防渗心墙和防渗面板工程的材料供应、贮存、配合比选定、混合料生产、试验，以及运输、摊铺、碾压等施工作业的实施。15.1.2　承包人的责任273n　　(1)承包人应根据施工现场的气候条件、地基情况，按监理人批准采用的各种类型的粗细骨料和填料，负责沥青混凝土防渗结构的施工(包括沥青混凝土材料的储存、加热、拌和、保温、运输、铺筑、碾压、试验、模板、接缝与层面处理)，以及质量检查与监测等工作。　　(2)承包人应负责在各种水位、外界温度、日照和可能遇到的自然气候条件下，保证工程的沥青混凝土性能稳定，不发生位移或滑动。　　(3)承包人应在沥青混凝土施工前，进行沥青混凝土的室内配合比试验、现场工艺性试验。需要时，应根据施工图纸要求，在永久建筑物上进行现场生产性试验。　　(4)承包人应根据国家的法律法规和本合同要求，制定沥青混凝土施工的劳动安全保护和防止环境污染措施，确保施工人员的健康和安全。15.1.3　主要提交件　　(1)承包人应编制一份施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：　　1)沥青混凝土施工的施工机械设备和试验室设备的配置、校准和维护。　　2)沥青混凝土材料、室内试验、现场工艺试验和现场生产性试验程序，以及沥青混凝土各项试验的分析成果，并根据沥青混凝土生产工序，提出不少于2种沥青货源点的沥青提炼分析报告。　　3)沥青混凝土材料贮存、混合料的生产、运输、铺筑、碾压和质量控制标准。　　4)施工质量和进度控制实施计划等。　　(2)施工记录报表。承包人应每周提交施工记录报表(施工第一个月，应增加提交频次)，其内容包括：　　1)铺筑位置、工程量、铺筑起止时间和铺筑方法。　　2)施工配合比和原材料的取样试验成果。　　3)铺筑地点的气温、风速、湿度、降雨等气象条件。　　4)各种原材料温度、沥青混合料出机口温度、摊铺温度和碾压温度。　　5)铺筑厚度、压实厚度、碾压遍数、表面平整度、孔隙率测试成果以及沥青混凝土密度等。　　6)沥青混凝土冷缝处理情况及检验报告。　　7)沥青混凝土试件的试验成果及分析。　　8)质量检查记录和质量事故处理记录。　　9)监理人要求提交的其它资料。15.1.4　引用标准　　(1)规程规范：　　1)《土工试验规程载荷试验》(SL237-049-1999)。　　2)《水工沥青混凝土试验规程》(DL/T5362-2006)。　　3)《水工碾压式沥青混凝土施工规范》(DL/T5363-2006)。　　4)国外进口沥青材料需要引用的国外技术标准和规程规范。　　(2)沥青混凝土试验、生产和施工除应执行国家(或国外)标准中强制性规定外，还应执行供货合同指定的专用技术标准。273n15.2　材料15.2.1　材料要求碾压式沥青混凝土使用的沥青、骨料、填料、掺料和其它辅助材料，除应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）第5章的有关规定外，还应执行供货合同中的有关规定。15.2.2　材料样品提交和保存　　(1)在沥青混凝土铺筑试验开始前至少　　天，承包人应向监理人提供不少于2个可能选用的沥青料源点样品，每个沥青料源点各取40kg沥青，供监理人试验核查。　　(2)经监理人批准采用的各种类型的骨料、填料和沥青，由承包人各取40g样品，留存在承包人工地试验室内，以供对比之用。沥青样品应保存到本工程所有工程通过验收为止。　　(3)承包人应将施工中所用的材料样品，及其生产厂家的产品证书和物理性能报告，提交监理人批准后使用。任何被批准使用的材料样品均应在承包人的试验室保存。15.2.3　沥青混合料的运输　　沥青混合料的运输应遵守DL/T5363-2006第7.5节的有关规定。15.3　配合比的选择和试验15.3.1　配合比选定　　承包人应通过室内试验、现场工艺性试验和现场生产性试验，选定沥青混凝土防渗心墙和防渗面板的配合比及其施工工艺、各项试验应遵守DL/T5363-2006第6章的有关规定。15.3.2　室内试验　　(1)室内试验验证沥青混凝土材料在加热前后是否满足施工图纸的规定，承包人应将试验技术指标的允许变化范围，以及沥青混凝土配合比和试验成果提交监理人批准。　　(2)沥青混凝土室内试验的温度、加荷速度等试验条件，应根据当地气温、工程特点和运行条件等因素确定。15.3.3　现场工艺性试验　　(1)现场的工艺性试验开始前，承包人应将工艺性试验场地的布置设计和具体试验要求，提交监理人批准。　　(2)通过现场工艺性试验验证：　　1)室内试验选定的设计配合比是否能适应生产设备大批量生产的要求，检验其各项技术指标是否符合施工图纸规定的技术要求；　　2)验证沥青混凝土施工工艺，包括混合料生产、沥青混凝土温度控制、各铺筑层摊铺方法、碾压遍数以及各类接缝的施工方法等；　　3)通过现场试验获取试样，进行沥青用量、骨料级配、渗透率、柔性、斜坡稳定性和防渗性能等的试验验证；　　4)使用校准的核子密度仪测试整平胶结层、防渗层以及钻取芯样的密度。　　(3)现场机械铺筑试验：　　1)铺筑试验场地的碎石垫层厚度至少为500mm，碎石最大粒径为80mm，表面平整；273n　　2)试验内容包括从生产、运输、铺筑压实至施工图纸所示的全过程。　　(4)机械铺筑的取芯样要求：　　1)芯样应从核子密度仪读取数据部位的中心钻取；　　2)对沥青混凝土面板的整平胶结层、防渗层等各层，应在不同部位分别钻取试样；　　3)沥青混凝土面板的防渗层和整平胶结层摊铺条带接缝处选取不同部位，分别钻取试样，如对热缝和冷缝应各钻取5个试样；　　4)对面板整体断面，在不同部位分别钻取个试样，目测检查；　　5)钻取芯样留下的孔洞应经预热，用相同的各层材料填充击实。　　(5)配合比的变更经室内试验选定的配合比，应尽快进行试验场工艺试验验证工作，若承包人需要变更配合比，应重新进行试验场工艺性配合比试验，并经监理人批准。　　(6)试验报告　　现场工艺性试验结束后，承包人应及时向监理人提交现场工艺试验报告，其报告内容应包括：配合比设计、参数允许变化范围、所用试验配合比是否达到施工图纸中要求的防渗结构各层技术指标。15.3.4　现场生产性试验　　(1)在发包人指定的永久工程含有水库库底和斜坡的完整工作面的永久工程部位进行沥青混凝土面板的现场生产性试验，其试验内容包括：　　1)检查用以承受整平胶结层的碎石垫层；　　2)摊铺和碾压整平胶结层；　　3)施工库底面与斜坡面之间曲面；　　4)摊铺和碾压防渗层；　　5)施工封闭层；　　6)横向和纵向冷缝及热缝的施工和处理。　　