闹德海水库除险加固工程施工监理 284页

-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（招标编号：---）-----------------------辽宁工程招标公司二○○八年七月地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件目录第一卷商务文件31招标公告42投标须知7投标须知前附表82.1总则112.2招标文件132.3投标文件的编制142.4投标文件的提交172.5开标和评标182.6决标、中标通知和签订合同203合同条款27目录28第一部分通用合同条款34第二部分专用合同条款974协议书、履约保函和工程预付款保函1014.1协议书102地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.2履约保函1054.3工程预付款保函1055工程量清单1065.1说明1076投标文件格式1156.1投标报价书1166.2法人代表资格证明书1176.3授权委托书118第二卷技术条款142第三卷招标图纸282地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件第一卷—————————————————————————————————商务文件地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1招标公告地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件招标公告合同名称：-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标项目代码：LNZB02－2008－ZBEC025－011.-----------水库除险加固工程已由辽宁省发展和改革委员会以《关于葫芦岛--------除险加固工程初步设计报告的批复》（辽发改农经[2007]124号）文件批准建设，项目法人为-----------------------，资金来源为国拨资金及地方自筹。该工程已具备招标条件，请愿意承担本工程大坝、输水洞工程施工任务的符合条件的独立企业法人单位投标。2.辽宁工程招标公司受-----------------------委托，代理本次招标工作。3．本招标工程概况：--------坝址以上控制流域面积214km2，占王宝河流域面积的47.8%，水库以防洪、灌溉为主，兼有养鱼等。水库库容1.15×108m3，为大（2）型水库，按100年一遇洪水设计、10000年一遇洪水校核，百年一遇设计水位72.7m，万年一遇校核水位79.06m。4.招标内容：本次招标的工程施工范围为--------除险加固工程的大坝、输水洞施工任务。施工内容包括：(1)土坝和输水洞部分结构物和设备的拆除、存放及弃渣的清运；(2)土坝坝顶加高，下游马道以上坝坡填筑；上下游坝坡部分护砌更换；(3)大坝左坝肩帷幕灌浆；(4)新建输水洞进出口建筑物工程和输水洞洞壁喷混凝土护砌；(5)闸门及启闭机的安装；(6)施工用电的供应和相应的临时工程等；(7)房屋建筑工程，包括室内照明等电器内容；(8)工程弃渣的清运；(9)观测、码头工程；(10)施工围堰；（11）输水洞闸门配电；（12）大坝照明配电。5、施工工期：2008.8—2009.12；6．实施地点：绥中县高甸子乡境内，-----------水库。7.资质要求：拟投标人要求(1)投标人必须具有独立法人资格；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(2)具有水利水电施工总承包一级资质；(3)项目经理应满足国家对其资格的要求。(4)近3年承建过类似的大型水库除险加固工程；(5)已通过ISO9000质量认证；(6)具有安全生产许可证；(7)投标人近三年财务状况良好，能满足本招标工程实施需要。8、拟投标人请于2008年7月18日至2008年7月24日北京时间8：00时～17：00时，到辽宁工程招标公司（沈阳市和平区南九马路47号401房间）购买招标文件，招标文件1000元/套，售后不退。购买招标文件时必须携带以下证件的原件及复印件（复印件须加盖公章）；①企业法人营业执照；②资质等级证书；③企业法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及受委托人的身份证；9.未尽事宜详见招标文件，上述信息与招标文件如有矛盾处以招标文件为准。招标人：-----------------------联系人：联系电话：招标代理人：辽宁工程招标公司办公地址：沈阳市和平区南九马路47号联系人：联系电话：传真：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2投标须知地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件投标须知前附表序号条款号条款名称内容规定12.1.1招标工程名称-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工合同名称（合同编号）-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标人-----------------------招标代理人辽宁工程招标公司工程建设地点绥中县高甸子乡境内，-----------水库招标范围本次--------除险加固工程大坝、输水洞施工主要包括挡水坝加高培厚、输水洞改造等工程的施工。工期2008.8—2009.12质量要求优良招标方式公开招标22.1.2资金来源国拨及地方配套32.1.3投标人资格资质条件营业执照，水利水电工程施工总承包壹级及以上（含壹级）资质，并持有安全生产许可证。施工经验近三年内承揽过大中型水库工程的施工。财务状况（1）投标人实施本合同需有的流动资金不少于100万。（2）近三年来财务状况良好。（3）投标人的年营业额应大于招标工程年平均估算合同价的2倍以上，投标人能承担的年最大建安工作量应超过其正在施工的以及包括本合同在内的新承接工程的年建安工作量。施工设备投标人投标时应能保证及时提供本合同工程所需的施工设备，其数量和品种应能满足本合同工程主要的施工作业要求。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件特殊要求为检验各拟投标人的财务实力，根据招标人要求请于2008年8月5日17：00前以现金或支票、电汇的方式将人民币交到：帐户名称：-----------------------基建专户     帐号：开户行： 联行号：该款将在开标当日到-----------------------凭收据给予全额退还，不计利息。在2008年8月5日17：00截止时间未按规定金额到帐者（以银行实际到帐时间为准），将拒绝接收其投标文件。主要人员（1）项目经理（或建造师，下同）：有3年以上类似于本招标工程的施工经验和担任过2年以上的项目经理，并持有项目经理证书或建造师资格证书（水利水电专业一级）和注册证书以及安全生产考核合格证。（2）安全员：必须持有安全生产考核合格证。（3）技术人员：技术负责人应具有中级或中级以上技术职称，至少配备3名具有中级或中级以上职称，并具有3年以上施工经验的工程技术人员。其他要求通过ISO9000认证，在近三年内无不良履约记录、无拖欠工程款和农民工工资情况或因其他原因招致的诉讼。42.4.4.1投标有效期45天（日历天数）52.4.5.1投标保证金壹拾万元（100,000.00）人民币2.4.5.2投标保证金现金、支票、电汇62.4.6.1投标文件份数一式六份，其中正本一份，副本五份地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件72.4.3.9投标总价本标段的拦标价另发补充；投标总价不得超过招标人给定的拦标价，否则按废标处理。82.3.6现场察勘和标前会时间2008年7月25日9：30地点92.5.2.1投标截止时间102.7.1.1开标112.10.1履约保证金现金、支票、电汇及中华人民共和国境内的银行开具的保函金额：中标总价的10%122.11.1合同签订招标人发出中标通知书起30天内地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.1总则2.1.1工程综合说明-----------------------就-----------水库除险加固工程大坝、输水洞的施工进行招标，现请愿意承包该工程施工的企业按本招标文件的规定提交投标文件。工程概况及本次招标发包的合同工作范围详见《技术条款》第1章第1.1节和第1.2节。合同名称及其编号为：-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工。工程名称：见投标须知前附表。合同编号：见投标须知前附表。建设地点：见投标须知前附表。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件招标范围和建设内容：见投标须知前附表。计划工期：见投标须知前附表。质量要求：见投标须知前附表。2.1.2资金来源见投标须知前附表。2.1.3投标人的资格2.1.3.1投标人的资格应具备下列条件：（1）资质条件：见投标须知前附表；（2）施工经验：见投标须知前附表；（3）财务状况：见投标须知前附表；（4）施工设备：见投标须知前附表；（5）主要人员：见投标须知前附表；（6）其他要求：见投标须知前附表。2.1.3.2拟派驻本工程项目的项目经理应满足国家对其资格的要求，以及类似工程施工管理经验，见投标须知前附表；其他主要管理人员应具备的条件：副经理、各专业工程师等在与本工程性质、规模相当的工程方面应具有三年以上的经验，并且有二年以上在关键岗位负责人的经验。所有项目经理部人员应持证上岗，其中项目经理、项目副经理应具备安全生产培训证书。同时须保证中标后，不经招标人书面同意不得更换项目经理和在施工现场的主要管理人员，项目经理须在施工现场组织施工。2.1.3.3投标人应在投标文件中提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求：1）投标人的基本情况，并附投标人的法人营业执照和企业资质证件的复印件及其证明；（原件备查）2)符合国家对项目经理资格要求的证书；3）近三年已承担和正在承担类似工程施工合同；（原件备查）4）最近三个年度的财务会计报表中的资产负债表和损益表的复印件（附审计报告或其它证明材料），并说明为实施本合同拟投人的流动资金金额及其来源（附证明材料）；5）单位信用证明及近三年涉及诉讼情况；6）拟派驻本项目的主要人员注册（资格、岗位）证书，以及从事施工工作的业绩证明等。（原件备查）地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.1.3.4本次招标不接受联合体投标。2.1.4不允许任一单位对同一合同提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.4.1除按第2.3.5条规定的替代方案的投标外，不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.4.2任一投标人均不准以任何方式参加其他投标人的责任方对同一合同投标。2.1.5投标费用1）投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。2）中标人根据国家计委“计价格[2002]1980号”文件、国家计委办公厅“发改办价格（2003）857号”文件规定，向招标代理人支付招标代理服务费。该费用由招标代理人在中标人的投标保证金中直接扣除。2.1.6保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2招标文件2.2.1招标文件的组成招标文件包括下表所列文件和按第2.2.3条规定发出的补充通知。招标文件组成表卷号章号名称一商务文件1招标公告2投标须知3合同条款4协议书、履约保函和工程预付款保函5工程量清单6投标文件格式二技术条款1一般规定（大坝、输水洞）2施工导流（大坝、输水洞）地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3土方明挖（大坝、输水洞）4石方明挖（大坝、输水洞）5土石方填筑工程（大坝、输水洞）6钻孔和灌浆（大坝、输水洞）7混凝土工程（大坝、输水洞）8沥青混凝土道路工程（大坝、输水洞）9输水洞金属结构安装（大坝、输水洞）10零星件的安装固定（大坝、输水洞）11建筑与装修（大坝、输水洞）12拆除工程（大坝、输水洞）13砌体工程14电气设备（大坝、输水洞）三招标图纸2.2.2招标文件的答疑2.2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷；电传、电报、传真和电子邮件，下同）通知发包人。发包人只对在投标截止时间的15天（指日历天，下同）前收到的要求答疑的问题予以答复。2.2.2.2发包人的答疑将在投标截止时间的15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。2.2.3招标文件的修改2.2.3.1在距投标截止时间的15天前的任何时候，发包人可发书面补充通知修改招标文件内容。若发包人在投标截止时间前15天内发补充通知，则将按第2.4.2.2款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。2..2.3.2上述补充通知将发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到补充通知后2天内应以书面形式通知发包人，确认已收到该补充通知。2.3投标文件的编制2.3.1投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)投标报价书；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书；（4）工程量清单报价表；（5）施工组织设计（包括投标辅助资料）；（6）资格审查资料；（7）投标人按本投标须知要求提交的其它资料。2.3.2投标报价2.3.2.1投标人应按第6章《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。2.3.2.2本工程采用固定单价合同。招标人给定的工程量均为暂估量，工程结算以及竣工决算时，按实际发生的工程量进行结算（决算），但综合单价不变。2.3.2.3工程量清单计价采用综合单价计价，该综合单价包括完成规定计量单位项目的施工所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。该综合单价为固定综合单价，其不因人工、材料、施工机械的价格浮动而变化，也不因汇率、不可预见因素等的变化而变化。2.3.2.4投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。2.3.2.5除第3章第二部分《专用合同条款》另有规定外，投标人的报价在合同实施期间可按第3章第一部分《通用合同条款》第37条和第38条的规定调价。投标人应按《通用合同条款》第37条的规定提供价格指数和权重以及有关的证明材料。2.3.2.6投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《工程量清单》中各项目报价的修改办法。2.3.2.7投标人应按第7章中规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经发包人确认后将列人合同文件。2.3.3投标文件有效期2.3.3.1投标文件自第2.4.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为45天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.3.3.2发包人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复发包人的上述要求。若投标人拒绝发包人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受发包人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.3.4条的规定仍适用。2.3.4投标保证金2.3.4.1投标人必须在提交投标文件的同时，提交投标保证金，其金额应不少于人民币（大写）壹拾万元。未提交投标保证金的投标文件无效。招标代理人的开户银行及帐号如下：招标代理人：辽宁工程招标公司开户银行：农行和平大街支行帐号：1356010400033302.3.4.2投标保证金可采用投标须知前附表中规定的形式，其有效期应比投标文件有效期延长30天。2.3.4.3未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后14天内退还，但发包人有权留下其中1～2个投标人的投标保证金，待与中标人的投标保证金同时退还；中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约保证金并签订了合同后退还。2.3.4.4若发生以下任何一种情况，发包人可以没收投标保证金。（1）投标人在第2.3.3条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件。（2）中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交第2.6.4条规定的履约保证金。2.3.5投标人的替代方案2.3.5.1除招标文件中规定的基本方案外，若发包人在招标文件中邀请投标人提交替代方案时，则投标人除按招标文件规定的基本方案编制和提交投标文件外，还可附加提交替代方案。替代方案应说明其对基本方案的改进意见和带来的效益以及对发包人的要求，并附必要的图纸、设计计算、技术要求、价格分析和施工工艺及其它有关资料，在封面上应注明“替代方案”字样。2.3.5.2投标人还可主动提出不属于发包人邀请提交的替代方案，但必须按招标文件的规定提交基本方案的投标文件，并再提交承包人自己建议的替代方案，建议的替代方案也应实质上响应招标文件的规定。2.3.5.3发包人有权决定是否采用投标人提交的替代方案。不管替代方案是否被采用，其投标费用均由投标人自理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.3.6现场察勘和标前会2.3.6.1投标人应对工程现场和周围环境进行现场察勘，以便编制投标文件。投标人除必须参加发包人组织的现场察勘外，还可根据投标工作的需要进场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。2.3.6.2投标人的任何人员为了察勘现场而需进人发包人所管辖的场地时，需事先经发包人同意。除由于发包人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2.3.6.3发包人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，发包人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.6.4发包人将于2008年7月25日9：30时（北京时间，下同）在（葫芦岛市绥中）组织投标人察勘现场，并在察勘现场当天内召开标前会。会议的目的是解答投标人提出的问题。2.3.6.5标前会后，发包人将在2天内对投标人所提问题的书面答复意见发送给购买招标文件的所有投标人，属于修改招标文件的内容将按第2.2.3条规定，以补充通知的形式发送。2.3.7投标文件的份数和签署要求2.3.7.1投标人应按第2.3.1条规定的内容编制投标文件。投标文件一式六份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。2.3.7.2投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。2.3.7.3投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按发包人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。2.4投标文件的提交2.4.1投标文件的密封和标记2.4.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。封袋面上应标明“正本”或“副本”字样，并写明：（1）发包人的名称和地址；（2）投标的合同名称及其编号；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（3）在年月日时（规定的开标日期和时间）前不准启封；（4）投标人的名称和地址。2.4.1.2若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，发包人将不承担与此有关的责任。2.4.2投标截止时间2.4.2.1投标人应在2008年8月14日9：00时前将投标文件送达（地点名称见投标须知前附表）。投标文件应面交。2.4.2.2发包人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的发包人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。2.4.3迟到的投标文件在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，发包人将拒收。2.4.4投标文件的修改与撤回2.4.4.1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2.3.7条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。2.4.4.2除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。2.5开标和评标2.5.1开标2.5.1.1发包人将于2008年8月14日9：00时在（地点名称见投标须知前附表）公开开标，所有投标人均应派代表参加，并在发包人指定的登记册上签名报到。着投标人未派代表出席开标会议，则发包人可宣布其已放弃投标。2.5.1.2开标会上将公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。2.5.2评标和决标过程保密开标后至发包人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对发包人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。2.5.3投标文件的澄清地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件为了有助于对投标文件的检查和评审，发包人可以单独要求投标人澄清其投标文件。发包人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第2.5.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。2.5.4投标文件的检查和响应性评定2.5.4.1在开始评比前，发包人应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。2.5.4.2实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的《合同条件）、《技术条款》和其它要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留系指下列情况之一：（1）对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；（2）对工程质量或使用性能产生不利影响；（3）对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；（4）纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。2.5.4.3发包人将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件。开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。2.5.5算术错误的改正2.5.5.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，发包人将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：（1）《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经发包人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。2.5.5.2发包人将按上述第2.5.5.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经发包人和投标人共同确认。2.5.6投标文件的评比2.5.6.1发包人仅对按第2.5.4条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评比。2.5.6.2在评比时，发包人将考虑以下因素计算评标价。评标价仅供评标用，不能作为中标签约的合同价。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（1）按第2.5.5条规定改正算术错误；（2）扣除投标报价汇总表中的备用金，但若有在招标文件中规定的竞争性计日工报价的备用金应予保留；（3）发包人按第2.3.5.1款规定，认为可接受的替代方案所引起的增减金额；（4）发包人认为可接受的非重大偏离和保留。2.5.6.3发包人在选择中标人时，除了考虑按第2.5.6.2款规定计算的评标价的高低和合理性外，还将综合评比：（1）施工方法在技术上的可行性和施工布置的合理性；（2）配备的施工设备的数量和质量能否保证顺利施工；（3）配备的主要管理人员和技术工人的施工经验和素质；（4）保证进度、质量和安全等措施的可靠性；（5）投标人的资质和信誉。2.5.6.4发包人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留和替代方案。发包人不接受投标人在开标后提出的优惠。2.5.6.5评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。2.6决标、中标通知和签订合同2.6.1决标2.6.1.1发包人在按第2.5.6条规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标人。（1）按第2.1.3条规定的资格审查合格；（2）按第2.5.4条规定，投标文件实质上响应了招标文件的要求；（3）按第2.5.6.2款规定计算的评标价较低且报价合理和按第2.5.6.3款的规定进行综合评比后的最优投标人。2.6.1.2发包人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.6.2重新招标和招标中止2.6.2.1经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，发包人可以否决所有投标，重新招标。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.6.2.2由于发包人原因中止招标或未能在第2.3.3条规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知，发包人除退还投标人的投标保证金外，还将向每个投标人支付投标文件编制成本费等的补偿金。2.6.3中标通知2.6.3.1在第2.3.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，发包人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。2.6.3.2发包人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。2.6.3.3发中标通知书前，发包人可在投标有效期内先发中标意向书，邀请拟予中标的投标人前来商谈合同事宜，谈定后再发中标通知书。2.6.4履约担保证件中标人收到中标通知书后，应在签订合同前向发包人提交履约保证金，担保金额规定在第3章第二部分《专用合同条款》第6.1款中。2.6.5签订合同2.6.6.1中标人应在收到中标通知书后的3天内，派代表前来履行签订合同手续。2.6.6.2若中标人在收到中标通知书后发生第2.3.4.4款（2）项所述的情况，则发包人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。2.6.6.3发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件附件评标办法1评标办法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分。综合评估得分最高的投标人即作为评标委员会推荐给发包人进行合同谈判的第一中标候选人，得分排在第二和第三的投标人作为第二中标候选人和第三中标候选人。若最后综合评估得分相等，投标报价低者排名在投标报价高者之前。投标报价也相等的，由发包人自行确定。2评审标准2.1初步评审标准（1）形式评审标准序号评审因素评审标准1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致2投标报价书签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章3授权委托具备有效的授权委托书4工程量清单签字盖章每一页均有法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章5报价唯一只能有一个有效报价（2）资格评审标准序号评审因素评审标准1营业执照具备有效的营业执照2安全生产许可证具备有效的安全生产许可证3资质等级符合招标文件规定4项目经理符合招标文件规定（3）响应性评审标准序号评审因素评审标准1投标内容符合招标文件规定2工期符合招标文件规定3工程质量符合招标文件规定4投标有效期符合招标文件规定地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5投标保证金符合招标文件规定6权利义务符合招标文件规定7已标价工程量清单符合招标文件“工程量清单”给出的范围及数量8技术标准和要求符合招标文件“技术条款”规定2.2分值构成和评分标准2.2.1分值构成序号条款评审指标满分1投标报价（A）452施工组织设计小计（B）40内容完整性和编制水平5施工总体布置合理性5施工方法、进度计划和措施10质量与安全管理体系与措施10资源配备计划103项目管理机构小计（C）10项目经理、技术负责人及其他主要人员任职资格与业绩104资信、业绩和财务状况（D）5合计1002.2.2评分标准（1）投标报价（满分45分）1）投标人的评标价格投标人的评标价格为投标总价（若有算术错误，应采用改正算术错误后，招标人和投标人共同确认的投标总价）扣除预留金后的投标金额。2）评标标底本标采用有效标的评标价格的算术平均值乘百分之九十五作为评标标底。若有效标为五家或五家以上，则以所有有效标的评标价格去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值乘百分之九十五作为评标标底。若有效标为四家，则以所有有效标的评标价格去掉一个最高价后的算术平均值乘百分之九十五作为评标标底。若有效标少于四家，则以所有有效标的评标价格的算术平均值乘百分之九十五作为评标标底。评标标底以元（人民币）为单位，保留整数，小数点后第一位四舍五入。3）投标报价得分投标人的评标价格等于评标标底时，得满分45分。评标价格每低于或高于评标标底一个百分点，在45分的基础上减2分。投标报价得分最低分为0分。计算百分点时，以元（人民币）为单位，保留小数点后一位有效数字，第二位四舍五入地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（不足1%时，采用内插法计算）。（2）施工组织设计（满分40分）1）内容完整性和编制水平（满分5分）A：内容完整，编制水平高得分5分B：内容较完整，编制水平较高得分3-4分C：一般得分1-2分2）施工总体布置合理性（满分5分）A：施工布置科学、合理得分4~5分B：较科学、合理（布置有缺项或不周）得分2~3分C：一般或较差得分1分3）施工方法、进度计划和措施（满分10分）A：施工方法及施工进度计划科学、合理，措施可靠得分8~10分B：施工方法及施工进度计划较科学、合理，措施较可靠得分5~7分C：一般或较差得分1~4分4）质量与安全管理体系与措施（满分10分）A：体系健全、措施可靠得分8~10分B：体系较健全、措施较可靠得分5~7分C：一般或较差得分1~4分5）资源配备计划（满分10分）A：劳动力及设备配备充足、可靠，安排科学、合理得分8~10分B：劳动力及设备配备充足、可靠，安排较科学、合理得分5~7分C：一般或较差得分1~4分（3）项目管理机构（满分10分）1）项目经理、技术负责人及其他主要人员任职资格与业绩（满分10分）A：项目经理资格符合，持证上岗，素质高、能力强、经验丰富，技术负责人具有高级职称，能力强，经验丰富，其他主要人员能够持证上岗得分8~10分B：项目经理资格符合，持证上岗，素质高、能力较强、经验丰富，技术负责人具有中级以上职称，能力较强，经验较丰富，其他主要人员能够持证上岗得分5~7分C：项目经理资格符合，持证上岗，经验一般或较差，技术负责人具有中级以上职称，能力和经验一般，其他主要人员基本能够持证上岗得分1~4分（4）资信、业绩和财务状况（满分5分）A：资质符合，信誉、业绩和财务状况好得分5分B：资质符合，信誉、业绩和财务状况较好得分3~4分C：资质符合，信誉、业绩较差，缺财务报表或财务状况一般得分1~2分3评标程序地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本办法第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。对出现的一些次要的偏离或保留的投标文件，其程度不影响对其作出进一步的评审，经评委会研究决定后，可以接受。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本标段的监理人；（4）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）被责令停业的；（6）被暂停或取消投标资格的；（7）财产被接管或冻结的；（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（9）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（10）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（11）拖欠工程款和农民工工资的；（12）投标总报价（包含预留金）高于拦标价。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审满足初步评审要求的投标文件为有效标，评标委员会只对有效标进行详细评审。3.2.1评标委员会委员按本办法第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，打分采用记名的方式进行（未署名的打分表无效），然后将每位评委的打分进行合计。（1）按本办法第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；（2）按本办法第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；（3）按本办法第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分C；（4）按本办法第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对资信、业绩和财务状况计算出得分D。3.2.2评委打分除投标报价得分保留小数点后一位（小数点后第二位“四舍五入”）外，施工组织设计、项目管理机构、资信、业绩和财务状况中每一项得分均为整数。3.2.3每位评委对投标人的打分=A+B+C+D。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3.2.4在去掉一个最高分和一个最低分后，将其余评委的打分进行算术平均，其值即为各投标人的最后综合评估得分（保留小数点后1位有效数字，小数点后第二位“四舍五入”）。3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2投标人对大坝、输水洞施工标以及溢洪道施工标可以兼投但不得兼中。投标人应在投标书中明确优选中标顺序。3.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3合同条款地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件目录第一部分通用合同条款一、词语涵义351词语涵义35二、合同文件362语言文字和法律363合同文件的优先顺序37三、双方的一般义务和责任374发包人的一般义务和责任375承包人的一般义务和责任39四、履约担保416履约担保41五、监理人和总监理工程师417监理人和总监理工程师41六、联络438联络43七、图纸439图纸43地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件八、转让和分包4410转让4411分包45九、承包人的人员及其管理4612承包人的人员4613承包人人员的管理46十、材料和设备4814材料和工程设备的提供4815承包人材料和设备的管理48十一、交通运输5016交通运输50十二、工程进度5117进度计划5118工程开工和完工5219暂停施工5220工期延误5421工期提前55十三、工程质量5622质量检查的职责和权力5623材料和工程设备的检查和检验56地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件24现场试验5825隐蔽工程和工程的隐蔽部位5926不合格的工程、材料和工程设备的处理5927测量放线6028补充地质勘探61十四、文明施工6129文明施工6130环境保护62十五、计量与支付6331计量6332预付款6433工程进度付款6534保留金6635完工结算6736最终结清68十六、价格调整6937物价波动引起的价格调整6938法规更改引起的价格调整70十七、变更7039变更70地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件40备用金74十八、违约和索赔7541承包人违约7542发包人违约7743索赔79十九、争议的解决8044争议调解8045友好解决8146仲裁或诉讼81二十、风险和保险8247工程风险8248工程保险和风险损失的补偿8349人员的工伤事故8450人身和财产的损失8451对各项保险的要求85二十一、完工与保修8652完工验收8653工程保修8854完工清场及撤离89二十二、其它90地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件55纳税9056严禁贿赂9057化石和文物9058专利技术9059承包人的合理化建议9160合同生效和终止91第二部分专用合同条款前言931词语涵义933合同文件的优先顺序934发包人的一般义务和责任945承包人的一般义务和责任946履约担保947监理人和总监理工程师9511分包9514材料和工程设备的提供9615承包人材料和设备的管理17进度计划18工程开工和完工9720工期延误97地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件21工期提前9823材料和工程设备的检查和检验9829文明施工32预付款9833工程进度付款9834保留金9937物价波动引起的价格调整9939变更9947工程风险9951对各项保险的要求9953工程保修10060合同生效和终止61保密100地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件第一部分—————————————————————————————————通用合同条款地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。（2）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。（3）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。1.2有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列人本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其它在协议书中明确列人的文件和图纸。（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。（3）图纸：指列人合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列人合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。（6）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。