重庆市万州区鱼背山水库除险加固工程 113页

重庆市万州区鱼背山水库除险加固工程（水雨情自动测报与洪水预报调度系统）招标文件合同/招标编号：SXSLXM-201716-SB招标人：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司编制人：谢建证书编号：渝建招证201500140审核人：刘正印证书编号：渝建招证20141244二○一七年四月n目录第一卷商务部分1第一章招标公告2第二章投标人须知4第三章评标办法（经评审的最低投标价法）26第四章合同条款及格式30第五章工程量清单51第六章投标文件格式66第二卷技术部分82n第一卷商务部分75n第一章招标公告重庆市万州区鱼背山水库除险加固工程（水雨情自动测报与洪水预报调度系统）招标公告编号：SXSLXM-201716-SB1.招标条件本招标项目重庆市万州区鱼背山水库除险加固工程初步设计报告已由渝发改农〔2011〕1464号文批准实施。项目资金来自中央投资及业主自筹。招标人为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司，建设管理单位为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司电网改造项目管理分公司，该项目已具备招标条件，现对该项目的水雨情自动测报与洪水预报调度系统进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况鱼背山水库位于重庆市万州区双流乡、谷雨乡境内，长江上游右岸一级支流—磨刀溪鱼背山河段中部，距万州城区60km，鱼背山水库是一座具有灌溉、防洪、供水及发电等综合效益的中型水库工程。坝址控制集雨面积1389km²，多年平均降雨量为1207.1mm，多年平均径流深622.0mm，多年平均径流量为8.67亿m³。鱼背山水库为季调节水库，正常蓄水位571.15m，相应库容0.8605亿m³。2.2招标范围2.2.1本次招标项目的建设地点：重庆市万州区双流乡（长江上游右岸一级支流磨刀溪河段）。2.2.2招标范围：鱼背山水库水雨情自动测报系统建设站点规模为1:18，即一个中心站，设在鱼背山水库管理处，18个遥测站点，其中5个原有雨量站的按新建标准进行改造，新建雨量站6个、新建水位站5个、新建水文站2个，雨量站点采用GPRS通信网实现遥测站点与中心站点之间的数据传输，水位站和水文站采用卫星和GPRS双信道互为备份的通讯方式；中心站软件主要有数据采集软件和数据处理软件、雨情信息发布系统、洪水预报与调度系统、实时水雨情信息APP发布系统、实时水雨情短信预警系统、实时水雨情信息微信公众号平台组成,详见工程量清单。计划投资约：177万元。2.2.3本次招标项目共划分为一个标段。3.投标人资格要求3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格要求：投标人必须同时具备信息系统集成及服务叁级（含叁级）以上资质及水文、水资源调查评价乙级（含乙级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3本次招标实行资格后审。4.招标文件的获取4.1公告发布时间：2017年5月16日至2017年5月22日。75n4.2本工程需先在万州区公共资源招投标企业信息系统（http://www.wzqztb.com/wzhy）上登记上传相关信息并报名。招标文件、图纸、答疑等开标前的有关资料及相关事宜在重庆市万州区公共资源交易信息（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标单位全部知晓有关招标过程和事宜。在投标截止日前，各投标单位应随时关注网上（http://www.wzqztb.com）发布的招标补遗通知。5.招标截止和招标时间及地点5.1投标文件递交截止时间和招标会时间：2017年6月6日10时00分（北京时间）。招标地点：重庆市万州区公共资源综合交易中心（万州区周家坝天城大道709号闽天会展中心三楼）。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网(http://www.cqzb.gov.cn)、重庆市万州区公共资源交易信息网（http://www.wzqztb.com）、重庆市万州区水务局网（http://www.cqwzsl.gov.cn/）上发布。7．联系方式招标人：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司地址：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦联系人：周汉勇电话：023-87509697招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼邮编：100070联系人：孙思电话：18672258689邮箱：jiangherunze_hb@126.com75n第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司地址：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦联系人：周汉勇电话：023-875096971.1.3招标代理机构招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司地址：恩施市机场路滨江花园6号楼A座13层C室邮编：445000联系人：孙思电话：18672258689邮箱：jiangherunze_hb@126.com1.1.4合同名称及合同编号见招标公告1.1.5建设地点重庆市万州区鱼背山水库1.2.1资金来源中央投资及业主自筹1.2.3资金落实情况本次工程招标资金全部落实1.3.1招标范围见招标公告1.3.2计划工期90日历天（具体时间以合同协议书为准）1.3.3质量要求满足设计要求，满足相关规程规范和有关政府行政主管部门的规定以及技术文件的规定，达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉本工程实行资格后审，投标申请人应具备以下资格条件要求：1、资质条件1.1资质要求：投标人必须同时具备信息系统集成及服务叁级（含叁级）以上资质及水文、水资源调查评价乙级（含乙级）以上资质。（须提供资质证书副本）1.2营业执照：具有独立企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照。（须提供营业执照副本）2、业绩要求2013年至今具有1个及以上竣工(或完工)验收合格的水利自动化监测项目业绩。（须提工程合同、竣工(或完工)验收报告（或完工验收证明材料）3、人员要求投入本工程的项目经理、技术负责人（项目总工）和质量管理、安全管理等人员必须是本单位的在岗人员。（须提供有效的单位养老保险材料)4、财务要求投标人近3年(2013年-2015年)财务状况良好,且无亏损。75n（须提供近3年(2013年-2015年)经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告）5、信誉要求5.1凡由重庆市水利局在重庆水利水务网上对其不良行为进行公布，在其不良行为的公布期内，禁止参加本工程的投标；近3年（2014年1月1日至今）未受到国家水利部、重庆市水利局和工程所在地县（区）水行政主管部门的尚在处罚期内的限制投标等行政处罚。（须提供相关证明材料或承诺书并加盖公章，格式自拟）6、其他要求6.1通过GB/T19001或ISO9001认证或其他有效的质量认证体系。（须提供有效的质量管理体系认证证书）6.2投标单位须承诺提供良好的售后服务。（须提供承诺书并加盖公章，格式自拟）6.3根据重庆市人民检察院、市水利局联合印发《重庆市水利工程建设项目在招标投标活动中运用行贿犯罪档案查询结果的规定（试行）》（渝检会〔2016〕6号）规定，投标人在投标前到企业所在地或项目所在地人民检察院查询其单位及法定代表人是否有行贿犯罪记录，查询期限应至少包含2014年1月1日至本项目招标公告发布之日。若投标人单位或其法定代表人在检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》中，有行贿犯罪记录的，不得参与我市水利工程招标项目的投标；递交投标文件的其投标应被否决。（须提供《行贿犯罪档案查询结果告知函》）注：以上证明材料的复印件均须纳入投标文件“资格审查资料”中；以上条件必须全部满足才能通过资格审查。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不集中组织踏勘现场，投标人自行前往，费用自理。1.10.1招标预备会不召开1.10.2投标人确认收到招标文件澄清的时间各投标人自行在重庆市万州区公共资源交易信息网（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。1.10.3投标人确认收到招标文件修改的时间各投标人自行在重庆市万州区公共资源交易信息网（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。1.11分包本工程不允许转包,任何分包必须征得发包人同意。1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料无2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2017年5月22日12:00时前75n投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2017年5月22日12：00时前以匿名方式发送至代理公司提供的邮箱或传真。投标人未在规定时间内以规定的方式通知代理公司，则视为投标人已全面认可招标文件及设计文件内容。2.2.2招标人书面澄清的时间2017年5月22日17时起（北京时间）招标人在重庆市万州区公共资源交易信息网(http://www.wzqztb.com)发布澄清内容。潜在投标人直接下载本项目答疑、补遗等相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。3.3.1投标有效期投标截止日期后的60天3.4.1投标保证金一、投标保证金的交纳1、投标保证金交款形式及要求：由投标人通过基本账户以转账的方式缴纳到重庆市万州区公共资源综合交易中心的重庆三峡银行账户，以北京时间2017年6月5日17：00前到账为准，开标时投标人持缴费依据备查。2、投标保证金的金额：叁万元（人民币）3、保证金收款账户:重庆市万州区公共资源综合交易中心开户行：重庆三峡银行天城支行  账  号：0217016430000038 4、投标保证金有效期与投标有效期一致。二、投标保证金的退还：按相关规定执行。3.5资格审查资料必须如实地提供资料。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求不要求每页签字、盖章，但投标文件封面、投标函、招标文件有明确规定的地方要求法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。3.7.4投标文件份数一式3份，其中正本1份，副本2份，并附电子文件一份（U盘）。3.7.5装订要求须胶装，不允许出现活页4.1.1投标文件的密封投标文件的正本与副本应同时装入“投标文件”大袋，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。修正报价单独密封。同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。如果投标文件没有按上述规定密封和4.1.2标记，该投标文件将被拒绝接收。4.1.2封套上写明①招标人的名称；②招标代理人的名称；③投标的合同名称和编号；④在投标文件接收截止时间前不准启封；⑤投标人的名称、地址和邮编。75n4.2.2递交投标文件地点同开标地点4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2017年6月6日10时00分开标地点：重庆市万州区公共资源交易中心（万州区周家坝天城大道709号闽天会展中心三楼）以下资料投标人必须在开标会议现场单独递交给招标代理工作人员，未提供或提供不全其投标将不被受理：投标人开标前提交保证金凭证复印件及银行开户许可证复印件。5.2开标程序1、宣布开标纪律；2、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；3、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；4、设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；5、公布投标保证金缴款情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件；6、核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人的法定代表人身份证明书（原件）或被授权代理人的授权委托书（原件）、法定代表人身份证明书（原件），以确认其身份合法有效，否则招标人当场退还投标文件（必须按照投标文件第六章投标法定代表人授权书格式制作授权委托书、法定代表人身份证明书，否则视为身份核查未通过，其投标文件将不予受理。）；7、密封情况检查：投标人现场自查,确认密封完好；8、开标顺序：按递送投标文件的逆顺序开标；9、按照宣布的开标顺序当众开标，随机开启投标文件袋，公布投标人名称、投标报价、供货期及其他内容；10、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；11、开标结束。6.1.1评标委员会的组建由招标人依法组建。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐经评标得分由高到低排名前三名为中选候选人。7.3.1履约担保卖方应在合同签订前5日内向买方提交金额为合同价格10%的履约保证金。10需要补充的其他内容10.1合同签订方式：固定单价合同。本次招标设置最高限价：177.653万元。各投标人的投标总报价及单价报价均不得高于或等于招标文件规定的对应的最高限价(详见第五章)，且不得低于成本的为有效报价，否则作废标处理。10.2招标人无责任和义务对未中标人解释未中标原因，投标文件不退还。10.3招标文件每套售价500元，在递交投标文件的同时缴纳招标文件费用，否则拒收投标文件。75n10.4招标代理服务费招标代理服务费按差额定率累进法计算，由中标人在领取中标通知书之前向招标代理机构缴纳招标代理服务费，相关费用含在投标报价中，但不得单列。招标代理服务费=100万*1.5%+（中标金额-100万）*1.1%10.5交易中心交易服务费按照万州发改费【2017】1号文件的规定金额收取，由中标人全额支付（含业主支付部分）。投标人将该费用纳入投标报价，但不单列。10.6开具招标文件费用或中标代理费发票的说明编辑word格式文件(无需扫描、盖章)在开标会议结束后发送至本公司开具发票专用邮箱（2413321816@qq.com），并按照下表1或表2格式填写信息。表1：增值税专用发票信息提交表表2：增值税普通发票信息提交表开票单位开票单位项目名称及标段项目名称及标段开票金额及汇款时间开票金额及汇款时间单位地址及电话邮寄地址邮寄地址联系人及电话联系人及电话纳税人识别号纳税人识别号注：开票信息不全视为未提交开户银行及账号注：专票需提交企业一般纳税人资格认定书（开票信息不全视为未提交）75n1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表，1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、交货时期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的交货时期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目合同的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。1.4.2除投标人须知前附表另有规定外，本工程不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为本招标项目的工程师；(4)为本招标项目的代建人；(5)为本招标项目提供招标代理服务的；(6)与本招标项目的工程师或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本招标项目的工程师或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本招标项目的工程师或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；75n(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。75n1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.13其他投标人应保证投标文件真实、合法，并对此负完全责任。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)招标办法；(4)合同条款及格式；(5)设备清单；(6)投标文件格式；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以传真或电子邮件方式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在（http://www.wzqztb.com）网上发布，但不指明澄清问题的来源。各投标人自行在网上下载。2.2.3招标文件的澄清内容各投标人自行在（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。2.3招标文件的修改2.3.175n在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并（http://www.wzqztb.com）网上发布，各投标人自行下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2招标文件修改的内容各投标人自行在（http://www.wzqztb.com）网上下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。3．投标文件3.1投标文件由二部分组成第一部分商务文件（1）投标报价书；（2）授权委托书；（3）投标保证金；（4）已标价的工程量清单；（5）投标辅助资料；（6）资格审查资料；（7）招标期间双方来往文函；（8）投标人按本投标须知要求提交的其它资料。第二部分技术文件（1）工程概况；（2）施工规划；（3）监测仪器设备的采购和供应方案（包括拟选仪器设备的品牌、型号及生产厂家）；（4）监测仪器设备安装与埋设技术方案；（5）监测及监测资料的整理、编制和分析；（6）施工资金计划及劳动力计划，施工设备投入；（7）仪器设备产品质量、安装施工质量、工期保证措施；（8）售后服务及培训计划；（9）安全文明施工保证措施。