(2)通过生产性试验验证：　　1)验证沥青混凝土原材料的试验值；　　2)完成下卧层表面处理；　　3)使用摊铺机和振动碾铺筑整平胶结层和防渗层，应达到施工图纸要求的密度和孔隙率；　　4)检验相邻的沥青混凝土防渗层施工段之间的接缝，应达到不透水的要求；　　5)建立拌和的温度与时间控制系统；　　6)保证将热混合物从拌和厂(站)运输至摊铺机处，不使混合物变质，并在最低碾压温度时达到设计要求的密度；　　7)承包人已掌握校验和使用核子密度仪测试防渗层的方法。　　(3)生产性试验中的任何部位达不到施工图纸要求，应立即清除，并将废料弃置到指定地点。承包人应重新进行试验，直到监理人确认合格为止。273n　　(4)生产性试验结束后，承包人应按监理人指示，将沥青混凝土材料贮存、拌和、运输、摊铺至碾压的施工工艺标准和操作规程，提交监理人批准后，方能进行沥青混凝土施工。15.4　沥青混合料制备与运输　　沥青混合料制备与运输应遵守DL/T5363-2006第7章的有关规定。15.5　沥青混凝土防渗面板铺筑15.5.1　垫层施工　　垫层施工应遵守DL/T5363-2006第8.2节的有关规定。15.5.2　沥青混合料的摊铺和碾压　　沥青混合料的摊铺和碾压应遵守DL/T5363-2006第8.3节、第8.4节的规定。15.5.3　防渗层的摊铺　　承包人应选择合适的摊铺工艺及其碾压设备，在保证防渗层质量的前提下，宜一次铺设完成。若经生产性试验一次性铺设碾压后的施工接缝和压实质量无法达到施工图纸的要求，经监理人批准，防渗层可采用两次或多次铺筑和压实，直至合格为止。15.5.4　施工接缝与层间处理应遵守DL/T5363-2006第8.5节的规定。15.5.5　面板与刚性建筑物的连接应遵守DL/T5363-2006第8.6节的规定。15.5.6　封闭层施工应遵守DL/T5363-2006第8.7节的有关规定。15.5.7　沥青混合料施工气候条件的限制　　(1)若无特殊保护措施，承包人不得在下列的气候条件下进行沥青混合料施工：　　1)环境气温低于5℃时；　　2)浓雾或风速大于四级强风时；　　3)遇雨或表面潮湿时；　　4)防渗层需要夜间施工作业；　　5)封闭层施工的环境气温低于10℃。　　(2)在摊铺防渗层过程中，遇有雨和雪，承包人应立即停止摊铺作业。　　(3)已经离析或结成不可压碎的硬壳，团块以及低于规定铺筑温度铺筑的，或被雨水淋湿的沥青混合物，均应作为废料处理。15.6　沥青混凝土心墙铺筑　　(1)铺筑前的准备应遵守DL/T5363-2006第9.1节的有关规定。　　(2)模板制作和安装应遵守DL/T5363-2006第9.2节的有关规定。　　(3)过渡料铺筑应遵守DL/T5363-2006第9.3节的有关规定。　　(4)心墙沥青混合料的施工：　　1)心墙沥青混合料的摊铺、碾压、施工接缝及层面处理等应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）第9.4~9.6节的规定。　　2)沥青混凝土心墙低温与雨季施工的要求：　　①沥青混凝土心墙在0℃以下施工时，应采取保温防冻措施，并需经监理人批准；273n　　②碾压密实后的沥青混凝土心墙应略高于两侧过渡料，呈拱形层面以便利排水；　　③两侧岸坡设置挡水埂，防止雨水流向施工部位；　　④清除未经压实而受雨水浸入的沥青混合料；　　⑤有度汛要求的沥青混凝土心墙坝施工时，其汛前施工高程应高于拦洪水位。15.7　质量检查和验收15.7.1　原材料检验　　(1)沥青混凝土原材料的检测项目和检测频率，应参照《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）表12.1.2的数据确定。　　(2)承包人应进行沥青混凝土面板和心墙的各项材料检验，检验成果应提交监理人。15.7.2　施工质量检查　　承包人应会同监理人进行以下条款所列项目的质量检查，检查成果应提交监理人。　　(1)沥青混合料制备质量的检验与控制，应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）第12.2节的规定。　　(2)沥青混凝土施工质量的检验与控制，应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-2006）第12.3节的规定。　　(3)对无损检测的不合格测点，应在该测点处钻取芯样进行复测，若复测的芯样测试值仍不合格时，应扩大钻芯检测范围，并分析施工资料，重新确定处理方案。15.7.3　工程隐蔽部位的检查和验收　　承包人应会同监理人进行以下沥青混凝土工程隐蔽部位的检查和验收。　　(1)沥青防渗设施与坝基、岸坡及刚性建筑物的结合面；　　(2)垫层或过渡层；　　(3)施工期间有蓄水要求时，蓄水位以下部位的沥青混凝土防渗设施；　　(4)防渗设施内部的观测埋设件；　　(5)其它隐蔽工程。15.7.4　完工验收　　沥青混凝土工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：　　(1)沥青混凝土面板和心墙工程竣工图；　　(2)质量检查和验收报告；　　(3)沥青混凝土工程各项试验成果；　　(4)质量缺陷修补和质量事故处理报告；　　(5)工程安全鉴定自检报告；　　(6)监理人要求提供的其它资料。15.8　计量和支付273n　　(1)沥青混凝土面板(包括防渗层、整平胶结层、加厚层等)和沥青混凝土心墙按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)沥青玛[王帝]脂封闭层、塑性止水材料、加强网格(聚酯或聚乙烯树脂纤维网格)、沥青涂料等均按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。　　(3)承包人按合同要求完成沥青混凝土室内试验、现场试验和生产性试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。16　砌体工程16.1　一般规定16.1.1　应用范围　　本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。16.1.2　承包人责任　　(1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。　　(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。　　(3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。