1.3有关工程和设备的词语（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品（不包括临时工程和材料）。（8）承包人设备：指承包人的施工设备。（9）进点：指承包人接到开工通知后进人施工场地。1.4有关工期的词语（1）开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。（2）开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。（3）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。1.5有关合同价格和费用的词语（1）合同价格：指协议书中写明的合同总金额。（2）费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。1.6其它词语（1）施工场地（或称工地）：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。（2）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。（3）天：指日历天。二、合同文件2语言文字和法律2.1语言文字本合同使用的语言文字为汉语文字。2.2法律、法规和规章地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。3合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理人作出解释。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。三、双方的一般义务和责任4发包人的一般义务和责任4.1遵守法律、法规和规章发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。4.2发布开工通知发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。4.3安排监理人及时进点实施监理发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进人工地开展监理工作。4.4提供施工用地发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包人提供施工用地。4.5提供部分施工准备工程发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。4.6提供测量基准发包人应按第27.1款和本合同《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。4.7办理保险地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。4.8提供已有的水文和地质勘探资料发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列人合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。4.9及时提供图纸发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。4.10支付合同价款发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。4.11统一管理工程的文明施工发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。4.12治安保卫和施工安全发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。4.13环境保护发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。4.14组织工程验收发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。4.15其它一般义务和责任发包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5承包人的一般义务和责任5.1遵守法律、法规和规章承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。5.2提交履约担保证件承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。5.3及时进点施工承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。5.4执行监理人的指示，按时完成各项承包工作承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。5.5提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。5.6办理保险承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。5.7文明施工承包人应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。5.8保证工程质量地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。5.9保证工程施工和人员的安全承包人应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。5.10环境保护承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按第30条的规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。5.11避免施工对公众利益的损害承包人在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包人和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。5.12为其他人提供方便承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外，有关提供条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理人作出决定，有关各方遵照执行。5.13工程维护和保修工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成，则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。5.14完工清场和撤离承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。5.15其它一般义务和责任承包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件四、履约担保6履约担保6.1履约担保证件承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订协议书前向发包人提交经发包人同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包人同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。6.2履约担保证件的有效期承包人应保证履约保函或履约担保书在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后14天内把上述证件退还给承包人。五、监理人和总监理工程师7监理人和总监理工程师7.1监理人的职责和权力（1）监理人应履行本合同规定的职责。（2）监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包人要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。（3）除合同中另有规定外，监理人无权免除或变更合同中规定的承包人或发包人的义务、责任和权利。7.2总监理工程师总监理工程师（以下简称总监）是监理人驻工地履行监理人职责的全权负责人。发包人应在开工通知发布前把总监的任命通知承包人，总监易人时应由发包人及时通知承包人。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包人。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.3监理人员总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些监理人员的姓名、职责和授权范围通知承包人。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。7.4监理人的指示（1）监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或按上述第7.3款规定授权的监理人员签名。（2）承包人收到监理人指示后应立即遵照执行。若承包人对监理人的指示持异议时，仍应遵照执行，但可向监理人提出书面意见。监理人研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包人。若监理人决定继续执行原指示，承包人仍应遵照执行，但承包人有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。（3）在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，但监理人应在发出临时书面指示后48小时内补发正式书面指示，如监理人未在48小时内及时补发，则承包人可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。（4）除合同另有规定外，承包人只从总监或上述第7.3款规定的监理人员处取得指示。7.5监理人应公正地履行职责监理人应严格按合同规定公正地履行职责，监理人按合同要求发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。六、联络8联络8.1联络以书面形式为准地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件合同中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续。8.2来往函件的发出和答复上述第8.1款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由责任方对由此造成的后果负责。七、图纸9图纸9.1招标图纸和投标图纸（1）列人合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更的依据，不能直接用于施工。（2）列人合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。9.2施工图纸（1）按合同规定由发包人委托监理人提供给承包人的施工图纸，包括工程建筑物的结构图、体形图和配筋图以及合同规定由发包人负责的细部设计图、浇筑图和加工图等，均应按本合同《技术条款》中规定的期限和数量提交给承包人。由于发包人未能按时提交施工图纸而造成的工期延误，应按第42条的有关规定办理；施工图纸中涉及变更的应按第39条的有关规定办理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）按合同规定由承包人自行负责的施工图纸，包括部分工程建筑物的结构图、体形图和配筋图，以及承包人按发包人施工图纸绘制的细部设计图、浇筑图和车间加工图等，均应按本合同《技术条款》中规定的期限报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。承包人应对其未能按时向监理人提交施工图纸而造成的工期延误负责；若监理人未在规定的期限内批复承包人，则应视为监理人已同意按上述图纸进行施工。监理人的批复不免除承包人对其提交的施工图纸应负的责任。9.3施工图纸的修改发包人委托监理人提交给承包人的施工图纸需要修改和补充时，应由监理人在该工程（或工程相应部位）施工前签发施工图纸的修改图给承包人，具体期限应视修改内容由双方商定，承包人应按修改后的施工图纸进行施工。施工图纸的修改涉及变更时应按第39条的有关规定办理。9.4图纸的保管监理人和承包人均应按第1.2款（3）项所包含的内容，在工地各保存一套完整的图纸。9.5图纸的保密未经对方许可，按合同规定由发包人和承包人相互提供的图纸不得泄露给与本合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。八、转让和分包10转让承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。未经发包人同意，承包人不得转移合同中的全部或部分义务，也不得转让合同中的全部或部分权利，下述情况除外：（1）承包人的开户银行代替承包人收取合同规定的款额。（2）在保险人已清偿了承包人的损失或免除了承包人的责任的情况下，承包人将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给承包人的保险人。11分包11.1工程分包应经批准地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人不得将其承包的工程肢解后分包出去。主体工程不允许分包。除合同另有规定外，未经监理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去。承包人应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负全部责任。即使是监理人同意的部分分包工作，亦不能免除承包人按合同规定应负的责任。分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任。监理人认为有必要时，承包人应向监理人提交分包合同副本。除合同另有规定外，下列事项不要求承包人征得监理人同意。（1）按第12.1款的规定提供劳务。（2）采购符合合同规定标准的材料。（3）合同中已明确了分包人的工程分包。11.2发包人指定分包人（1）发包人根据工程特殊情况欲指定分包人时，应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况。承包人可自行决定同意或拒绝发包人指定的分包人。若承包人在投标时接受了发包人指定的分包人，则该指定分包人应与承包人的其他分包人一样被视为承包人雇用的分包人，由承包人与其签订分包合同，并对其工作和行为负全部责任。（2）在合同实施过程中，若发包人需要指定分包人时，应征得承包人的同意，此时发包人应负责协调承包人与分包人之间签订分包合同。发包人应保证承包人不因此项分包而增加额外费用；承包人则应负责该分包工作的管理和协调，并向指定分包人计取管理费；指定分包人应接受承包人的统一安排和监督。由于指定分包人造成的与其分包工作有关而又属承包人的安排和监督责任所无法控制的索赔、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包人负责，发包人也应直接向指定分包人追索，承包人不对此承担责任。九、承包人的人员及其管理12承包人的人员12.1承包人的职员和工人承包人应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：（1）具有合格证明的各类专业技工和普工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。（3）具有相应岗位资格的管理人员。12.2承包人项目经理（1）承包人项目经理是承包人驻工地的全权负责人，按合同规定的承包人义务、责任和权利履行其职责。承包人项目经理应按本合同的规定和监理人的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与监理人联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24小时内向监理人提交报告。（2）承包人为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的现场机构公章和承包人项目经理或其授权代表签名。（3）承包人指派的项目经理应经发包人同意。项目经理易人，应事先征得发包人同意。项目经理短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知监理人。13承包人人员的管理13.1承包人人员的安排（1）除合同另有规定外，承包人应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付报酬。（2）承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经监理人同意。13.2提交管理机构和人员情况报告承包人应在接到开工通知后84天内向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理人认为有必要时，承包人还应按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。13.3承包人人员的上岗资格地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理人认为有必要时可进行考核，合格者才准上岗。承包人应在按第13.2款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。13.4监理人有权要求撤换承包人的人员承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，承包人应及时予以撤换。13.5保障承包人人员的合法权益承包人应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包人人员的合法权益。承包人应做到（但不限于）：（1）保证其人员有享受休息和休假的权利，承包人应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。（2）为其人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。（3）按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害，承包人应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。（4）按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所有人员办理养老保险。（5）负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。十、材料和设备14材料和工程设备的提供14.1承包人提供的材料和工程设备（1）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）合同规定由承包人负责采购的主要材料和工程设备，一经与供货厂家签订供货协议，应将一份副本提交监理人。14.2发包人提供的工程设备（1）按合同规定由发包人提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期，均规定在专用合同条款中。（2）承包人应根据合同进度计划的安排，提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划报送监理人审批，并抄送发包人。监理人收到上述交货日期计划后，应与发包人共同协商确定交货日期。（3）发包人提供的工程设备不能按期交货时，应事先通知承包人，并应按第20.2款的规定办理，由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。（4）发包人要求按专用合同条款中规定的提前交货期限内交货时，承包人不应拒绝，并不得要求增加任何费用。（5）承包人要求更改交货日期时，应事先报监理人批准，否则由于承包人要求提前交货或不按时提货所增加的费用和工期延误责任，由承包人承担。（6）若发包人提供的工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求或交货日期拖后，由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。15承包人材料和设备的管理15.1承包人设备应及时进入工地合同规定的承包人设备应按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签订协议书时商定的设备进点计划）进人工地，并需经监理人核查后投人使用，若承包人需更换合同规定的承包人设备时，须经监理人批准。15.2承包人的材料和设备专用于本合同工程（1）承包人运人工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）承包人除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理人同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包人从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。（3）承包人在征得监理人同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。15.3承包人旧施工设备的管理承包人的旧施工设备进人工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进人工地。承包人还应在旧施工设备进人工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。15.4承包人租用的施工设备（1）发包人拟向承包人出租施工设备时，应在专用合同条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。（2）承包人可以根据自身的条件选租发包人的施工设备。若承包人计划租赁发包人提供的施工设备，则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间，并在报价中计人相应的租赁费用，中标后另行签订协议。（3）承包人从其他人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。15.5监理人有权要求承包人增加和更换施工设备监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。十一、交通运输16交通运输16.1场内施工道路地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（1）发包人按第4.5款规定提交给承包人使用的道路和交通设施，应由承包人负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。（2）除本款（1）项所述的由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施，并承担一切费用。（3）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和监理人使用；其他承包人需要使用上述道路和设施时，应按第5.12款的规定办理。16.2场外公共交通（1）承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由承包人承担。（2）承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。16.3超大件和超重件的运输由承包人负责运输的物件中，若遇有超大件或超重件时，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用，均由承包人承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的件数、尺寸或重量时，应由发包人和承包人共同协商确定各自分担的费用。16.4道路和桥梁的损坏责任承包人应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。16.5水路运输本条上述各款的内容亦适用于水路运输，其中“道路”一词的涵义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物；“车辆”一词的涵义应包括船舶，本条各款规定仍有效。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件十二、工程进度17进度计划17.1合同进度计划承包人应按本合同《技术条款》规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划），作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。17.2修订进度计划（1）不论何种原因发生工程的实际进度与第17.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划￿由于发包人原因造成施工进度拖后，切按第20.2款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第20.3款的规定办理。17.3单位工程（或部分工程）进度计划监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程（或部分工程）进度计划报送监理人审批。17.4提交资全流估算表承包人应在按第17.1款的规定向监理人报送施工总进度计划的同时，按专用合同条款规定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，如监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件18工程开工和完工18.1开工通知监理人应在专用合同条款规定的期限内，向承包人发出开工通知。承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进人工地。并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工准备。18.2发包人延误开工监理人未按合同规定的期限发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权提出延长工期的要求。监理人应在收到承包人的要求后立即与发包人和承包人共同协商补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。18.3承包人延误进点承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。18.4完工日期本合同的全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期规定在专用合同条款中，承包人应在上述规定的完工日期内完工或在第20.2款和第21条规定可能延后或提前的完工日期内完工。19暂停施工19.1承包人暂停施工的责任属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。（1）合同中另有规定的。（2）由于承包人违约引起的暂停施工。（3）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（4）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。（5）未得到监理人许可的承包人擅自停工。（6）其它由于承包人原因引起的暂停施工。19.2发包人暂停施工的责任属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任，由此造成的工期延误，应按第20.2款的规定办理。（1）由于发包人违约引起的暂停施工。（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。（3）其它由于发包人原因引起的暂停施工。19.3监理人的暂停施工指示（1）监理人认为有必要时，可向承包人发布暂停工程或部分工程施工的指示，承包人应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包人应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。（2）由于发包人的责任发生暂停施工的情况时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可向其提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到请求后的48小时内予以答复，若不按期答复，可视为承包人请求已获同意。19.4暂停施工后的复工工程暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。19.5暂停施工持续56天以上地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（1）若监理人在下达暂停施工指示后56天内仍未给予承包人复工通知，除了该项停工属于第19.l款规定的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。若监理人逾期不予批准，则承包人有权作出以下选择：当暂时停工仅影响合同中部分工程时，按第39.1款规定将此项停工工程视作可取消的工程，并通知监理人；当暂时停工影响整个工程时，可视为发包人违约，应按第42条的规定办理。（2）若发生由承包人责任引起的暂停施工时，承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不积极采取措施复工造成工期延误，则应视为承包人违约，可按第41条的规定办理。20工期延误20.1发包人的工期延误在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。（1）增加合同中任何一项的工作内容。（2）增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款第39.1款规定的百分比。（3）增加额外的工程项目。（4）改变合同中任何一项工作的标准或特性。（5）本合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。（6）异常恶劣的气候条件。（7）非承包人原因造成的工期延误。20.2承包人要求延长工期的处理（1）若发生第20.1款所列的事件时，承包人应立即通知发包人和监理人，并在发出该通知后的28天内，向监理人提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并按第17.2款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告报送监理人审批。若发包人要求修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则应由发包人承担由于采取赶工措施所增加的费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第（1）项规定的程序办理外，承包人应在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细说明要求延长工期的理由，并修订进度计划。此时发包人除按上述第（1）项规定承担赶工费用外，还应按以下第（3）项规定的程序批准给予承包人延长工期的合理天数。（3）监理人应及时调查核实上述第（1）和（2）项中承包人提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，与发包人和承包人协商确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度，并通知承包人。20.3承包人的工期延误由于承包人原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包人应按第17.2款（2）项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金额规定在专用合同条款中。若承包人的工期延误构成违约时，应按第41条的规定办理。21工期提前21.1承包人提前工期承包人征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若能比合同规定的完工日期提前完工时，则应由监理人核实提前天数，并由发包人按专用合同条款的规定向承包人支付提前完工奖金。21.2发包人要求提前工期发包人要求承包人提前合同规定的完工日期时，由监理人与承包人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，并由发包人和承包人按成本加奖金的办法签订提前完工协议。其协议内容应包括：（1）提前的时间和修订后的进度计划。（2）承包人的赶工措施。（3）发包人为赶工提供的条件。（4）赶工费用和奖金。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件十三、工程质量22质量检查的职责和权力22.1承包人的质量管理承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的84天内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。22.2承包人的质量检查职责承包人应严格按本合同《技术条款》的规定和监理人的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理人审查。22.3监理人的质量检查权力监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便，包括监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。23材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收（1）承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。（2）发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由发包人承担。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。23.2监理人进行检查和检验对合同规定的材料和工程设备，应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。若监理人未按商定的时间派员到场参加检查或检验，除监理人另有指示外，承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规定外，监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理人对承包人自行检查和检验的结果有疑问时，可按第22.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包人承担抽样检验的费用和工期延误责任；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包人承担事后的抽样检验费用和工期延误责任。23.3未按规定进行检查和检验承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，监理人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。23.4不合格的材料和工程设备（1）承包人使用了不合格的材料或工程设备，监理人有权按第26.2款规定指示承包人予以处理，由此造成的损失由承包人负责。（2）监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求时，监理人可以拒绝验收，并立即通知承包人，承包人除应立即停止使用外，还应与监理人共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（3）若按第23.1款（2）项规定的检查或检验结果表明，发包人提供的工程设备不符合合同要求，承包人有权拒绝接收，并可要求发包人予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。23.5额外检验和重新检验（1）若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行，但应由发包人承担额外检验的费用和工期延误责任。（2）不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由发包人承担重新检验的费用和工期延误责任。23.6承包人不进行检查和检验的补救办法承包人不按第23.3款和第23.5款的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。24现场试验24.1现场材料试验承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验，并为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，监理人可以使用承包人的试验设备，承包人应予协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验设备所需的费用由承包人承担。24.2现场工艺试验承包人应按合同规定和监理人的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包人承担。在施工过程中，若监理人要求承包人进行额外的现场工艺试验时，承包人应遵照执行，所需费用由发包人承担，影响的工期应予以合理补偿。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件25隐蔽工程和工程的隐蔽部位25.1覆盖前的检查经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，承包人应通知监理人进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理人应按通知约定的时间派员到场进行检查，在监理人员确认质量符合本合同《技术条款》要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。25.2监理人未到场检查监理人应在约定的时间内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽部位的检查，不得无故缺席或拖延。若监理人未及时派员到场检查，造成工期延误，承包人有权要求延长工期和赔偿其停工、窝工等损失。25.3重新检查对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按第25.1款规定进行检查并覆盖后，若监理人事后对质量有怀疑，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，承包人应遵照执行。其重新检查所需增加的费用和工期延误，按第23.5款（2）项规定的相同原则划分责任。25.4承包人私自覆盖承包人未及时通知监理人到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以致揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。26不合格的工程、材料和工程设备的处理26.1禁止使用不合格的材料和工程设备工程使用的一切材料和工程设备，均应满足本合同《技术条款》和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特性。监理人在工程质量的检查和检验中发现承包人使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。26.2不合格的工程、材料和工程设备的处理地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（1）由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若上述不合格的材料或工程设备系由发包人提供的，应由发包人负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。（2）若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。27测量放线27.1施工控制网监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在本合同《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程完工后应完好地移交给发包人。27.2施工测量承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。监理人可以指示承包人在监理人监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包人必须按监理人指示进行修正或补测，发包人将不再支付上述增加的复测费用。