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”中的说明填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表，所有投标均以人民币报价。3.2.2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险和责任。75n3.2.3投标人要按招标仪器设备数量、规格填写单价、总价及其单价分析表（产品未注明品牌型号及生产厂家的也由投标人填写），并由法人代表或授权代表签署。3.2.4投标人应按第六章中规定的内容和格式提交投标辅助资料。中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。3.2.5投标人必须按招标人提供的工程量清单表格形式提交已标价的工程量清单。3.2.6投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。修正报价提交的份数应符合本章第3.7.4款的要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将可能拒绝接收。3.4.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标公示后予以无息退还。中标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出后，中标人提交履约保证金且签订合同后7天内无息退还（退还投标保证金时，投标人须退还其收据）。投标保证金退还前，中标人必须办理完中标服务费。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”75n应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4．投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应同时装入“投标文件”大袋，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。修正报价单独密封。4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人可不予受理。75n4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布停止接收投标文件，开标会议开始；（2）播放投标人须知；（3）介绍开标会的代表；（4）宣布开标工作人员和监督人名单；（5）检查投标人法定代表人或委托代理人出席开标会情况；（6）投标人代表和监督人检查投标文件的密封情况，并签字确认；（7）唱标；（8）开标人员及监督人、投标人法定代表人或者委托代理人在开标记录上签名；（9）宣布注意事项；（10）开标结束。6．评标75n6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)投标人的主要负责人的近亲属；(2)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；(3)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。第三章“评标办法”没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。7．合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在第3.3条规定的投标文件有效期内或延长后的投标文件有效期内，招标代理人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书将为合同组成部分。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标单位在合同签订前必须提交原件验证，如果中标单位拒绝提供，则视为中标单位自动放弃。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。75n7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5授予合同时变更数量的权利招标人在授予合同时有权对招标文件中提出的供货范围、货物数量和服务予以增加或减少。8．重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，在分析招标失败的原因并采取相应措施后，招标人应当依法重新招标：(l)通过资格预审的申请人少于3人或者在资格预审文件发售期内获取资格预审文件的潜在申请人少于3人的；(2)在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3人的；(3)招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；(4)评标委员会否决全部投标的；(5)评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，并确定中标候选人。重新招标后经评审无合格投标人，属于审批、核准项目的，报经原审批、核准部门审批、核准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。9．纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料；不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标；不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处；不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求75n与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处；不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。10.需要补充的其他内容见投标人须知前附表。75n附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（合同包名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1．……2．…………投标人：（盖单位章）年月日注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。75n附件二：招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（合同包名称）招标文件，作如下澄清：1．……2．…………请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。75n附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（合同包名称）招标文件，作如下修改：1．……2．…………请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。75n附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（合同包名称）招标文件问题（澄清通知／修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；………特此确认。投标人：（盖单位章）年月日注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。75n附件五：开标记录表（项目名称）（合同包名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金不含税报价税率含税报价备注投标人法定代表人或其委托代理人签名开标结束时间：年月日时分主持人：开标人：唱标人：记录人：监标人：年月日注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。75n附件六：中标通知书编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（合同包名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日75n附件七：中标结果通知书编号：（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（合同包名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！75n第三章评标办法（经评审的最低投标价法）初步评审表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审其它标准投标人名称与营业执照一致投标文件签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定符合第6章规定投标文件格式符合第6章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价，且符合投标人须知前附表10.1条规定投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定2.1.2资格评审标准营业执照符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定资质要求符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定财务状况符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定业绩符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定信誉符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定质量管理体系认证符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定售后服务符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定行贿犯罪档案查询符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定2.1.3响应性评审其它标准投标内容符合第2章“投标人须知”第1.3.1款规定工程质量符合第2章“投标人须知”第1.3.3款规定投标有效期符合第2章“投标人须知”第3.3.1款规定投标保证金符合第2章“投标人须知”第3.4.1条规定权利义务符合第4章“合同条款及格式”规定技术标准和要求符合第7章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定75n评标办法前附表2.2.1分值构成(总分1OO分)投标总报价（不含税价）100分；2.2.2评标基准价计算方法投标总报价所有初步评标合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价（不含税价）高于最高限价（不含税价）的除外）的投标总报价（不含税价）中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为投标总报价（不含税价）的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。2.2.3低价判定标准投标报价（不含税价）比评标基准价低7%以上的3评标程序1.评审委员会按照本章初步评审表进行初步评审,确定初步评审合格的投标人。2.按照本章第2.2款中的投标总报价评审基准价计算方法计算投标总报价评审基准价，并计算出低价判定标准值。3.对初步评审合格的投标人的投标文件，按本章评审办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，按本附表第3.2.1项规定的评分标准评审计投标总价所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中选候选人。4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标。3.2.1投标报价得分（A）投标总报价1、投标人的投标总报价（不含税价）比评标基准价（不含税价）低7%(按照本附表2.2.3确定的低价判定标准)以上的，按废标处理，不参与后续评标。2、其他投标人的投标总报价（不含税价）由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值(包括低价判定标准值)的投标总报价（不含税价）为合理最低报价，得最高分100分。3、其后对所有参评的投标总报价（不含税价）均以合理最低报价（不含税价）为准进行评标计分，每增加1％扣2分，扣完为止。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。3.2.3投标人得分投标人总得分＝A3.4评标结果本款正文内容由下述内容完全代替：3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。75n1.评标方法本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的招标申请文件，根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，或根据招标人授权直接确定中选人，但投标报价低于其成本的除外。2.评标标准2.1初步评标标准初步评标标准：见初步评标表2.2详细评标标准详细评标标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评标3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对招标申请文件进行初步评标。有一项不符合评标标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其竞标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（4）本招标文件约定的其它情形。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其作废标处理。（1）招标申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.1.4如经过对所有投标人的投标文件进行评标，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。3.2详细评标3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分。3.2.2评标委员会发现投标人的总报价低于低价判定标准的投标总报价时，应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。75n3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变招标申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于招标申请文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中选人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。75n第四章合同条款及格式第一节合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称，“发包人”）为实施_（项目名称），已接受_______________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对_（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其它合同文件。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）　　　　　　　　元（￥　　　　　　　　元）。4．工程质量符合合格　标准。5．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。6．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为　　天。8．本协议书一式　拾贰　份，合同双方各执陆份。9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：　　　承包人：　　　　　　　　（盖单位章）（盖单位章）法定代表人：法定代表人：或其委托代理人：　　　（签字）或其委托代理人：　　　（签字）_______年______月______日　　　　　　________年______月______日75n第二节合同主要条款4.1名词解释发包人：即项目的执行单位和法人，组织评标、授标、签署合同，接受和保持承包单位提交的保证金，授权合同项目的支付。发包人有权根据合同规定对技术和经济问题作出决定，有权签署和发布通知。该工程发包人：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司电网改造项目管理分公司。承包人：是指已与发包人签订了合同协议书的中标单位。4.2合同文件4.2.1语言文字本合同使用的语言文字为汉语文字。4.2.2合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应能互相解释，互相说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，以日期靠后的为准。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：a)合同协议书（包括合同协议书备忘录）；b)中标通知书；c)投标书；d)合同条款；e)技术条款；f)图纸；g)已标价的工程量清单；h)组成合同的其它文件。4.2.3、工程承包范围：本招标工程共分为1个标段；招标范围：鱼背山水库水雨情自动测报系统建设站点规模为1：18，即一个中心站，设在鱼背山水库管理处，18个遥测站点，其中5个原有雨量站的按新标准改造，新建雨量站6个、新建水位站5个、新建水文站2个，雨量站点采用GPRS通信网实现遥测站点与中心站点之间的数据传输，水位站和水文站采用卫星和GPRS双信道互为备份的通讯方式；中心站软件主要有数据采集软件和数据处理软件、水雨情信息发布系统、洪水预报系统、实时水雨情信息APP发布系统、实时水雨情短信预警系统、实时水雨情信息微信公众号系统组成,详见工程量清单。4.3双方的一般义务和责任4.3.1发包人的一般义务和责任：4.3.1.1提供施工场地75n4.3.1.2提供大坝施工区域的施工临时电源，费用由承包人自行负责；其它施工区域占用土地及协调问题、施工电源由承包人自行负责。