16.1.3　主要提交件　　(1)施工措施计划　　承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：　　1)施工布置图及其说明；　　2)砌体工程施工工艺和方法；　　3)主要施工设备的配置；　　4)质量控制和安全保证措施；　　5)施工进度计划等。　　(2)砌体材料试验报告　　承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：　　1)砌体材料的强度等级试验；　　2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。　　(3)质量检查记录和报表　　砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：273n　　1)砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；　　2)砌体工程基础的质量检查记录和报表；　　3)砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；　　4)质量事故处理记录。16.1.4　引用标准　　(1)《烧结普通砖》(GB5101-2003)。　　(2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。　　(3)《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)。　　(4)《浆砌石坝设计规范》(SL25-2006)。　　(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)。　　(6)《浆砌石坝施工技术规定（试行）》(SD120-1984)。　　(7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)。　　(8)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)。　　(9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)。　　(10)《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》(DB13(J)/T46-2004)。　　(11)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010)。16.2　石砌体工程16.2.1　材料　　(1)石料：　　1)一般石料应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7.1.1条和第7.1.2条的规定。　　2)砌石坝石料(包括毛石、块石、粗料石)应遵守《砌石坝设计规范》（SL25-2006）第3.1.1条的规定。　　(2)胶凝材料：　　1)砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定；　　2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的有关规定。　　(3)胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。　　(4)胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。16.2.2　浆砌石坝砌筑　　(1)浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第2章的规定。273n　　(2)浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4章第1节的规定。　　(3)浆砌石坝的砌筑应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4.2.4~4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4.2.21条的规定。　　(4)浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第5.1.3~5.1.15条的规定。　　(5)浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7.2节和第7.3节的规定。16.2.3　干砌石护坡砌筑　　(1)砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。　　(2)护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。　　(3)砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。16.2.4　干砌石挡土墙砌筑　　(1)挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。　　(2)石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。　　(3)石块应铺砌稳定，相互锁结。　　(4)当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3~4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。16.2.5　砌体工程的质量检查　　(1)砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。　　(2)用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。　　(3)浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守《浆砌石坝施工技术规定（试行）》（SD120-1984）第4.2.21条第3款的规定。　　(4)有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。　　(5)浆砌石砌体的质量检查应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7章的规定。