27.3监理人使用施工控制网监理人可以使用本合同的施工控制网，承包人应及时提供必要的协助，发包人亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制同时，应按第5.12款的规定办理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件28补充地质勘探在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。十四、文明施工29文明施工发包人应统一管理本工程的文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人按第29.1款、第29.2款和第30条规定应负的责任。29.1治安保卫（1）发包人应负责与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门，建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。（2）发包人和承包人应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作。29.2施工安全（1）发包人应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，监理人有权责令其停工整改。（2）承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（3）发包人或委托承包人（应在专用合同条款中约定）在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，配备必要的消防水源、消防设备和救助设施。（4）发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。承包人应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。30环境保护30.1环境保护责任承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。30.2采取合理的措施保护环境（1）承包人应在其编报的施工组织设计中，做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放弃渣降低河道的行洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。（2）承包人应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。（3）承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。（4）承包人应按本合同《技术条款》的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。（5）承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进人现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件十五、计量与支付31计量31.1工程量本合同《工程量清单》中开列的工程量是合同的估算工程量，不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。结算的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。31.2完成工程量的计量（1）承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按本合同《工程量清单》的项目分项向监理人提交完成工程量月报表和有关计量资料。（2）监理人对承包人提交的工程量月报表进行复核，以确定当月完成的工程量，有疑问时，可以要求承包人派员与监理人共同复核，并可要求承包人按第27.2款的规定进行抽样复测，此时，承包人应指派代表协助监理人进行复核并按监理人的要求提供补充的计量资料。（3）若承包人未按监理人的要求派代表参加复核，则监理人复核修正的工程量应被视为承包人实际完成的准确工程量。（4）监理人认为有必要时，可要求与承包人联合进行测量计量，承包人应遵照执行。（5）承包人完成了本合同《工程量清单》中每个项目的全部工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该项目的最终结算工程量，并可要求承包人提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包人未按监理人的要求派员参加，则监理人最终核实的工程量应被视为该项目完成的准确工程量。31.3计量方法除合同另有规定外，各个项目的计量方法应按本合同《技术条款》的有关规定执行。31.4计量单位本合同的计量，均应采用国家法定的计量单位。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件31.5总价承包项目的分解承包人应将本合同《工程量清单》中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子项和分阶段需支付的金额。32预付款32.1工程预付款（1）工程预付款的总金额应不低于合同价格的10％，分两次支付给承包人。第一次预付款的金额应不低于工程预付款总金额的40％。工程预付款总金额的额度和分次付款比例在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。（2）第一次预付款应在协议书签订后21天内，由承包人向发包人提交了经发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。工程预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效，担保金额为本次预付款金额，但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。（3）第二次预付款需待承包人主要设备进人工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后14天内支付给承包人。（4）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款，直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：式中：R—每次进度付款中累计扣回的金额；A—工程预付款总金额；S—合同价格；C—合同累计完成金额；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件F1—按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；F2—按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣保留金的金额。32.2工程材料预付款（1）专用合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。1）材料的质量和储存条件符合本合同《技术条款》的要求；2）材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点人库；3）承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。（2）预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的90％，在月进度付款中支付。（3）预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1／6平均扣还。33工程进度付款33.1月进度付款申请单承包人应在每月末按监理人规定的格式提交月进度付款申请单（一式4份），并附有第31.2款规定的完成工程量月报表。该申请单应包括以下内容：（1）已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。（2）经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。（3）按第32.2款规定的工程材料预付款金额。（4）根据第37条和第38条规定的价格调整金额。（5）根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。（6）扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（7）扣除按第34条规定应由发包人扣留的保留金金额。（8）扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。33.2月进度付款证书监理人在收到月进度付款申请单后的14天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。33.3工程进度付款的修正和更改监理人有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，应列人月进度付款证书中予以支付或扣除。33.4支付时间发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按专用合同条款中规定的逾期付款违约金加付给承包人。33.5总价承包项目的支付本合同《工程量清单》中的总价承包项目，应按第31.5款规定的总价承包项目分解表统计实际完成情况，确定分项的应付金额列人第33.1款第（1）项内进行支付。34保留金（1）监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留按专用合同条款规定百分比的金额作为保留金（其计算额度不包括预付款和价格调整金额），直至扣留的保留金总额达到专用合同条款规定的数额为止。（2）在签发本合同工程移交证书后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将保留金总额的一半支付给承包人。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（3）在单位工程验收并签发移交证书后，将其相应的保留金总额的一半在月进度付款中支付给承包人。（4）监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。35完工结算35.1完工付款申请单在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单（一式4份），并附有下述内容的详细证明文件。（1）至移交证书注明的完工日期止，根据合同所累计完成的全部工程价款金额。（2）承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。35.2完工付款证书及支付时间监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。36最终结清36.1最终付款申请单（1）承包人在收到按第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式4份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。1）按合同规定已经完成的全部工程价款金额；2）按合同规定应付给承包人的追加金额；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3）承包人认为应付给他的其它金额。（2）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。36.2结清单承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。36.3最终付款证书和支付时间监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的14天内，出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明：（1）按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。（2）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行。对于未取得一致的部分，双方均有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件十六、价格调整37物价波动引起的价格调整37.1价格调整的差额计算因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额，调整合同价格。式中：ΔP—需调整的价格差额；P0—按第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额（不包括价格调整，不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付和扣还；对第39条规定的变更，若已按现行价格计价的亦不计在内）；A—定值权重（即不调部分的权重）；B0—各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在合同估算价中所占的比例；Ftn—各可调因子的现行价格指数，指与第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书相关周期最后一天前42天的各可调因子的价格指数；Fon—各可调因子的基本价格指数，指投标截止日前42天的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源规定在投标辅助资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数，若缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。37.2暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次的价格指数计算，并在以后的付款中再按实际的价格指数进行调整。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件37.3权重的调整由于按第39.1款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时，监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。37.4其它的调价因素除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。37.5承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，在按第37.1款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第20.2款规定延长了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。38法规更改引起的价格调整在投标截止日前的28天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第37条规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。十七、变更39变更39.1变更的范围和内容（1）在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。1）增加或减少合同中任何一项工作内容；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2）增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；3）取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；4）改变合同中任何一项工作的标准或性质；5）改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；6）改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；7）追加为完成工程所需的任何额外工作。（2）第39.1款（1）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。39.2变更的处理原则（1）变更需要延长工期时，应按第17.2款和第20.2款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定。（2）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：1）本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；2）本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价；3）本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。39.3变更指示（1）监理人应在发包人授权范围内，按第39.1款的规定及时向承包人发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及监理人按第39.2款规定指明的变更处理原则。（2）监理人在向承包人发出任何图纸和文件前，应仔细检查其中是否存在第39.1款所述的变更。若存在变更，监理人应按本款（1）项的规定发出变更指示。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（3）承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在第39.1款所述的变更而监理人未按本款（1）项规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后14天内或在开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后14天内答复承包人：若同意作为变更，应按本款（1）项规定补发变更指示；若不同意作为变更，亦应在上述期限内答复承包人。若监理人未在14天内答复承包人，则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。39.4变更的报价（1）承包人收到监理人发出的变更指示后28天内，应向监理人提交一份变更报价书，其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。监理人认为必要时，可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。（2）承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后7天内通知监理人，监理人则应在收到通知后7天内答复承包人。39.5变更决定（1）监理人应在收到承包人变更报价书后28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。（2）发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列人第33.2款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的28天内要求按第44.l款的规定提请争议调解组解决，若在此期限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。（3）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第39.4款的规定向监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款（1）、（2）项的规定补发变更决定通知。39.6变更影响本项目和其它项目的单价或合价地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件按第39.1款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其它项目的单价或合价时，发包人和承包人均有权要求调整本项目和其它项目的单价或合价，监理人应与发包人和承包人协商确定。39.7合同价格增减超过15％完工结算时，若出现由于第39条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额，以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起合同价格增减的金额（不包括备用金和第37条、第38条规定的价格调整）的总和超过合同价格（不包括备用金）的15％时，在除了按第39.6款确定的变更工作的增减金额外，若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。若协商后未达成一致意见，则应由监理人在进一步调查工程实际情况后提出调整意见，征得发包人同意后将调整结果通知承包人。上述调整金额仅考虑变更引起的增减总金额以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起的增减总金额之和超过合同价格（不包括备用金）的15％的部分。39.8承包人原因引起的变更（1）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。（2）承包人要求的变更属合理化建议的性质时，应按第59条的规定办理。（3）承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。39.9计日工（1）监理人认为有必要时，可以通知承包人以计日工的方式，进行任何一项变更工作。其金额应按承包人在投标文件中提出，并经发包人确认后列人合同文件的计日工项目及其单价进行计算。（2）采用计日工计量的任何一项变更工作，应列人备用金中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。1）项目名称、工作内容和工作数量；2）投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；3）投入该项目的材料种类和数量；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4）投人该项目的设备型号、台数和耗用工时；5）监理人要求提交的其它资料和凭证。（3）计日工项目由承包人按月汇总后按第33.1款的规定列人月进度付款申请单中，由监理人复核签证后按月支付给承包人，直至该项目全部完工为止。40备用金40.1备用金的定义备用金指由发包人在本合同《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。40.2备用金的使用监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作，并根据第39条规定的变更办理。该项金额应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知承包人。40.3提供凭证除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应提交监理人要求的属于备用金专项内开支的有关凭证。十八、违约和索赔41承包人违约41.1承包人违约在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一者属承包人违约。（1）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）承包人违反第10条和第11条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。（3）未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进人工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。（4）承包人违反第26.1款的规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按第26.2款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。（5）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第20.3款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。（6）承包人在保修期内拒绝按第53条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。（7）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。41.2对承包人违约发出警告承包人发生第41.1款的违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的28天内予以改正。承包人应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取改正措施所增加的费用，应由承包人承担。41.3责令承包人停工整改承包人在收到书面警告后的28天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，监理人可暂停签发支付工程价款凭证，并按第19.3款的规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令承包人在14天内提交整改报告报送监理人。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。41.4承包人违约解除合同地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件监理人发出停工整改通知28天后，承包人继续无视监理人的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行动不免除承包人按合同规定应负的责任。41.5解除合同后的估价因承包人违约解除合同后，监理人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定并证明：（1）在解除合同时，承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额。（2）未用或已经部分使用的材料、承包人设备和临时工程等的估算金额。41.6解除合同后的付款（1）若因承包人违约解除合同，则发包人应暂停对承包人的一切付款，并应在解除合同后发包人认为合适的时间，委托监理人查清以下付款金额，并出具付款证书报送发包人审批后支付。1）承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额；2）承包人已获得发包人的各项付款金额；3）承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其它应付金额；4）由于解除合同，承包人应合理赔偿发包人损失的金额。（2）监理人出具上述付款证书前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。此后，承包人有权得到按本款（1）项1）减去2）、3）和4）的余额，若上述2）、3）和4）相加的金额超过1）的金额时，则承包人应将超出部分付还给发包人。41.7协议利益的转让若因承包人违约解除合同，则发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，通过法律程序办理这种转让。41.8紧急情况下无能力或不愿进行抢救地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。42发包人违约42.1发包人违约在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。（1）发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。（2）发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。（3）发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。（4）由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。42.2承包人有权暂停施工（1）若发生第42.1款（1）、（2）项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。（2）若发生第42.1款（3）项的违约时，发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金，逾期28天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。42.3发包人违约解除合同地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件若发生第42.1款（3）、（4）项的违约时，承包人已按第42.2款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人，则承包人有权立即采取行动解除合同。42.4解除合同后的付款若因发包人违约解除合同，则发包人应在解除合同后28天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用（应减去已支付给承包人的金额）。（1）即将支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为发包人的财产。（2）已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。（3）承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。（4）承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其它合理费用。（5）由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。（6）在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其它费用。发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外，亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其它金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。43索赔43.1索赔的提出地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人有权根据本合同任何条款及其它有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的28天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内，再向监理人提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内，向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。43.2索赔的处理（1）监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。（2）监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。（3）发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的14天内，将确定的索赔金额列人第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付；若双方或其中任一方不接受监理人的决定，则双方均可按第44.l款的规定提请争议调解组解决。（4）若承包人不遵守本条各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。43.3提出索赔的期限（1）承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。（2）承包人按第36.1款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件十九、争议的解决44争议调解44.1争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。44.2争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的84天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3（或5）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。44.3争议的评审（1）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。（2）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。（3）争议调解组收到双方报告后的28天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。（4）在听证会结束后的28天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（5）若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由盒理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。（6）若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向，则争议调解组的评审意见为最终决定，双方均应遵照执行。45友好解决发包人和承包人或其中任一方按第44.3款（6）项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后42天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。46仲裁或诉讼46.1仲裁（1）发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。（2）发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。（3）在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。46.2诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件二十、风险和保险47工程风险47.1发包人的风险工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承担风险责任。（1）发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。（2）由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。（3）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克眼的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。（4）战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。（5）其它由于发包人原因造成的损失和损坏。47.2承包人的风险工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。（1）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。（2）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。（3）其它由于承包人原因造成的损失和损坏。47.3凤险责任的转移工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第47.2款规定承担的风险责任同时转移给发包人（在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外）。47.4不可抗力解除合同合同签订后发生第47.1款（3）和（4）项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件48工程保险和风险损失的补偿48.11工程和施工设备的保险（1）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。（2）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。（3）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：1）从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏；2）在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；3）承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。48.2损失和损坏的费用补偿（1）自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，应由发包人或承包人根据第47.1款或第47.2款规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。（2）若发生的工程风险包含第47.l款和第47.2款所述的发包人和承包人的共同风险，则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。（3）若发生承包人设备（包括其租用的施工设备）的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时，除第47.1款所列的风险外，应由承包人自行承担其所需的全部费用。（4）在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程（包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件49人员的工伤事故49.1人员工伤事故的责任（1）承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。（2）发包人应为其现场机构雇用的全部人员（包括监理人员）承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。49.2人员工伤事故的赔偿发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第49.1款规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。49.3人员工伤事故的保险在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。承包人可要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险，但此项投保不免除承包人按第49.2款规定应负的责任。50人身和财产的损失50.1发包人的责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。（2）工程施工过程中，承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失。（3）由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。50.2承包人的责任地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。50.3发包人和承包人的共同责任由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人身伤害和财产损失，若其中含有承包人的部分责任时，应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。50.4第三者责任险（包括发包人的财产）承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。