所有费用计入相应项目的单价或总价中。4.3.2承包人的一般义务和责任4.3.2.1遵守法律、法规和规章承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规、和规章而带来的任何责任。4.3.2.2办理保险：发包人应协助承包人办理法律规定的保险。4.3.2.3保证工程质量承包人应严格按招标文件技术要求条款及国家、行业规定、规程要求的规定完成各项工作，确保工程质量。4.3.2.4保证工期承包人应严格按照合同工期向发包人交货，完成安装调试，并申请验收。合同总工期不超过3个月。如因承包人自身原因未能按规定的日期完成工程任务，发包人有权终止本合同，并要求承包人无条件退场，发包人不因此承担任何赔偿费用。如因发包人原因造成承包人延误工期未能按规定的日期完成工程任务，承包人工期可以顺延,但发包人不因此承担任何费用。4.3.2.5其它一般义务和责任承包人应承担合同条款中规定的其它一般义务和责任。4.4工程量报价4.4.1投标报价应包括投标人中标后为完成合同第4.2.3条规定的全部工作需支付的一切费用（包含各类税金、规费、保险费、检测费等）和利润，并考虑了应承担的各类风险（如工期较长等）。4.4.2设计变更或清单漏项引起的单价或合价调整，承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内，向监理人提交变更报价书，监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。价格审核期间，承包人仍应按监理人的变更指示进行施工。价格调整的原则：（1）工程量清单中有适用于变更工作的项目，应采用该项目的单价或合价。（2）工程量清单中无适用于变更工作的项目，新增项目单价计算方法为：参考由监理人与发包人和承包人、现场跟踪审计共同市场调查的单价或合价，最终由发包人与监理人确定单价或合价。4.6转让与分包本工程不允许转让与分包。75n4.7设计图纸及图纸提供发包人提供（承包人根据设计图提供详细二次施工图）。4.8外购件、专用工具及备品备件合同设备所需要的全部外购材料、设备及零部件，均由承包人采购、验收、运输、试验和保管，其全部费用由承包人承担，并计入报价中。所有外购材料、设备及零部件应具有相应制造厂家的产品出厂合格证。承包人应对外购件的质量负责，并负责处理在现场安装中发现的缺陷。如果不能提供设计规定的外购件时，承包人应向监理人、发包人提出“外购件代用申请单”，说明无法提供的原因，申请代用品的厂家，及其主要技术参数等。经书面同意后才能代用，但并不免除承包人应承担的责任和义务，由此而产生的工程量和价格变化发包人不承担任何责任。承包人应提供合同各项目所必需的备品备件和现场安装所需的专用工具。其费用计入报价中。4.9材料的代用承包人应严格按审查批准后的设计图纸进行制造，如果不能提供设计图纸规定的材料时，承包人应在制造前30天内向监理人、发包人提出“材料代用申请单”，说明无法提供材料的品种和规格，申请代用的品种和规格，及其主要技术条件等。只有经工程设计单位和监理人书面同意后才能代用，但并不免除承包人应承担的责任和义务，由此而产生的工程量和价格变化发包人不承担任何责任。4.10结构件涂漆承包人提供的设备在制造厂内完成涂漆。此外，承包人还应提供工地安装焊缝两侧的涂料和由于运输、安装碰损需修补部位的涂料，其品种、性能和颜色应与在制造厂内使用的涂料一致。以上涂料的费用计入报价中。4.11不合格的材料和不合格的工艺承包人应根据合同要求，使用合格的材料和能确保产品质量的工艺，一旦发现材料或工艺不合格，承包人应该立即更换或更改，对由此所造成的损失发包人不承担任何责任。4.12质量检查4.12.1承包人必须对合同各项设备的制造工作建立完整的质量保证体系，对合同执行的全过程实行全面质量管理。4.12.2承包人所提供的产品，必须符合合同规定的技术条件、规程规范、标准和施工设计图纸的要求。4.12.375n承包人应建立质检机构，对合同的各制造项目进行质量检查和试验，并提交记录、试验报告和质量检查报告。4.13验收4.13.1验收资料本合同设备验收前，承包人应提交给发包人下列验收资料一式8份：a)主要零件及结构件材料的材质证明文件与实验报告；b)重大缺陷处理记录和返修后的复验报告；c)组装、装配检查、检测记录及调试报告；d)主要材料代用通知单；e)设计修改通知单；f)制造设备出厂试验报告；g)制造竣工图纸；h)外购设备、外购件产品合格证；i)安装使用说明书；j)产品清单；k)产品合格证书；l）仪器、设备保修证书（保修卡）；J）验收需要的其它资料；4.13.2验收申请本合同设备满足下列条件时，承包人应在14天之前向发包人提出要求验收的报告：a)该项产品全部制造、组装和现场安装完毕，并处于可试验状态；b)第4.13.1款所及验收资料齐全并已提交给发包人。4.13.3发包人可组织人员进行出厂验收，承包人应密切配合。4.13.4发包人有权要求对出厂验收资料的一项或数项进行复验，承包人应按发包人的要求进行复验。4.13.5出厂验收并不免除承包人对产品制造质量和本合同的外购设备质量应负的合同责任。4.14设备货到及安装查验4.14.1本合同全部产品由承包人负责运输到安装现场，承包人必须对该运输方案负责，卸车、运输及保险、保管及完工验收之前的发生的一切费用和风险均由承包人负责，费用已包括在报价中。4.14.275n设备运至安装现场和安装调试时的查验工作由发包人主持，承包人共同进行检查、清点，并办理登记手续。登记日期即为承包人的最终交货日期。4.14.3设备到货查验和安装查验时，如发现有产品丢失、撞损或变形现象，则应由承包人负责及时补发、修理或矫正，修复的产品应经发包人复查认可后方可采用。4.15安装、调试和现场服务承包人负责所供设备的安装、调试，对发包人提供人员培训服务及其它技术服务、现场服务。在现场安装、调试期间，承包人应派出技术人员到安装现场，进行实地安装和现场服务。提供其他服务：如业主技术人员培训等。承包方负责对发包方技术人员、操作工人、维修人员进行免费培训服务，确保该系统正常运行。4.16保修期（1）本合同工程的保修期是指从全部设备安装调试完成并验收之日算起1年内。在保修期内，承包人应对制造质量、配套设备和外购件质量而引起的故障负责，包括由承包人进行无偿修复、更换等。（2）超出保修期的设备如需要更换，承包人只收取相应成本。4.17履约保证金、付款与结算4.17.1履约保证金：（1）担保的形式：“现金（转账或电汇）或银行保函”，“现金”形式递交的应当从承包人基本存款账户开户行转出，“银行保函”形式递交的必须由承包人基本存款账户开户行开具；（2）保证金的金额：中标价的10%；（3）提交时间：签订合同前；（4）退还时间：工程竣工验收合格后30日内，由承包人提出申请，一次性无息退还承包人。4.17.2付款与结算合同签订后30日内，发包人向承包人支付预付款，为合同总额的30%(承包人须提供预付款保函，预付款保函在安装调试完成验收后支付工程款时由承包人申请退还)；承包人安装调试完成并经验收后，发包人按经监理、现场跟踪审计审核投资总额的90%支付给承包人（含已支付的30%预付款）；余下5%作为工程质保金，本合同项目质量保证时间为自本合同工程竣工验收合格之日起满一年，质保时间满，发包人在10个工作日内向承包人全额支付合同剩余工程款（无息）；另5%待国家审计单位出具工程审计报告后30天内付清。4.17.3结算前，承包人必须提交下列文件：a)产品交付清单；b）相关规范规定及本合同约定的全部竣工资料（包括但不限于质量评定、竣工图等）。75n4.18违约、罚金承包人未履行本合同义务属违约，发包人停止支付相应款项并有权索赔。发包人未按合同约定支付相应款项属违约，承包人有权索赔。4.18.1承包人未履行本合同义务，均属违约，应向发包人承担违约而造成的损失。4.18.2承包人未能在本合同规定的日期，或经双方协商同意的延期期限内交付验收，则承包人应向发包人支付逾期罚金。罚金率按合同金额逾期每天0.1%结算，但逾期交付时间不得超过30天，否则，承包人还应承担由此造成的工程损失。罚金由发包人从履约保证金或工程款中提取。4.18.3若仪器设备的技术性能未达到本合同技术条件的要求，发包人有权拒收，承包人必须另行无偿提供新的、经改进的设备，以期达到保证值的要求。4.18.4索赔的提出。双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔。但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人，并抄送违约方。在上述意向书发出后的28天内，再向监理单位提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响，履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告，并抄送违约方。否则，违约方可不受理。4.18.5索赔的处理（1）监理人收到履约方提交的索赔意向书，应核查履约方的当时记录，并可指示履约方继续作好延续记录以备核查，监理单位可要求履约方提交全部记录的副本。（2）监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后，应立即依据当时记录进行审核，并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定，在上述时限内将索赔处理决定通知履约方，并抄送违约方。（3）双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理单位的决定，则监理单位应在收到上述通知后的１４天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付；若双方或其中一方不接受监理单位的决定，双方可共同协商成立争议调解组，任何一方可提请争议调解组评审。（4）若履约方未遵守各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额。（5）索赔的期限。承包人提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。承包人75n提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。4.19项目暂停4.19.1由于承包人严重违反本合同的规定，以致继续下去将给本合同工程造成无法弥补的损失时，发包人有权下达书面“停工指令”，对此，承包人不得拒绝，而应对已停工的项目采取有效的纠正措施，争取发包人同意。对于这种停工引起的费用的增加和交付日期延后均由承包人负责。4.19.2并非承包人的原因，在发包人认为必要时也可发布书面“停工指令”，对此，承包人也应对已停工的项目进行积极维护。对于这种停工引起的费用增加和工期影响应由发包人承担责任。承包人有权提出书面申请要求给予补偿，经双方协商同意后作为本合同的补充文件。4.20合同变更4.20.1只有在国家计划有重大变更时，才允许变更或解除本合同协议书。出现上述情况时，发包人应在14天内书面通知承包人，并对由此造成承包人的损失承担责任。4.20.2没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更。4.20.3由于发包人原因引起的变更，发包人应承担工期延误责任；由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，工期延误责任由承包人承担。4.20.4当合同规定的工作项目、内容、工程量、标准和性质、追加为完成工程所需的任何额外工作或其他情况发生变更时，按照合同清单据实结算，清单中未包括的项目，由双方另行协商确定。4.21安全生产承包人应教育职工安全生产,并加强安全管理。凡由于管理不善、职工的过失或由于第三者的原因造成人身、设备、产品质量以及其它人为事故，其全部责任由承包人负责。4.22不可抗力4.22.1由于洪水、台风、地震及其它不可抗拒的灾害，致使无法履行本合同，或不能如期履行本合同时，应尽快通知对方，并就灾后处理事宜的协商做出安排。4.22.2本合同受不可抗拒灾害的影响，其合同履约期限的变更与否应由双方协商确定。受灾后的合同方应就灾情、灾害对本合同项目的影响范围、程度、损失及灾后处理措施等提出详细的报告。双方均应以积极的态度，把灾害造成的损失减少到最小，并通过协商，确定合同延期的具体时间和灾害的责任等问题，落实进一步履行合同的各项措施。4.23保险根据国家规定办理保险事务，投保的费用应单独立项计入本合同报价中。75n4.24税承包人应承担纳税义务。税种和税额必须遵照《中华人民共和国税法》及有关法令和规定办理，全部税金计入本合同报价中。4.25争议与仲裁本合同发生合同纠纷时，双方应通过协商解决。协商不成时，申述方可直接向永川区人民法院起诉。4.26法律本合同签署双方均应遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》等法律、法规、规章及重庆市有关招标投标规定。75n第三节重庆市水利工程建设廉政合同工程合同编号：廉政合同编号：工程项目名称：工程项目地址：甲方（项目法人或建设管理单位）：乙方（中标单位即施工单位）：为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本廉政合同。第一条双方的责任：（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水行政主管部门的规定。（二）严格执行（项目名称）建设工程的合同，自觉遵守合同。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方应遵守的内容：（一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方应遵守的内容：（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。75n（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。第四条违约责任：（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。（三）乙方及其工作人员违反本《廉政合同》规定，根据查证金额的10倍，由乙方向甲方承担违约金，并在工程进度款中扣除，后续进度款不足的在履约保证金中扣除。若仍不足以支付违约金，甲方还可向乙方继续追讨。第五条本《廉政合同》的监督单位为项目所在地水行政主管部门纪检监察机构。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。第七条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲乙双方监督单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签字后生效。第八条本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位：（盖章）电话：年月日75n第四节：重庆市水利工程建设安全生产合同施工工程合同编号：安全生产合同编号：甲方（项目法人或建设管理单位）：乙方（中标单位即施工单位）：为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。一、项目工程名称：二、项目所在地：二、工程内容：三、合同履行期限：四、本工程主要危险源：五、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1．甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。2．甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。3．甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定。4．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。5．甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。6．在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。7．甲方应当在拆除或者爆破工程施工15日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。8．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。9．甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。75n10．甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。11．甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。（二）乙方的权利义务1．乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。2．乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。3．为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每2000万元施工合同额配备1名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足2000万元的至少配备1名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。4．乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定，以不低于建筑安装工程造价的1.5%计提安全费用，保证安全生产投入。5．乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。6．乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。7．乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。8．乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。9．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。10．乙方应当按照重庆市水利局、市安监局《重庆市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》（渝水基〔2010〕15号）的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。11．乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。12．乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。13．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。