16.2.6　石砌体工程的完工验收　　石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。　　(1)石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；273n　　(2)浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；　　(3)石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；　　(4)石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；　　(5)浆砌石坝容重(空隙率)和密实度(单位吸水率)的试验检验记录；　　(6)浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；　　(7)监理人要求提交的其它完工验收资料。16.3　砖和混凝土小型空心砌块（简称小砌块）砌体工程　　砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。16.3.1　材料　　(1)砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖、其外形尺寸应按《烧结多孔砖》（GB13544-2011）的规定执行。　　(2)混凝土小型空心砌块(简称小砌块)：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。　　(3)砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4章的有关规定。16.3.2　砖砌体施工　　砖砌体施工应遵守《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.2~4.6节和第5章的有关规定。16.3.3　小砌块砌体施工　　(1)小砌块砌筑应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14-2011）第7.3节和第7.4节的有关规定。　　(2)钢筋混凝土芯柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14-2011）第7.5节的有关规定。　　(3)钢筋混凝土构造柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14-2011）第7.6节的有关规定。16.3.4　砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收　　(1)砖砌体的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5章的规定进行。　　(2)混凝土小型空心砌块的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第6章的有关规定进行。16.3.5　完工验收　　砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：　　(1)砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。　　(2)各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。273n　　(3)砌体基础面的检查验收记录。　　(4)各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。　　(5)监理人要求提交的其它完工资料。16.4　计量和支付　　(1)浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。　　(2)砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　(3)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。25　工程安全监测25.1　一般规定24.1.1　应用范围　　本章规定适用于本合同施工图纸所示的主体工程、临时工程的安全监测仪器设备的采购、安装、调试、埋设、验收和施工期监测。25.1.2　承包人责任　　(1)承包人应负责本工程监测仪器设备的采购、运输和保管；监测仪器设备的检验、安装、调试、埋设和维护；施工期监测及建筑物安全评价等。　　(2)承包人应负责保护监测仪器设备。在工程施工中和在合同约定的保修期内，发生已安装埋设的监测仪器设备遭受损坏，承包人应按监理人指示及时予以修理或置换。　　(3)本合同所列项目全部完成并经验收合格后，所有监测仪器设备、全部监测原始数据及监测资料(包括电子文档)，应完好地移交给发包人。25.1.3　主要提交件　　(1)监测仪器设备采购计划　　合同约定由承包人负责采购的监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前，按工程量清单所列项目和施工图纸的要求，编制监测仪器设备采购计划，提交监理人批准，其内容包括：　　1)监测仪器设备采购清单；　　2)各项仪器设备的计划到货时间；　　3)主要仪器设备的产品样本和询价资料；　　4)监理人要求提交的其它资料。　　(2)监测仪器设备安装埋设技术措施273n　　承包人应按监理人指示，编制监测仪器设备安装埋设和维护技术措施，提交监理人批准，其内容包括：　　1)监测仪器设备编码及其电缆标识规则；　　2)监测仪器设备安装埋设方法和程序；　　3)监测仪器设备安装埋设详图；　　4)施工期监测仪器设备的维护措施；　　5)质量和安全保证措施；　　6)监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求。　　(3)安装埋设记录和质量检查报表　　承包人应在施工过程中，及时向监理人提交仪器设备安装埋设的施工记录和质量检查报表，其内容包括：　　1)监测仪器设备安装埋设前、后的测试和调试记录；　　2)仪器设备安装、埋设和调试记录；安装埋设质量检查表和监理人签证表；　　3)施工期监测记录；　　4)质量事故处理记录。　　(4)施工期监测规程　　承包人应在监测工作开始前，编制监测规程提交监理人批准，其内容包括：　　1)监测点、观测站的位置和埋设时间'监测仪器的监测方法、频次、读数仪表、测读精度控制以及测值换算公式。　　