51对各项保险的要求51.1保险凭证和条件承包人应在接到开工通知后的84天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。51.2保险单条件的变动承包人需要变动保险单的条件时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。51.3未按规定投保的补救若承包人在接到开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险，则发包人可以代为办理，所需费用由承包人承担。51.4遵守保险单规定的条件地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件，任何一方违反保险单规定的条件时，应赔偿另一方由此造成的损失。二十一、完工与保修52完工验收52.1完工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。（1）已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列人保修期内完成的尾工项目除外。（2）已按第52.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。（3）已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。52.2完工资料完工资料（一式6份）应包括：（1）工程实施概况和大事记。（2）已完工程移交清单（包括工程设备）。（3）永久工程竣工图。（4）列人保修期继续施工的尾工工程项目清单。（5）未完成的缺陷修复清单。（6）施工期的观测资料。（7）监理人指示应列人完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。52.3工程完工的验收地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件监理人收到承包人按第52.1款规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。（1）监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。（2）监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的28天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。（3）监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程移交证书，颁发给承包人。（4）在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。52.4单位工程验收在单位工程完工后，经发包人同意，承包人可申请对本合同专用合同条款第1.3款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按第52.1款至第52.3款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件，验收后应由发包人或授权监理人按第52.3款的规定签发该单位工程的移交证书。52.5部分工程验收在全部工程完工验收前，发包人根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，可以对已完成的部分工程进行验收，其验收的内容和程序可参照第52.1款至第52.3款的规定进行，并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书，其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位，还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。52.6施工期运行（1）按第52.4款、第52.5款进行验收的单位工程或部分工程，发包人需要在施工期投入运行时，应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核，在证明其能确保安全时才能投入施工期运行。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）在施工期运行中新发现的工程缺陷和损坏，应按第53.2款（2）项的规定办理。（3）因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时，应由监理人与承包人和发包人协商确定需由发包人合理分担的费用。52.7发包人不及时验收（1）若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了完工验收条件，但由于非承包人原因使完工验收不能进行时，应由发包人或授权监理人进行初步验收，并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示，由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程不符合合同要求时，承包人应有责任接监理人指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。（2）若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收，或在验收后不颁发工程移交证书（即不接收工程），则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用。53工程保修53.1保修期保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投人正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。53.2保修责任（1）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。53.3保修责任终止证书在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。54完工清场及撤离54.1完工清场工程移交证书颁发前（经发包人同意，可在保修期满前），承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。（1）工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。（2）临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。（3）按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。（4）施工区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。（5）主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。54.2承包人撤离整个工程的移交证书颁发后的42天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按本合同《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件二十二、其它55纳税承包人应按有关法律、法规的规定纳税。除合同另有规定外，承包人应纳的税金包括在合同价格中。56严禁贿赂严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益。若发现任何上述行为，发包人和承包人均应进行追查和处理，构成犯罪的提交司法部门处理。57化石和文物在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其它遗物等均为国家财产。承包人应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品，应立即把发现的情况通知监理人，并按监理人的指示做好保护工作。由于采取保护措施而增加的费用和工期延误，应按第20.2款的规定办理58专利技术（1）承包人应保障发包人兔于承担承包人所用的任何材料、承包人设备、工程设备或施工工艺等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。但如果此类侵犯是由于遵照发包人的要求，或由于发包人提供的设计或本合同《技术条款》规定所引起的除外。（2）发包人要求承包人采用专利技术，应办理相应的申报审批手续，承包人应按发包人的规定使用，并承担使用专利技术的一切试验工作。申报专利技术和试验所需的费用由发包人承担。（3）发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密，应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人疏漏而遭损害。若由于发包人的责任或其人员的不正当行为造成对承包人知识产权的侵害，承包人有权要求发包人赔偿损失和承担相应的侵权责任。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件59承包人的合理化建议在合同实施过程中，承包人对发包人提供的施工图纸、技术要求及其它方面提出的合理化建议，应以书面形式提交监理人，建议的内容应包括建议的价值、对其它工程的影响和必要的设计原则、标准、计算和图纸等。监理人收到承包人的合理化建议后，应会同发包人与有关单位研究后确定。若建议被采纳，需待监理人发出变更决定后方可实施，否则承包人仍应按原合同规定进行施工。若由于采用了承包人提出的合理化建议降低了合同价格，则发包人应酌情给予奖励。60合同生效和终止60.1合同生效除合同另有规定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后，合同生效。60.2合同终止承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件第二部分—————————————————————————————————专用合同条款地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件前言专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。1词语涵义1.1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人是：-----------------------（2）监理人是：辽宁水利土木工程咨询有限公司1.3有关工程和设备的词语（1）主体工程包括以下工程：-----------水库除险加固工程大坝、输水洞工程；（2）单位工程指以下工程：输水洞和大坝；3合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（示例，供参考）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其它文件。4发包人的一般义务和责任4.4提供施工用地删去本款全文，并代之以：发包人提供施工用地。4.15其它一般义务和责任（可根据具体工程情况补充）5承包人的一般义务和责任5.15其它一般义务和责任（可根据具体工程情况补充）6履约担保6.1履约担保证件本款中采用现金、支票、电汇或中华人民共和国境内银行开具的保函的保证形式。金额为合同价格的10％。6.2履约担保证件的有效期履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。在其有效期结束后14天内退还给承包人。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7监理人和总监理工程师7.1监理人的职责和权力本款（2）项补充：监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准（注：发包人可根据具体情况规定需经批准的权力范围，以下示例供参考）。1）按第11条规定，批准工程的分包；2）按第20条规定，确定延长完工期限；3）按第39条规定，当变更引起的合同价格增加大于一％时作出变更决定；4）……5）……尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。11分包11.1工程分包应经批准本工程不允许分包。12.2承包人项目经理承包人指派的项目经理和技术负责人必须和投标文件一致。项目经理和技术负责人易人，应事先征得发包人同意，同时承担每人次50万元罚款。项目经理和技术负责人每月在现场出勤天数不得少于20天。每人出勤少一天罚款1000元。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件14材料和工程设备的提供14.2发包人提供的工程设备（1）发包人提供的工程设备名称、规格、数量及交货地点和计划交货日期如下表。发包人提供的工程设备表（参考格式）序号工程设备名称规格数量交货地点计划交货日期备注1输水洞进口平板定轮钢闸门及埋件1.4×1.8m1扇安装现场（50m范围）2009.3.152固定卷扬式启闭机及埋件250kN1台安装现场（50m范围）2009.3.153输水洞出口扇弧形钢闸门及埋件1.8×1.8m1扇安装现场（50m范围）2009.4.14排气阀、闸阀1套安装现场（50m范围）2009.4.15摆动式液压启闭机及埋件450kN/250kN1台安装现场（50m范围）2009.4.1（4）本款（4）项规定的发包人可要求按计划交货日期提前向承包人交货的期限为30天。增加条款：若发包人根据工程的特殊情况需要指定部分材料和工程设备的供应来源时，增加下款：17.4提交资金面估算表本款补充下表。资金流估算表（参考格式）金额单位年月工程和材料预付款完成工作量付款保留金扣留预付款扣还其它应得付款地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件18工程开工和完工18.1开工通知监理人应在2008年8月20日前发出开工通知。18.4完工日期本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。要求完工日期表（参考格式）要求完工日期表序号项目及其说明要求完工日期1输水洞进口闸室及闸门安装2009年6月10日前2码头土建2009年6月10日前3大坝上游护坡63m高程2009年6月10日前4大坝上游护坡全部完成2009年7月10日前5全部工程完工时间2009年12月30日前20工期延误20.3承包人的工期延误本款补充下表。逾期完工违约金表（参考格式）序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金（元/天）1输水洞进口闸室及闸门安装2009年6月10日前完成50002大坝上游护坡63m高程2009年6月10日前50003码头土建2009年6月10日前5000地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件21工期提前21.1承包人提前工期本款补充下表。23材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应作如下修改：本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。32预付款32.1工程预付款本款（1）项中工程预付款总金额为合同价格的10％，支付条件：进场设备和完成临建达到本预付款。本款（4）项中先后出现的两个“专用合同条款规定的数额”，分别为“合同价格的20％”和“合同价格的90％”。32.2工程的材料预付款无33工程进度付款33.4支付时间地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。34保留金本款（1）项中“专用合同条款规定的百分比”为“5％”，“专用合同条款规定的数额”为“合同价格的5％”。37物价波动引起的价格调整37.4其它的调价因素不调价39变更39.1变更的范围和内容本款第（1）项2）中，“专用合同条款规定的百分比”为“25％”。47工程风险47.1发包人的风险若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应补充：本款（2）项中，在“造成”后插入“材料和”三字。51对各项保险的要求由发包人负责投保工程险和第三者责任险：删去本款全文，并代之以：“发包人将以发包人和承包人共同名义与保险公司签定保险合同。”51.3未按规定投保的补救地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件若由发包人负责投保工程险和第三者责任险时，本款应作如下修改：删去本款全文，并代之以：“发包人或承包人在承包人接到开工通知后84天内未按合同规定的条件办理保险.则另一方可以代为办理，所需费用由合同规定的投保责任方承担。”53工程保修53.1保修期本合同工程的保修期为一年。61保密除第9.5款和第58条（3）项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4协议书、履约保函和工程预付款保函地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.1协议书协议书（格式）合同名称：合同编号：（-----------------------）（以下称发包人）拟修建工程，接受了（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）元。1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2.本合同包括下列文件：（示例）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进人合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。6.本合同一式份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本份，发包人执份，承包人执份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人：（名称）承包人：（名称）（盖单位章）（盖单位章）法定代表人：（姓名）法定代表人：（姓名）（或委托代理人）（签名）（或委托代理人）（签名）地址：地址：网址：网址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.2履约保函履约保函（格式）：因被保证人(以下简称被保证人)与你方签订施工合同(合同编号：)，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：4.2.1本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写)（中标金额的10%）。4.2.2本保函的有效期自上述合同生效日起至年月日止。4.2.3在本保函有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天(日历天)内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、电传、电报、传真和电子邮件)提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。(2)你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。4.2.4你方和被保证人双方经协商同意在上述合同条款的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本保函规定的责任不变。保证人：（名称）（盖章单位）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.3工程预付款保函工程预付款保函（格式）（发包人名称）：因被保证人（承包人名称）（以下称被保证人）与你方签订了（合同名称）合同（合同编号：），并按该合同约定在取得第一次工程预付款前应向你方提交工程预付款保函。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人按上述合同约定使用并按期退还预付款向你方提供如下保证：1.本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）元。2.本保函的有效期自工程预付款支付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部工程预付款之日止。3.在本保函的有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或发生其它违约情况，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。（2）你方的提款通知应说明被保证人的违约情况和要求提款的金额。4.你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同内容时，我方承担本保函规定的责任不变。保证人：（名称）（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5工程量清单地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.1说明5.1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。5.1.2工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。5.1.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。5.1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。5.1.5工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。5.1.6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。5.1.7投标报价汇总表中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的备用金额，应由发包人填写，并按《通用合同条款》第39条的规定使用。5.1.8除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计人单价、合价和总报价中。5.1.9工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：（1）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件总说明合同编号工程名称一、工程概况--------座落在葫芦岛市绥中县高甸子乡境内，位于六股河支流王宝河的中游。地理坐标东经120º6'、北纬40º21'，距绥中县城25km。本工程除险加固主要内容为：大坝、输水洞改建工程。二、招标范围1、大坝输水洞施工标(1)土坝和输水洞部分结构物和设备的拆除、存放及弃渣的清运；(2)土坝坝顶加高，下游马道以上坝坡填筑；上下游坝坡部分护砌更换；(3)大坝左坝肩帷幕灌浆；(4)新建输水洞进出口建筑物工程和输水洞洞壁喷混凝土护砌；(5)闸门及启闭机的安装；(6)施工用电的供应和相应的临时工程等；(7)房屋建筑工程，包括室内照明等电器内容；(8)工程弃渣的清运；(9)观测码头工程；(10)施工围堰；（11）输水洞闸门配电；（12）大坝照明配电。三、发包人提供的条件1．招标人供应的材料：无。2.招标人提供的施工设备：本合同招标人不提供施工设备。四、合同工期本合同工程计划2008年8月20开工，2009年12月末结束，计划工期16个月。五、质量、安全、环境保护要求质量、安全、环境保护要求见招标文件技术条款。六、工程量清单说明1．预留金90.00万元；2、砂场（卵石、块石、碎石、砂砾料）按15km计算，实际发生比该距离近时按实找差。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件分类分项工程量清单工程名称：--------除险加固工程大坝、输水洞施工合同编号：序号项目编码项目单位数量条款章节备注1　大坝土建工程　　　　1.1　坝加高工程　　　　1.1.1　拆除工程　　　　1.1.1.1500105009001上游护坡砌石m31840912.2考虑60%可利用，40%抛石1.1.1.2500102013001上游垫层m32300.212.2　1.1.1.3500101006001上游混凝土挡墙m3118712.2　1.1.1.4500101006001砂砾料m3818212.2用于下游坝体填筑1.1.1.5500101002001粘土防渗体m351912.2用于围堰填筑1.1.1.6500102013002下游碎石护坡m3522512.2　1.2　新建工程　　　　1.2.1　土石方工程　　　　1.2.1.1500105001001上游干砌石护坡m31100013.2来自原护坡石拆除，1.2.1.2500105001002上游干砌石护坡m3　530013.2　新购1.2.1.3500103007001上游砾石垫层m327605.7　1.2.1.4500103008001上游堆石m31135413.2　1.2.1.5500103010001下游碎石护坡m347715.7　1.2.1.6500103009001砂砾料填筑m3201155.7　1.3　混凝土工程　　　　1.3.1500109001001防浪墙混凝土C20W4F150㈢m321907.4　1.3.2500111001001钢筋制安t65.77.3　1.3.3500109008001橡胶止水m3437.4　1.3.4500109009001聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板m2147.27.4厚2cm1.3.5500109001002坝上混凝土预制电缆沟盖板m32807.41.4　路面工程　　　　1.4.1500114001001沥青路面m244528.2　地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.5　基础处理　　　　1.5.1500107005001帷幕灌浆（含钻孔）m26856.2~6.8　2　码头工程　　　　2.1　土石方开挖工程　　　　2.1.1500101002002土方开挖m38803.3　2.1.2500102001001石方开挖m313204.3　2.1.3500103001001土石方回填m32755.7　2.1.4500105003001浆砌石M7.5m386413.2　2.2　混凝土工程　　　　2.2.1500109001002混凝土C25W6F200㈡m32757.4　2.2.2500111001002钢筋制安t57.3　2.3.2　其他m2136　　2.3.3500109009002聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板m295　　2.3.4500109009003塑料管材渗排体d20m3565.8　3　输水洞工程　　　　3.1　拆除工程　　　　3.1.1500101006002竖井混凝土凿除m3812.2　3.1.2500101006003进口段混凝土凿除m330　　3.1.3500101006004洞身段混凝土凿除m360　　3.1.4500101006005出口段混凝土拆除m3124.7　　3.1.5500101006006出口闸室拆除m23712.2　3.1.6500114001004进口闸门拆除扇112.3　3.1.7500114001005进口启闭机拆除台112.3　3.1.8500114001006出口锥形阀拆除（含启闭装置）个112.3　3.2　土石方开挖工程　　　　地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3.2.1500101002003土方开挖m33503.3　3.2.2500102001002石方开挖m31604.3　3.2.3500103001002土方回填m36645.7　3.2.4500103008002围堰砂石料填筑及拆除m3278552.3.2-2.3.33.2.5500103002002围堰粘土填筑及拆除m328602.3.2-2.3.33.3　新建工程　　　　3.3.1500109001003进口段混凝土C25W6F200㈢m3307.4　3.3.2500109001004竖井混凝土C30W6F200㈢m387.4　3.3.3500109001005洞身段混凝土C30W6F200㈢m3607.5　3.3.4500109001006洞身喷混凝土C25W6F200㈢厚度10cmm315　　3.3.5500109001007出口闸室混凝土C25W6F200㈢m31947.4　3.3.6500109001008消力池混凝土C30W6F200㈢m31307.4　3.3.7500111001003钢筋制安t21.47.3　3.4　建筑工程　　　　3.4.1500114001004出口闸室m25111.1~11.5　3.4.2500114001005输水洞配电室m282.0711.1~11.54　电气配电设备工程　　　4.1500201016002低压配电盘GGD1面114.64.2500201016003闸门控制箱(只安装)台214.64.3500201016004PLC控制柜(只安装)台214.64.4500201017001照明配电箱ACP08台114.64.5500201017002高压钠柱灯250W盏3514.64.6500201016005时间控制器个114.64.7500201034002型钢t1.514.6地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5　金属结构安装　　　5.1　拦污栅　　　5.1.1500202006001栅体t4　5.1.2500202006002栅槽t7　5.2.　事故检修闸门　　　5.2.15002002005001闸门t4　5.2.25002002007001埋件t11　5.3　出口工作闸门　　　5.3.15002002005002闸门t7　5.3.25002002007002埋件t3.5　5.4　其他工程　　　5.4.1500202009001排气阀DN200台2　5.4.2500202009002零星钢构件t2　5.5　启闭机及其他设备　　　5.5.1500202003001固定卷杨式启闭机台1　5.5.2500202002001摆式液压启闭机台1　5.5.3500202009004排气阀DN200台2　地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件措施项目清单合同编号：工程名称：--------除险加固工程大坝、输水洞施工项目编号项目名称备注1进退场费　1.1进场费总价承包1.2退场费总价承包2临时设施　2.1施工临时道路总价承包2.2施工供电、供风、供水和照明总价承包2.3施工通信总价承包2.4施工机械修配和加工厂总价承包2.5仓库及堆料场总价承包2.6临时房屋建筑总价承包2.7专项安全措施费总价承包2.8施工期排水总价承包其他项目清单合同编号：工程名称：--------除险加固工程大坝、输水洞施工序号项目名称金额（万元）备注1预留金90.00　1.1码头浮箱30.00　1.2坝上照明20.001.3坝上防浪墙装饰30.00　1.4其它10.00地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件零星工作项目清单工程名称：--------除险加固工程大坝、输水洞施工合同编号：序号名称型号规格计量单位备注1人工　　　　工长　工时　　混凝土工　工时　　钢筋工　工时　　电焊工　工时　　测量工　工时　　模板工　工时　　机械工　工时　　木工　工时　　电工　工时　　技工　工时　　普工　工时　2材料　　　　水泥　t　　钢筋　t　　柴油　t　　炸药　t　　砂　m3　　碎石　m3　　块石　　　3机械　　　　挖掘机1m3台时　　推土机74kw台时　　拖拉机74kw台时　　自卸汽车10t台时　地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6投标文件格式地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.1投标报价书投标报价书（格式）合同名称：合同编号：（发包人名称）：1.我方已仔细研究了（招标工程名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币（大写）元的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。2.我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。3.我方已按招标文件规定递交投标保证金。4.若我方中标：（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金。（4）我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进人工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。6．如果我方在大坝、输水洞施工标和溢洪道施工标中均排名第一，我方优选中标顺序为第一标；第二标。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）年月日附件：投标报价一览表地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件附件：投标报价一览表投标单位（盖章）：报价工程内容投标总价（元）承诺工期承诺工程质量备注-----------水库除险加固工程土建施工大坝输水洞工程法定代表人或授权委托人签字：年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-传真：024－（传）117n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.2法定代表人身份证明法定代表人身份证明（格式）投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.3授权委托书投标委托书（格式）（发包人名称）兹委托（被委托人姓名、职务）（居民身份证编号：）为我单位的委托代理人，代表我单位就（合同名称）合同（合同编号：）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。授权委托单位：（名称）（盖单位章）法定代表人：（姓名）（签名）委托代理人：（签名）年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4工程量清单报价表6.4.1投标总价投标总价（格式）工程名称：合同编号：投标总价(小写)：(大写)：投标人：（单位盖章）法定代表人(或委托代理人)：编制时间：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.2工程项目总价表工程项目总价表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号工程项目名称金额（元）1土建项目2安装项目3措施项目4其他项目合计投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.3分类分项工程量清单计价表分类分项工程量清单计价表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）11.11.1.1…1.21.2.1…合计投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.4措施项目清单计价表措施项目清单计价表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号项目名称金额（元）123456合计投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.5其他项目清单计价表其他项目清单计价表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号项目名称金额（元）备注1预留金合计投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.6零星工作项目计价表零星工作项目计价表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号名称型号规格计量单位单价（元）备注1人工普工工时技工工时2材料水泥42.5T钢筋T柴油T汽油T3机械推土机74kw台时挖掘机1m3台时装载机1m3台时自卸汽车8t台时搅拌机台时投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.7工程单价汇总表工程单价汇总表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号项目编码项目名称计量单位人工费材料费机械使用费施工管理费企业利润税金合计11.11.1.1…投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.8工程单价费（税）率汇总表工程单价费（税）率汇总表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号工程类别工程单价费税率（%）备注施工管理费企业利润税金投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.9投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表（格式）工程名称：合同编号：第页共页单位：元序号名称型号规格计量单位人工费材料费机械使用费合计备注投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.10投标人生产混凝土配合比材料费表投标人生产混凝土配合比材料费表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号工程部位混凝土强度等级水泥强度等级级配水灰比预算材料量（km/m3）单价(元/m3)备注水泥砂石投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.11投标人自行采购主要材料预算价格汇总表投标人自行采购主要材料预算价格汇总表（格式）工程名称：合同编号：第页共页序号材料名称型号规格计量单位预算价（元）备注投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.12投标人自备施工机械台时费汇总表投标人自备施工机械台时费汇总表（格式）工程名称：合同编号：第页共页单位：元/台时序号机械名称型号规格一类费用二类费用合计折旧费维修费安拆费小计人工柴油电小计投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4.13工程单价计算表工程单价计算表（格式）工程单价编码：定额单位：施工方法：序号名称型号规格计量单位数量单价（元）合价（元）1直接费1.1人工费1.2材料费1.3机械使用费2施工管理费3企业利润4税金合计单价投标人（盖单位章）：法定代表人(或委托代理人)：(签字)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.5施工组织设计投标人应编制施工组织设计。编制时应采用文字并结合图表形式说明各部分施工方法，拟投入的设备情况及劳动力计划等。结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节提出相应的技术措施。施工组织设计除文字表述外，还应附施工总平面布置图、计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）、施工用地计划表、拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表、主要人员表、主要施工机械设备表、劳动力计划表、资金流估算表、主要材料和水、电需用量计划等。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.5.1拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表（格式）1.名称、地址和通信代码名称：地址：电话：传真：邮政编码：2.组织机构现场机构名称：项目经理姓名：技术负责人姓名：投入员工人数：其中：高级职称人员：人中级职称人员：人初级职称人员：人技工：人投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.5.2拟投入本合同工作的主要人员表拟投入本合同工作的主要人员表（格式）（每个人员单列一表）1.姓名：2.出生年月：1.学历：4.专业：5.职称：6.施工经历（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程特征：（4）合同价格：（5）从事该工程的时间：（6）担任职务：7.中标后拟安排在本工程担任的职务：注：（1）主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。