六、乙方发生“七、违约责任”75n中所述乙方违约情形时的有关违约金以及施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作所产生的有关费用，甲方将在工程进度款中扣除，后续进度款不足的在履约保证金中扣除。乙方应在发生生产安全事故后及时开展救援处置工作。七、违约责任（一）甲方违反本合同约定的义务，导致乙方发生生产安全事故和经济损失的，应承担由此而产生的直接经济损失。（二）乙方如发生特别重大、重大、较大和一般生产安全事故，应当以安全生产行政主管部门出具的事故调查处理报告为依据，分别承担100万元、50万元、30万元、10万元的违约金。（三）乙方发生人身伤亡工伤事故或机械设备事故后，故意破坏或伪造事故现场，隐瞒不报、谎报、虚报，应承担违约金50万元。（四）乙方每发生一次本合同附件所列举的“习惯性违章行为”一条，乙方应承担违约金1万元；发生一次两条，乙方应承担违约金2万元，以此类推。八、甲、乙双方应自觉接受本项目监理单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担违约责任。九、本合同有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收之日止。十、本合同一式陆份，甲乙双方各执份贰份，监理单位贰份，由双方加盖公章、法定代表人或其授权代理人签字后生效。十一、合同未尽事宜，各方协商解决。如协商不成，可提请有管辖权的仲裁机构或法院进行裁决。附件：习惯性违章行为甲方：（盖章）法定代表人（或授权的代理人）乙方：（盖章）法定代表人（或授权的代理人）时间：地点：75n第五节：按期支付农民工工资合同工程名称：施工工程合同编号：支付农民工工资合同编号：甲方（项目法人或建设管理单位）：乙方（中标单位即施工单位）：为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动保障监察条例》、《重庆市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》（渝人社发〔2009〕65号）等相关法律法规的规定，工程（工程名称）的项目法人（以下简称甲方），与中标单位即施工单位（以下简称乙方），特订立如下合同。第一条基本要求（一）本工程农民工工资支付实行项目业主责任制，即本合同甲方在工程项目发生拖欠农民工工资时，承担监督和维稳责任。（二）施工单位（本合同乙方）对农民工工资支付负总责，即本合同乙方对所承包工程的农民工工资支付负直接责任。（三）本工程监理单位对施工单位农民工工资支付行为加强监督，督促其按月结清农民工工资，施工单位应接受监理单位的监督管理。（四）本工程农民工工资支付情况应当接受项目所在地人力资源与社会劳动保障主管部门和水行政主管部门的监督管理。第二条本工程实行农民工工资支付保证金制度。（一）保证金由乙方在签订工程承包合同时一次性交纳甲方，保证金比例为工程中标价的3%，金额人民币：万元（大写）。甲方设立专用账户保管，不得挪作他用。甲方帐号，开户行：，如乙方未按时足额交纳保证金，甲方有权拒绝签订工程承包合同，并要求乙方承担缔约过失责任。（二）若乙方发生拖欠农民工工资和其他应付农民工的费用（包括工伤赔偿金等）的情况，甲方有权动用本工程农民工工资支付保证金专用帐户内的保证金，用于支付拖欠的农民工资和其他应付农民工的费用。（三）农民工工资支付保证金专用帐户内的资金使用不足后，乙方应在接到甲方书面通知后5日内，补足等额资金。若乙方不补足资金，甲方可在工程进度款中直接扣取资金，用于补足等额保证金；如当月进度款不足以抵扣，在下月进度款中扣除余额，以此类推，扣完为止。75n（四）农民工工资保证金的退还：工程开工三个月后，如乙方按月结清了农民工工资，可向甲方申请从第四个月起，在每月支付工程进度款时，按工程形象进度同比例退还农民工工资保证金，申请时必须附上已结清申请之日前的所有农民工工资和其它应付费用的有效证据，甲方审查核实后可按完工形象进度同比例退还保证金。合同工程完工验收后，由乙方向甲方提交剩余保证金的退款申请，并同时提交农民工工资支付凭证、农民工工资支付表册或其它能证明农民工工资和可能产生的其它应付费用已付清的充分证据。甲方在接到报告后的3个工作日内，到施工工地张贴无欠薪欠费通告，在通告7个工作日后，如没有接到投诉，方可退还保证金，否则暂不予退还，直至满足上诉退还条件为止。（五）甲方接到农民工关于工资拖欠的投诉时，应及时核实农民工投诉情况，对乙方拖欠工资属实的，应责成其立即纠正，对于不服从协调解决，拒不改正拖欠行为的，将告知农民工通过申请劳动仲裁等合法途径维护自身权益。第三条甲乙双方的责任和义务（一）甲方负责按本工程施工承包合同约定及时支付工程款，并跟踪、监督乙方及时足额支付农民工工资，乙方应接受甲方监督。（二）乙方招用农民工，应严格劳动用工制度，必须依照《中华人民共和国劳动法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。（三）乙方按照与农民工依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期，按月支付农民工工资，实行月结月清制度，支付的工资不得低于当地最低工资标准。（四）为确保农民工工资月结月清，甲方将乙方上月农民工工资支付清单作为拨付当月工程进度款的前置条件。若上月农民工工资未按约定付清，在水行政主管部门和劳动保障行政部门的监督下，甲方按照本合同第二条第二款及第三款规定使用农民工工资支付保证金账户内的保证金或应支付乙方的当月工程款直接支付农民工工资。（五）甲乙双方共同在项目施工现场设立“农民工维权告示牌”（见附件1）（六）乙方应建立农民工用工工资档案制度。农民工工资档案（含农民工花名册、农民工工资支付表、劳动用工及工资支付情况汇总表，格式见附件2、3、4）以书面形式记录支付农民工工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字等，并保存两年以上以备查。第四条接受监督管理的约定（一）双方约定：本《合同》的监督管理单位为项目所在地劳动保障行政部门和水行政主管部门。监督管理单位负责对《合同》执行情况检查，提出在本《合同》规定范围内的裁定意见，执行本《合同》第五条所规定的处罚。（二）检查方式：本《合同》的履约情况检查由监督管理单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致意见，由监督管理单位依据事实裁定。（三）本《合同》有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收，且乙方结清本工程所有农民工工资和其他应付给农民工的费用之日止。第五条监管与处罚（一）甲乙双方约定，本工程接受监督管理单位对农民工工资支付保证金专用账户的监管，接受监督管理单位视具体情节提出的资金使用、处理意见。75n（二）乙方违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为，甲方有权向监督单位建议将其列入工程建设不良行为并记入信用档案。如乙方发生两次及以上拖欠行为，拒不改正，甲方可向监督管理单位申请清退乙方。第六条不可抗力事件的合同责任（一）由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能履行合同或延迟履行合同的，不适用第四条和第五条规定。（二）按照本工程施工合同约定负责办理工程保险的一方，应及时投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”，由保险公司赔偿工程施工过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失，乙方所获得的损失赔偿首先用于清欠不可抗力事件发生前的所有农民工工资和其他应付费用。当乙方有权获得工期顺延时，负责办理保险的一方应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因乙方原因不能按期竣工，在延迟的施工时间内发生的不可抗力引起的一切损失由乙方自行负责。第七条本《合同》为（工程名称）施工承包合同的附件，与工程施工承包合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人（或其授权代表）签署，加盖公章立即生效。第八条本《合同》一式陆份，甲、乙双方各执贰份，送交项目所在地的水行政主管部门和人力资源与社会劳动保障部门各一份备案。第九条未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议解决，补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。附件：1．农民工维权告示牌2．农民工花名册3．农民工工资表4．劳动用工及工资支付情况汇总表甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位（项目所在地劳动保障部门）（盖章）年月日监督单位（项目所在地水行政主管部门）（盖章）年月日75n农民工维权告示牌项目全体农民工：为保障你在本项目劳动期间的合法权益，帮助你依法有序维权，现将有关情况告示如下：◆农民工劳动保障权益主要内容：建筑领域直接招用农民工的施工企业或劳务分包企业，必须依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定，与农民工签订劳动合同，并提倡签订集体合同。建筑领域直接招用农民工的施工企业或劳务分包企业，必须按劳动合同约定或劳动保障法律法规规定足额支付工资。◆特别提醒如果用人单位拒不与你签订劳动合同、集体合同，以及未按劳动合同、集体合同约定足额支付工资，请及时向劳工监督员或劳工管理员反映有关情况，由其协调解决；同时也可向项目所在地劳动保障监察机构投诉。为有效维护你的权益，你应妥善保留各种有效证据，如劳动合同或协议、工作证件、工资结算单等。施工企业劳工管理员：联系电话：分包企业劳工管理员：联系电话：建设单位劳工监督员：联系电话：劳动保障监察机构：联系电话：地址：75n附件：习惯性违章行为1．进入施工生产区域的人员不正确穿戴使用劳动防护用品。2．作业人员随意解除、挪动已设置的安全措施或擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线。3．在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作地点的下面不设围栏、未设专人看守或其他安全措施。4．高处作业不系安全带、安全带系在移动或不牢固的物件上、换位时失去安全带保护；高处作业人员不系安全绳、安全绳低挂高用。5．高处作业不用绳索传递物品，随手上下抛掷器具、材料。6．施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。7．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。8．施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处不设明显警示标志，未采取加盖板或设置围栏等防护措施。9．临水、临空、临边等部位不设安全防护栏杆和挡脚板。10．上下层垂直立体作业无隔离防护措施，或错开作业期间无专人监护。11．在高处平台、孔洞边缘倚坐或跨越栏杆。12．高边坡作业未在作业面上方设置防护设施。13．隧洞作业未采取必要的安全措施。14．将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运动中转动设备的遮拦内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。15．空气压缩机房的维修平台和电动机地坑的周围无防护栏杆，或栏杆下部无防护网（板），地沟未铺设盖板；移动式空压机无防雨、防晒、隔离防拦等设施。16．现场倒闸操作不戴绝缘手套，雷雨天气巡视或操作室外高压设备不穿绝缘靴。17．停电作业不验电接地或不按规定顺序装拆接地线、不按规定使用个人保安线。18．在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。19．在带电设备周围使用金属梯子进行作业；在户外变电站和高压室内不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。20．未经值班人员许可，擅自进入带电运行设备区域。21．水上作业不佩戴救生工具。22．建设项目施工单位不严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。23．作业人员不按照审批后的施工方案进行作业或随意变动施工方案；擅自扩大工作范围、工作内容。24．开工前没有对所有作业人员进行安全技术交底、不明确工作范围、安全措施不交代或交代不清，盲目开工。25．专责监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作。75n26．对基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等单项工程无专项施工方案和安全技术措施，或专项施工方案未完善编、审、批手续，或方案不符合强制性标准要求。27．组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定使用防倒杆装置等防倒杆措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线。28．使用吊篮载人。29．吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥。30．起重时凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。31．在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人。32．龙门吊、塔吊拆卸(安装)工程中未严格按照规定程序执行。33．在梯子上作业，无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上。34．施工临时用电未严格执行“三相五线制”、线路敷设不整齐、绝缘不可靠、用其他金属丝代替熔断丝。35．配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置未实行“三级配电、两级保护”，配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。36．配电箱、开关箱无防雨、防尘和防砸措施。37．不按规定使用合格的安全工器具或超过检测周期的安全工器具进行作业。38．使用未经检验或检验不合格的特种设备。39．带电作业，不按规定使用绝缘工具。40．使用电动工器具时未接入漏电保护装置、金属外壳不接地或接地不可靠、或不戴绝缘手套。41．使用电动工具时将电源线直接插入插座孔或钩挂在闸刀开关上使用。42．爆破物、有害气体和液体存放处不设明显且符合国际标准的安全警示标志。43．对有爆炸和火灾危险的场所，未按危险场所等级选择相应的防爆型照明器。44．在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施。45．在宿舍、办公室、休息室内存放易燃易爆物品，使用电炉。46．未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。47．消防设施配备不足或使用已过期失效的消防器材。48．爆破作业时无专人指挥、无统一信号和专人警戒。49．特种作业人员不持证上岗或非特种作业人员进行特种作业。50．无证驾驶、酒后驾驶、客货混装。51．机器的传动部分没有装防护罩或其他防护设备，露出的轴端没有设护盖。52．高空作业搭设的脚手架不符合安全要求。53．深沟、深坑四周无安全警戒线，夜间无警告红灯。54．起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机等无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏。55．易燃易爆区、重点防火区内的防火设施不全或符合规定要求。56．电器防误闭锁装置不全。57．高低压线路对地、对建筑物等安全距离不够。58．电气设备外壳无接地。75n59．临时电源无漏电保护器。60．未建立和完善各级人员安全生产责任制，使各级人员安全管理职责不清、安全责任不明。61．不建立健全安全生产管理制度和基础台帐。62．未按规定设置安全监督机构和配置安全员。63．未按规定落实安全生产措施、计划、资金。64．未按规定配备符合国家标准和行业标准的安全防护装置、安全工器具和个人防护用品。65．施工单位不为现场从事危险作业人员依法办理保险的凭证。66．新进场人员（包括农民工）未进行安全教育或未配证上岗作业的；或安排非特种作业人员进行特种作业的。67．临时工从事有危险的工作时，未派专人监护。68．违章指挥，强令工人冒险作业。69．对排查出的安全隐患未制定整改计划或未落实整改治理措施。70．使用无相应资质的单位在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。71．对承包方未进行资质审查或违规进行工程发包。72．承发包工程未依法签订安全协议，未明确双方应承担的安全责任。73．建设工程中租用未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具。74.未按要求编制生产安全事故应急救援预案和施工度汛方案。75．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。76．发生施工安全事故后，不按规定程序进行报告或不遵循“四不放过”原则组织开展事故调查及处理。77.法律法规、强制性规范规定的其他违章行为。75n第五章工程量清单5.1说明5.1.1工程量清单及报价表应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。5.1.2工程量清单及报价表中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。5.1.3除合同另有规定外，工程量清单及报价表中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金和利润以及应由承包人承担的义务、责任、风险和保险等所发生的一切费用。5.1.4符合合同规定的费用和利润都应包括在工程量清单及报价表所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单及报价表中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单及报价表中自行增加新的项目或修改项目名称。5.1.5工程量清单及报价表中的“单价”和“合价”及“合计”栏均应由投标人填报。合计栏数字为投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价或合价，则认为己包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。5.1.6工程量清单及报价表中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见本招标文件有关部分。5.1.7除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规。