2)监测仪器设备的监测方法、监测检查程序；监测仪器设备的维护、保护技术措施。　　3)各监测点监测仪器的基本资料的及监测记录整理、整编和分析方法。　　(5)施工期监测资料整编及成果分析报告　　承包人应在全部监测设施移交前，按监理人指示提交监测月报、年报，包括原始监测记录在内的监测资料整编及成果分析报告，提交监理人。25.1.4　引用标准　　(1)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)；　　(2)《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000)；　　(3)《水位观测标准》(GBJ138-1990)；　　(4)《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991)；　　(5)《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》(SL268-2001)；　　(6)《水利水电工程岩石试验规程》(SL264-2001)；　　(7)《土石坝安全监测资料整编规程》(SL169-1996)；　　(8)《土石坝安全监测技术规范》(SL60-1994)；　　(9)《水电水利工程岩体观测规程》(DL/T5006-2007)；　　(10)《混凝土坝安全监测资料整编规程》(DL/T5209-2005)；　　(11)《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003)；273n　　(12)《中短程光电测距规范》(DL/T16818-1997)；　　(13)《水利水电工程施工测量规范》(DL52-1993)；　　(14)《地震监测管理条例》国务院令第409号。25.2　监测仪器设备的采购、检验和安装埋设25.2.1　监测仪器设备的采购　　(1)除合同另有约定外，承包人应在发包人的监督下，按工程量清单所列项目，对所有监测仪器设备进行招标采购。承包人应按本合同技术条款和施工图纸的规定，采购仪器设备及其安装附属材料等。　　(2)招标采购的国产仪器设备生产厂家必须持有《制造计量器具许可证》和《工业产品生产许可证》。进口仪器设备必须经省级以上计量主管部门检定，并持有生产厂家的相关标准校准度和检验合格证书。　　(3)监测仪器使用的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的水工观测专用电缆，其芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-20~60℃之间。电缆芯线应在100m内无接头。　　(4)承包人应在监测仪器设备安装前，将采购的仪器设备的详细资料提交监理人审核，应提交的仪器设备资料包括：　　1)仪器设备采购清单(包括型号、规格和主要技术指标)；　　2)仪器设备制造厂名称、生产许可证和仪器设备使用说明书；　　3)仪器设备的检验和测试规程；　　4)仪器设备安装和埋设方法；　　5)监理人要求提交的其它资料。　　(5)承包人应按合同约定，配备必要的备品备件，其费用应已包括在上述采购合同内。25.2.2　监测仪器设备的检验和验收　　(1)承包人应要求生产厂家在监测仪器设备出厂前，完成全部监测仪器设备的调试、检验和率定等工作。每项设备均应提交检验合格证书。　　(2)监测仪器设备运至现场后，承包人应按本技术条款和施工图纸要求，对生产厂家提供的全部监测仪器设备进行检验和验收。　　(3)所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定，检验合格后才能进行安装。超过检验有效期的，应重新检验。检验成果应提交监理人。　　(4)承包人应会同监理人对监测仪器设备进行全面测试，对电缆还应进行通电测试及防水检验、其测试记录应提交监理人。　　(5)承包人应根据检验结果编写仪器设备检验报告，并应在仪器设备开始安装前，提交监理人审核确认合格后进行安装埋设。25.2.3　监测仪器设备的安装埋设　　(1)承包人应将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物的施工进度计划中，以便及时提供工安装埋设作面，协调好与建筑物施工的相互干扰。273n　　(2)仪器设备安装和埋设中应使用经批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号。每支仪器均须建立档案卡和基本资料表，并将仪器资料按发包人指定的格式录入计算机仪器档案库中。　　(3)承包人应严格按批准的监测仪器设备布置与生产厂家的使用说明书进行安装和埋设。若监理人检查发现埋设的仪器设备失效，有权指示承包人应立即置换。　　(4)仪器电缆的敷设应按施工图纸和生产厂家说明书进行，尽可能减少接头，拼接和连接接头。承包人应在所有仪器的电缆上加设至少3个耐久、防水、间距为20m的标签，以保证识别不同仪器所使用的电缆。　　(5)仪器设备及电缆安装埋设后，承包人应会同监理人在规定的时间内进行检查，并提交检查报告。经监理人验收合格后，由承包人测读初始值提交监理人。　　(6)每支仪器安装和埋设后，承包人应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。　　(7)在施工过程中，承包人应保护好所有仪器设备(包括电缆)和设施，包括为保护部位提供保护罩、保护标志和路障等。未完成管道和套管的开口端应及时加盖。25.3　施工期安全监测及其监测资料整编25.3.1　施工期安全监测　　(1)监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责施工期的全部安全监测工作，直至向发包人移交全部监测设施为止。　　(2)若按合同约定，由发包人负责施工期安全监测，则承包人应在监测仪器设备安装埋设完毕，建立初始读数和正常运行　　天后，经监理人检验合格，由承包人将监测仪器设备，连同监测仪器设备的档案卡、安装埋设考证表和验收资料等全部移交给发包人。　　(3)施工期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时，还应根据实际情况和监理人指示，适当调整监测次数和时间。　　(4)承包人应对埋有监测仪器设备的工程建筑物进行巡视检查，并应将检查项目和巡检计划，提交监理人。