（2）主要人员必须后附相应的资格证书复印件。（3）项目经理及安全员必须附有安全生产考核合格证书复印件。投标人：（盖单位章）法定代表人（委托代理人）：（签名）年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.5.3拟投入本合同工作的主要施工机械设备表拟投入本合同工作的主要施工机械设备表（格式）机械或设备名称型号规格数量制造厂名购置年份已使用台班数检修情况现在何处进场时间注：1.计划购买或租赁的设备可在“现在何处”栏内说明。2.投标人购进的二手设备和租赁的设备，均应注明已使用的台班数以及检修情况。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.5.4劳动力计划表劳动力计划表（格式）工种人数合计人数人工工日数2008年6月份7月份8月份9月份总计地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.5.5主要材料和水、电需用量计划表主要材料和水、电需用量计划表（格式）名称规格计量单位数量备注总量2008年地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.6资格审查资料6.6.1投标人基本情况表投标人基本情况表企业名称注册地址通信代码电话传真网址邮政编码成立时间企业性质上级主管单位法定代表人姓名出生年月职称技术负责人姓名出生年月职称企业资质等级员工总人数法人营业执照号其中项目经理(人)固定资产(万元)高级职称人员(人)流动资金(万元)中级职称人员(人)开户银行名称初级职称人员(人)帐号技工(人)最近三年完成的营业额(万元)近期完成的类似工程情况2005年2006年2007年能承担的年最大建安工作量(万元)注：后附营业执照、资质证书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书复印件。投标人：（盖单位章）法定代表人（委托代理人）：（签名）年月日地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.6.2近期完成的类似工程情况表近期完成的类似工程情况表1.工程名称：2.工程所在地：3.发包人名称：4.地址：5.合同价：6.开工日期：7.完工日期：8.承担的工作：9.主要人员姓名、年龄和职称：项目经理：技术负责人：10.工程简况：11.主要建筑物特性：（投标人应针对本招标工程的主要建筑物特性和对投标人的资格要求列出其近期完成的类似工程主要建筑物的名称和特性指标。）注：后附合同复印件。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.6.3正在施工的和新承接的工程情况表正在施工的和新承接的工程情况表1.工程名称：2.工程所在地：3.发包人名称：地址：4.合同价：5.开工日期：6.完工日期：7.承担的工作：8.主要人员姓名、年龄和职称：项目经理：技术负责人：9.工程简况：注：后附合同复印件。6.6.4财务状况表财务状况表（1）最近三个年度财务会计报表中的资产负债和损益复印件（附审计报告或其他证明材料）（2）为实施本合同拟投入的流动资金及其来源（附证明材料）6.6.5履约信誉的证明材料和近三年内涉及的诉讼案件资料地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件第二卷—————————————————————————————————技术条款(《水利水电工程施工合同技术条款》)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1一般规定1.1说明1.1.1工程概况--------座落在绥中县高甸子乡境内，位于六股河支流王宝河的中游。地理坐标东经120º6'、北纬40º21'，坝址距绥中县城25km。--------是一座以防洪灌溉为主的大（2）型水利枢纽工程。工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，永久性建筑物按100年一遇洪水设计，5000年一遇洪水校核。水库正常高蓄水位为71.70m。--------始建于1958年春，由挡水坝、溢洪道、输水洞等建筑物组成，于1976年11月7日基本竣工。挡水坝为粘土斜墙式砂壳坝，坝顶高程79.60m，防浪墙顶高程80.80m，坝顶长度742m，最大坝高24.35m，土坝底部最大宽度138.06m。上游采用块石护坡，下游采用碎石护坡。粘土斜墙顶高程78.80m，上游坡比自上而下为1:1.0、1:2.8、1:4.7；下游坡比自上而下为1:1.0、1:1.3、1:0.75，心墙顶宽1.50m，底部最大宽度5.50m。溢洪道为开敞式实用堰，堰体控制段共设4孔10×5.5m（宽×高）弧形闸门，堰顶高程67.0m，泄流净宽40.0m，中墩厚2.0m；无消能设施，利用天然冲沟消能。溢洪道顶部设有交通桥、启闭机室。输水洞由进口段、洞身段、出口段组成，最大泄量为23m3/s。进口段设有拦污栅，顶部高程63.10m；洞身段为有压圆形断面，洞长182m，洞底高程58.41m，洞径1.8m，洞身段前部设有一扇2×2m平板闸门，出口段设有消力池。右坝头现有50kVA变压器一台，左坝头现有160kVA变压器1台。坝体砂砾填筑料场位于坝下15km，距坝址15km现有混凝土骨料场。本合同工程控制性工期要求如下：2008年8月20日工程开工，2009年12月31日竣工，总工期499天。1.1.2自然条件该区属北温带半湿润季风区的大陆性气候，夏季炎热多雨，冬季寒冷漫长，温差变化较大，多年平均气温为9.1℃，四季寒暖干湿分明，无霜期181天。多年平均降雨量618.4mm，年内降水量分配不均，其中6-9月雨量占80％。最大风速20.0m/s，多年平均最大风速15.4m/s，盛行风向西北。最大冻土深度1.3m。多年平均迳流深240mm。24小时暴雨平均值129mm，三日暴雨平均值140mm，流域多年平均径流量5130×104m3。大坝位于龙家屯东约1300m之窄谷处，河谷呈U字形，宽约570m，坝址上、下游均较宽阔平坦，左岸较低，右岸较高。右岸岸坡小于30°，其北侧受河流侧蚀结果，已造成陡峭悬崖；左岸岸坡小于20°，山坡较为平缓，仅在坝址上游沿河流之山脚，因河流侧蚀结果而成陡壁。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件溢洪道建于天然冲沟上，基础岩性为花岗岩和角闪岩。岩体风化较重及F3断层在施工中已作了防渗处理，水库运行至今没有发生渗漏。输水洞岩体较完整，工程地质条件较好，进出口部位已衬砌。1.1.3工程地质库区主要岩石为前震旦纪混合花岗岩，且出露很广，新鲜面为灰、淡红色，主要矿物质分为正长石，石英和黑云母，并有少量的斜长石和角闪石，粗粒结构，块状结构，局部地方矿物成定向排列。库区基本地貌包括河漫滩、一级阶地、积洪锥区、丘陵区、低山区等。其中河漫滩高出河床1～1.5m，宽度变化较大，主要由砂卵石组成，砂和卵石含量较大；一级阶地沿河两岸均有分布，台面由粘土组成，现已开为农田；冲沟底及沟口，全为巨大的洪积石块及粘土形成不明显的洪积锥；丘陵区系由粗粒花岗岩构成的山脊，高程从100～200m，山势低矮，山坡有厚约2m的亚粘土，临河丘陵由于河水侧蚀的结果，形成河蚀陡坡；低山区高程从200～300m，系由火山及花岗岩构成，山势陡峭，岩石露头良好。库区属良好盆地地形，四周山峰高出最高库水位70m以上，周围岩性属于微透水层或不透水层的火成岩，不良发育的张节理中有少量泥质填充，F2断层在回水线外，F3及F4断层在库内，F1断层虽通向库外，但断层出露高层在150m，高于回水线。破碎带内有泥质充填，分水岭宽约2km，渗径很长，故本库区没有产生渗漏的可能。岸壁均为花岗岩和火山岩，第四纪坡积残积厚度不过2～3m，岸坡是稳定的，没有严重的边岸构造问题。本区的山洪泥石流规模很小，仅在局部地区分布,且当地居民又修了塘坝，固体径流来源不多。1.1.4交通条件--------距离绥中县城25km，坝址处现已有上坝公路与主要公共交通公路相连，对外交通方便。1.2合同项目和工作范围1.2.1本合同承包人承包的工程项目和工作内容除本合同另有规定外，本合同包括承建的永久工程和临时工程的施工和竣工验收前的维护，其中包括为完成本合同工程所需的材料、劳务、施工设备和其它必要的手段与临时设施。这些工程应严格按合同或监理人的批准执行。本合同工程的工作内容包括：1.土坝和输水洞部分结构物和设备的拆除、存放及弃渣的清运等；2.土坝坝顶加高，下游马道以上坝坡填筑；上下游坝坡部分护砌更换等；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.大坝左坝肩帷幕灌浆；2.新建输水洞进出口建筑物工程和输水洞洞壁喷混凝土护砌等；3.输水隧洞闸门及启闭机的安装；4.启闭机室建筑工程等；5.码头工程；6.场内施工道路的平整、修建、拆除及其它附属临时工程等；7.警示标志的安装；1.2.2其他承包人承担的工程项目和工作内容--------除险加固工程之溢洪道工程由其他承包人承担，本合同承包人应提供必要的协助。1.3发包人提供的图纸1.3.1施工图纸的提供期限⑴用于本合同工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程建筑物施工前14天提供给承包人。⑵用于工程施工的开挖图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前28天提供给承包人。⑶用于压力钢管、钢结构及配件、水泵、电机、阀门、伸缩节安装的施工图纸应在该项目安装前84天提供给承包人。1.3.2设计修改⑴承包人在收到监理人按上述第1.3.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的14天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。⑵监理人发出施工图纸后，如需要对某些工程设计进行局部修改和补充，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的相关规定办理。对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。⑶由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《通用合同条款》第20条的规定办理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.3.3图纸的份数监理人应向承包人提供8份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。1.4承包人提交的图纸和文件1.4.1图纸和文件的提交计划承包人应在签署协议书后14天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后28天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）本章第1.4.2条~第1.4.5条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》第9.2款⑵项规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。承包人在提交图纸和文件的同时应提交与该提交件相同的电子文档。承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料及电子文档等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。1.4.2施工总进度计划⑴承包人应在收到开工通知后的14天内，按本合同《通用合同条款》第17.1款的规定，采用横道图及关键线路网络图编制本工程施工总进度计划（包括网络图电子计算软件）报送监理人审批。监理人应在签收后28天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。⑵承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》第18条关于工程开工日及全部工程、单位工程和分部工程竣工日期的规定。网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。1)作业和相应节点编号；2)持续时间；3)最早开工及最早完工时间；4)最迟开工和最迟完工时间；5)附需要资源和说明。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.4.3施工总布置设计⑴承包人应在收到开工通知后的14天内，将本合同工程的施工总布置设计文件报送监理人审批。监理人应在签收后42天内批复承包人。⑵承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应详细表述本章第1.9节所列全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人征地规定的界限。⑶承包人应按本合同规定做好防洪安全、环境保护规划和水土保持方案，采取必要的措施，保护好临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。1.4.4临时设施设计⑴承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前7天，将本章第1.9节所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后28天内批复承包人。⑵承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容：1)场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵和停车场等的布置图和工程量。2)施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备装置一览表。3)施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。4)各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。5)施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。6)砂石料、土料开采加工系统，各种料物的生产量以及开采加工系统布置图、工程量和设备、设施配置一览表。7)混凝土生产系统的设计标准和生产量，混凝土拌和、制冷（热）、运输和浇筑的设备容量选择，以及混凝土生产系统和制冷（热）系统的布置图、工程量和设备配置一览表。8)各附属加工厂的设计功能，以及各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。9)各种仓库（包括炸药、雷管和油料等特殊材料仓库）和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。10)各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。11)大型施工机械设备停放场。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.4.5施工方法和措施⑴承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。⑵监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程的施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。1.4.6施工图纸⑴按本合同《通用合同条款》第9.2款规定由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前7天，由承包人提交3套该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其他图纸和文件，报送监理人审批。⑵按本合同《通用合同条款》第9.2款规定，由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.1条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按发包人提供的施工图纸绘制细部结构图、浇筑图、车间加工图和安装图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按本技术条款其它各章规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或制造安装前14天报送监理人审批。⑶若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准。1.4.7图纸和文件的审批⑴除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后21天内批复承包人，逾期不批复，则视为监理人已经批准。其审批意见包括：1)同意按此执行；或2)按修改意见执行；或3)修改后重新递交；或4)不予批准。⑵凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。⑶凡合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人项目经理签署。1.4.8工程竣工图纸承包人应用碳素墨水在专门留用的图纸上记录整个合同执行过程中所有轮廓线、高程、坡度和尺寸等变化，以及所有注记、监理人发布的说明和现场指示，使其与最终的竣工条件一致。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应按竣工验收的要求绘制竣工图纸，并向监理人提供8份竣工图纸。竣工图的绘制和整理费用已包括在《工程量清单》所列的合价中，发包人不另行支付。1.5发包人提供的工程设备1.5.1工程设备的交货计划⑴合同进度计划批准后，承包人应按本合同《通用合同条款》第14.2款⑵项的规定，提交一份工程设备安装要求的交货日期计划，报送监理人审批。监理人应与发包人和承包人协商确定合同交货日期，并应在收到承包人交货日期计划后28天内批复承包人。⑵承包人允许提前交货的期限：1)由发包人提供而由承包人安装的工程设备，应按照本条（1）项批准的交货日期交货，承包人应允许发包人可比计划提前56天内到货。提前超过56天应由发包人支付保管费用。2)监理人或发包人应提前14天，将工程设备预计到货日期通知承包人，并在设备到达卸货地点的24h前通知承包人，承包人应在接到监理人通知后48h以内卸货，否则，应由承包人支付逾期保管的费用。⑶交货日期的变更。按本合同《通用合同条款》第17.2款修订的合同进度计划，经监理人批准后，承包人可根据修订后的进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成的进度计划延误而变更交货日期时，承包人应免费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人原因，要求变更交货日期而影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期或获得费用补偿。1.5.2工程设备的交货验收⑴由发包人提供的工程设备，应按本合同《通用合同条款》第23.1款（2）项的规定，由发包人与承包人共同进行交货验收。⑵若合同规定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人和承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。发包人将不对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担任何责任。⑶若合同规定由制造厂或发包人发运至工地交货，则应由发包人和承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验点后办理正式移交手续。承包人将不对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担任何责任。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1承包人提供的材料⑴材料采购计划地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。并应在每年10月份提交下一年度的材料采购计划，对有季节性要求的产品，需规定采购的具体期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。⑵材料交货验收承包人提供的材料应按本合同《通用合同条款》第23.1款规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。2)抽样检验：承包人应按本合同《通用合同条款》第23.1款的规定和本技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。监理人认为有必要时，可按《通用合同条款》第22.3款的规定进行随机抽样检验。3)承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。4)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库。承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。⑶不合格材料的处理严禁将不合格的材料运往现场。经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》第26条的规定处理。⑷材料的代用承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2承包人提供的工程设备⑴按合同规定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人审批。监理人收到订货清单后的28天内批复承包人。⑵承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应按本合同《通用合同条款》第14.1款的规定，承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。⑶监理人认为有必要时，应参加按本合同《通用合同条款》第23.1款规定的交货验收和工程设备的检验测试。监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。1.6.3承包人提供的施工设备⑴承包人应在协议书签订后14地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件天内提交一份为完成本合同各项工程所需要的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的28天内批复承包人。⑵承包人报送的施工设备清单的内容应包括：1)设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；2)新购置主要设备订货协议的复印件；3)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；4)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。⑶承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。⑷不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任。监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按本合同《通用合同条款》第15.5款规定进行更换。⑸施工设备的保险由承包人办理，保险单副本应提交监理人。1.7进度计划的实施1.7.1年进度计划承包人应在每年开始前的28天向监理人报送年度计划（承包人应在收到开工通知28天内向监理人报送2007年的年进度计划），其内容和要求包括：⑴按合同计划要求，列出年计划完成的工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。⑵列出该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。⑶提出发包人提供施工图纸的计划要求。⑷提出发包人和其他承包人提供工程设备预埋件的计划要求。⑸列出该年施工的各工程项目的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。1.7.2月进度计划监理人认为有必要时，要求承包人提供月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：⑴按合同进度计划，列出月计划完成月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；⑵列出该月所需施工设备数量及材料计划；⑶提出该月发包人应提供的施工图纸目录等。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.7.3月进度报告⑴承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1)月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；2)月完成的工程面貌简图；3)材料实际进货、消耗和库存量；4)现场施工设备的投入数量和运行状况；5)工程设备的到货情况；6)劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8)进度计划调整及其说明；9)质量事故和质量缺陷记录，以及处理结果；10)安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。⑵月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。1.7.4进度会议⑴监理人应在每月末定期召开月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。⑵承包人应在月进度会议上按规定的格式提交月进度报表，进度报表的内容包括：1)上月合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；2)本月实际完成工程量统计；3)下月计划完成的工程量；4)工程质量情况；5)要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5进度计划的调整和修订在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》第17.2款和13.3款的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.8工程质量的检查、检验和评定1.8.1承包人的质量自检、自评⑴承包人应按本合同《通用合同条款》第22.1款的规定，建立完善的质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责，应建立“三检制度”（初检、复检和终检），保证工程质量达到合格标准。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权利。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员有责任及时纠正。⑵承包人应按本合同《通用合同条款》第22.2款的规定，详细做好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。1.8.2监理人的质量检查⑴监理人有权按本合同《通用合同条款》第22.3款的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便，包括监理人到施工现场或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。⑵监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。材料的检查和检验时间、地点和费用应按本合同《通用合同条款》第23.2款的有关规定办理。⑶监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。⑷监理人为检查、检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。1.9临时设施1.9.1施工交通1.9.1.1公共道路承包人应负责办理所使用的公共道路的通行手续并缴纳相关费用（包括开路口等），协调、维护、加固本合同工程使用的公共道路，并在合同实施期间负责维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。其所发生的一切费用由承包人负责，发包人不另行支付。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.9.1.2乡村道路承包人应负责办理所使用的乡村道路的通行手续并缴纳相关费用（包括开路口等），协调、维护、加固本合同工程使用的乡村道路，并在合同实施期间负责维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。其所发生的一切费用由承包人负责，发包人不另行支付。1.9.1.3临时施工道路⑴承包人应按合同规定在施工区域内负责修建施工区的施工干线以及至各施工点的全部临时道路、桥涵和停车场，临时道路的修建标准应能满足运输设备及所需建筑材料的要求；并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。⑵承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。⑶承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡，保证当地居民的通行需要。⑷本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵和停车场，应免费提供监理人、发包人及与本工程有关的其他承包人使用。1.9.2施工供电⑴承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修所有施工区和生活区的输电线路、变配电设施及其全部配电装置和功率补偿装置。⑵除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。⑶承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。1.9.3施工供水⑴除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，施工用水水质应符合《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-89)的规定，生活用水应满足国家有关部门对生活用水的规定；承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。⑵除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款的规定和监理人的指示为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。⑶承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.9.4施工照明⑴除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所在施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵、弃渣场在内的照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章1.10.3条的规定。⑵除合同另有规定外，除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。1.9.5施工供风承包人必须在合同规定的施工期间提供石方开挖和混凝土施工的施工供风。承包人应负责设计、施工、采购、管理和维修合同规定的供风设施，包括修建一切为保证正常供风的空压机房、冷却设施、供风管道等。1.9.6施工通信⑴除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并由承包人与邮电部门签订协议。⑵承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定办理。1.9.7砂石料和土料开采加工系统⑴承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料和土料，并负责砂石料和土料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维修。⑵砂石料和土料开采加工系统的生产能力和规模应根据施工总进度计划对各种砂石料和土料的要求，进行料场的开采、加工、储存和供料平衡后选定，配置的开采加工设备应满足砂石料和土料的高峰用量要求⑶承包人提供的各种砂石料和土料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。⑷应按批准的施工总布置规划进行砂石料和土料开采加工系统的布置和设计，并应做好场地排水、防洪保护和弃渣处理及防止环境污染等措施。1.9.8混凝土生产系统⑴地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。⑵混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种和浇筑强度等级要求。⑶承包人应负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。1.9.9施工机械修配和加工厂⑴承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：1)机械修配厂（站）；2)预制混凝土构件加工厂；3)钢筋加工厂；4)木材加工厂；5）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）⑵承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。1.9.10库和堆料场⑴承包人应负责本工程施工所需各项材料、设备的仓库设计、修建、管理和维护。⑵储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应严格按当地公安部门和监理人批准的地点布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。⑶各种露天堆放的砂石骨料、块石料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地布置设计，场地周围及场地内应做好防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。1.9.11施工降、排水承包人应在工程施工前7天，提交施工降、排水措施计划，应对本合同工程施工区内的临时降、排水作出详细规划，并针对施工区域内的以下范围和内容编制施工降、排水措施，报送监理人审批。⑴沟槽内地表水及地下水的降、排措施；⑵施工降、排水系统布置图；⑶施工降、排水设备配置计划。承包人应负责提供本工程施工降、排水所需的全部降、排水设施和设备，并负责设计、施工、采购、安装、管理、运行和维修其工程所在施工作业区、办公区和生活区在内的降、排水线路和降、排水设施，必要时配备应急备用设施和设备，避免造成工程损失和影响工程施工。各区的降、排水设计应满足本技术条款有关章节的技术要求。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应负责寻找适宜施工期的降、排水出路，避免影响周围环境。若因施工排水影响了周围环境，由此引起的一切费用，由承包人负责。1.9.12施工占地本合同所需的临时建筑占地、施工道路占地以及弃渣场占地等由发包人免费提供使用。承包人应在监理人的指示下在发包人提供的施工场地内进行工程的实施。除非监理人另有指示，不允许承包人超出发包人提供的占地范围，超出占地范围所发生的一切费用由承包人自行承担。1.10施工安全保护1.10.1承包人的安全保护责任⑴承包人必须按本合同《通用合同条款》第29.2款规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。⑵承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第1.10.11条的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。⑶承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通知发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。⑷承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。1.10.2劳动保护承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照国家劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。1.10.3照明安全⑴承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度不应低于表1-10的规定。表中未尽事项承包人应按监理人的指示执行。表1-10最低照明度的规定数值单位：勒克司序号作业内容和地区照明度序号作业内容和地区照明度1一般施工区、开挖和弃渣区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路304一般地下作业区1105安装间、地下作业掌子面150地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2混凝土浇筑区、加油站、现场保养场506一般施工辅助工厂1503室内、仓库、走廊、门庭、出口过道507特殊的维修车间200⑵在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。1.10.4接地及避雷装置凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。1.10.5有害气体的控制在地下工程施工中，承包人应配备对有害气体的检测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。1.10.6炸药、雷管和油料的存放和运输承包人应将炸药、雷管和油料存放在按本章第1.9.9条规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不得在施工现场设库存放炸药。炸药库的设计和运输方式必须严格遵守国家有关规定。承包人应防止炸药、雷管以及导火线的丢失或被盗，炸药库在不使用时应确保上锁。承包人应保存火工材料进出仓库的记录清单，并报送监理人备查。1.10.7爆破⑴承包人应按本章第1.10.1条⑴项批准的爆破作业安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵照国家有关爆破的管理规定。承包人应提供并安装报警和扬声系统，从而使在爆破作业区域内的所有人员能够在爆破之前得到警告，及时离开危险区域。⑵对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。1.10.8消防承包人应遵守国家有关消防方面的法律和法规。承包人应采取各种防范措施避免其辖区或周围火灾事故的发生，并负责做好其自己辖区内（工程、监理人办公设施、自身的办公设施、工人营地以及其他临时建筑设施）的消防工作地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件旅行其安全防火职责，配备必要数量的消防车和常规消防器材并确保消防水源充足和供水系统工作正常，安装火灾报警系统，并应对职工进行消防安全训练。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常保养，使其处于良好的待命状态。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。承包人提供的所有消防器材应具备良好的工作状态直至工程结束并得到监理人的认可。所有因消防而发生的费用不单独支付，费用包含在工程量清单中的单价和总价中。1.10.9洪水和气象灾害的防护承包人应根据水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。1.10.10信号⑴承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括（但不限于）：1)标准道路交通信号；2)报警信号；3)危险信号；4)控制信号；5)安全信号；6)指示信号。⑵承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按照监理人指示，经常补充或更换失效的信号装置。