国务院有关部门的规章以及重庆市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。5.1.8工程量清单及报价表中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：（1）《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不符合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不符合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。（3）若投标报价汇总表中的金额与“投标报价书”中金额不一致时，以“投标报价书”金额为准，按比例修正工程量清单中单价和合价。5.1.9.其他说明1、投标报价编制参考：投标报价编制参考《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2011年版）及重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2005]56号”75n重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会关于发布《重庆市水利建筑工程预算定额》《重庆市水利工程施工机械台时费定额》及其配套定额。2、安全生产费用：投标人应按照重庆市水利局、重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会、重庆市安全生产监督管理局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基（2009）28号）要求，在工程总报价中，按建筑安装工程总造价的1.5%标准计提安全生产费用，单列报价，不作为竞争性报价；在竞标时，不得删减。否则，视为废标。75n5.2工程量清单的报价项目分组和报价汇总注：工程量清单的项目分组表、分组工程量清单中的报价均为含税价。5.2.1项目分组工程量清单中的项目按单位工程分组，见表6.2-1。表6.2-1工程量清单的项目分组表组号分组名称1一般项目（总价承包）2新建雨量站（单价承包）3改造雨量站（单价承包）4坝前水位雨量站（单价承包）5水文站（单价承包）6中心站机房（单价承包）7软件平台（单价承包）8土建工程（单价承包）9其他（单价承包）5.2.2投标报价汇总汇总各组工程量清单报价金额加上招标人列出的备用金金额和安全生产费用得出投标总报价。5.3工程量清单75n5.3.1分组工程量清单分组工程量清单第1组组号：1分组名称：一般项目（总价承包）项目编号项目名称单位数量单价（元）合价（元）备注1一般项目　　1.1临时设施项11.2人员培训项1合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第2组组号：2分组名称：新建雨量站（单价承包）项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注2新建雨量站　　　2.1遥测终端（RTU）（1）主要功能①支持最新国家水文规约、国家水资源规约；②支持计算机USB配置参数，计算机USB升级程序，计算机USB下载数据，U盘下载数据；③支持手机APP蓝牙配置参数、查看数据、同步时间等功能；④支持多种摄像机，支持球机多角度拍照，支持本地USB视频调试功能，方便以后系统扩展需要；⑤支持内置GPRS通讯模块；⑥支持CDMA（或GPRS）、短信、超短波电台、北斗卫星等多种通讯方式，并具有主备信道和载波检测功能，支持外置DTU宏电RDP协议；⑦具有多种运行方式，以适应不同的需要，可运行自报式、自报+确认、应答式、调试状态，可随时接受中心的命令，采集数据、发送数据、支持中心站远程测站参数设置、支持中心站远程数据下载；⑧支持超大数据存储，支持本地、远程下载历史数据，支持中心站远程升级程序。完毕的程序升级保障体系，程序升级过程中原程序照常运行照常报讯，随时可以终止远程升级程序，升级不成功不影响原程序；台675n⑨支持常用传感器通讯协议。（2）硬件接口①3路及以上RS232接口，且具有载波信号输入专用接口②1路及以上RS485接口③2路12位格雷码信号输入接口④2路雨量输入接口⑤2路12位4-20mA/0-5V/0-10V输入接口⑥3路可控电源输出接口⑦2路常开/常闭继电器输出接口⑧4路光耦I/O输入接口⑨充电电压检测输入接口（3）主要技术指标工作环境：－20℃～85℃，湿度<95％(温度为40℃时)；输入电源：12VDC，正常工作电压范围6-20VDC；工作电流：值守功耗小于1mA（12VDC），运行功耗小于6mA（12VDC）；运行功耗不包括外围DTU,远传水表等设备的功耗；数据存储：32Mb专用数据存储器（可存10年数据），1Mb专用参数铁电存储器。在正常维护条件下，MTBF应不小于25000h。2.2翻斗雨量计工作环境温度：-10~＋50℃；工作环境湿度：95％RH，40℃；承雨口内径：Φ200，外刃口角度45°；仪器分辨力：0.5mm；降雨强度测量范围：0.01～4mm/min，误差不大于3%；翻斗计量误差：≤±４％（在0.01～4mm/min雨强范围）；接点寿命：≥50000次；防堵塞：雨量传感器应具有防堵塞、防虫、防尘措施；防雷电抗干扰：雨量传感器及输出信号传输线应具有防雷电和抗干扰措施；可靠性：在满足仪器正常维护条件下，平均无故障时间MTBF≥40000h。台62.3通讯模块GPRS/CDMA终端性能指标要求如下：工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集，SMS；发射功率：2W（900MHz）/1W（1800MHz）；功耗(mA@12V)：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）；电源：＋5V～＋35V；块675n频率误差：≤0.1ppm；数据接口：RS232/RS485；工作温度：-25℃～＋60℃，相对湿度：＜95%GPRS数据：GPRSClass8；编码方案：CS1-CS4；功耗：工作：≤450mA@+5VDC，空闲：≤10mA@+5VDC。2.4蓄电池65AH12V块62.5太阳能电池板支撑架工作电压：16.5V；工作电流：1.2A（峰值）；开路电压：21.5V；短路电流：2.8A；功率：40W。套62.6充电控制器要求太阳能极板给蓄电池充电时，能够限制充电电流，避免蓄电池因充电电流过大而损坏。块62.7两芯电缆米6002.8标准一体化杆套62.9一体化机箱套62.10避雷及接地系统套62.11安装配件套6合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第3组组号：3分组名称：改造雨量站（单价承包）项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注3改造雨量站　　　3.1遥测终端（RTU）见分组工程量清单第2组2.1台53.2通讯模块见分组工程量清单第2组2.4块53.3蓄电池见分组工程量清单第2组2.5块53.4充电控制器见分组工程量清单第2组2.6块53.5两芯电缆米5003.6安装配件套5合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第4组组号：4分组名称：坝前水位雨量站（单价承包）75n项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注4坝前水位雨量站　　　4.1遥测终端（RTU）见分组工程量清单第2组2.1台54.2翻斗雨量计见分组工程量清单第2组2.2台54.3雷达水位计测量分辨率：1mm测量精度：±3mm测量范围：0~30m工作频率：26GHz天线材料：不锈钢316L喇叭/PTFE振子输出方式：RS-485防护等级：IP66通讯协议：MODBUS（提供通讯协议说明）仪表启动时间：20~30S(＜30S)仪表采样速率：2/S供电方式：6~24V.DC（标准值：12V.DC）过程连接：G1-1/2APP环境条件：温度：-20℃~70℃，相对湿度：1～95%功耗：Max.12mA（RS-485接口输出）台54.4视频摄像头图像传感器类型CMOS1/4英寸图像像素200万像素尺寸2.2um×2.2um输出格式标准JPG白平衡自动曝光自动增益自动快门电子快门信噪比40DB动态范围50DB最大模拟增益16DB扫描模式逐行扫描可视角度90度（可选120或者其他角度）监视距离最大20米，可调夜视红外补光带夜视红外串口速率默认14400，最大115200可通过指令设置工作电流<=100mA（红外灯板关闭）<=200mA（红外灯板开启）工作电压DC+12V通讯接口RS232套54.5北斗通讯卫星1、接收信号调制方式：OQPSK伪码速率：4.08Mb/s套4鱼背山坝前水位雨量采用单GPRS信道75n信息速率：16kb/s(I、Q通道各为8kb/s)2、发射信号19dBW(可调范围11-19Dbw)调制方式：BPSK伪码速率：4.08Mb/s信息速率：8kb/s3、误码率：≤1×10-5（C=-157.6dBm）4、首次捕获时间（单路信号）≤2s(C=-157.6dBm)5、用户机设备信息处理延时≤20ms（含数据解调译码，信息脱密处理时间）6、设备延时零值漂移≤5ns（主要由环境温度、电平变化、设备老化等因素引起）7、设备延时随机误差≤12ns（C=-157.6dBm）(主要由测距随机误差和数字量化误差引起)8、双通道接收信号的时差测量误差≤10ns（含本地频偏及填充脉冲量化误差）9、申请定位时接收到前向帧到发射信号的时延31.25ms（一个前向帧）10、位置信息及电文存储能力≥8kB11、存储航线和航路能力：存储航路点100个，存储航线10条，可存储30条接收通信电文12、坐标输出，显示分辨率：大地坐标0.1"，直角坐标1.0m，海拔高度1.0m，精度估计1.0m13、平均功耗≤10W；14、MTBF≥5000h；15、外接直流电源电压：9-32V。4.6通讯模块见分组工程量清单第2组2.3块54.7蓄电池见分组工程量清单第2组2.4块54.8太阳能电池板支撑架见分组工程量清单第2组2.5套54.9充电控制器见分组工程量清单第2组2.6块54.10两芯电缆米5004.11标准一体化杆套54.12一体化机箱套54.13避雷及接地系统套54.14安装配件套5合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第5组75n组号：5分组名称：水文站（单价承包）项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注5水文站　　　5.1遥测终端（RTU）见分组工程量清单第2组2.1台25.2翻斗雨量计见分组工程量清单第2组2.2台25.3雷达水位计见分组工程量清单第4组4.3台25.4视频摄像头见分组工程量清单第4组4.4套25.5北斗通讯卫星见分组工程量清单第4组4.5套25.6通讯模块见分组工程量清单第2组2.3块25.7蓄电池见分组工程量清单第2组2.4块25.8太阳能电池板支撑架见分组工程量清单第2组2.5套25.9充电控制器见分组工程量清单第2组2.6块25.10两芯电缆米2005.11标准一体化杆套25.12一体化机箱套25.13避雷及接地系统套25.14安装配件套25.15水位流量关系率定要求流量监测1年，共计8次，低水位2次，中水位2次，高水位4次，高水位测量时洪水流量不低于此次洪峰流量的70%。项2合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第6组组号：6分组名称：中心站机房（单价承包）项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注6中心站机房　　　6.1服务器6核处理器；主频2.4GHz；16GECCDDR3内存,500GSAS2.5英寸热插拔硬盘；4×100M/1000M以太网口；双电源。台36.2客户机6核处理器；8GBDDR3内存；1TSATA；光驱：DVD刻录；显卡：1G高性能独立显卡；2×100M/1000M以太网口；标准键盘鼠标；windows7专业版；24寸以上液晶显示器(包含显示器)台375n6.3路由器路由器类型企业级路由器端口结构模块化广域网接口6个局域网接口2个其它端口1个USB2.0端口1个RJ45的Console接口包转发率64字节包转发率：2.4Mpps512以上包转发率：8Gbps（线路速率）台16.4交换机等类型：千兆以太网交换机应用层级：三层传输速率：10/100/1000Mbps交换方式：存储-转发背板带宽：256Gbps包转发率：72MppsMAC地址表：16K端口数量：24个端口描述：24个10/100/1000Base-T端口控制端口：4个100/1000Base-X千兆Combo口扩展模块：1个堆叠扩展插槽传输模式：全双工/半双工自适应台16.5UPS输入配线单相二线+地线输入电压范围120-275VV输入频率范围46-64Hz；50/60Hz自适应Hz输入功因>0.99输出电压范围AC220V（1±1%）V输出频率范围市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）HzHz电流峰值比3:1输出功因0.8台16.6机柜含4个PDU，可容8台服务器个16.7KVMKVM一体机：8口多电脑切换器(包含显示器)。台16.8卫星接收设备个1合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第7组组号：7分组名称：软件平台（单价承包）75n项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注7软件平台　　　7.1数据采集与处理软件1）实时接收遥测站发来的水文数据包，自动检查数据的帧格式，并进行合理性判断，分类自动存贮；2）将最近来报的N条记录按来报时间以表格的形式显示在数据采集窗口，便于用户分析查看；3）各数据采集项可预先设置最大与最小限值，当采集到的数据超过该限值区间时不入库，只做日志记录；4）应具备数据合法性验证、数据有效性校验、接收确认、通讯状态监视等功能；5）应具备通道中断恢复后采集通信自动恢复功能；应具备自动和手动补传功能；6）视频图片的接收与处理，可实时接收RTU发送到中心站的图片数据，并将其上传到中心服务器；套17.2水雨情信息查询模块GIS监控在电子地图上显示采集点的信息，电子地图除了含一般的放大、缩小、信息查询等功能之外，按照行政区划进行定位、可在电子地图上对有险情和超警戒水位的水库进行全面监控。2)动态报警含水位、雨量的列表预警和短信预警功能.列表预警中的水位预警：显示实时水位，超过警戒水位以红色显示进行预警。雨量预警：先是实时的雨情信息，可以设定预警查询条件。分类别显示超警戒水位或全部水库的当前水位和警戒水位的信息，超警戒水位的当前水位数据为红色；3）统计分析水情统计：据行政区划、测站和时间段等条件汇总出实时、按日、旬、月、年的平均库内水位；显示该测站的平均水位、平均蓄水量的变化情况；具有相关打印及数据导出功能；雨情统计：据行政区划、测站、时间段等条件汇总出按日、旬、月、年的累计雨量，显示雨量直方图，并具相关打印及数据导出功能。套17.3洪水预报与调度模块（1）预报模型库的建立（2）预报方案的构建套175n（3）通用的模型参数率定（4）实时交互式预报（5）用户管理（6）模型管理（7）方案管理（8）自动预报（9）预报数据管理7.4手机APP系统1.）实时水雨情信息查询其中包括站点实时雨量查询，实时面雨量显示，今日雨量柱图等。2.）历史水雨情数据查询主要功能点包括雨量日报表，雨量月报表，雨量日柱图，雨量月柱图。3.）水库水情查询主要功能包括，水库基础信息查询，水库实时状态监视。站点信息查询提供对站点基本信息的查询，包括站点经纬度，站点管理人员，站点地址，站点类型等。4.）遥测站点状态查询包括站点工作状态，站点是否正常，站点工作电压，站点工作温度等信息。5.)报警监视；实时监视所有遥测站点的水位、雨量、流量等超警状态。6.)实时气象监测功能：该功能主要包括实时卫星云图、实时雷达图、以及台风路径图等；套17.5短信预警系统自动发布：当水情、雨情、以及相关监测数据发生变化达到用户设定的警戒值时，计算机自动向指定的人员手机上发布监测信息短信，通报当前的实时雨情水情信息；手动发布：在汛情紧张或发生突发事件时，由值班人员将信息以短信方式发布至相关人员的手机上；或每隔一段时间自动将当前实时水情信息发布到管理人员的手机上，通报当前的实时雨情、水情信息。点单式信息查询：用户只需向指定号码的手机发送指定数字，短信发布平台即会根据用户的选择，向该手机用户发送所需的实时水雨情信息。套175n手机用户信息维护：用户可以自由方便的添加和修改手机用户的数据库，手机用户数据库能够定期的自动备份和人工备份，并且能够将备份数据还原。信息群发功能：能按照一定的需要，将手机号码分成不同的组，不同组之间可以有相同的人员，信息的查询和预警能够按照组为单位群发送。也可以自由选择数据库中的号码群发信息。7.6微信公众号发布平台完善的用户验证体系，用户通过搜索后可添加关注，但是没有通过管理员的授权，将不得查询相关实时数据，只有通过授权后才可访问；通过微信公众号自定义菜单查询当前水位、雨量、库容等监测数据；通过微信公众号自定义菜单调查转到到自定义页面查询详细的水位、雨量、库容、设备运行状态等信息；详细数据查询页面应支持雨量日柱状图、月柱状图、年柱状图、水位过程线、库容相关报表等；通过微信实时交互输入监测站点名字或站号等信息可实时查询到该站点的当前监测数据，包括雨量、水位、设备电压、等数据；套1合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日75n分组工程量清单第8组组号：8分组名称：土建工程（单价承包）项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注8土建工程　　　8.1雨量站基座混凝土浇筑，800×800×800座6新建站8.2坝前水位雨量站基座混凝土浇筑，800×800×800座58.3水文站基座混凝土浇筑，1000×1000×1000座2合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日分组工程量清单第9组组号：9分组名称：其他（单价承包）项目编号仪器设备名称观测描述单位数量单价（元）合价（元）备注9其他　　　9.1水文数据资料收集整理项19.2固定IP租用费（5年）项19.3GPRS数据通信费(5年)30M/月项18合计元投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日75n投标报价汇总表投标报价汇总表（格式）组号分组工程名称报价金额（元）1一般项目（总价承包）2新建雨量站（单价承包）3改造雨量站（单价承包）4坝前水位雨量站（单价承包）5水文站（单价承包）6中心站机房（单价承包）7软件平台（单价承包）8土建工程（单价承包）9其他（单价承包）合计（A）备用金金额（Ｂ）：（元）安全生产费用（C）：（元）投标总报价（Ａ）＋（Ｂ）＋（C）：（填入投标函）注：其中（C）=（Ａ）×1.5%投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日75n第六章投标文件格式一、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明书及授权委托书（四）投标保证金（银行进账单复印件和基本银行开户许可证复印件）（五）已标价工程量清单（包括投标报价辅助资料）二、资格审查资料（一）投标人基本情况表（二）项目管理机构（三）近年完成的类似项目情况表（四）其他资料三、技术部分（一）技术方案（二）技术偏差表75n（封面格式）（项目名称）投标文件投标人：（盖单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日75n一、投标函部分格式目录1、投标函2、法定代表人身份证明书及授权委托书3、投标保证金（银行进账单复印件和基本银行开户许可证复印件）4、已标价工程量清单（包括投标报价辅助资料）75n（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（含税价格），并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．