巡检内容包括：　　1)按指定的格式作好日常巡检记录，并编制报表提交监理人。　　2)年度巡检应在每年汛期进行，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。　　3)如发生暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降、持续高水位以及建筑物出现其它异常等情况时，应进行特别巡检，并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后，应及时将特别巡检报告提交监理人。25.3.2　施工期安全监测资料的整编　　(1)承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表(包括影像、图片)等资料，综合整理成安全监测成果，汇编成册。　　(2)承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算，以及异常值的判别等工作。如遇天气、施工等原因，造成监测数据突变时，应加以说明。273n　　(3)经检查检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，应立即重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，应分析原因，并设法减少或消除其影响。　　(4)承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编内容包括：　　1)工程建筑物安全监测工作总报告。　　2)工程建筑物安全监测要求和安全监测措施计划等的有关文件。　　3)仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明的仪器资料以及测点布置和仪器埋设的原始记录，仪器维护记录等。　　4)日常监测和巡检的原始记录、报表和报告，包括特征值汇总表、每个测点监测数据过程线、监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等。　　5)其它相关资料：包括工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理档案，以及工程竣工安全鉴定结论、咨询会议记录以及意见和建议等。　　(5)所有监测资料要求按发包人指定的格式或按SL169-1996指定的格式建立数据库，输入计算机。用磁盘或光盘备份保存并刊印成册。25.4　质量检查和验收25.4.1　监测仪器设备的检查和交货验收　　承包人采购的全部监测仪器设备应按采购项目清单进行检查和交货验收，并应同时将监测仪器设备的出厂检验测试报告和产品合格证书提交监理人。25.4.2　监测仪器设备安装埋设质量的检查和验收　　每项工程建筑物的安全监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收，经监理人检查确认其质量合格后，才能允许工程建筑物继续施工，并立即进行监测工作。24.4.3　完工验收　　(1)全部监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时，申请对本工程安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：　　1)监测仪器设备清单(包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等)；　　2)监测仪器设备的检验和安装埋设记录；　　3)监测仪器设备安装埋设竣工图；　　4)监测资料整编分析报告(包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线)。　　(2)本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料(包括电子文档)应完好地移交发包人。　　(3)全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，并按监理人指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。25.5　计量和支付273n　　(1)监测仪器设备的采购及安装，按施工图纸所示仪器设备的数量以相应的单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。　　(2)监测仪器的电缆的采购及敷设，按施工图纸所示的有效敷设长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。　　(3)承包人按合同要求完成施工期安全监测(包括巡视检查和现场监测)、设备维护、资料记录和整理、资料分析、建模建库、安全评价等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应施工期安全监测项目总价支付。　　(4)观测墩、水准点及其它测量标志观测墩，按施工图纸所示尺寸计算有效墩体体积以立方米为单位计量(或以施工图纸所示墩体数量以个为单位计量)，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米(或个)的工程单价支付。　　(5)水位观测孔、扬压力测孔、坝基温度测孔等钻孔，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。　　(6)多点位移计钻孔、滑动测微计钻孔、固定测斜仪钻孔、倒垂孔、双金属标孔等取芯钻孔，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每米工程单价支付。由于承包人失误未按本技术条款相关规定取得有效芯样的钻孔，发包人不予支付。　　(7)观测房以施工图纸所示尺寸计算的有效建筑面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每平方米工程单价支付。第四卷273n第8章投标文件格式273n（项目名称）（标段名称）投标文件（资格审查资料/技术标/资信标/商务标）投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日注本页同时适用于封面或扉页。