1.10.11安全防护手册承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后的56天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人。安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：⑴防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；⑵升降机和起重机的使用；⑶各种施工机械的使用；⑷炸药的储存、运输和使用；⑸汽车驾驶安全；⑹用电安全；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件⑺模板、脚手架作业的安全；⑻混凝土浇筑作业的安全；⑼闸门和启闭机安装作业的安全；⑽机修作业的安全；⑾压缩空气作业的安全；⑿高空作业的安全；⒀焊接作业安全和防护；⒁油漆作业的安全和防护；⒂意外事故和火灾的救护程序；⒃防洪和防气象灾害措施；⒄信号和报警知识；⒅灌浆作业的安全；⒆其他有关规定。1.11环境保护1.11.1遵守环境保护的法律、法规和规章承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第30条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。1.11.2环境保护措施计划承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：⑴施工弃渣的利用和堆放；⑵施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；⑶防止饮用水污染措施；⑷施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；⑸施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；⑹完工后的场地清理；1.11.3施工弃渣的处理地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。1.11.4环境污染的治理⑴承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。⑵承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定期清除垃圾，并将其运至监理人批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。⑶承包人应加强对施工废水的处理，使施工废水达到国家规定的排放标准。1.11.5场地清理除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的固定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。1.12现场施工测量1.12.1测量基准⑴监理人应按本合同《通用合同条款》第27条的规定，在发出开工通知前7天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。⑵承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，复核其资料和数据的准确性。⑶承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后42天内，将施工控制网资料报送监理人审批。1.12.2施工测量⑴承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。⑵承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。⑶承包人应负责保护好监理人提供的测量基准点、基准线及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.13现场试验1.13.1材料试验⑴承包人应按本合同《通用合同条款》第24条的规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。承包人应在收到开工通知后的56天内提交一份现场实验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。对于特殊实验项目，承包人应委托经发包人认可的机构进行试验。⑵承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。⑶除合同另有规定外，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件和材料的费用应由承包人承担。1.13.2现场工艺试验⑴承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验（如土石坝填筑料的碾压试验、焊接试验等）。承包人应在每项现场施工工艺试验开始前28天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的14天内批复承包人。⑵承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场施工工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。1.14保险1.14.1投保险种发包人和承包人应按本合同《通用合同条款》第48、49和50条的规定投保（但不限于）以下险种：⑴工程险（包括材料和工程设备）；⑵第三者责任险；⑶施工设备险；⑷人身意外伤害险。1.14.2保险责任⑴工程险和第三者责任险工程险和第三者责任险均由发包人负责投保，承包人不需列报。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件⑵施工设备险施工设备险由承包人负责投保，其保险费用应计入施工设备的运行费内，发包人不另行支付。⑶人身意外伤害险发包人和承包人应分别为各自的人员投保人身意外伤害险，承包人投保人身意外伤害险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。1.15工程量计量方法1.15.1说明⑴本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》第31条的规定进行计量。⑵所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自行提供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。⑶凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。⑷实物工程量的计量，应由承包人使用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。1.15.2重量计量的计算⑴凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。⑵钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢材等各自的单价中。1.15.3面积计量的计算结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。1.15.4体积计量的计算⑴结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和监理人指示对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。⑵混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时监理人认可的实测的工程量进行最终计量。1.15.5长度计量的计算所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。1.16计量和支付1.16.1进场费承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目专项列报。1.16.2临时设施建设费本章第1.9节所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》措施项目所列的项目分项列报。各项目报价中应包括各项临时设施的设计和施工所需的人工、材料和试验检验及临时设施设备的安装调试等全部费用（不包括临时设施设备的购置费）。1.16.3保险费按本章第15.2条的规定和《工程量清单》所列项目，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付。1.16.4退场费工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整、和环境恢复等所需的费用，应由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列总价项目专项列报，发包人应在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退工作后予以支付。1.16.5其它费用除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件1.17技术标准和规程规范⑴除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。⑵当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人的指示为准。⑶技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条有关的规定办理。⑷施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第39条的有关规定办理。⑸本合同引用的标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。⑹本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，当引用的标准和规程规范被修订，应按最新版本执行。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2施工导流和围堰工程2.1说明2.1.1范围本章规定适用于本合同的施工导流工程（以下简称导流工程），其工程项目包括（但不限于）：⑴输水洞施工时的导流；⑵输水洞进口围堰；⑶安全度汛和防护工程；⑷建筑物的基坑排水；⑸导流建筑物拆除；上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计和施工，材料、设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。2.1.2承包人的责任⑴承包人应按本技术条款的要求，负责排干基坑和其它建筑物部位的积水，保证主体工程在旱地施工；负责提供其所需要的人工、材料和设备，以及质量检查和检验等工作。⑵除本章第2.1.2条规定外，承包人应复核合同图纸提供的施工导流布置，向监理人提交本合同承包的导流工程建筑物详细设计和施工文件，其中包括导流布置图、导流建筑物的结构计算和有关图纸、基坑排水措施、防护措施和安全度汛措施等。上述文件均应经承包人项目经理签字后，报送监理人审批。监理人的批准，并不免除承包人应对上述导流和围堰工程及其建筑物的设计和施工应负的责任。⑶承包人应在施工中协助发包人妥善安排好施工期的下游供水。⑷当河水通过天然流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，因承包人原因造成永久建筑物或临时建筑物的损失或损坏，应由承包人承担修复及应急抢救的费用。⑸施工期内遭遇不可预测的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人的指示，采取紧急措施，进行防洪防灾的抢险工作。由于自然灾害或超标准洪水造成永久建筑物和导流建筑物的损失和损坏，应按本合同《通用合同条款》第47.1款和第48.2款的规定办理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.1.3主要提交件2.1.3.1施工导流工程优化设计在导流工程开工前28天，承包人提交一份施工导流布置以及导流工程建筑物结构设计方案，报送监理人审批，其内容应包括：⑴施工导流布置图；⑵导流工程建筑物结构布置图（包括防渗结构）；⑶导流建筑物结构设计计算成果和设计报告；⑷监理人要求提交的其它资料。2.1.3.2施工措施计划在导流工程开工前7天，承包人应按监理人批准的施工导流布置及本章第2.2.1条和第2.2.2条规定的内容和要求，提交一份施工导流工程的施工措施计划，报送监理人审批。2.1.3.3导流建筑物优化施工图纸承包人应在导流建筑物施工前14天，向监理人提交由承包人负责优化设计的导流工程建筑物施工图纸（包括布置图、结构图、体形图、配筋图和细部设计图等），报送监理人审批。2.1.3.4安全度汛措施计划在合同实施期间，承包人应在每年汛前56天，按本章第2.5节的规定，提交该年度安全度汛措施计划，报送监理人审批。2.1.4引用标准和规程规范⑴《防洪标准》GB50201—94；⑵《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999；⑶《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94；⑷《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；⑸本章各专项施工技术涉及的其它章节引用的标准和规程规范。2.2施工导流建筑物设计标准2.2.1设计洪水标准承包人应按本章2.1.4条规定的临时建筑物设计洪水标准进行导流工程建筑物的设计和施工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件--------施工期洪水成果见下表。--------施工期洪水成果表单位：m3/s序号时段频率（P）5%10%20%1汛前（4~6月）1466419.62汛期（7~9月10日）185913188153汛后（9月11日~12月）61.535.621.92.2.2施工导流布置的复核⑴承包人应对施工导流工程建筑物的地形和地质进行复测和复勘，并对合同图纸提供的施工导流布置进行复核。承包人可根据其现场复测和复勘成果以及其自身施工的需要修改和完善施工导流布置，但承包人对施工导流布置的任何修改均应经监理人批准。⑵承包人对施工导流布置的修改必须遵守以下原则：1)不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全度汛的标准；2)不改变永久建筑物布置形势和主要尺寸及高程；3)不降低围堰和导流泄水建筑物的设计标准；4）按合同规定满足施工期下游供水要求。2.3围堰和导流建筑物2.3.1围堰和导流建筑物设计⑴承包人应根据本章第2.1.3.1款规定提交的、并已经监理人批准的导流建筑物布置和结构设计，对围堰和导流建筑物的轴线位置和结构型式，以及围堰的防渗设施和导流建筑物等进行详细设计，并应负责提交施工图纸和设计文件，报送监理人审批。⑵不论是临时导流建筑物泄流或利用永久工程建筑物泄流，承包人应保证导流建筑物在设计洪水工况下的泄流安全，保护泄水建筑物不受泄水、排冰凌和推移质的损害。2.3.2围堰和导流建筑物的施工⑴承包人应按监理人批准的施工图纸进行围堰和导流建筑物的施工，各种围堰和泄水建筑物的施工技术要求，应执行本技术条款各有关章节的规定。⑵围堰施工的上升速度应满足安全度汛标准及挡水的施工断面要求，并应保证围堰的施工断面在各种运行工况下处于稳定和安全状态。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件2.3.3围堰拆除承包人应按监理人指示，以不妨碍永久或临时建筑物的安全运行为前提，提交围堰拆除措施报送监理人审批。承包人应按照监理人批复及时拆除围堰至监理人认为合格为止。2.4施工排水2.4.1施工排水措施承包人按本章第2.1.3.2款的规定提交的施工措施计划，应对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划，针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施，并报送监理人审批。⑴施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施；⑵永久边坡开挖的施工排水和保护措施；⑶施工排水系统的布置图；⑷施工排水设备配置计划。2.4.2基坑排水⑴承包人应负责围堰截流闭气后基坑水的排除（包括围堰过水后基坑水的重新排除），以及基坑内永久工程建筑物施工所需的经常性排水（包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等）。⑵承包人应负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设备和设施的安装、运行和维修，应保证排水设备的持续运行，必要时应配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。2.5安全度汛2.5.1承包人应按本章第2.1.3.4款的规定，编制安全度汛措施，报送监理人审批。其内容包括：⑴截至汛前的工程施工面貌；⑵编制施工期度汛措施；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件⑶永久和临时建筑物的防护措施；⑷防汛器材设备和劳动力配置；⑸施工区和生活区安全防护措施；⑹发生超标准洪水时的应急度汛措施；2.5.2防汛准备承包人应在每年汛前根据批准的安全度汛措施，备足防汛的材料和设备，并在紧急情况下，做好防汛劳动力安排。除超标准洪水度汛所增加的费用由发包人承担外，在设计洪水标准以内的度汛费用应由承包人承担。2.6质量检查和验收本工程围堰等导流工程建筑物的土石方开挖、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程等的质量检查，应按本技术条款中有关章节规定的内容和要求进行质量检查和验收。2.7计量和支付除另有规定外，本合同工程施工的围堰及其基础防渗处理、施工期的基坑排水、安全度汛和防护工程、导流建筑物的拆除和清理等，按《工程量清单》所列项目的单价进行支付。单价支付应包括上述工程项目施工、试验、工程运行和维护以及质量检查、导流工程验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。施工围堰单价项目中包括围堰的填筑及其基础防渗处理、安全度汛、防护工程、导流建筑物的拆除和清理等费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3土方明挖工程3.1说明3.1.1范围(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程，包括本合同的碾压式土坝坝顶拆除开挖、输水洞的拆除开挖、码头工程的基础开挖、土石围堰及临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场以及其他监理人指明的土方明挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、边坡观测和防护、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质特性的土方工程。3.1.2承包人的责任(1)承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方明挖工程的开挖线进行施工，若在实施开挖中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。(2)承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久开挖边坡、山体或山坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用未经监理人审批同意，发包人不另行支付。(3)在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。如承包人根据实际地质情况需修改开挖边坡时，应经监理人批准。(4)修建施工区内专用公路的土方明挖工程，除遵守本技术条款外，还应按监理人指定的有关行业规范执行。(5)承包人应协助监理人进行地质测绘，其工作内容还应包括地质测绘前必要的局部清理和暂停开挖工作，承包人不得以局部清理和暂停开挖为由，向发包人索取额外费用。(6)承包人应根据本合同的施工用地范围，按指定地点堆放可利用的石渣和废弃渣。(7)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。(8)承包人应妥善制定施工安全设施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款第1.10.3条规定安设足够的照明。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件3.2主要提交件3.2.1施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前28天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。(1)开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置）；(2)开挖方法和程序；(3)施工设备的配置和劳动力安排；(4)排水或降低水位措施。(5)开挖边坡保护措施；(6)土料利用和弃渣措施；(7)质量与安全保证措施（含对原有建筑物的保护措施）；(8)施工进度计划等。3.2.2开挖放样资料每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。3.2.3料场规划报告承包人应在土料场开工前14天，按本章第3.5.2条规定的内容，编制一份土料场规划报告，报送监理人审批。3.2.4完工验收资料土方明挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定提交以下完工验收资料：(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图：(2)质量检查和验收报告；(3)监理人要求提供的其它资料。3.2.5引用标准和规程规范(1)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83；(2)《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83；(3)《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001。3.2.6场地清理场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。3.2.7植被清理(1)承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾及监理人指明的其它有碍物。(2)除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑边脚线）外侧至少5m的距离。(3)主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围延伸到离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础外侧3m的距离。(4)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。(5)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示，将其运到指定地点堆放。(6)凡属无价值可燃物，承包人应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。(7)凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，承包人必须按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。(8)场地清理中发现的文物古迹，承包人应按本合同《合同通用条款》第57条的规定办理。3.2.8表土的清挖、堆放和有机土壤的使用(1)表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。(2)堆放的有机土壤应利用于工程的环境保护。承包人应按合同要求或发包人的环境整体规划，合理使用有机土壤。3.3土方开挖3.3.1土方定义(1)本章所指土方系指人工填土、表土、黄土、砂土、淤泥、黏土、砾质土、砂砾石、松散坍塌体及软弱的全风化岩石，以及小于或等于0.7m3地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件的孤石或岩块等，无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。(2)土方明挖分为一般开挖和沟槽开挖。一般明挖系指在一般工作条件下，不需设临时支撑，进行的上述土方材料的大断面地面开挖；沟槽开挖系指施工图纸标明的，并需运用小型土方开挖机具或人工进行小断面局部开挖。3.3.2开挖区域的临时道路承包人应按监理人根据本技术条款第1.4.3条规定批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区的施工道路。3.3.3旱地施工除另有规定外，所有主体工程建筑物的基础开挖均应在旱地进行施工。3.3.4雨季施工在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。3.3.5校核测量开挖过程中，承包人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。3.3.6临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对承包人自行确定边坡坡度、且保留时间较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应进行补充开挖和采取保护措施。但承包人不得因此要求增加额外费用。3.3.7基础和岸坡开挖(1)土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。(2)坝基、堰基和岸坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应预留保护层。(3)坝肩岸坡的风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体应按施工图纸要求开挖清理，并应在填筑前完成，禁止边填筑边开挖。清除出的废料，应全部运出坝基范围以外，堆放在监理人指定的场地。3.3.8弃土的堆置地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在冲沟内或沿河岸岸边弃土时，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。3.3.9机械开挖的边坡修整使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。3.3.10边坡面渗水排除在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。3.3.11边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，宜在解冻后进行。3.3.12开挖线的变更(1)在工程实施过程中，根据土方明挖及基础准备所揭示的地质特性，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。(2)承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，发包人不为此另行支付费用。3.3.13边坡安全的应急措施土方明挖过程中，如出现裂缝或滑动现象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况。3.4施工期临时排水3.4.1临时性排水措施设计承包人应在每项开挖工作开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水设施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水设施的内容，提交相应的图纸和资料。3.4.2提前做好排水设施地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件沿山坡开挖的工程，为保护其开挖边坡免受雨水冲刷，承包人应在开挖边坡前，按施工图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟，并经监理人批准后，在边坡开挖前予以实施。3.4.3及时排除地面积水在场地开挖过程中，承包人应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。3.4.4保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷承包人采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。3.4.5平凹地区开挖的排水在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。3.4.6降低地下水位的排水措施(1)对位于地下水位以下的基坑需要在旱地进行开挖时，可根据基坑的工程地址条件采用降低地下水位的措施。承包人应按施工图纸的要求和有关技术规范的规定，编制降低基坑地下水位的施工技术措施，报送监理人批准后实施。其施工技术措施的内容包括：排水孔、井或排水洞布置，抽排水设备配置以及基坑开挖措施等。(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械进行基坑开挖时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。(3)在基坑开挖期间，监理人认为有必要时，承包人应对基坑及周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应按监理人的指示将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。3.5土料场和砂砾料场3.5.1料场复查3.5.1.1复查工作内容承包人应根据本工程所需各种土料的使用要求，对本合同指定的土料场进行复勘核查，其复查内容包括：(1)拦河坝坝填筑体采用的各种土料和砂砾料（包括反滤料、垫层料、过渡料）、坝体或基础的防渗土料以及其它土料的开采范围和数量；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)土料场开采区表土开挖厚度及有效开采层厚度；(2)根据施工图纸要求对上述（1）项所列各种土料进行物理力学性能复核试验；(3)土料场的开采、加工、储存和装运条件；(4)土料场的工程地质和水文地质条件。3.5.1.2复查后的变更若承包人的复查结果与本合同文件中提供的资料和数据不一致，或者施工过程中由于地质勘探和设计方面的原因需要改变料场开采区或必须另选、增选新料场时，须经监理人复查同意后，由承包人编制料场变更计划，报送监理人审批。由于料场变更引起费用的变化，应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。3.5.2料场规划承包人应根据本合同提供的和承包人在料场复查中获得的料场地形、地质、水文气象、交通道路、开采条件和料场特性等各种资料以及监理人批准的施工措施计划，对本工程在各施工期所需的各种用料进行统一规划，并提出料场规划报告保送监理人审批。料场规划报告的内容应包括：(1)开采工作面的划分，以及开采区的供电系统、排水系统、堆料场、各种用料加工场、运输线路、装料站、弃渣场以及备用料源开采区等的布置设计；(2)上述各系统和场站所需各项设备和设施的配置；(3)料场的分期用地计划（包括用地数量和使用时间）。3.5.3料场清理土料开挖前应按本章第3.2节的规定进行植被清理和表土清挖。表土和弃渣应按本合同的规定或监理人的指示运至指定地点堆放。应防止利用料中混入植被有机物和弃渣。3.5.4料场的防洪和排水措施土料场周围及开采区内，应设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证开采土料的质量和开挖工作的顺利进行。3.5.5土料和砂砾料的开采和堆存(1)承包人必须按监理人批准的料场开采范围和开采方法进行开采。(2)土料应采用立采（或平采）的开采方法。(3)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件风化料开采过程中，应使表层坡残积土与其下层的土状和碎块状全风化岩石均匀混合，并使风化岩块通过开采过程得到初步破碎。(1)除专为心墙、斜墙的基础接触带开采的纯黏土（料区专门规定）外，在风化土开采过程中，不应将土料和风化岩石分别堆存。(2)开采受河水影响（含水下开挖）的砂砾料，承包人在安排其开采规划时，应详细分析河水位变化和流速等有关资料，选择合适的开挖设备，合理安排有效开采时间、开挖深度和毛料堆存场的容量，以保证按施工进度计划供料。(3)用于坝体反滤层、垫层、过滤层、混凝土和灌浆工程中的砂砾料，应按本技术条款规定的不同使用要求，进行开挖、筛分、冲洗和分类堆存。3.5.6完工后的料场整治料场取料结束后，承包人应按监理人的指示，进行必要的环境恢复和保护工作，包括开挖面和边坡的整治以及按本合同规定和施工图纸所示恢复农田或植被等。3.6开挖渣料的利用和弃渣处理3.6.1可利用渣料专用于本工程承包人按本章第3.1.3.1款提交的土方明挖工程措施计划中，应对本工程开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应专用于本工程永久和临时工程填筑及场地平整等。按合同规定，凡可利用的开挖渣料应归发包人所有。承包人若需将渣料使用于本工程以外的的工程，必须不影响本工程的施工需要，并应经监理人批准。3.6.2可利用渣料和弃置废渣应分类堆存承包人进行工程开挖时，应将可利用渣料和弃置废渣分别运至指定地点分类堆存。承包人应严格按照监理人批准的施工措施计划所规定的堆渣地点、范围和堆渣方式进行堆存，应保持渣料堆体的边坡稳定，并有良好的自由排水措施。用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和必要的平整处理，渣料堆筑应分层进行，并应保证能顺利取用。3.6.3可利用渣料的保质措施对监理人已确认的可用料，承包人在开挖、装运、堆存和其它作业时，应采取可靠的保质措施，保护该部分渣料免受污染和侵蚀。3.7质量检查和验收3.7.1土方开挖前的质量检查和验收地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件土石方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。3.7.2土方开挖过程中的质量检查在土方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理人。3.7.3土方明挖工程完成后的质量检查和验收土方明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各款的质量检查和验收。3.7.3.1主体工程开挖基础面检查清理的验收(1)按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；(2)取样检测基础土的物理力学性质指标；(3)本款规定的基础面检查清理与坝体（或砌体）填筑前的基础面清理作业是检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。3.7.3.2永久边坡检查和验收(1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；(2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。3.7.3.3坝体、堰体、墙体等填筑前基础面的质量检查和验收(1)按本章第3.7.3.1款对基础面进行检查清理后，应保证基础面无积水或流水，不使基础面土壤受扰动。(2)作为永久建筑物土基的基础开挖面，在坝体（或砌体）填筑前应清除表面的松软土层或按监理人批准的施工方法进行压实。受积水侵蚀软化的土壤应予清除。3.8计量和支付(1)土方明挖的计量和支付应按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域分别列项，以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》中各相应项目的每立方米单价进行计量和支付。(2)本章第3.2.1地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件条所列的植被清理工作内容，其所需的全部清理费用应分摊在《工程量清单》相应的土方明挖项目的每立方米单价中，不再单独进行计量和支付。(3)上述土方明挖的单价应包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用。(4)土方明挖开始前，承包人应按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并应按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量。承包人所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付线的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列工程量的每立方米单价中，发包人不再另行支付。(5)利用开挖料作为永久或临时工程的混凝土骨料和填筑料时进入料场以前的开挖运输费用不应在混凝土骨料开采和土石料填筑料费用中重新计费。(6)基础清理的费用应包含在相应的开挖费用中，不单独列项。(7)在施工前或开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量应按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同《通用合同条款》第39条规定办理。(8)除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土石方明挖所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等），均应包括在《工程量清单》各土方明挖项目的单价中。(9)除合同另有规定外，承包人对土料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用，均包括在《工程量清单》各开挖项目的每立方米单价中。(10)除合同另有规定外，开采土料场而使用开采设施和设备的全部人工和使用设备的费用包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等，均应包含在本技术条款第5章“土石方填筑工程”相应项目的每立方米单价中。(11)除合同另有规定外，料场开采结束后，承包人根据合同规定进行的开采区清理的费用，已包括在《工程量清单》所列项目的每平方米或（立方米）单价中。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4石方明挖4.1说明4.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的输水洞石方明挖，码头工程的石方明挖，以及其他监理人指明的石方明挖工程，其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、石渣的运输和堆存、边坡监测和防护、完工验收前的维护以及按监理人指示对废弃的渣场进行清理等工作。4.1.2承包人的责任(1)承包人应按本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，组织并实施工程的全部石方明挖工作，若在开挖过程中偏离指定开挖线，应重新修整至监理人认可为止。因承包人自身失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。(2)承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若承包人根据实际地质情况需要修改开挖边坡时，应经监理人批准。(3)承包人因施工需要在施工图纸所示开挖线以外进行石方明挖时，承包人应保持开挖部位的山坡或山体的稳定，并应经监理人批准。由此增加的开挖、填筑(含混凝土回填)等费用由承包人计入报价，发包人不再另行支付费用。(4)承包人应协助监理人进行地质测绘，其工作内容还应包括地质测绘前必要的局部清理和暂停开挖工作，承包人不得以局部清理和暂停开挖为由，向发包人索取额外费用。(5)承包人应根据本合同的施工用地范围，按指定地点堆放可利用的石渣和废弃渣。(6)承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款第1.10.3条规定安设足够的照明。