已按招标文件要求提交投标保证金，金额为人民币（大写）（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保及低价风险担保（如果有）。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：　　　　　（盖单位公章）法定代表人：（签字）地址：电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　年月日投标人必须按本页规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，其投标文件作废标处理。75n附表1报价汇总表投标人：货币：人民币项目名称投标报价不含税价格金额（小写）：万元大写：税率%含税价格金额（小写）：万元大写：法定代表人或其授权代表签字：单位公章：投标人必须按本页规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，其投标文件作废标处理。75n（二）法定代表人身份证明书及授权委托书一、法定代表人身份证明书（格式）单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。法定代表人身份证复印件（背面）法定代表人身份证复印件（正面）特此证明。投标人(公章)：投标人代表(签字或签章)：日　期：说明：各投标人的法定代表人身份证明书必须参照本格式，否则视为身份核查未通过，作为无效标处理。75n二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权法定代表人身份证复印件（背面）法定代表人身份证复印件（正面）授权委托人身份证复印件（背面）授权委托人身份证复印件（正面）投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日说明：各投标人的授权委托书必须参照本格式，否则视为身份核查未通过，作为无效标处理。注：1.签署与递交投标文件以及参加开标会的投标人代表必须是投标人法定代表人或授权委托人。2.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。75n（三）投标保证金75n（四）已标价工程量清单（包括投标报价辅助资料）1、工程量清单报价表（纸质文档）2、本已标价的工程量清单须由法定代表人或委托代理人在页面上签名、并加盖造价员或造价工程师执业资格专用章和投标单位公章。3、已标价的工程量清单须由法定代表人或委托代理人逐页签字、并加盖投标单位公章及造价工程师执业资格专用章。75n二、资格审查资料目录1、投标人基本情况表2、项目管理机构3、近年完成的类似项目情况表4、其他资料75n（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注111n（二）项目管理机构职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险111n主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同中任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话111n（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话号码项目描述备注111n（四）其他资料111n三、技术部分目录1、技术方案2、技术偏差表（格式自拟）111n第二卷技术部分111n1一般技术要求1.1.概述鱼背山水库坝址位于磨刀溪中游段的双流乡，坝址以上集雨面积1389km2，占全流域面积的43.9%。磨刀溪为长江干流上游下段右岸的一级支流，地理位置介于东经108°14′～109°01′，北纬30°11′～30°56′之间。发源于石柱县武陵山北麓的杉树坪，经湖北省利川县境至重庆万州境的石板滩与官渡河汇合，在大滩口右岸纳入罗田河，至赶场右岸汇入龙驹河后始称磨刀溪，再经云阳龙角镇右岸纳入泥溪河后，在新津口注入长江。河道穿行于方斗山与七曜山之间，河道全长170km，流域面积3167km2。1.1.1工程自然条件磨刀溪洪水由暴雨形成，洪水发生时间与暴雨一致。年最大流量出现在4～9月，而集中于6、7两月。磨刀溪为山区性河流，山坡陡峭，河谷深切。洪水汇集快，具有陡涨陡落，洪峰持续时间短的特点。洪水过程尖瘦，单峰洪水历时一般1～2d，复峰洪水历时一般2～3d。1.1.2气象特征值磨刀溪流域属亚热带季风气候区，受东南和西南季风的影响，具有春雨较早，伏旱、秋季多绵雨，冬季温暖的特点。流域位于清江暴雨区边缘，雨量充沛，多年平均降水量为1207.1mm，暴雨中心多出现在石板滩以上地区，一次较大暴雨可笼罩全流域，最大日暴雨量可达300mm左右。多年平均气温18.0℃，极端最高气温为42.1℃，极端最低气温为-3.7℃，多年平均年蒸发量为1023.7mm（20cm蒸发皿观测值），多年平均风速0.7m/s。1.1.3地震烈度工程区及其附近无发震构造分布，亦无中强地震活动记载。其地震效应主要受50km以外的黔江、南川、统景以及方斗山中强地震活动的波及和影响。其中影响最大的是1987年7月20石柱县城北万朝乡境内发生的Ms＝4.5级地震，震中烈度VI度，波及到工程区的影响烈度小于IV度。按照《中国地震动参数区划图》(1：400万)及《反应谱特征周期区划图》(1：400万)，该工程区的动峰值加速度为0.05g，特征周期为0.35s，地震基本烈度为VI度。1.2交通运输1.2.1铁路运输：坝址距万州火车站所在地大约60km。1.2.2水路运输：鱼背山水库目前为不通航河道。1.2.3公路运输：坝址距万州区政府所在地60km，有万石公路和318国道从旁通过，交通较方便。1.2.4承包人应亲临现场及其附近地区调查核实运输的具体情况，彻底了解现场管理和搬运所采购设备的设施1.3工作和供货范围111n1.3.1工作范围（1）包括鱼背山水库水情自动测报与洪水预报调度系统设计、制造、工厂检验（包括出厂检验、型式试验和现场试验）、包装、防腐保护、运输及保险、交货、工地开箱检验、装配，系统现场试验及联合调试、试运行、验收、提供辅助设备、技术文件的提供、设计联络、技术培训、技术服务、协调以及配套土建施工。鱼背山水库水情自动测报系统建设内容详见表7-1。表7-1鱼背山水库水情自动测报系统站网建设规模项目序号站名工作内容备注中心站1鱼背山水库管理处响应、支持遥测水文站2枫木水位/雨量/流量遥测新建，卫星/GPRS3拦河坝水位/雨量/流量遥测新建，卫星/GPRS水位站4鱼背山水位/雨量遥测新建，GPRS信道5大滩口水位/雨量遥测新建，卫星/GPRS6杨东河水位/雨量遥测新建，卫星/GPRS7向家嘴水位/雨量遥测新建，卫星/GPRS8赶场水位/雨量遥测新建，卫星/GPRS雨量站9临溪雨量遥测改造，GPRS信道10黄水雨量遥测改造，GPRS信道11鱼龙雨量遥测改造，GPRS信道12建南雨量遥测改造，GPRS信道13谋道雨量遥测改造，GPRS信道14白土雨量遥测新建，GPRS信道15恒合雨量遥测新建，GPRS信道16苏拉口雨量遥测新建，GPRS信道17龙驹雨量遥测新建，GPRS信道18罗田雨量遥测新建，GPRS信道19团结雨量遥测新建，GPRS信道（2）包括培训发包人人员、质量保证等。（3）承包人须在合同签订后三个月内完成鱼背山水库水情自动测报与洪水预报调度系统的土建施工、设备采购安装和调试以及水情测报系统软件、预报模块、调度模块、短信预警模块、手机APP、微信公众号的开发工作，使系统成功投入试运行。1.3.4供货范围详见清单。1.4标准本项目合同设备的设计、制造、工厂检验（包括出厂检验、型式试验和现场试验）、包装、防腐保护、运输及保险、交货、工地开箱检验、装配，系统现场试验及联合调试、试运行、验收、运行和维护均应符合中国国家标准（GB）、水利行业标准（SL111n）和其他有关的行业标准等（最新的有效版本）的规定，并优先执行国家标准；在不同标准的规定不一致时，执行要求高的标准；本技术条款规定高于标准时，执行本技术条款；国家标准、行业标准、本技术条款相矛盾时，双方协商解决。本项目执行的主要标准、规范、文件有（不限于）：（1）SL34-2013水文站网规划技术导则（2）SL61-2003水文自动测报系统技术规范（3）SL566-2012水利水电工程水文自动测报系统设计规范（4）NFCS-DSS-10实时水雨情表结构（5）SL247-2012水文资料整编规范（6）SL250-2000水文情报预报规范（7）SL651-2014水文监测数据通信规约（8）NFCS2-CMS-PD-01国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计大纲（9）GB50057-2010建筑物防雷设计规范（10）GB/T50138-2010水位观测标准（11）GB/T2887-2011计算机场地通用规范（12）SL276-2002水文基础设施建设及技术装备标准（13）GB/T27994-2011水文自动测报系统设备通用技术条件（14）SL191-2008水工混凝土结构设计规范（15）GB4793.1-2007测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求（16）GB4943.1-2011信息技术设备安全第1部分：通用要求（17）GB50174-2008电子信息系统机房设计规范（18）GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范1.5安装、调试和现场试验服务1.5.1承包人应指派有经验的工程技术人员到现场培训发包人人员，并提供合同设备安装、调试、现场试验及联合调试服务。技术服务费包含在设备合同价中，不另计费。1.5.1承包人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，承包人应负责修复、更换和(或)补充，其费用由承包人承担。1.6质量保证和设备检查验收1.6.1承包人应提供质量体系文件或质量手册供发包人审查。质量保证应按照质量体系的规定进行。1.6.2承包人应使制造商在货物交付以前，对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检查和试验，制造商进行检查试验的详细情况和结果，应附在产品出厂资料中。1.6.3货物运抵现场后，承包人应派代表和发包人一起对货物进行开箱检查验承包人费用自付。若承包人不派代表到现场验收，则视作承认验收结果。1.6.4如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，发包人可以拒收。承包人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，发包人不承担上述费用。1.6.5所有试验暴露的缺陷由承包人修复并使发包人满意，且不得增加发包人费用。1.6.6设备由承包人至工地，各试验项目合格后即可投入运行。1.7协调1.7.1111n承包人应对规定的全部合同设备的协调和合理设计承担全部责任，应保证设备在规定的运行情况下，符合最好的工程实际。1.7.2与通信运营商协调（承包人为主协调方），内容如下，但不限于此：（1)通信接口连接；（2）通信通道调式；（3）其他要求的项目。1.7.3与大滩口水库出库流量数据对接，内容如下，但不限于此：（1)通信接口连接；（2）通信内容；（3）其他要求的项目。1.7.4与其他承包商的协调除非在合同文件中另有规定，对于为了使承包人所提供设备适应其他承包商所提供的设备而要求的较小修改，不得要求额外的补偿。所有承包商之间的有关上述调整对发包人均不增加任何附加费。这些费用应包括在每个项目的报价中。1.7.5承包人与发包人和工程设计方的协调（1）为协调设计及其他方面的工作，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修改或变更都应经双方讨论并同意。一方接到任何需批复的文件或图纸后1周内，应将书面的批复或意见书返还提出问题方。（2）在本合同有效期内，承包人应及时回答发包人提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，反之亦然。（3）上述相关费用应包含在商务部分中。1.8铭牌和标签1.8.1雨量计、水位计、RTU、通信模块、太阳能蓄电池组及其内部电器组件均要有一个永久性和字迹清晰的铭牌，铭牌应耐久而不易腐蚀并安装在设备外壳的适当位置。铭牌设计应根据设备相应标准进行。1.8.2铭牌上应清晰地用中文标出设备的型号及主要性能参数、制造厂名称和商标、产品额定值、特性、生产日期等有意义的信息。1.8.3为了工作人员操作安全，应提供铭牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。1.9电源及电缆（1）对于中心站，发包人提供的交流电源的电压和频率变化范围为：AC380/220V系统：电压：80%～115%UN频率：-3%～＋2%fN（2）对于遥测站，由承包人提供的12/24VDC太阳能蓄电池组供电。所有设备在上述范围内应能良好运行。111n（3）承包人提供的设备之间应用电缆进行电气连接，电缆采用电缆管保护。电缆及电缆管应由承包人提供并安装。（4)信号电缆应为圆形铜导体，交联聚乙烯绝缘，铜丝编织屏蔽，钢带铠装和阻燃护套。多芯信号电缆截面应不小于1.0mm2。4芯以上电缆应留有至少20%的备用芯线，备用芯线不得少于2根。（5)承包人应提供供货范围内电缆的连接材料，如接线头、电缆标签或编号塑料环。电缆不允许有中间接头。交叉连接应通过端子箱实现。1.10接地和防雷（1）对承包人供货的设备，包括所有的辅助设备、壳体、钢构件等均应按有关规范装有适当额定值的接地铜母线或接地端子。（2）应采取屏蔽措施，防止电磁干扰，以确保本系统系统在现场的环境条件下能安全有效地运行。（3）为了避免产生接地环流或雷电干扰，所有交流电源进线须设置浪涌保护器，户外装置的通信接口也应配信号浪涌保护器。（4）遥测站房等较为突出的建筑物，采用在建筑物顶部设置避雷带或避雷针方式防雷。较高的金属构架，采用金属件可靠接地方式进行直击雷保护。2详细技术要求2.1　总则2.1.1系统建设规模鱼背山水库水情自动测报与预报调度系统主要包括野外遥测站点18座，其中改造原有雨量站5座，新建雨量站6座,新建5座水位雨量站点、新建2座水文站点；中心站包括机房建设、和软件平台建设，其中软件平台建设包括水情测报系统软件、预报模块、调度模块、短信预警模块、手机APP、微信公众号的开发；承包人应完成鱼背山水库水情自动测报与洪水预报调度系统设计、制造、工厂检验（包括出厂检验、型式试验和现场试验）、包装、防腐保护、运输及保险、交货、工地开箱检验、装配，系统现场试验及联合调试、试运行、验收、提供辅助设备、技术文件的提供、设计联络、技术培训、技术服务、协调,还应实施并完成本招标文件中规定的土建工程。承包人有责任提出在本技术要求中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过验收及保证正常运行所必须的建议和要求，并包含在方案和投标报价中。2.1.2系统总体要求111n鱼背山水库水情自动测报系统对流域内水位、雨量等水情信息进行自动采集，通过通信模块将实时数据快速传输至水库中心站，经过计算机分析处理后存入数据库，并通过水库洪水预报调度软件及时准确的做出水文预报，迅速提出洪水调度方案，为水库防洪调度、发电等综合利用提供科学合理的决策依据，给上级主管防汛指挥部门决策提供支持，同时通过水情发布系统、短信预警系统、手机APP、微信公众号等形式将数据发布。（1）水库中心站通过租用10Mbit/s带宽固定IP光纤网络专线（承包人负责申请办理、接口连接及通道调试）接入外网，交换数据。（2）水库中心站应预留接口与集团总部进行对接，实现数据共享；。（3）系统采用自报式体制，可设定回执功能，实现水库中心站远程设置遥测站参数功能。（4）遥测站采用移动GPRS数据和北斗短报文通信混合组网方式通信，通过公共网络和卫星的方式将水位、雨量等水情信息上传水库中心站。系统除水文站和水位站外，其他站点采用单GPRS数据通信通道，水文站和水位站采用北斗短报文和GPRS通信，北斗通讯作为突发情况下主通道故障时的备用通道，当主通道发生故障时，可自动切换到备用通信通道发送数据。（5）移动GPRS数据和北斗短报文通信信道开通由承包人负责申请办理，并负责配合接口连接及通道调试。（6）遥测站按野外无人值守站设计，适应野外恶劣环境下高密度水文信息监测工作要求。（7）水情自动测报系统软件应实现用户统一管理、超标水情报警集中管理、遥测数据统一管理、系统设备统一管理、数据流代理和WEB发布、电子地图导航等功能。（8）系统应采用先进的网络数据压缩技术，将数字化数据存入数据库，通过水情工作站对数据进行浏览、下载及查询；通过局域网，授权用户可在任何一台电脑实时监视水情数据，浏览查询历史数据以及监视设备工况。2.1.3系统主要技术指标（1）系统中水文（位）、雨量数据的收集时间≤5min，完成一次全系统实时数据收集、数据处理、转发和预报作业所需时间≤20min，应满足国家防汛指挥系统工程的要求。（2）数据传输信道误码率≤1×10-6，数据传输速率≥9600bps。（3）数据收集的月平均畅通率大于98％；系统通过畅通率达99％。（4）系统平均无故障工作时间(MTBF)＞25000h。（5）水文预报方案精度等级应达到甲级。2.2系统结构及功能要求鱼背山水库水情自动测报与预报调度系统建设站点规模为1:18，即1个中心站，设在鱼背山水库管理处；2.2.1中心站功能①对接收的数据进行检错、纠错、存储，经过处理后生成雨量、水位等基本文件，建立相应的资料库、档案库和水文数据库。建立数据库检索、查询系统，实现实时、历史水文数据的检索、查询和水情、雨情的实时显示和打印。②111n对水情、雨情数据可随时、定时地调用，并能对这些数据进行入库、检索、修改、显示、打印。③具有多种告警功能，如水位（雨量）超界告警、电压超界告警、故障告警等。④系统配置实时洪水预报和水库优化调度软件，根据各测站采集的实时数据进行洪水预报和优化调度，整个系统的反应速度不超过20分钟，即信息采集—传输—预报不超过20分钟。⑤系统软件要求界面友好、汉字帮助、可操作性强，各功能分级分块结构化，便于功能扩展。⑥预留与集团公司系统的接口。