273n评审因素索引表序号评审因素投标文件页码范围273n目录一、投标函及投标函附录…………………………………………………………216二、法定代表人身份证明…………………………………………………………218三、投标保证金……………………………………………………………………219四、已标价工程量清单……………………………………………………………220五、施工组织设计…………………………………………………………………236六、项目管理机构…………………………………………………………………244七、资格审查资料…………………………………………………………………246八、原件的复印件…………………………………………………………………252九、其他资料………………………………………………………………………253273n一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期个月（日历天），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到，项目负责人。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）地址：电子邮箱：电话：传真：邮政编码：_____年____月____日273n（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目负责人1.1.2.4姓名：2工期1.1.4.3日历天3缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.54分包4.35投标有效期/注如技术标和商务标分开包装，且商务标在技术标评审结束后再开启的，技术标中也应附此投标函附录。273n二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码：职务：系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日273n三、投标保证金粘贴投标保证金年金缴纳协议复印件或网上成功缴纳截图273n四、已标价工程量清单273n（项目名称及标段名称）工程量清单报价表投标人：（全称）（单位盖章）法定代表人：（签字盖章）水利造价师（或浙江省水利造价员）及注册证号）：（签字并盖执业专用章）编制时间：273n投标总价工程名称：（项目名称及标段名称）合同编号：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（全称）（单位盖章）法定代表人：（签字盖章）编制时间：273n工程量清单计价汇总表项目及标段名称：第页共页序号工程项目名称金额（元）合计注不允许在工程量清单计价汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠（或如有优惠，应说明优惠方案）。法定代表人：（签字）273n建筑工程分类分项工程量清单计价表项目及标段名称:第页共页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注合计法定代表人：（签字）23n措施项目清单计价表项目及标段名称:第页共页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注合计法定代表人：（签字）3n其它项目清单计价表项目及标段名称:第页共页序号项目名称计量单位金额(元)备注　　　　合计法定代表人：（签字）3n零星工作项目计价表项目及标段名称:第页共页序号名称型号规格计量单位单价（元）备注1人工2材料3机械法定代表人（或委托代理人）：（签字）304n工程量清单单价组合表项目及标段名称:第页共页序号清单编号项目名称计量单位单价（元）单价组合304n电、风、水、砂石基础单价汇总表项目及标段名称:第页共页序号名称计量单位单价备注304n混凝土（砂浆）配合比材料费表项目及标段名称:第页共页序号混凝土（砂浆）强度等级水泥强度等级级配水灰比每m3砼材料预算量单价（元/m3）补差（元/m3）备注水泥（kg）砂（m3）石（m3）水（m3）……（单价）（单价）（单价）（单价）（价差）（价差）（价差）304n主要材料预算价格汇总表项目及标段名称:第页共页序号材料名称型号规格计量单位预算价（元）材料补差备注304n施工机械台班费汇总表项目及标段名称:第页共页序号机械名称型号类型一类费用二类费用合计补差人工（工日）汽油（kg）柴油（kg）电（度）风（m3）水（t）煤（kg）木柴（kg）小计（单价）（单价）（单价）（单价）（单价）（单价）（单价）（单价）304n单价计算表单价序号项目名称定额编号施工措施定额单位编号工料名称单位单价（元）工料定额合价（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接工程费小计　　　措施费　　间接费　　利润　　人工补差　　材料补差　　税金　　合计　　　单价　　　304n电、风、水、砂石单价计算表电、风、水、砂石单价计算按照施工组织设计确定的施工方案、供应方式、相应价格，采用计算书的形式表述。如采用外购的，本表可不提供。304n主要材料用量汇总表项目及标段名称:第页，共页序号材料名称规格型号计量单位数量备注304n五、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计时，应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及配图见下表（不限于，仅供参考）：序号名称备注1施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）3材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）4土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7金属结构制造和安装计划、措施及附图8机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书9建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10工程质量管理方案11安全生产管理方案12防汛度汛13文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等14水土保持、环境保护管理方案15其他有关工程的施工工艺及进度计划16有关施工建议304n2.