4.1.3主要提交件4.1.3.1施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前30天，按施工图纸和本技术条款的规定，提交一份包括（但不限于）下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。(1)开挖施工平面和剖面布置图；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)爆破试验；(2)钻孔和爆破的方法和程序；(3)施工设备配置和劳动力安排；(4)出渣、弃渣和石料利用措施；(5)边坡保护及加固措施；(6)质量与安全保证措施；(7)排水措施；(8)施工进度计划。4.1.3.2开挖放样剖面资料单位工程开工前7天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，报送监理人复核，经批准后方可进行开挖。监理人的复核并不减轻承包人对其放线的准确性应负的责任，承包人不能因监理人纠正其自身放线错误而引起工程量的增加，向发包人要求支付额外费用。4.1.3.3钻爆作业措施计划在每项单位工程(或开挖区)的开挖作业开始前28天，承包人应向监理人提交一份钻爆作业措施计划，其内容应包括：(1)爆破孔的孔径、孔排距、深度和倾角；(2)所采用炸药的类型、单位耗药量和装药结构；(3)延时顺序、雷管型号和起爆方式；(4)承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；(5)爆破参数试验。监理人应在收到爆破作业措施计划7天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的责任。4.1.3.4完工验收资料石方明挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定提交以下完工验收资料：(1)石方明挖工程竣工平面和剖面图；(2)边坡和基础开挖面的施工地质编录(除合同另有规定外，施工地质编录不包括石料场)；(3)质量检查报告；(4)监理人要求提供的其它资料。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.1.4引用标准和规程规范(1)《爆破安全规程》GB6722-86；(2)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47—94。(3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；(4)《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002；4.2钻孔与爆破4.2.1爆破作业安全(1)承包人应按本合同《通用合同条款》第29.2款和本技术条款第1.10.7条的规定，加强对爆破作业的安全管理。承包人应制定严格的安全检查制度(尤其是对装药量的控制检查)，设立专职的安全检查人员。一切爆破作业应经安检员检查签认后才准进行爆破。(2)参加爆破作业的有关人员，应按国家和行业的有关规定进行考试和现场操作考核，合格者才准上岗。(3)承包人应加强对爆破材料使用的监管，对爆破材料的采购、验点入库、提领发放、现场使用以及每次爆破后剩余材料回库等进行全面监管和清点登记，防止爆破材料丢失。(4)对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电器设备放电和闸栅电流的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。(5)监理人认为有必要时，承包人应在指定的地段设置防护栏或防护墙，以减少飞石或滚石影响其它工程部位的施工及相邻已有建筑物的安全。4.2.2爆破材料的试验和选用承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，证明其符合技术要求时才能使用，试验报告应报送监理人。4.2.3控制爆破(1)本章第4.1.1地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件条(l)项所列各项永久工程的石方明挖应采用控制爆破技术。承包人应在向监理人报送的钻爆作业措施计划中详细说明各项工程采用的控制爆破技术方案和设计参数。(1)为使开挖面符合施工图纸所示的开挖线，保持开挖后基岩的完整性和开挖面的平整度，承包人应采用预裂爆破或光面爆破技术。对于不适宜采用预裂爆破的部位，应预留保护层。(2)各项石方明挖工程开挖前，承包人应在监理人批准的场地范围内进行控制爆破试验，以选择合理的钻爆孔布置和线装药密度等参数。控制爆破试验成果应报送监理人。(3)建筑物基础开挖时，钻孔施工不应采用直径大于150mm的钻头造孔。紧邻设计的建基面或边坡面以及防护目标地带的开挖，不应采用大孔径爆破方法。(4)若采用预留岩体保护层的开挖方法，其上部开挖的炮孔不得穿入保护层。开挖保护层时，无论采用何种开挖爆破方法，钻孔均不得钻入建基面岩体。(5)在新浇筑混凝土、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破，以及有特殊要求部位的爆破作业，必须按SL47-94第3.7节中的有关规定进行专门的爆破方案设计和现场试验，并将试验报告报监理人审批。监理人认为有必要时，可要求承包人进行振动监测，有关试验和监测内容应遵照SL47—94第3.2节规定。承包人应定期向监理人书面报送监测数据及分析资料。(6)若爆破监测表明，承包人的爆破作业可能对开挖部位的边坡和基础、灌浆、喷混凝土或混凝土浇筑产生不利影响时，承包人应改变其爆破参数，以防损坏，发包人不为此另行支付费用。(7)紧邻水平建基面的岩体保护层厚和对岩体保护层进行的分层爆破，应按SL47—94第3.6.1条至第3.6.3条的规定执行。(8)与预裂面相邻的松动爆破孔，应严格控制其爆破参数，避免对保留岩体造成破坏，或使其间留下不应有的岩体而造成施工困难。(9)紧邻水平建基面的爆破必须通过试验证明可行，并经监理人批准后，才可在紧邻水平建基面采用有岩体保护层或无岩体保护层的一次爆破法。保护层一次爆破法应符合SL47—94第3.6.4条的规定。4.3石方开挖4.3.1石方定义石方明挖系指本章第4.1.1条(1)项所列的开挖工程项目需要进行系统钻孔和爆破作业的岩石开挖，以及体积大于0.7m3需用钻爆方法破碎的孤石或岩块亦均属于石方明挖的范围。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.3.2边坡开挖(1)边坡开挖前，承包人应详细调查边坡岩石的稳定性，包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等；设计开挖线以内有不安全因素的边坡，必须进行处理和采取相应的防护措施，山坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除，如少量岩块撬挖确有困难，经监理人同意可用浅孔微量炸药爆破。(2)开挖应自上而下进行，高度较大的边坡，应分梯段开挖，梯段的高度应根据爆破方式(如预裂爆破或光面爆破)、施工机械性能及开挖区布置等因素确定。垂直边坡梯段高度一般不大于10m，严禁采取自下而上的开挖方式。(3)随着开挖高程下降，应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线，避免在形成高边坡后再进行处理。(4)对于边坡开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域，必须按施工图纸和监理人的指示进行处理，并采取排水或堵水等措施。(5)开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行。未完成上一层的支护，严禁进行下一层的开挖。(6)在施工期间直至工程验收，如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方，承包人应及时通知监理人，并按监理人批准的措施对边坡进行处理。由于未能预见的地质原因产生的滑坡或塌方，经监理人确认后，按本合同《通用合同条款》第39条的规定处理。(7)在施工期间直至工程验收，承包人应定期对边坡的稳定进行监测，若出现不稳定迹象时，应及时通知监理人，并立即采取有效措施确保边坡的稳定。4.3.3基础开挖(1)除经监理人专门批准的特殊部位开挖外，本工程所有建筑物的基础石方开挖均应在旱地中施工。(2)承包人必须采取措施避免基础岩石面出现爆破裂隙，或使原有构造裂隙和岩体的自然状态产生不应有的恶化。(3)邻近水平建基面，应预留岩体保护层，其保护层的厚度应由现场爆破试验确定，并应采用小炮分层爆破的开挖方法。若采用其它开挖方法，必须通过试验证明可行，并经监理人批准。(4)基础开挖后表面因爆破震松(裂)的岩石，表面呈薄片状和尖角状突出的岩石，以及裂隙发育或具有水平裂隙的岩石均需采用人工清理，如单块过大，亦可用单孔小炮和火雷管爆破，不得存在倒悬的岩石。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)开挖后的岩石表面应干净、粗糙。岩石中的断层、裂隙、软弱夹层应被清除到施工图纸规定的深度。岩石表面应无积水或流水，所有松散岩石均应予以清除。建基面岩石的完整性和力学强度应满足施工图纸的规定。(2)在工程实施过程中，依据基础石方开挖揭示的地质特性，需要对施工图纸作必要的修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，涉及变更的计量和支付应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。4.4施工期临时排水4.4.1制定施工期临时排水措施承包人应在需要排水的开挖区和堆渣区设置临时性的表面排水设施，以排除流水和积水，特别应做好基坑和边坡的排水。承包人应按本章第4.1.3.1款规定提交的施工措施计划中，提出详细的施工期临时排水措施。4.4.2边坡面排水永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚，均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施，以及时排除坡底积水，保护边坡坡角的稳定。4.5开挖渣料的利用和弃渣处理4.5.1开挖渣料专用于本工程按合同规定，凡可利用的开挖渣料应归发包人所有。承包人若需将渣料使用于本工程以外的工程，必须不影响本工程的施工需要，并应经监理人批准。4.5.2堆渣场地清理用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和必要的平整处理，渣料堆筑应分层进行，并应保证能顺利取用这些渣料。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件4.5.3有序堆放渣料开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点的渣料外，其余渣料(包括弃渣料)，均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存，由此造成的损失将由承包人负责。堆渣范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施。承包人还应注意保持渣料堆体周边的边坡稳定，并作好堆渣体的边坡保护和排水工作。4.5.4合理利用石渣料承包人应按监理人批准的施工措施计划中对渣料利用的安排，采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率，确保本工程能充分利用这些渣料。4.6质量检查和验收4.6.1边坡开挖的质量检查和验收承包人应会同监理人，对边坡开挖进行以下各款所列项目的质量检查和验收。4.6.2边坡开挖前，应进行以下项目的检查：(1)按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核签认后作为工程量计量的依据。(2)按监理人的指示，对边坡开挖区上部的危岩、孤石等清理进行检查，经监理人复查确认达到安全标准后，才能开始边坡开挖。(3)按施工图纸所示和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。4.6.3在边坡工程开挖过程中，承包人应按本章第4.3.2条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人复查确认安全后，才能继续向下开挖。4.6.4地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件边坡开挖工程的验收。边坡开挖全部完工后，应进行边坡开挖工程的验收，承包人应为边坡开挖工程的验收提交以下资料：(1)边坡开挖面的地质测绘平面和剖面图；(2)边坡稳定的监测成果；(3)承包人的质量检查记录；(4)监理人的质量验收单。4.6.5岩石基础的质量检查和验收承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查和验收。4.6.5.1开挖爆破措施的检查在基础开挖过程中，特别是开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人按本章第4.3.3条的规定，对基础开挖的爆破方法和措施进行严格的检查和监控，以确保建基面的开挖质量。4.6.5.2建基面开挖质量的检查：(1)按施工图纸要求检查建基开挖面的平面尺寸、标高和平整度；(2)按施工图纸和监理人指示检查建基面软弱夹层和破碎带的清理质量。4.6.5.3岩基开挖工程的验收(1)本款规定的建基面检查验收与砌体填筑前的基础清理验收是两次性质和目的都不同的验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。(2)建基面基础开挖完成后，应进行岩基开挖工程的验收，承包人应为岩基开挖工程的验收提交以下资料：l)建基面的地质测绘平面和剖面图；2)建基面岩体检测成果(如超声波测试)；3)承包人的质量检查记录；4)监理人的质量验收单。4.6.6完工验收石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并应按本章第4.1.3.5款规定的内容提交完工验收资料。4.7计量和支付(1)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件土石方开挖应以现场实际的地形和断面测量成果，经监理人对地形测量和地质情况进行鉴定后确定的土石方比例，以立方米(m3)为单位计量。石方明挖按《工程量清单》所列项目的合价进行支付，经监理人签认的计量成果作为月进度付款的依据。(1)基础清理的费用应包含在相应的开挖费用中，不单独列项支付。(2)除施工图纸中已标明或监理人指定作为永久性工程排水设施外，一切为石方明挖所需的临时性排水设施(包括排水设备的采购、安装、运行和维修、拆除等)均包括在《工程量清单》的相应开挖项目的合价中，不单独列项支付。(3)除合同另有规定外，承包人对石料进行复核、复勘、取样试验和地质测绘所需的费用以及工程完建后的料场整治和清理的费用均已包括在《工程量清单》各开挖项目的合价中。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5土石方填筑工程5.1说明5.1.1范围（1）本章规定适用于本工程施工图纸所示碾压式土坝坝体、码头工程土方的回填、输水洞进出口边墙后的回填、施工围堰堰体和其它部位填筑工程以及监理人指定的土石方填筑工程的施工。其工作内容包括：土石方料物平衡；现场生产性石料开采、爆破和碾压试验；坝料开采、加工和运输；各种填料（合反滤层、垫层、过渡层等）的填筑、碾压和接缝处理；排水设施和护坡以及各项工作内容的质量检查和验收等。5.1.2承包人责任(1)承包人应按施工图纸和监理人的指示完成本章规定范围的全部工作；(2)承包人应结合本工程统一规划料场，对开挖和填筑的土石料物进行合理平衡，保证填筑工程连续和均衡；若供料不当，导致土石方填筑施工受阻、其延误的工期和增加的费用由承包人负责。(3)承包人应按施工图纸规定的技术指标负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，以及按本技术条款的规定完成土工合成材料的全部施工作业。5.1.3主要提交文件5.1.3.1土石方填筑施工措施计划。在填筑工程开工前28天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人批准。(1)施工布置图；(2)土石方填筑程序和方法；(3)土石方料物供应；(4)土石方平衡计划；(5)防渗结构的施工措施和方法；(6)施工设备和设施配置；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)质量与安全保证措施；(2)进度计划；5.1.3.2地形测量资料土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平面、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。5.1.3.3现场生产性试验计划和试验成果报告土石方填筑工程开工前28天，承包人应根据本技术条款第3.5.1条和第3.6.1条等获得的料场及材料复查资料，以及根据本技术条款第3.5.2条等料场规划中提供的各种土石方填筑料源，提交一份包括本章第5.3节所列工作内容的现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。5.1.3.4土工合成材料选择和施工措施当土石方填筑工程采用土工合成材料作反滤、排水设施时，承包人应按本章第5.8节有关规定，提交详细的土工合成材料选择和施工措施报告，报送监理人审批。5.1.3.5完工验收资料土石方填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：（1）土石方填筑工程竣工图（包括填筑防渗体结构）；（2）土石方填筑工程基础地质编录资料；（3）土石料填筑和防渗结构的试验检验和现场生产性试验成果；（4）各石方填筑体的材料填筑质量和防渗结构施工质量报告（5）施工期的观测成果；（6）质量事故处理报告；（7）工程隐蔽部位的检查验收报告；（8）监理人要求提供的其它资料。5.1.4引用标准和规程（1）《土工合成材料应用技术规范》GB50290—98；（2）《土工合成材料测试规程》SL/T235一1999；（3）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225一98；（4）《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129——2001；（5）《土工试验规程》SL237—1999。（7）《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD120-84地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.2土石方开挖和填筑平衡5.2.1选定土石方填筑料（含坝壳料）开采区承包人应根据本技术条款第3.5.1条、第3.5.2条、第4.5.1条提供的料场复查资料和料场规划，结合现场生产性试验成果，选定各种土石料场开采区（包括工程开挖料的利用）。5.2.2土石方填筑料场的开采和平衡承包人应根据施工总进度计划的要求和选定的土石料场开采区，做好土石料开挖和工程填筑计划的平衡，在按本章第5.1.3.1款提交的施工措施计划中，列出详细的土石方填筑料物的开采和填筑的平衡计划，以确保土石方填筑工程供料的可靠性和均衡性。5.3土石方填筑的现场生产性试验土石方填筑工程开工前，承包人应根据监理人的指示，在选定的料场开采区开挖料，进行与实际施工条件相仿的现场生产性实验，并按本章第5.3条所获得的试验成果确定填筑施工参数，试验成果报告应报送监理人。防渗墙土料的开采和碾压试验：（1）用于防渗斜墙的土料，应进行开采、混合、装料、运输、卸料和碾压试验，并还需进行含水量调整试验。（2）填筑所用的各种土料均应进行开采方式、开采机械和开采效果的试验。（3）土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干密度、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等试验。（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改善措施。（5）碾压试验应进行心墙或斜墙土料与反滤层、反滤层与过渡层、过渡层与坝壳料之间的填筑程序、压实方法等试验。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.4坝料开采5.4.1土料开采5.4.1.1承包人应按监理人批准的料场开采范围、开采方式和深度进行防渗墙土料的开采。5.4.1.2开采土料前的准备工作：（1）对本章第5.2.1条选定的开采区划定界线．并埋设明显的界标；（2）按本技术条款第3.2节的规定完成场地清理工作；（3）开挖料场周围的截、排水沟，设置必要的排水设施。5.4.1.3土料开采按本技术条款第3.5.5条的规定进行。土料开采，除应遵照本章有关规定外，应在料场严格控制上坝供土料的含水量。当土料场的天然含水量大于或小于施工填筑含水量时，应根据土料的开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，调整方法以翻晒或加水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于坝面填筑含水量的2%～3%为宜，具体应现场试验确定。5.4.2坝壳料开采5.4.2.1承包人必须在监理人批准的料场开采范围内按监理人的指示和本技术条款第3.5.5条规定的开采方式开采坝壳料。5.4.2.2开采坝壳料前的准备工作：（1）按本章第5.2.1条选定的开采区划分料场界线；（2）清除料场表面的覆盖层，其清除范围和厚度，应根据不同开采区的具体情况，由监理人和承包人共同确定；（3）制定完善的开采计划和安全措施。5.4.2.3开采出的坝料，设计参数必须符合施工图纸和本技术条款的要求。5.4.2.4堆料场的坝壳料应分层堆存。分层取用，严防颗粒分离。如已发生分离现象，承包人应重新将其混合均匀，且不得向发包人另行要求增加费用。5.5坝料制备和加工承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行坝料制备和加工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.5.1黏性土料土料开采，除应遵照本章第5.4.1条的规定外，应在料场严格控制上坝供土料的含水量。当料场土料的天然含水量大于或小于施工填筑含水量时，应根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对料场土料合水量进行调整，调整方法以翻晒或加水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于坝面填筑含水量的2％～3％为宜，具体应通过现场试验确定。5.5.2反滤料（垫层料、过渡料）（1）反滤料（垫层料、过渡料）可由天然砂砾料中筛选而得、亦可用开采的石料人工轧制而成。加工后的成品料应符合施工图纸和技术条款的规定。（2）经加工的各种反滤料（垫层料、过渡料）的颗粒级配，应符合施工图纸的要求．超径颗粒含量不应大于3%，逊径颗粒含量不应大于5%，针片状颗粒含量不应大于10％。加工好的反滤料中小于0.1mm的颗粒含量应小于5%。（3）加工好的反滤料（垫层料、过渡料）应分类堆放，不得混杂，并应防止分离。否则，监理人有权指示承包人舍弃或进行处理，承包人不得因此要求增加费用。5.5.3堆石料石料外购或弃料利用应遵照施工图规定要求，应在料场严格控制上坝供石料的材质和颗粒级配。5.6坝料运输5.6.1运输设备(1)坝料上坝应采用自卸汽车运输，因施工需要而改用其它方式运输时，承包人应经过论证，并提交措施计划报送监理人批准。(2)运输土料、反滤料（含垫层料、过滤料）和堆石料使用的车辆应相对固定，并经常保持车厢、轮胎的清洁，防止残留在车厢和轮胎上的泥土带入清洁的反滤料（含垫层料、过滤料）和堆石料的料源和填筑区。5.6.2运输措施(1)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件土料运输应与料场开采、装料和坝面卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转多而导致含水量的过大变化。(1)坝壳料、反滤料运输及卸料过程中，承包人应采取措施防止颗粒分离。运输过程中反滤料应保持湿润，卸料高度应加以限制。(2)监理人认为不合格的土料、坝壳料、反滤料（含垫层料、过渡料）或堆石料，一律不得上坝。5.7坝体填筑5.7.1说明(1)本节所述的坝体填筑适用于本章第5．1.1条所示范围内各种土石方填筑。(2)施工图所示的填筑工程尺寸应是已考虑了沉陷影响和削坡后的外形尺寸和高程。5.7.2填筑前的准备(1)承包人应按监理人得指示和本技术条款第3.2节和第3.4节有关规定完成土石方填筑部位的基础清理和排水工作。(2)在最终开挖线以下的所有勘探坑槽和平洞，均应按施工图纸的要求回填密实，防渗帷幕线附近的勘探钻孔也应予以封堵。(3)坝体填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕。土石坝的基础应符合《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129——2001相关章节的要求。(4)坝体填筑的基础，应由监理人按本合同《通用合同条款》以及本技术条款的相应规定进行验收，合格后，才能开始坝体填筑。(5)坝基中布置有观测设备时。承包人应在观测设备埋设完毕、并经监理人验收合格后，才能开始坝体填筑。5.7.3反滤层过渡料填筑（1）反滤层的位置、尺寸、材料级配，粒径范围应符合施工图纸的规定。（2）反滤层的填筑应与心墙或斜墙填筑面平起。（3）在反滤层（含垫层）与基础和岸边的接触处填料时，不允许因颗粒分离而造成粗料集中和架空现象。（4）反滤层（含垫层）与相邻层次之间的材料界线应分明。分段铺筑时，必须做好接缝处各层之间的连接，防止产生层间错动或折断现象。在斜面上的横向接缝应收成缓于1：2的斜坡。（5）反滤层与心墙或斜墙连接时，可采用锯齿状填筑，但必须保证心墙的设计厚度不受侵占。反滤层与坝壳连接时，亦可采用锯齿状填筑，但必须保证反滤层的设计厚区不受侵占。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（6）反滤层（含垫层、过渡层）的填筑施工参数应严格按监理人批准的施工参数施工。（7）为增强压实效果，反滤层、垫层和过渡层碾压前应加水润湿，加水量应按监理人批准的参数施工。（8）反滤层与心墙或坝壳交界处的压实可用振动平碾进行。碾子的行驶方向应平行于界面，应防止心墙土被带至反滤层而发生污染。（9）反滤层、垫层和过渡层与岸边接触处可用振动平碾顺岸边进行压实。（10）反滤层、垫层和过渡层因方量少，不能按本章第7.7.4条的要求进行逐层检查时．承包人应严格按监理人批准的施工参数施工，并加强现场监督，不允许出现漏压现象。5.7.4坝体（或坝壳）堆石料填筑（1）填筑坝体（或坝壳）堆石时，应按本章第5.7.2条(1)项清理合格并经监理人验收后，在河床冲积层表面光铺一层最大粒径不超过20cm的细石料层，层厚50cm，并用13t重的振动碾碾压6遍。（2）坝体（或坝壳）堆石的质量及颗粒级配应接施工图纸所示的不同部位采用不同的标准．不得混淆。（3）堆石料中不允许夹杂黏土、草、木等有害物质。（4）堆石料在装卸时应特别注意避免分离，不允许从高坡向下卸料。靠近岸边地带应以较细石料铺筑，严防架空现象。（5）坝体（或坝壳）各分区地石料的填筑施工参数应通过现场碾压试验，并经过监理人批准方可实施。（6）压实堆石料的振动平碾行驶方向应平行于坝轴，靠岸边处可顺岸行驶。振动平碾难于碾及的地方，应用小型振动碾或其它机具进行压实，但其压实遍数应按监理人指示作出调整。（7）岸边地形突变及坡度过陡而振动碾碾压不到的部位，应适当修整地形使振动碾到位，局部可应用振动板或振动夯压实。（8）作业面允许时，坝体或坝壳堆石料应采取大面积铺筑，以减少接缝。当分块填筑时，应对块间接坡处的虚坡带采取台阶式的接坡方式，或采取将接坡处未压实的虚坡石料挖除的措施。发包人将不再为清除虚坡石料支付额外费用。5.7.5护坡块石填筑（1）上下游坝坡块石护层应随着坝体上升逐层填筑（已建坝体更换块石护层除外）。（2）用于坝坡护层的石料，应从石料场专门选取，要求块石质地坚硬，平均块径应符合施工图纸规定。（3）块石护坡的施工，应将经挑选合格的块石运至每一填筑层上，沿着靠近坝坡的边缘堆成条带状，用推土机将其推至坝坡边缘，由测量配合定位。要求块石大面朝外其外缘与设计坝坡线误差不超过±10mm。各层的护坡块石和同层的堆石料采用交替铺筑的方法进行。块石护坡砌筑还应按本技术条款第9章有关规定执行。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.8土工合成材料5.8.1范围（1）本章适用于使用土工合成材料作为码头建筑物的反滤和排水设施。土工合成材料包括土工织物、土工复合材料和塑料管材渗排体。上述范围的工作内容还应包括土工合成材料的采购、运输、保管，以及现场拼接、铺设等的施工作业以及其质量的检查和验收。5.8.2土工材料的性能指标5.8.2.1土工合成材料的性能指标应达到下列各表的要求。（1）物理性能表5－1土工合成材料的物理性能指标项目测试方法要求指标1单位面积重量g/m2GB/13761-19925002厚度（与法向压力关系）mm>4.03密度kg/m34热胀冷缩系数1/。c5碳黑含量6等效孔径（土工织物）mmGB/T17634-19980.07~0.2（2）水力学性质垂直渗透系数cm／s：10-1~10-3平面渗透系数Cm／s：10-3淤堵、防水性等要求。（3）力学性能表5—2土工合成材料的力学性能指标项目测试方法要求指标1断裂强力KN／mGB／T15788－1995162双向破坏拉应力MPa3极限延伸率%GB／T15788－199520－1004撕裂强度KPaGB／T13763－19920.425顶破强力KNGB／T14800－19932.76耐水压力KPa7土工合成材料与土、砂砾间摩擦角和黏结力（4）耐久性能地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件抗紫外线能力：化学稳定性：生物稳定性：（5）外观要求土工织物不允许有裂口、孔洞、裂纹或退化变质等材料。5.8.2.2塑料管材渗排体塑料管材渗排体主要应用在码头踏步台阶以下排水，其物理力学性能指标如下：(1)应为聚丙烯复合材料(2)表面开孔率95%~97%；(3)内部孔隙率，片材>90%、管材>85%；(4)压缩强度：片材>160kPa（压缩率10%时）管材>450kPa（压缩率5%时）塑料管材渗排体在铺设前应外包反滤土工织物。5.8.3运输及储存（1）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱，以防运输途中受损；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表层的损害，承包人在采购土工合成材料卷材时，应按卷材下料长度留有适当余量。（2）土工合成材料的货包，必须贴有标签，标明该膜的制造厂名称、制造号（或组装号）、安装号、类型、厚度、尺寸及重量。并应附有专门的装卸和使用说明书。（3）土工合成材料运输过程中和运抵工地后应妥为保存．避免日晒，防止黏结成块，并应将其储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。5.8.4拼接（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求。（2）土工合成材料的接头施工前应先作工艺试验。若采用黏结方式，则应进行黏结剂比较、黏结后的抗拉强度、延伸率以及施工工艺等试验；若采用热熔焊接方式，则应进行焊接设备的比较、焊接温度、焊接速度以及施工工艺等试验。试验前，承包人应向监理人提交试验大纲，批准后才能进行试验。试验完成后，应将试验成果和报告报送监理人审批，报告应说明选定的施工工艺及相应的施工参数，经监理人批准后，才能进行施工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（3）拼接前必须对黏结面进行清扫，黏结面上不得有油污、灰尘。阴雨天应在雨棚下作业，以保持黏（搭）结面干燥。（4）在斜坡上搭接时，应将高处的膜搭接在低处的膜面上。（5）应尽量选用宽幅的土工合成材料，若所选择的幅宽较窄，应在工厂内或现场工作棚内拼接成宽幅，卷成长卷材运至铺设面，以减少现场接缝和黏（搭）结工作量。5.8.5铺设（1）土工合成材料铺设前，应通过基础锚固槽开挖的验收和清理工作。基础开挖的断面开挖尺寸，均应符合施工图纸规定。基础清理完成后，应按施工图纸要求铺填支持层。（2）铺设面上应清除一切树根、杂草和尖石，保证铺设砂砾石垫层面平整，不允许出现凸出及凹陷的部位，并应碾压密实。排除铺设工作范围内的所有积水。（3）土工合成材料的铺设应根据材料的受力方向、尽量减少接缝的数量等因素确定，并应符合施工图纸的要求。（4）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空，清除气泡，以保证安全。（5）铺设过程中不准直接在土工合成材料上卸放混凝土护坡块体，不准用带尖头的钢筋作撬动工具，严禁在上工合成材料上敲打石料和一切可能引起土工合成材料损坏的施工作业。（6）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时按监理人的指示进行修理，在修理土工合成材料前，应将保护层破坏部位下不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物，并予整平。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料在破损部位之上．其各边长度应至少大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。5.9质量检查和验收5.9.1土石方填筑工程的质量检查和验收5.9.1.1土石方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收；（1）填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；（2）填筑前按本章第5.7.2条规定进行基础面清理质量的检查和验收；（3）料场开采区各种土石方填筑料的物理力学性质的抽样检验；（4）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。5.9.1.2施工期的质量检查和验收；施工过程中承包人应会同监理人定期进行以下各项土石方填筑材料的质量检查和检验：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件（1）在主料场，对防渗土料的含水量和黏土含量进行检查；在石料场，对石料质量和尺寸外形进行检查；在反滤料（垫层料、过渡料）加工场，对成品料的颗粒级配、含泥量、软弱颗粒含量和形状等进行检查。（2）除按本章第5.7节要求对观体的填筑面的各项施工工艺和参数进行检查外，还应对防渗土体的干密度和含水量、砾质土颗粒级配、反滤料（垫层、过渡层）和堆石体的平密度、空隙率和颗粒级配等进行抽样检查。（3）对坝体每一层填筑面．应按本合同《通用合同条款》的有关规定进行工程隐蔽部位的验收。5.9.2土工合成材料防渗体的质量检查和验收5.9.2.1土工合成材料的质量检验承包人应会同监理人对土工合成材料进行以下项目的质量检验；（1）按本章第7.8.2款的规定，在每批土工合成材料进入现场前，对其物理性能、水力学性质、力学性能和耐久性能进行抽样检验。（2）外观检查：按本章第7.8.2款（5）项的规定，对进货的每批土工合成材料进行外观检查。（3）拼接所用的黏结剂、焊接材料和缝合细线的抽样检验。5.9.2.2土工合成材料施工期的质量检查和验收在施工过程中，承包人应会同监理人对土工合成材料的施工质量进行以下项目的质量检验和验收；（1）覆盖前的外观检查在每层土工合成材料被覆盖前，应按SL／T225～98第5.6.9条1、2项的规定目测有无漏接．接缝是否无烫损、无褶皱，铺设是否平整。用真空法和充气法对全部焊接缝进行检测，查找有无漏接。（2）拼接缝强度的测试检验按SL／T225—98第5.6.9条3项的规定，每300m2取一试样，作拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，否则接缝不合格。（3）隐藏部位的验收在每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应按本合同《通用合同条款》第25条的规定和本条的质量检查内容进行工程隐蔽部位的验收。5.9.3完工验收土石土石方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条规定向监理人申请完工验收，并按本章第7.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5.10计量和支付(1)填筑工程最终工程量计量，应按本章第5.7.1款（2）条和施工图纸所示各种填筑体的尺寸和基础开挖清理完成后实测地形，计算各种填筑体的工程量，以《工程量清单》所列项目的各种材料填筑的每立方米单价支付。进度支付的计量。应按施工图纸外轮廓尺寸边线和实测施工期各填筑体的高程计算其工程量，以《工程量清单》所列项目的各种坝料填筑的每立方米单价支付。(2)各种填筑项目的每立方米单价中，已包括填筑所需场地清理、料物开采、运输、堆存、试验、填筑、质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。(3)本技术条款第3、5节由承包人进行的料场复查所需的费用包括在《工程量清单》各有关坝料的单价中，发包人不再另行支付。(1)经监理人批准改变料场引起坝料单价的调整，应按本合同通用合同条款第39条的规定办理。(2)现场生产性试验所需的费用包括在坝体填筑的单价之中，发包人不再另行支付。(3)土工合成材料工程量应以完工时实际测量的铺设面积计算，以平方米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付，其中接缝搭接的面积和折皱面积不另行计量。该单价中包括土工合成材料的提供及土工合成材料的拼接、铺设、保护等施工作业以及质量检查和验收所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。土工合成材料拼接所用的黏结剂、焊接剂和缝合细线等材料的提供及其抽样检验等所需的全部费用应包括在土工合成材料的每平方米单价中，发包人不再另行支付。(7)塑料管材渗排体工程量应按施工图纸要求，以完工时实际测量的铺设长度计算，以米（m）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每米单价进行支付，其中搭接的长度和损耗不另行计量。该单价中包括塑料管材渗排体的提供及拼接、外包反滤土工织物、铺设、保护等施工作业以及质量检查和验收所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。拼接所用的各种材料的提供及其抽样检验等所需的全部费用应包括在塑料管材渗排体的每米单价中，发包人不再另行支付。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6钻孔和灌浆6.1说明6.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的大坝左坝间帷幕灌浆的钻孔和灌浆，其内容包括：(1)钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔、观测孔和排水孔的钻孔，以及钻孔和灌浆所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业。(2)灌浆：水泥灌浆水泥灌浆适用的范围为大坝左坝肩帷幕灌浆。6.1.2承包人的责任(1)承包人应按本技术条款的规定以及施工图纸和监理人的指示，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括提供其所需的人工、材料、设备及其它辅助设施。(2)承包人应根据施工图纸和本技术条款的规定，编制灌浆试验大纲，进行灌浆试验，并通过试验择优选定灌浆施工参数。(3)承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的保护措施。承包人根据实际情况，需要修改钻孔布置、钻灌参数和钻灌程序时，应将修改的钻灌措施计划报送监理人审批。6.1.3主要提交件6.1.3.1施工措施计划在灌浆作业开工前56天，承包人应根据灌浆试验成果以及本技术条款的规定或监理人的指示，提交一份钻孔和灌浆施工措施计划报送监理人审批，其内容包括：(1)钻孔和灌浆工程的施工平面布置图；(2)钻孔和灌浆的材料和设备；(3)钻孔和灌浆的程序和工艺；(4)钻孔和灌浆的质量保证措施；(5)灌浆试验大纲；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(6)钻孔和灌浆的施工人员配备；(7)施工进度计划等。6.1.3.2施工记录和质量报表承包人应在施工过程中，提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：(1)钻孔和灌浆工程各项目完成工程量和累计工程量；(2)灌浆工程原材料试验和质量检验成果；(3)钻孔岩芯取样试验成果；(4)本章第6．8．6；(5)质量事故处理记录。6.1.3.3完工验收资料，承包人应为钻孔和灌浆工程的完工验收提交以下资料：(1)灌浆工程的竣工图；(2)钻孔和灌浆的各项试验成果；(3)钻孔岩芯取样试验的岩芯实物、柱状图和摄影资料；(4)质量检查和质量事故处理报告；(5)监理人要求提供的其它完工验收资料。