2.2.2遥测站功能①自动采集雨量、水位等实时水情数据，并用无线传输，数据自动发往水库中心站，全部过程实现自动化；②具有人工置数功能，以便在特殊情况下采用；③具有数据重发、数据存储功能，并能自动关机，减少功耗，延长蓄电池工作时间；④具有双信道无线通信功能，且实现自动切换；⑤能采集蓄电池实时工作电压值，并随水情数据发往水库中心站，便于监测，并对电压低于某个值时，即显示告警信号；⑥采用太阳能电池板向蓄电池浮充供电的直流电源系统，并能够在30天连续阴雨天气条件下正常工作；⑦在暴雨等恶劣天气条件和野外无人值守情况下系统能长期稳定可靠地工作。2.2.3洪水预报及调度方案洪水预报系统的任务是：根据实时雨水情信息和定量降水预报，利用常规水文学、水力学模型完成对鱼背山水库流域的洪水预警预报，并支持专家对洪水预报结果进行多方会商和综合分析，提出综合的洪水预报结果，为防洪调度和防汛部署提供重要依据。鱼背山水库洪水预报系统应根据流域实际情况，研发适用于水库预报的三水源蓄满产流模型、三水源滞后演算汇流模型、降雨径流相关图模型、流域汇流经验单位线模型。水库调洪演算软件主要是依据洪水预报成果进行水库动库容调节计算，给出可能的出流状态及水库水位库容变化等，为防汛决策提供支持。主要包括：库容特征参数管理、水库调节计算等。（1）洪水预报调度方案目标建设目标是以鱼背山水库流域水文自动遥测的雨水情信息为基础，在计算机系统的操作平台上，选用国内外先进的洪水预报模型，建立专家预报模型、降雨径流模型等。利用计算机的高速计算和处理能力结合现代数学、水文高新技术理论，建立一个集先进性、实用性、通用性、可靠性、灵活性于一体的鱼背山水库洪水调度系统，进行分析计算，以获得较多的具有科学依据的预报数据后，作出比较准确的一致性预报，进行水库的防洪、补水、发电等优化调度。111n洪水预报系统建设的要求是：技术先进，功能齐全，反应迅速，使用灵活。在鱼背山水库流域水情信息采集手段和设施科学化、现代化的基础上，将自动采集的雨水情信息通过GPRS、卫星等通信手段将数据传输到鱼背山水库中心站，在调度中心对信息进行加工处理，为防洪调度决策提供快速准确的科学依据。（2）编制洪水预报调度方案的原则①满足《国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计大纲》（NFCS2-CMS-PD-01）、《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2003）、《实时水雨情表结构》（NFCS-DSS-10）、《水文资料整编规范》（SL247-2012）、《水文情报预报规范》（SL250-2000）等相关要求；②采用的水文资料应具有代表性、一致性和可靠性，资料系列不宜少于10年，并包括有大暴雨洪水年、平水年和枯水年资料，未经审核的资料不能作为依据；③合理配置水文预报方案，根据本流域暴雨的特性，采用降雨径流预报；④水文预报的预见期应根据工程运行的要求和测站的测报条件，以及流域产汇流特性综合分析确定；⑤水情预报模型应符合流域的水文规律、站网条件，并便于操作；⑥洪水调度模型应满足水库防洪、补水、发电、安全等要求，追求水库综合效益最大化；⑦洪水调度方案应结合水库的功能、运行方式等进行编制。承包人应提供和整理鱼背山水库所在流域范围内的历史水文资料和数据。2.3硬件设备技术指标2.3.1遥测站遥测站，除自动采集水位、雨量数据，自动发送给水库中心站外，还在当地进行水位、雨量数据存贮。遥测站主要硬件包括：雨量计、水位计、水位或降雨量传感器、遥测终端机（RTU）、无线通信模块、蓄电池、太阳能板，充电模块等。本系统除鱼背山水库坝首水位/雨量站采用分体式监测设备外，其余雨量遥测站点均采用一体化雨量监测设备。系统设备应尽可能采用国内外定点生产的、成熟的、定型的、商品化的产品，以保证系统运行的可靠性和稳定性。传感器主要性能翻斗式雨量计，枫木、拦河坝、鱼背山、大滩口、杨东河、向家嘴、赶场、白土、恒合、苏拉口、龙驹、罗田、团结各一套。主要技术参数：·分辨率：0.5mm·承雨器内径：200+0.6mm，刃口角40°~50°·测量精度：自排水量≤25mm,误差为±1mm；自排水量>25mm,误差为±2%·雨强范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）111n·信号输出标准：磁钢干簧管式接点通断信号(双信号)，接点工作寿命在50000次以上；开关接点容量：DCV≤12V，I≤120mA；接点工作次数：1×107次·无功耗传感器，传感器及输出信号传输具有防雷措施；传感器具有防堵、防虫、防尘措施；在无人维护的情况下，至少能正常工作30d不被堵塞·MTBF：＞40000h·工作环境温度：-10～+50℃雷达水位计，枫木、拦河坝、鱼背山、杨东河、大滩口、向家嘴、赶场各一套；主要技术参数如下：测量分辨率：1mm测量精度：±3mm测量范围：0~30m工作频率：26GHz天线材料：不锈钢316L喇叭/PTFE振子输出方式：RS-485防护等级：IP66通讯协议：MODBUS（提供通讯协议说明）仪表启动时间：20~30S(＜30S)仪表采样速率：2/S供电方式：6~24V.DC（标准值：12V.DC）过程连接：G1-1/2APP环境条件：温度：-20℃~70℃，相对湿度：1～95%功耗：Max.12mA（RS-485接口输出）遥测终端机（RTU）,18个遥测站各设1套。遥测数据采集器是遥测站最关键设备之一，遥测站的全部功能几乎都体现在遥测数据采集器的功能上，数据采集器完成水文数据采集，存贮传输控制，它与水位计、雨量计、通信终端连接完成数据采集及数据传输的控制系统。（1）主要功能①支持最新国家水文规约、国家水资源规约；②支持计算机USB配置参数，计算机USB升级程序，计算机USB下载数据，U盘下载数据；③支持手机APP蓝牙配置参数、查看数据、同步时间等功能；④111n支持多种摄像机，支持球机多角度拍照，支持本地USB视频调试功能，方便以后系统扩展需要；⑤支持内置GPRS通讯模块；⑥支持CDMA（或GPRS）、短信、超短波电台、北斗卫星等多种通讯方式，并具有主备信道和载波检测功能，支持外置DTU宏电RDP协议；⑦具有多种运行方式，以适应不同的需要，可运行自报式、自报+确认、应答式、调试状态，可随时接受中心的命令，采集数据、发送数据、支持中心站远程测站参数设置、支持中心站远程数据下载；⑧支持超大数据存储，支持本地、远程下载历史数据，支持中心站远程升级程序。完毕的程序升级保障体系，程序升级过程中原程序照常运行照常报讯，随时可以终止远程升级程序，升级不成功不影响原程序；⑨支持常用传感器通讯协议。（2）硬件接口①3路及以上RS232接口，且具有载波信号输入专用接口②1路及以上RS485接口③2路12位格雷码信号输入接口④2路雨量输入接口⑤2路12位4-20mA/0-5V/0-10V输入接口⑥3路可控电源输出接口⑦2路常开/常闭继电器输出接口⑧4路光耦I/O输入接口⑨充电电压检测输入接口（3）主要技术指标工作环境：－20℃～85℃，湿度<95％(温度为40℃时)；输入电源：12VDC，正常工作电压范围6-20VDC；工作电流：值守功耗小于1mA（12VDC），运行功耗小于6mA（12VDC）；运行功耗不包括外围DTU,远传水表等设备的功耗；数据存储：32Mb专用数据存储器（可存10年数据），1Mb专用参数铁电存储器。在正常维护条件下，MTBF应不小于25000h。北斗卫星通信模块，5个水位站、2个水文站各一个、心站各设1套。·接收信号：调制方式：OQPSK；伪码速率：4.08Mb/s；信息速率：16kb/s(I、Q通道各为8kb/s)·发射信号：19dBW(可调范围11-19Dbw)；调制方式：BPSK；伪码速率：4.08Mb/s信息速率：8kb/s111n·误码率：≤1×10-6·18dB的高增益天线·首次捕获时间（单路信号）≤2s(C=-157.6dBm)·用户机设备信息处理延时≤20ms（含数据解调译码，信息脱密处理时间）·设备延时零值漂移≤5ns；设备延时随机误差≤12ns（C=-157.6dBm）·双通道接收信号的时差测量误差≤10ns（含本地频偏及填充脉冲量化误差）·申请定位时接收到前向帧到发射信号的时延31.25ms（一个前向帧）·位置信息及电文存储能力≥8kB·存储航线和航路能力：存储航路点100个，存储航线10条，可存储30条接收通信电文·坐标输出，显示分辨率：大地坐标0.1"，直角坐标1.0m，海拔高度1.0m，精度估计1.0m·平均功耗≤10W·外接直流电源电压：9-32V·配电源适配器、天线及安装附件。太阳能电源系统，电源配置应满足1个月连续阴雨天气正常供电。18个遥测站各设1套。①太阳能板。·材质：单晶硅·封装形式：高透钢化玻璃层压·功率：20W，须与充电控制器、蓄电池相匹配，确保亏空后的蓄电池能在连续5个晴天内充满。②免维护阀控密封式铅酸蓄电池；·容量：65AH/12V·正常使用下无电解，无液漏出，无电池膨胀及破裂·放电电压平稳，放电平台平缓·耐震动性：安全充电状态的电池完全固定，以3mm的振幅，16.7Hz的频率震动一小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常·耐冲击性：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常·耐过放电性：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复容量在75%以上·耐充电性：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上；7.耐大电流性：完全充电状态的电池2CA充电5分钟或10AC放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形·不同温度下的放电容量：40℃时102%，25℃时100%，0℃时85%，-15℃时65%。111n充电控制器；·系统电压：12/24VDC·最终充电电压：13.7V·工作环境温度：-25℃～50℃·须与太阳能板、蓄电池相匹配。视频摄像头，5个水位站、2个水文站各一套；技术参数图像传感器类型CMOS1/4英寸图像像素200万像素尺寸2.2um×2.2um输出格式标准JPG白平衡自动曝光自动增益自动快门电子快门信噪比40DB动态范围50DB最大模拟增益16DB扫描模式逐行扫描可视角度90度（可选120或者其他角度）监视距离最大20米，可调夜视红外补光带夜视红外串口速率默认14400，最大115200可通过指令设置工作电流<=100mA（红外灯板关闭）<=200mA（红外灯板开启）工作电压DC+12V通讯接口RS2323.2中心站中心站设备包括卫星接收终端、3台水情工作站、1台水情数据服务器、1台通信服务器、1信息发布服务器、1套网络设备及配件、1套UPS不间断电源、一台路由器、一台交换机，机柜、避雷器等，以及必要的桌椅、空调等办公用品，为工作人员提供良好的工作环境，使水情自动测报系统能顺利运行。111n通信服务器主要完成实时值守接收任务，完成实时接收遥测水文数据，提供网络接口，进行数据交换、信息共享等；水情工作站进行水文数据库操作，实现数据检查、查询、统计、显示和打印功能等；水情数据库服务器建立本水库的历史水文数据库，保存水文数据资料，存储和自动备份原始数据，定时存盘保存等。局域网为交换式以太网，符合IEEE802标准，计算机各节点通过网络电缆连接到LAN上。网络接线采用星型结构，中心考虑通过租用公网10Mbit/s带宽、固定IP的光纤网络专线接入外网。（1）工作站工作站采用高性能、多任务、多用户型的工作站，布置在中心站工作台上。工作站具有如下硬件配置：·CPU：³IntelXeonE5-1603·内存：³4GB，DDR3·硬盘：³1TB，SATA接口·l台光盘刻录机（DVD±R/RW）·显卡芯片nVIDIAQuadro600·1台23”LCD·声卡、音箱·1个标准键盘·1个光电鼠标·集成双端口千兆网卡（2）数据库服务器、通信服务器服务器采用高性能、多任务、多用户型的机架式工作站，服务器与KVM套件等组1面屏，布置在中心站机房。具有如下硬件配置：·CPU：³IntelXeonE5-2603·内存：³4GB,DDR3·硬盘：³2TB，SAS·l台光盘刻录机（DVD±R/RW）·集成双端口千兆网卡（3）KVM一体机数据库服务器、通信服务器共用一套KVM一体机，与数据服务器、通信服务器等组1面屏，布置在中心站机房。具体配置为：·接口数：8·输入接口1路PS2，VGA111n·支持分辨率1280x1024，17寸LCD·切换方式热键/面板按键/OSD菜单（4）UPS配置1套在线式UPS电源、带蓄电池，单独组柜布置在中心站机房。具备断电保护、过载保护、自动恢复等功能。在停电的情况下，保障中心站系统工作的供电需求。UPS电源供电时需避免其他非关键设备的运行（如空调等）。UPS主要参数：·UPS类型：在线式·交流输入电压：220V±20%，45~55Hz·交流输出电压：220V，50±0.1Hz，正弦波·转换时间：0ms·蓄电池类型：免维护阀控式密封铅酸·蓄电池容量：100Ah·单体电池额定电压：12V·单体电池放电终止电压（10h率）：10.50V·设备运行噪音值(dBA)<50.00dB（5）局域网设备局域网设备连同服务器共同安装于一面机柜内，布置于中心站机房。①配置1台快速以太网交换机，主要参数：·应用层级：三层·背板带宽：64Gbps·包转发率：9.6Mpps·24个10/100Mbps端口，2个1000MbpsSFPCombo端口，2个1000MbpsSFP端口·支持STP/RSTP/MSTP协议等·用户分级管理和口令保护，支持IEEE802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持防止DoS攻击功能，支持ARP入侵检测功能等·支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持SNMPV1/V2/V3、WEB网管，支持IPv6host功能族，实现IPv6管理等·额定电压：AC100V~240V，50~60Hz。②配置1台路由器，主要参数：111n·路由器类型：企业级路由器·网络协议：PPPoE，DHCP，DHCP，NAPT，NTP，DDNS·传输速率：10/100/1000Mbps·广域网接口2个，局域网接口3个，1个Console接口·MIPS64位500MHz网络处理器·内存：64MBDDRII，FLASH内存：8MB·内置防火墙·Qos支持；VPN支持·网络管理：基于Web的用户管理接口（远程管理/本地管理），HTTPS远程管理，命令行CLI，通过HTTP升级系统软件·电源电压：AC100-240V，50/60Hz·产品认证CEClassA，CCC。2.4软件要求本系统软件包括系统软件、应用软件及辅助软件。2.4.1系统软件中心站工作站采用计算机自带的Windows7专业版操作系统；数据库服务器、通信服务器装载WindowsServer2008中文企业版操作系统。中心站数据库平台采用正版SQLServer2008中文标准版数据库软件和匹配的数据库管理软件对水文数据进行管理和存储。满足《水库洪水调度系统设计与开发规则》、《实时水雨情表结构》（NFCS-DSS-10）、《水文资料整编规范》（SL247-2012）基本要求。2.4.2应用软件应用软件包括水情遥测系统软件、洪水预报与调度软件、水情信息发布软件、手机APP发布系统、短信预警系统、微信公众号发布平台。应用软件采用单进程多线程的先进程序结构，具有高度的开放性、可靠性和良好的性能，中心站应采用B/S(浏览器/服务器)模式。系统充分考虑对集成性、开放性、实时性、可靠性、安全性等方面要求，在系统设计时应采用先进的思想和技术手段实现系统的各方面要求。系统主要功能模块包括：流域地图、实时汛情监视预警、雨水情数据查询分析、洪水预报调度、水情业务报表、系统管理模块等；2.4.2.1数据库系统数据库用来存储野外遥测站点RTU发送回来的水库实时监测信息（河道、水库等水位、雨量、图像、111n等）。实时据库表结构建设时，根据表中描述数据的更新频度性质，把表分成三类，一类是数据更新频度较低或基本不变的表，如测站基本信息等，称为基本信息表，这类数据表的数据需人工逐条录入；另一类是更新频度较高的实时水情信息表，如实测水位流量过程等，称为实时信息表，这类数据表的数据，可由自动测报系统或人工置数等方式输入。再一类是更新频度较高的预报类信息表，称为预报信息表。数据库管理（1）数据库管理由历史数据库管理和实时数据库管理两部分组成。历史数据库采用商用数据库，用于历史数据、整编数据的存储和高级应用的支持，以及其它系统的访问服务；实时数据库用于支持数据的快速访问，支持各种实时应用。两种数据库均采用统一的数据库管理系统，建立统一的数据字典，支持冗余双服务器的热备用机制，并保证数据的一致性和完整性。（2）可通过数据管理工具方便完成对系统数据的备份和装载；并允许经过授权许可的用户对系统应用数据进行增加、修改和删除。系统的数据有数据质量管理标志，可通过质量标志位标识区分无效数据、最新数据、自动检验处理的数据、人工插补数据等，并按优先级进行处理与管理。系统应能对业务有关的各类实时数据、时段数据、统计数据、特性数据、结构数据、地理数据、应用数据、预报结果、调度方案等数据进行有效的存储、分类、排序、查询、发布等管理。并可按照图形、报表方式灵活的进行查看和修改。（3）系统应有安全可靠的系统备份，包括数据备份、系统备份、应用软件系统备份，以保证在各种可能的灾难情况下系统能迅速恢复正常运行，并确保历史数据的完整。（4）系统在重新加电启动时，不丢失前次运行期间人工输入的数据；在系统快速启动方式中，实时数据库的加载应考虑采用前次运行期间离当前时刻最近的断面，以便在系统进行数据扫描前使数据库最大限度地接近当前系统的运行状况。（5）系统提供用于系统故障恢复的数据备份管理。能按照预选设定的策略，以操作系统文件等形式，自动形成系统中实时数据库、人机显示画面和各种系统配置参数的备份。备份可以在线操作。（6）系统的服务器存储在内存中的数据按照一定的频率存储在当地硬盘上，构成分布式系统的各服务器和工作站之间的相关数据要保持一致。2.4.2.2信息接收与处理子系统信息接收处理软件能通过报讯通信网络，完成对区域的遥测水文数据的实时接收，包括水位、雨量、等内容和其他工况数据。中心站计算机实时接收、显示、存储接收到的数据，同时写入到遥测数据库，并按照一定的格式对信息进行水文报文编制和传送。信息接收处理软件主要功能需包括：（1）系统管理软件采用模块化设计，易于用户使用和维护。站点的扩充和参数的配置均可由用户完成。设置系统软件中公共变量，如：系统名称，工作目录，流域图，遥测信息接收的水位变幅范围，数据存储时段等。可灵活设置系统内测站数量，有选择性地接收中心站所需的遥测信息；设置测站参数（站名、站号、站类、零点高程、报警水位等），可定义测站每一个端口的采集信息类型，每一个端口上采集的信息，可由测站设置功能来实现。111n1）实时接收遥测站发来的水文数据包，自动检查数据的帧格式，并进行合理性判断，分类自动存贮；2）将最近来报的N条记录按来报时间以表格的形式显示在数据采集窗口，便于用户分析查看；3）各数据采集项可预先设置最大与最小限值，当采集到的数据超过该限值区间时不入库，只做日志记录；4）应具备数据合法性验证、数据有效性校验、接收确认、通讯状态监视等功能；5）应具备通道中断恢复后采集通信自动恢复功能；应具备自动和手动补传功能；6）视频图片的接收与处理，可实时接收RTU发送到中心站的图片数据，并将其上传到中心服务器；2.4.2.3水情信息查询与发布模块1）GIS监控在电子地图上显示采集点的信息，电子地图除了含一般的放大、缩小、信息查询等功能之外，按照行政区划进行定位、可在电子地图上对有险情和超警戒水位的水库进行全面监控。2)动态报警含水位、雨量的列表预警和短信预警功能.列表预警中的水位预警：显示实时水位，超过警戒水位以红色显示进行预警。