施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。附件一拟投入本标段的主要施工设备表附件二拟投入本标段的实验和检测仪器设备表附件三拟投入本标段的劳动力计划表附件四计划开工日期、完工日期和施工进度表附件五施工总平面图附件六临时用地表304n附件一拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注304n附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注304n附件三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况304n附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络表1.投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。304n附件五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。304n附件六：临时用地表用途 面积（㎡）位置需用时间304n六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险注 拟派项目管理机构主要人员必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示。投标人应在“八、原件的复印件“中提供公示网页的打印机（加盖章单位公章）。”内容更改为“注 拟派项目管理机构主要人员必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示。投标人应在“八、原件的复印件“中提供公示网页的打印件（加盖章单位公章）”。304n（二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要施工管理经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注主要人员指项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员。304n七、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真电子邮箱企业性质上级主管单位法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数（人）企业资质等级其中项目负责人（人）营业执照号高级职称人员（人）注册资金中级职称人员（人）开户银行初级职称人员（人）账号技工（人）最近5年完成的营业额（万元）经营范围年年年年年能承担的年最大建安工作量（万元）备注注相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。304n（二）近年财务状况表1.财务状况表财务状况表名称单位2014年/年/年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润……2．拟投人本项目的流动资金函（格式）拟投人本项目的流动资金函（招标人名称）:我方拟投人（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。申请人：（盖单位章）年月日注相关材料复印件在本章“八、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。304n（三）近年完成的类似项目情况表近年完成的类似项目情况表（近年指2010年3月1日至2015年3月1日）合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目负责人项目技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论注：相关材料复印件在本章“八、原件的复印件”中提供。304n（四）正在施工的和新承接的项目情况表正在施工的和新承接的项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目负责人项目技术负责人监理人和总监理工程师以及电话项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）注相关材料复印件在本章“八、原件的复印件”中提供。304n（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表近年发生的诉讼及仲裁情况表（近年指2013年3月1日至2015年3月1日）序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注相关材料复印件在本章“八、原件的复印件”中提供。304n（六）资格审查自审表资格审查自审表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码1企业部分2项目管理机构部分304n八、原件的复印件（1）需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。（2）投标人须将上述原件的复印件及其他认为必须的复印件装订入投标文件中。304n九、其他材料（1）承诺书。（2）其他材料。304n承诺书（招标人名称）：本投标人（投标人名称）郑重承诺：1.拟派本招标项目（招标项目名称）（标段名称）的项目负责人（姓名）（建造师注册证书号：）无招标文件所指的在建工程。2.本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无衢州市本级（或省级）范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以衢州市监管办出具的不良行为记录查询结果为准）。3.本投标人及拟派本招标项目负责人（身份证号码：）自年月日（以法院判决书出具的日期为准）以来至申请截止时间，无行贿犯罪记录。4.本投标人提供的资料保证真实。以上情况如有不实，愿意被取消资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。附：拟派项目负责人身份证复印件拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处投标人：（盖单位章）年月日304