雨量预警：先是实时的雨情信息，可以设定预警查询条件。分类别显示超警戒水位或全部水库的当前水位和警戒水位的信息，超警戒水位的当前水位数据为红色；短信预警：可根据水位、雨量设定预警条件，并给相关人员发送水位、雨量等短信。可根据水库名称、仪器编码进行查询，可进行群召测。3）统计分析水情统计：据行政区划、测站和时间段等条件汇总出实时、按日、旬、月、年的平均库内水位、水库平均蓄水量；显示该测站的平均水位、平均蓄水量的变化情况；具有相关打印及数据导出功能；雨情统计：据行政区划、测站、时间段等条件汇总出按日、旬、月、年的累计雨量，显示雨量直方图，并具相关打印及数据导出功能。2.4.2.4预报调度模块洪水调度系统是集信息采集、信息查询、信息管理、汛情监视、GIS操作、城市防洪和调度决策为一体的全新理念防汛系统。利用该系统的软件测试功能，可以做到根据预报和实测降雨的雨型、雨量，预测流域洪水，并对洪水演进情况及闸坝情况进行模拟；同时，在保证防洪安全的前提下，制定一些行之有效的措施来最大限度的利用洪水，实现雨洪的资源化。（1）预报模型库的建立预报模型是预报系统的核心，预报系统各模块均是围绕预报模型而开发，通用的洪水预报系统必具有通用的预报模型库，目前在实时洪水预报方面，比较实用的是确定性概念模型，按照模拟的对象不同可分为河道汇流模型、流域产流模型、流域汇流模型、经验模型等。111n预报模型库要解决以下问题：一是通用的预报模型库标准数据接口。模型所需数据包括输入数据、输出数据、模型参数、模型状态等，不同种类模型需要不同种类数据，能否设计提出一通用的标准数据接口是建立预报模型库的关键；二是预报模型库的管理，主要是预报模型的调用、运行，以及修改和删除等功能；三是用户可任意在预报模型库中增加所开发的模型，即预报模型库具有很强的扩展性。（2）预报方案的构建预报方案是对预报目标的具体实现，是预报模型在模拟区域的具体应用。预报方案包含预报对象、预报要素、根据站点、选用模型、模型参数、方案评定等。由于预报对象所处的河段、流域和洪水千差万别，根据站点类别、信息种类不同，造成预报方案因预报对象不同而不同，因此提出一通用的构建技术构建不同的预报方案是问题的关键。（3）通用的模型参数率定参数率定好坏直接影响到预报方案的精度。模型参数率定工作要求的专业性很强，需要具有深厚的相关理论知识和实践经验，。解决的关键在于开发出人工试错和自动优选相耦合，多模型、多参数自动优选，友好的率定平台，使系统能简便、快捷、高效地完成模型参数率定工作。（4）实时交互式预报预报员的丰富经验及综合分析是提高预报精度的保证。实时交互式预报就是把过去只能由预报员人工进行的洪水预报结果的综合分析功能纳入到洪水预报系统，依据有经验的预报员的分析、确定预报的思路来建立对预报结果进行交互分析的基本模式。其关键问题在于能否把预报员的各种综合分析手段以计算机人机交互界面的方式表现，使预报员方便地进行交互分析。本系统通过对洪水预报、调度模型的有效集成和耦合，可对流域内不同来水情况下的干流洪水演进、调度、淹没等进行模拟，并采用图、表结合方式直观动态显示洪水预报、调度成果，为实现本流域洪水的科学调度提供决策依据。（5）系统管理系统管理提供用户管理、模型管理、方案管理、水位流量曲线、自动预报、站点管理、图层管理、预报数据管理、数据库设置等功能。1）用户管理用户分为系统管理员用户和预报员两种角色类型，用户必须登陆且通过系统认证才能使用本系统。用户管理提供修改密码、修改用户名、增加用户、删除用户等功能，其中增加用户、删除用户只有系统管理员才有权限进行操作。系统示例界面如下图所示：2）模型管理模型管理用于对预报系统中使用中的模型进行管理，提供增加模型、删除模型、保存模型等功能。系统支持的模型类型包括流域产汇流模型、流域产流模型、流域汇流模型、河道汇流模型、经验模型五种。系统界面示例如下图所示：3）方案管理方案管理用于定制洪水预报方案，提供的功能包括：方案修改、方案111n分配、方案输出、方案输入、方案压缩等。每个预报方案可包括方案说明、预热期、计算时段长、预见期、输出类型、告警水位、告警流量、水位流量关系、是否显示区域输入边界等属性，同时还可为方案设置不同的雨量计算方法，设定使用的模型及参数等。方案构建完成后系统提供方案输出功能，预报员可通过选用不同的方案或通过调整方案的参数来获得多种预报结果。系统示例界面如下图所示：4）自动预报系统提供自动预报功能，当将系统设置为自动预报状态时，系统将依据方案管理中所设定的预报方案、预报顺序等设置逐时自动启动预报。系统还提供“是否自动校正”、“是否自动发布”等选项，当设置为自动校正状态时，系统将自动按照预报成果和实际发生的成果进行精度分析，实现预报成果的实时校正；设置为自动发布状态时，系统保存自动预报结果，则该预报方案在运行完成后，系统自动发布预报结果，结果发布时，界面上将显式区分预报过程和实测过程。5）预报数据管理预报数据管理用于管理中间预报成果、最终预报成果和模型状态三类数据。2.3.2.5平台维护模块系统管理系统管理模块含用户管理、权限管理、系统维护和系统帮助四个模块。用户管理和权限管理子模块：用户管理含对信息采集用户的管理和系统用户的管理，允许系统管理员增加、删除、更新用户个人初始资料，并对各用户的权限加以管理与限制；日志用来记录系统的运行情况，记录系统的安全和系统的使用状况。安全日志记录系统出现异常或非法操作等方面的详细信息，系统使用状况日志记录了每个用户的使用时间；系统维护模块设置系统参数，如设置信息采集的上传服务器、服务器数据库备份路径等；帮助模块为整个系统使用提供联机帮助，可输入主题词查询或直接用鼠标点击查询问询，帮助采用图片说明的方式使用户更易理解。2.4.2.6手机APP查询子系统实时水雨情信息查询，其中包括站点实时雨量查询，实时面雨量显示，今日雨量柱图等。历史水雨情数据查询，主要功能点包括雨量日报表，雨量月报表，雨量日柱图，雨量月柱图。水库水情查询，主要功能包括，水库基础信息查询，水库实时状态监视。站点信息查询，提供对站点基本信息的查询，包括站点经纬度，站点管理人员，站点地址，站点类型等。遥测站点状态查询，包括站点工作状态，站点是否正常，站点工作电压，站点工作温度等信息。6.报警监视，实时监视所有遥测站点的水位、雨量、流量等超警状态。实时气象监测功能：该功能主要包括实时卫星云图、实时雷达图、以及台风路径图等；2.4.2.7短信报警子系统111n本系统实时监测遥测系统数据，并对数据按照报警规则进行实时分析，当有数据满足报警规则条件后，系统启动报警处理流程，短信预警发布平台会启动群发功能，将向软件预设的手机号码按照指定的格式发布预警信息，预设的手机号码将会接收到本系统的报警短信，同时系统也支持远程水情数据查询功能，使用者按照指定的查询格式向中心站手机号码发送短信，中心站短信平台将会对收到的短信进行分析，分析完成后将向收信号码按照指定的格式返回查询数据信息。用户也可以通过手动的方式向指定的号码群发短信通知等内容。主要功能如下：自动发布：当水情、雨情、以及相关监测数据发生变化达到用户设定的警戒值时，计算机自动向指定的人员手机上发布监测信息短信，通报当前的实时雨情水情信息；111n手动发布：在汛情紧张或发生突发事件时，由值班人员将信息以短信方式发布至相关人员的手机上；或每隔一段时间自动将当前实时水情信息发布到管理人员的手机上，通报当前的实时雨情、水情信息。点单式信息查询：用户只需向指定号码的手机发送指定数字，短信发布平台即会根据用户的选择，向该手机用户发送所需的实时水雨情信息。手机用户信息维护：用户可以自由方便的添加和修改手机用户的数据库，手机用户数据库能够定期的自动备份和人工备份，并且能够将备份数据还原。信息群发功能：能按照一定的需要，将手机号码分成不同的组，不同组之间可以有相同的人员，信息的查询和预警能够按照组为单位群发送。也可以自由选择数据库中的号码群发信息。2.4.4.8水库实时监测微信公众号子系统微信公众号作为当前实时通讯的主流应用，使用越来越广泛，在人们的日常生活中得到普遍的应用，其不仅使用简单方便，且功能强大，可支持实时数据交互，数据查询等；本系统将把水库实时监测系统与和微信公众号结合，方便水库实时监测信息的查询和信息发布，其中主要功能需包括以下内容：完善的用户验证体系，用户通过搜索后可添加关注，但是没有通过管理员的授权，将不得查询相关实时数据，只有通过授权后才可访问；通过微信公众号自定义菜单查询当前水位、雨量、库容等监测数据；通过微信公众号自定义菜单调查转到到自定义页面查询详细的水位、雨量、库容、设备运行状态等信息；详细数据查询页面应支持雨量日柱状图、月柱状图、年柱状图、水位过程线、库容相关报表等；通过微信实时交互输入监测站点名字或站号等信息可实时查询到该站点的当前监测数据，包括雨量、水位、设备电压、等数据；2.5土建及防雷工程要求2.5.1水文（水位）站建设要求（1）土建基本要求系统土建工程质量关系到系统能否长期、安全、稳定可靠地运行，关系到系统能否发挥其应有的性能，因此土建工程应满足以下要求：测站建设首先要满足“水文测验”、《水文基础设施建设及技术装备标准》的要求，站址的选择除满足水文情报准确采集需要，同时要兼顾通信条件、交通条件以及管理和维护条件。遥测站站址应选择在规定的洪水淹没标准线或水库淹没线以上，并避开泥石流和地基塌陷等危险的地点。遥测雨量站所在地点应较开阔，上方45°圆锥空间范围内无遮挡物，确保雨量采集和通讯信号不受任何阻挡。111n水位测井要满足水位最大变化范围，井壁要光滑、垂直，材质选用钢管，井筒有效内径一般不小于40cm；要求结构牢固、防泥沙淤积和水流冲击，并有消浪措施。（2）遥测雨量站土建为便于建设和维护管理角度考虑，自动监测雨量站应该选择在四周比较空旷、平坦、不受突变地形、树木、建筑物和烟尘影响的地点，保证在降水倾斜时，四周地形或物体不至于影响降水落入观测仪器内。本系统遥测雨量站设于当地政府、学校或医院等机关部门。本次遥测站土建采用一体化机箱室外装置，采用一体化机箱为密封结构，将自动监测站设备全部集成于箱内安放于楼顶，适应于野外长期工作。雨量筒底座基础找平夯实后采用C15混凝土浇筑1×1×0.4m（长×宽×高），浇筑时一体化机箱安装预埋件同时浇筑，保持基础预埋件顶面水平并保护好地脚螺栓，基础回填土应分层夯实，可将天线与太阳能板固定于机箱上方。图3.9-1雨量站土建示意（3）遥测水位站土建本系统新建1个浮子式水位站，其土建示意图如下；6个雷达式水位雨量站，雷达水位计的安装如下图所示；111n浮子式水位土建示意111n雷达是式水位土建示意2.5.3系统防雷要求（1）鱼背山水库流域属于雷击多发区，为了有效地预防雷击，必须采取以下措施：①采取独立避雷地网，通过接地线、引下线，与避雷针相连，用于疏导直击雷；②采用太阳能电池及蓄电池方式供电，以减少雷击影响；③为消除由室外设备信号线引入的雷电干扰，采用屏蔽传输线传送信号，将信号线穿铁管引入站房，在保证铁管良好接地同时，并在信号线两端安装同轴避雷器；④室外设备如雨量计、太阳能电池等，其外壳应良好接地；⑤水库中心站交流电源输入端采取滤波、隔离、浪涌吸收等避雷措施。（2）水库中心站防雷接地要求①水库中心站所在的坝首管理楼已规划建有完善的避雷地网，接地电阻＜5Ω，施工时将避雷针引下线与现地网相接即可。②水库中心站机房内应采用40×4扁钢，沿四周设置一圈环形接地母线，与机房基础主接地网采用一点连接。机房内的各种设备以及设备外壳的接地线就近连接到该环形钢接地母线上，使所有设备均处于一个整体性的等电位系统中。③111n为防止雷电沿线路入侵破坏站内设备，中心站在交流电源箱内配电开关后均采用交流电源防雷器进行防护；天线在引入机房后采用馈线防雷器，机房输出的通信线采用网络信号防雷器。（3）遥测站防雷接地要求①18个遥测站采用装设在建筑物上的避雷针、避雷地网或这两种组成的混合网防雷，使被保护设备处于接闪器的保护范围内。要求避雷针高度要保证天线在其避雷保护角范围内，避雷针顶端高于天线顶端3m。②避雷针上部采用直径20mm的镀锌圆钢制作，长度1.5m，顶端修磨成尖端；下部采用外径40mm的镀锌钢管，长度2m；引下线采用直径8mm圆钢。③室外设备信号线采用屏蔽传输线传送信号，将信号线穿铁管引入站房，在保证铁管良好接地同时，并在信号线两端安装同轴避雷器。天线在引入站房/机箱后安装馈线防雷器。④室外设备如雨量计、太阳能电池等，其外壳应良好接地。⑤地网接地电阻要满足＜10Ω的要求，根据各站地形情况，开挖不同长度、不同形状的地网沟，挖深1.0m，垂直接地体采用50×50×5mm角钢，长度为1m，水平接地体采用40×4mm扁钢连接。各接点采用电焊连接。⑥土壤电阻率太大时，需采用局部换土或填降阻剂等措施减小土壤电阻率。2.5.4特别说明：投标本采购的方案所采用的技术必须是先进可靠的，并且技术指标不能低于本技术规格；本技术规格只是对鱼背山水库水情自动测报与预报调度系统原则性的要求，并非详尽要求，承包人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规范中为阐述的但为保证系统建成后能一次性通过验收及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中，如有新型技术，必须有可靠依据且需进行详述。2.6备品备件、专用工器具和仪器2.6.1备品备件备品备件与原配件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原配件同样的工厂检查和试验。备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存性能不受影响。备品备件的包装应和其他设备部件分开，包装箱应有清楚的标记。（1）规定的备品备件序号名称单位数量1）视频摄像头套02）北斗卫星通信模块（含天线）套03）RTU套04）浮子式水位计套05）翻斗式雨量计套06）箱体、线缆、避雷器及安装附材套0111n（2）供发包人选择的备品备件除了发包人规定的备品备件外，承包人应提出建议发包人增加的备品备件，并单独报价，并列入招标文件商务文件“供发包人选择的备品备件和专用工具报价表”中，发包人将选择一部分或全部建议的附加备品备件，增加的部分不包括在合同总价中。2.6.2专用工器具和仪器承包人应在投标书中推荐为便于设备安装、搬运、维修所必需的专用工具和仪器，并单独分项报价，列入招标文件商务文件“供发包人选择的备品备件和专用工具报价表”中。供发包人选择的专用工具和仪器不包括在合同总价中3试验3.1　概述本节包括合同设备的出厂检验、型式试验和现场试验的技术要求。试验应根据本节的要求，还应考虑本工程的现场条件要求。3.2出厂检验（1）系统设备在装配调试完成后，应由生产单位的质检部门逐台进行出厂检验。检验项目是根据各自产品标准中的出厂检验或技术条件中的检验规则进行。（2）每台产品经检验合格并附有合格证后，方可出厂。3.3型式试验（1）产品在下列情况下，应进行型式检验：a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；b)定型产品在结构、工艺或使用的材料作较大改变，可能影响产品性能时；c)产品长期(两年以上)停产后，恢复生产时；d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；e)正常生产时，定期或累计一定产量后，应周期性进行一次检查；f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。（2）产品的型式检验，应由产品制造厂的质量检验部门或国家授权的产品质量检验机构检验。检验项目应根据各自产品标准中的型式检验或技术条件中的型式检验规则进行。（3）型式检验所抽检的产品，应从出厂检验后的合格品中随机抽取三台进行。若样品总数不足三台，则应全部检验。（4）111n在型式检验中，有两台产品不合格时，则判该批产品不合格;有一台产品不合格时，应加倍抽检;其后仍有不合格品时，则判该批产品不合格。对于该批不合格品，应分析原因并采取措施，返修后仍应按型式检验的要求重新抽检。4现场试验现场试验应采用经定期检定或校准合格的计量器具、仪表及测试装置或设备。除试验开始前允许对受检设备进行常规的检查调试外，试验过程中一般不允许再进行人工调整。系统设备的试验应按《水文仪器基本环境试验条件及方法》（GB/T9359-2001）和《水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范》（GB/T20204-2006）的规定进行。现场试验由承包人进行，试验项目如下（但不限于此）：（1）整机及外观检查；（2）实时时钟检测；（3）设备功耗检测；（4）电源拉偏检测；（5）绝缘电阻测量；（6）抗电磁干扰试验；（7）抗雷击浪涌（冲击）试验；（8）机械环境适应性试验；（9）可靠性试验；（10）传感器、遥测设备、中心站设备基本功能试验；（11）配套设备试验。4设备贮存、安装、试验、调试和运行维护说明书和资料4.1概述承包人应对每项设备的试验、贮存、安装、运行和维修、以及现场检查、启动、初始运行、试验和试运行的程序提交详尽的书面说明书。说明书应尽早提交，以便在实际的安装和运行之前，在现场能获得最终的经审查的文本，用来做好计划工作。经审查后，应提交完整耐用的最终说明书的装订本，同时提交配套的计算机光盘。4.2试验程序在设备试验前后，应提交列有所要做的每步的检查细节的程序，以表明本合同文件的要求业已得到满足。试验程序应以表格形式提供，分项列出每个试验，表示出设计的预期结果，并留出空白供组装和试验时填写实际观测结果用。试验程序应包括所采用的试验值、可接受的最大(或最小)试验结果以及参考的可接受的工业标准。如果出厂检验受到某种限制，则应给出充分的解释，并经发包人认可。4.3安装说明书111n应提供设备安装的详尽说明书，该说明书和图纸应包括对于设备主要部件安装期间应遵守的特殊注意事项等方面的资料。4.4运行和维修说明书(1)应提供详尽的运行和维修说明书，该说明书应包括相应图纸的缩影复制件、相应的部件一览表、所提供的全部设备的样本，还应包括对于运行、维修、修理、拆卸或组装、以及订购更换部件时检修和识别部件等所必需或有用的资料。(2)运行和维修说明书手册应书面提供，内容完整清晰，可在设备整个使用寿命期间直接使用而无需发包人的任何补充。说明书手册中采用的术语和标记应与承包人图纸上采用的完全吻合。(3)说明书中题目的顺序、段落的编排和标题的采用，应既便于概观总体的内容，又能迅速地查阅个别的题目。(4)运行和维修说明书应清楚地说明所供设备的突出特点和控制操作，还应提供故障寻找表、检修时间表以及重新组装和调整的程序。4.5现场检查、试验和试运行程序承包人应该提交现场安装后设备检查、试验和试运行的详细程序的手册，并应包括有关图纸和说明，其内容应包括：（1)要清洗、检查和调整部件，给出方法和措施；(2)设备现场检查、试验和试运行的详细的初步程序。程序应以表格形式分项列出每项操作和试验，注明根据设计所预计的结果，并留出空白以填写在调试和试验过程中的实际观察结果。5施工技术文件及其它投标资料表施工技术文件及其它投标资料表（格式）序号名称资料编号注:1、本表由投标人视招标工程的具体情况报送本工程的工作总计划、项目总进度、现场安装等以及其它投标资料。2、投标人将提交的资料编号后填入表内。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日6商务偏差表投标单位可不提交一份对本招标文件第3章“合同条款”的逐条注释意见，而是根据下表的格式列出对上述条款的偏差。项目条款编号偏差内容备注111n投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日7质量、进度和安全保证措施投标人在投标文件中应阐明保证质量、进度和安全的措施。8其它资料由投标人认为其它需要说明的情况(附证明材料)。111