6.1.4引用标准和规程规范(1)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94；(2)《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003；(3)《水工混凝土外加剂技术规程》DL／T5100—1999；(4)《水工混凝土试验规程》SL352-2006；(5)《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001；(6)《混凝土拌和用水标准》JGJ63—1989。6.2材料6.2.1说明地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应负责采购、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批采购的水泥、外加剂、掺和料等，均应符合有关的材料质量标准，并附有生产厂的质量证明书。每批材料入库前均应按规定进行检验验收，承包人应及时将检验成果报送监理人。6.2.2水泥(1)应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆用的水泥品种。用于回填灌浆的水泥标号不应低于325#；用于帷幕灌浆和固结灌浆的水泥标号不应低于425#。(2)帷幕灌浆的水泥细度要求通过80μm方孔筛，其筛余量不大于5％；施工过程中，监理人有权指示承包人采用细水泥或超细水泥等特种水泥，承包人不得拒绝，其引起的变更应按本合同《通用合同条款》第39条规定办理。(3)灌浆用的水泥必须符合规定的质量标准，不得使用受潮结块的水泥。水泥不应存放过久，出厂期超过三个月的水泥不应使用。6.2.3水灌浆用水应符合JGJ63—1989第3．0．4条的规定，拌浆水的温度不得高于40℃。6.2.4掺合料经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、黏性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料质量应符合SL62-94的2.1.6条规定，其掺人量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。6.2.5外加剂经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺人速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应符合SL62—94第2.1.7条规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应报送监理人。所有能溶于水的外加剂应以水溶液状态加入。6.3设备6.3.1钻孔设备(1)承包人在地下洞室及其它封闭区域中使用气动钻孔设备时，应带有消音器和除尘装置，不得使用内燃机驱动的钻孔设备。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(2)钻机和钻头应根据工程的地质条件选用，帷幕灌浆的钻孔宜采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头；固结灌浆可采用适宜的钻机和钻头钻进。(3)取岩芯的各类灌浆孔、检查孔、抬动变形观测孔以及声波测试孔等的钻孔应采用回转式钻机，按孔径要求采用金刚钻头或硬质合金钻头，不得使用碾砂钻头。(4)使用的钻孔冲洗和压水试验设备，水泵的工作压力应按施工图纸的要求选定，并应保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。(5)承包人应准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等备品。6.3.2灌浆设备(1)承包人提供的灌浆泵性能应与灌浆液的类型和浓度相适应，其容许工作压力应大于最大灌浆压力的1．5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能；灌注纯水泥浆液应采用多缸柱塞式灌浆泵。(2)承包人应根据灌浆需要配置高速和低速浆液搅拌机，搅拌机的转速和拌和能力应分别与所搅拌的浆液类型及灌浆泵排浆量相适应，并应保证均匀、连续地拌制浆液。所有搅拌设备，在用于拌制浆液前应在现场进行试运行。(3)灌浆管路应保证浆液流动畅通，并能承受1，5倍的最大灌浆压力。灌浆泵和灌浆孔口处均应安装压力表，进浆管路亦应安装压力表。所选用的压力表在使用前应进行率定，使用过程中应经常检查核对，不合格和已损坏的压力表严禁使用。压力表和管路之间应设有隔浆装置。(4)灌浆塞应与采用的灌浆方法、灌浆压力及地质条件相适应，胶塞应具有良好的膨胀性和耐压性能，在最大灌浆压力下能可靠地封闭灌浆孔段，并易于安装和卸除。(5)灌浆压力大于3MPa时，应配置下列灌浆设备和机具：1)高压灌浆泵，其压力摆动范围不大于灌浆压力的20％；2)耐蚀灌浆阀门；3)钢丝编织胶管；4)大量程压力表，其最大标值应为最大灌浆压力的2—2．5倍；5)孔口封闭器或专用高压灌浆塞。(6)集中制浆站的制浆能力应满足灌浆进度高峰期所有机组用浆需要，制浆站应配备除尘设备，当浆液需掺加掺合剂或外加剂时，应增设相应的设备。(7)所有灌浆设备、仪器、仪表均应始终保持工作状态正常，并应配有足够的备用设备。电力驱动的设备，应在接地良好并经确认能保证施工安全时，方可使用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件6.4钻孔6.4.1说明(1)钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。(2)在钻孔过程中，应进行孔斜测量，并采取措施控制孔斜，孔斜应符合本章第6．4．2条的规定。(3)钻孔结束，承包人应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。6.4.2灌浆孔的钻孔(1)灌浆孔的开孔孔位应符合施工图纸要求，帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于lOcm。因故变更孔位应征得监理人同意，并记录实际孔位。(2)钻机安装应平整稳固，钻孔前应按监理人指示埋设孔口管，钻孔方向应按施工图纸要求确定，钻孔时必须保证孔向准确。(3)灌浆孔的施钻应按灌浆程序，分序分段进行。(4)垂直或顶角小于5o的帷幕灌浆孔，其孔底偏差值不得大于表6—1规定的数值：表6-1帷幕孔孔底偏差值孔深(m)2030405060最大允许偏差值（m）0.250.50.51.151.5对于顶角大于5o和深度大于60m的帷幕灌浆孔，其孔斜应根据施工图纸要求或监理人的指示执行。(5)所有帷幕灌浆孔均应全孔测斜。承包人应采取可靠的防斜措施，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取经监理人批准的其它补救措施。纠偏无效时，应按监理人的指示报废原孔，重新钻孔。6.4.3勘探孔、检查孔和排水孔的钻孔(1)勘探孔及灌浆检查孔的孔位应按监理人的指示确定。(2)灌浆检查孔的孔底偏差要求与灌浆孔相同，其它各类钻孔的孔底偏差应不小于1／40孔深或符合施工图纸规定。(3)除监理人批准外，在排水孔周边30m范围内(或监理人指示范围内)的灌浆孔尚未灌浆之前不得钻进排水孔。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(4)排水孔钻进过程中，如遇有断层破碎带或软弱岩体等特殊情况，承包人应及时通知监理人，并按监理人的指示进行处理。若钻进中排水孔遭堵塞，则应按监理人指示重钻。6.4.4钻孔取芯和芯样试验(1)勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔以及监理人指示的其它钻孔，应予钻取岩芯，按取芯次序统一编号，填牌装箱，并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。(2)芯样的最大长度应限制在3m以内，一旦发现芯样卡钻或被磨损，应立即取出。除监理人另有指示，对于lm或大于lm的钻进循环，若芯样获得率小于80％，则下一次应减少循环深度50％，以后依次减少50％，直至50cm为止。如果芯样的回收率很低，应更换钻孔机具或改进钻进方法。(3)在钻孔过程中，应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映岩石或混凝土特性的因素进行监测和记录，并提交监理人。(4)承包人应根据监理人指示，对钻取的岩芯和混凝土芯进行试验，并将试验记录和成果提交监理人。(5)承包人应对每盒或每箱芯样拍两张彩色照片，并作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。(6)监理人指示应予保存的岩芯，承包人应按指定的地点存放，防止散失和混装。6.4.5钻孔保护施工图纸所示的所有钻孔，承包人应妥加保护，直到验收合格为止。任何因承包人的过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。6.5钻孔冲洗和压水试验6.5.1说明(1)承包人应在灌浆前，对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。(2)在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其帷幕灌浆孔的裂隙冲洗，应按监理人指示或通过现场试验确定的方法进行。6.5.2冲洗(1)灌浆孔均应进行冲洗。承包人应根据监理人指示采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流，从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗；裂隙冲洗方法应根据不同的地质条件，通过现场灌浆试验确定。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(2)冲洗压力：冲洗水压采用80％的灌浆压力，压力超过1MPa时，采用1MPa；冲洗风压采用50％灌浆压力，压力超过0.5MPa，采用0.5MPa。(3)裂隙冲洗应冲至回水澄清后lOmin结束，且总的时间要求，单孔不少于30min，串通孔不少于2h。对回水达不到澄清要求的孔段，应继续进行冲洗，孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。(4)当邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆孔结束不足24h时，不得进行裂隙冲洗。(5)灌浆孔(段)裂隙冲洗后，该孔(段)应立即连续进行灌浆作业，因故中断时间间隔超过24h者，应在灌浆前重新进行裂隙冲洗。6.5.3压水试验(1)压水试验应在裂隙冲洗后进行，承包人可根据监理人指示，采用“简易压水”、“单点法”及“五点法”进行压水试验。(2)简易压水试验应在裂隙冲洗后或结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压力的80％，该值若大于1MPa时，采用1MPa；压水20min，每5min测读一次压水流量，取最后的流量值作为计算流量，其成果以透水率表示。五点法和单点法压水试验按SL62—94附录A执行。(3)对帷幕灌浆，无论采用自上而下分段灌浆法，或自下而上分段灌浆法，先导孔应自上而下分段卡塞进行压水试验，并按施工图纸要求采用五点法或单点法。其它各次序孔的各灌浆段，可进行简易压水试验。检查孔应采用五点法压水试验。(4)基岩固结灌浆的检查孔应按SL62—94附录A的规定进行压水试验，检查孔的数量应不少于灌浆总孔数的5％。6.6灌浆试验6.6.1说明(1)灌浆作业开工前56天，承包人应编制详细的试验大纲，报送监理人审批。(2)灌浆试验结束后，承包人应对试验成果进行分析，并将试验的详细记录和试验分析成果报送监理人。6.6.2浆液试验(1)承包人应按监理人指示对不同水灰比、不同掺合料和不同外加剂的浆液进行下列项地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件目的试验：1)浆液配制程序及拌制时间；2)浆液密度或比重测定；3)浆液流动性或流变参数；4)浆液的沉淀稳定性；5)浆液的凝结时间，包括初凝或终凝时间；6)浆液结石的容重、强度、弹性模量和渗透性；7)监理人指示的其它试验内容。(2)用于现场灌浆试验的浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量应通过浆液试验选择，并将试验成果报送监理人。6.6.3观场灌浆试验(1)承包人应根据工程的建筑物布置和地质条件，选择地质条件与实际灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。(2)根据灌浆工程施工图纸的要求或按监理人指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。(3)在每一灌浆试验区内，按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验检查灌浆的效果，承包人应整理分析各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等的试验资料，并将灌浆试验成果报送监理人。(4)不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。6.7制浆6.7.1制浆材料称量制浆材料必须称量，称量误差应小于5％。水泥等固相材料应采用重量称量法。6.7.2浆液搅拌(1)各类浆液必须搅拌均匀，测定浆液密度和黏滞度等参数，并作好记录。(2)纯水泥浆液的搅拌时间：使用普通搅拌机时，应不少于3nin；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件使用高速搅拌机时，应不少于30s。浆液在使用前应过筛，从开始制备至用完的时间宜小于4h。(3)拌制细水泥浆液和稳定浆液，应加入减水剂和采用高速搅拌机，高速搅拌机搅拌转速应大于1200r／min，搅拌时间应通过试验确定。细水泥浆液的搅拌，从制备至用完的时间宜小于2h。6.7.3集中制浆(1)集中制浆站宜制备水灰比为0.5：1的纯水泥浆液，输送浆液流速应为1．4～2．Om/s，各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。(2)浆液温度应保持在5～40℃，低于或超过此标准的应视为废浆。6.8岩基帷幕灌浆6.8.1一般要求（1)在需要从岩石表面进行灌浆的区域，在灌浆前应将漏浆或漏水的裂隙进行清理，并将松动岩石移走，以便堵漏。(2)岩基固结灌浆宜有混凝土盖重情况下进行，其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到50％设计强度后，方可开始灌浆；采用无盖重灌浆，应经监理人批准。(3)对设有抬动观测设备的灌区，须待抬动观测仪器装置完毕，并完成灌浆前测试工作后，方可进行灌浆作业。在进行裂隙冲洗、压水试验和灌浆施工过程中均应进行抬动监测，观测成果应报送监理人，抬动变形值超过设计值时应立即停止施工，并报请监理人共同研究处理措施。(4)在已完成或正在灌浆的地区，其附近30m以内不得进行爆破作业。(5)在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆，孔口涌水、吸浆量大等情况时，承包人应按SL62—94第3.8节的要求处理，并应将处理方案报送监理人审批。6.8.2灌浆压力和灌浆方法(1)灌浆压力应按施工图纸或监理人指示确定，灌浆压力应尽快达到设计值，接触段和注入率大的孔段应分段升压。(2)灌浆应按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕，应先进行边排孔的灌浆，然后进行中排孔的灌浆；由两排孔组成的帷幕，应先进行下游排孔的灌浆，然后进行上游排孔的灌浆，每排应按分序、分段施工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(3)灌浆孔的基岩段长小于6m时，可采用全孔一次灌浆法；大于6m时，按监理人指示选用自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法或孔口封闭灌浆法。(4)帷幕灌浆段长度采用5～6m，特殊情况下可适当缩减或加长，但不得大于10m。(5)进行帷幕灌浆时，棍凝土和基岩的接触段应先行单独灌浆并应待凝，接触段在岩石中的长度不得大于2m。(6)采用自上而下分段灌浆法时，灌浆塞应塞在已灌段段底以上0.5m处，以防漏灌；孔口无涌水的孔段，灌浆结束后可不待凝。但在断层、破碎带等地质条件复杂地区则宜待凝，待凝时间应根据地质条件和工程要求确定。(7)采用自下而上分段灌浆法时，灌浆段的长度因故超过10m，对该段宜采取补救措施。(8)为防止岩石面或混凝上面抬动，固结灌浆原则上一泵灌一孔，当相互串浆时，采用群孔并联灌注，但并联孔数不宜多于3个，并应控制灌浆压力。6.8.3浆液水灰比和变浆标准(1)应按灌浆试验确定的或监理人批准的水灰比施灌，灌浆浆液应由稀到浓逐级变换。当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时，不得改变水灰比。(2)当某一比级浆液注入量已达300L以上，或灌注时间已达1h，而灌浆压力和注入率均无显著改变时，应换浓一级水灰比浆液灌注；当注人率大于30L／min时，根据施工具体情况，可越级变浓。6.8.4灌浆结束标准(1)帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，在规定压力下，当注入率不大于0.4L／min时，继续灌注60min，或不大于1L／mm时，继续灌注90min，灌浆即可结束。采用自下而上分段灌浆法时，继续灌注时间相应减少为30min和60min，灌浆即可结束。(2)固结灌浆在规定压力下，当注入率不大于0.4L／min，群孔灌浆不大于0.8L／min时，继续灌注30min，灌浆即可结束。(3)当长期达不到结束标准时，应报请监理人共同研究处理措施。6.8.5灌浆孔封孔(1)每个帷幕灌浆孔全孔灌浆结束后，承包人应会同监理人及时进行验收，验收合格的灌浆孔才能进行封孔。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(2)帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，灌浆孔封孔应采用“分段压力灌浆封孔法”：采用自下而上分段灌浆时，应采用“置换和压力灌浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”。固结灌浆孔封孔应采用“机械压浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”。6.8.6灌浆质量检查承包人应会同监理人进行岩基帷幕灌浆和固结灌浆的质量检查，其检查内容和方法如下。6.8.6.1帷幕灌浆质量检查(1)帷幕灌浆质量检查应以分析检查孔压水试验成果为主，结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量。(2)按监理人指示布置检查孔，其钻孔位置应选在：1)帷幕中心线上；2)岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位；3)注入量大的孔段附近；4)钻孔偏斜过大的部位；5)灌浆情况不正常以及分析认为帷幕灌浆质量有问题的部位。(3)帷幕灌浆检查孔的数量应为灌浆孔总数的10％，一个坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。(4)帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14天后进行。承包人应在灌浆结束后7天或监理人指示的时间内，将有关资料提交监理人，以便拟定检查孔位置。(5)帷幕灌浆检查孔应按本章第6．4．4条的规定提取岩芯。(6)帷幕灌浆的封孔质量应逐孔进行检查。(7)帷幕灌浆压水试验合格标准：坝体混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率应为100％；再以下各段的合格率应为90％以上；不合格段的透水率值不超过设计规定值的100％，且不集中，则灌浆质量可认为合格。否则，应按监理人的指示或批准的措施进行处理。6.10灌浆工程验收6.10.1灌浆工程施灌过程的验收灌浆工程的验收应在钻孔和灌浆作业过程中，按照本章规定的各项施灌工艺标准和本章第6地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件．8．6条所列各类灌浆工程的质量检查项目和内容进行逐项验收，并将质量检查和验收记录报送监理人。6.10.2灌浆工程的完工验收各类灌浆工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定申请完工验收，并按本章第6．1．3．3款的规定提交完工验收资料。6.11计量和支付灌浆工程按延米为单位进行计量。每延米综合单价中包括钻孔、灌浆、质量检查和试验等灌浆工程所需的全部费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7混凝土工程7.1说明本章规定适用于本合同施工图纸所示的坝顶防浪墙、输水洞进出口、构筑物、房屋建筑、码头工程、钢筋混凝土、预制混凝土等混凝土工程。7.1.1承包人的责任(1)承包人应负责提供骨料系统的供应、运输以及试验检验所需的全部设备和辅助设施；(2)承包人应负责进行各种符合设计要求的混凝土的配合比设计，混凝土的拌和、运输、浇筑、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管；(3)负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；(4)负责提供伸缩缝、施工缝等所需的材料及其制作、安装和施工；(5)负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋材料及其制作、运输和安装；(6)负责提供混凝土保温措施所需的材料和有关设施、设备的采购、供应、制作和安装；(7)负责提供预制混凝土的材料和设备，以及预制混凝土构件的制作、运输和安装等；(8)负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。7.1.2引用标准和规程规范(不限于)(1)《混凝土结构工程施工和验收规范》GB50204-92；(2)《混凝土质量控制标准》GB50164-92；(3)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-98；(4)《钢筋混凝土热轧光圆钢筋》GB13013-91；(5)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-92；(6)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87；(7)《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89；(8)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96；(9)《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(10)《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999；(11)《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001；(12)《水工混凝土砂石骨料试验规范》DL/T5151-2001。其它有关法律、法规、标准、规范、规程。7.2模板7.2.1说明(1)承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。(2)承包人应在模板加工前28天，按施工图纸和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件、报送监理人审批，监理人的审查并不减轻承包人对其设计、制作、安装的责任。7.2.2材料(1)模板和支架材料应优先选用钢材，钢筋混凝土和混凝土等模板材料。(2)模板材料的质量应符合现行国家标准和行业标准。(3)木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。木材需提前备料、干燥后使用，湿度宜为18%—23%。⑷钢模面板厚应不小于5mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。(5)模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合有关规定。7.2.3制作(1)模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过的有关规定。(2)钢木模板的制作需分别给出有关断面和标注尺寸。必要时承包人应按要求补插中间断面，并须使各断面间的模板曲率连续。在需要满足曲率要求的地方，如是木模板必须是拼装的或是薄片迭成的，并除去突出处以形成紧密光滑的模板表面。模板在制作完成以后，所有表面缺陷应予以修整。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.2.4安装(1)应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。(2)模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。(3)模板的钢拉筋不应弯曲，直径要大于8mm，拉筋与锚环的连接必须牢固。预埋在下层混凝土中的锚固件(螺栓、钢筋环等)，在承受荷载时，必须有足够的锚固强度。(4)模板安装的允许偏差：大体积混凝土模板安装的允许偏差，应遵守DL/T5144-2001的相关规定；结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应遵守GB50204-92的相关规定。7.2.5模板的清洗和涂料(1)钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。(2)木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。7.2.6拆除(1)模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除；底模应在混凝土强度应在达到表7-1要求后，方可拆除。表7-1底模拆模标准结构类型结构跨度（m）按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%）板≤250>2，≤875>8100梁、拱、壳≤875>8100悬臂构件≤275>2100地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(2)钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条第⑴项的规定。(3)经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，应经监理人批准后，方能提前拆模。7.2.7计量和支付本工程的模板应分摊在各部位每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付。7.3钢筋和锚筋7.3.1说明(1)承包人应负责钢筋的采购、运输、验收和保管，并应按本合同《通用合同条款》有关条款的规定，对钢筋进行进场材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作。(2)钢筋作业包括本技术规范规定的钢筋、钢筋网、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。(3)若承包人要求采用其它种类的钢筋代替施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。7.3.2钢筋的材质(1)钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。(2)每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：1)钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不小于60kg。2)根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并检查每批钢筋的代表直径。3)在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合规范规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。(3)水工结构非预应力混凝土中，不得使用冷拉钢筋。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.3.3钢筋的加工和安装(1)钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。(2)钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：采取冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%；(3)钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，钢筋的弯钩弯折加工应符合DL/T5144-2001的规定。(4)钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-92第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行。(5)钢筋安装的位置、间距、保护层及各部分钢筋的尺寸均应符合施工图的规定。其差值不得超过表7-2的规定。(6)已经架设好的钢筋中，不应再沾有泥土、有害的铁锈、松散的铁屑、油漆、油脂或其它有害的物质。(7)现场焊接或绑扎的钢筋网，其钢筋交叉的连接，应按施工详图规定执行。如图中未作规定，且钢筋直径在25mm以下时，除最外围两行钢筋之相交点应逐点扎牢外，其余按50%的交叉点进行绑扎。铁丝扎紧应采用梅花形布置，间距不大于60cm。表7-2钢筋安装的允许偏差序号偏差名称允许偏差(mm)1钢筋长度方向的偏差，同一排受力钢筋间距的逐步偏差±0.5净保护层厚度2柱及梁中板、墙中±0.5钢筋直径±0.1间距3同一排中分布钢筋的偏差±0.1间距4双排钢筋，其排与排间距的偏差±0.1排距5梁与柱中钢箍间距的偏差0.1箍筋间距6保护层厚度的局部偏差±0.25净保护层厚(8)除非监理人另有批准，对于图纸上连续长度标示的钢筋，其接头间长度(加上所需的搭接长度)不应小于60cm。(9)为了保证混凝土保护层的必要厚度，应在钢筋与模板之间设置强度不低于结构物设计强度的混凝土垫块。垫块应埋设铁丝并与钢筋扎紧，垫块应互相错开、分散布置。在各排钢筋之间，应采用架铁、短钢筋支撑以保证位置准确。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(10)钢筋混凝土结构中受力钢筋的混凝土保护层厚度除施工图纸和监理人另有规定外，应符合表7-3要求。表7-3受力钢筋混凝土保护层厚度表序号结构类型保护层厚度(mm)1墙和板厚度为100mm及小于100mmm10厚度大于100mmm152柱和梁253基础有垫板35无垫板704轻混凝土的板和墙155箍筋和横向钢筋156分布钢筋（板和墙中）10(11)钢筋架设完毕后须经检查，并符合施工祥图要求后，方能浇筑混凝土。如架设有误，连同已浇筑的混凝土，监理人可令其清除返工，由此引起的费用应由承包人自付。7.3.5计量和支付按本合同施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所列的钢筋直径和长度换算成重量进行计量。承包人为施工需要设置的架立筋，在切割、弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计量，各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的每吨单价支付，其它钢材按工程量清单所列单位计量，并按工程量清单单价支付。单价中包括材料的采购、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。7.4混凝土（含钢筋混凝土）7.4.1说明本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的混凝土工程。7.4.2主要提交件(1)施工措施计划地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件承包人应在混凝土浇筑前28天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。(2)现场试验室设置计划在混凝土工程开工前28天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模、试验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。(3)质量检查记录和报表在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：1)每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；2)各种原材料的品种和质量检验成果；3)不同部位的混凝土等级和各类配合比；4)月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间；5)混凝土的养护和表面保护的作业记录；6)浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；7)模板作业记录和各部位拆模日期；8)钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；9)混凝土试件的试验结果；10)混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。(4)完工验收资料承包人应为各项混凝土工程的完工验收提交以下完工材料：1)各种混凝土工程建筑物竣工图；2)混凝土工程建筑物成型复测成果；3)各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；4)各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；5)监理人指示提交的其它资料。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.4.3混凝土材料7.4.3.1水泥(1)水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。(2)发货：承包人应汇同发包人、监理人对每一批进场水泥的品质、数量进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检验，发现库存或到货水泥不符合本《技术条款》的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。(3)运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮。受潮水泥不得使用。(4)贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装和散装等，分别贮放，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。7.4.3.2拌和用水(1)凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。(2)拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。(3)水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐及硫化物的含量应满足规范规定。7.4.3.3骨料(1)混凝土骨料应按监理人批准的料源购买。(2)不同颗粒的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土。装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。(3)细骨料的质量技术要求规定如下：1)细骨料的细度模数，应在2.4~2.8范围内；测试方法按DL/T5150-2001有关的规定进行；2)砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；3)骨料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；碱含量每方混凝土不得大于3公斤，实验标准符合《混凝土碱含量限值标准》（CECS53:93）。4)其它砂的质量技术要求应符合DL/T5144-2001中的规定。5)施工骨料采用二级配。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.4.3.4外加剂(1)用于混凝土中的外加剂（包括减水剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等），其质量符合DL/T5100-1999第4.1.1条至第4.1.4条的规定。(2)承包人应根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的摻量，其试验成果应报送监理人。(3)不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混裝，以避免交叉污染。(4)为避免混凝土裂缝的发生，闸室段及交通桥段底板混凝土和闸墩混凝土宜添加微膨胀剂。通过试验确定摻量，其试验成果应报送监理人。7.4.4配合比7.4.4.1各种不同类型的结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法按DL/T5150-2001有关规定执行。7.4.4.2混凝土配合比试验前28天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。7.4.4.3混凝土配合比设计：(1)承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行各项混凝土配合比设计，并将施工配合比报送监理人审批。(2)水工混凝土水灰比的最大允许值应符合表7-4的规定。表7-4水灰比最大允许值混凝土部位寒冷地区温和地区上、下游水位以上（坝体外部）0.600.65上、下游水位变化区（坝体外部）0.500.55上、下游最低水位以下（坝体外部）0.550.60基础0.550.60内部0.700.70受水流冲刷部位0.500.50(3)混凝土的塌落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的塌落度。混凝土在浇筑地点的坍落度可按表7-5选定。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件表7-5混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）建筑物的性质标准圆坍落度（cm）水工素混凝土或少筋混凝土3~5配筋率不超过1%的钢筋混凝土5~7配筋率超过1%的钢筋混凝土7~97.4.4.4混凝土配合比调整：在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。7.4.5混凝土取样试验在混凝土浇筑过程中，承包人应按DL/T5150-2001的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：(1)选用材料及其产品质量证明书；(2)试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；(3)试件的制作和养护说明；(4)试验成果及其说明；(5)不同水灰比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据；(6)不同掺和料掺量与强度关系曲线及数据；(7)各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、塌落度和初凝、终凝时间等试验资料。7.4.6拌和(1)承包人拌制混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。(2)除合同另有规定外，承包人应采用固定拌和设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的秤量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备秤量应准确，其秤量偏差不应超过DL/T5144-2001的规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。(3)拌和设备安装完毕后，承包人应会同监理人进行设备运行操作检(4)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件混凝土拌和应符合DL/T5144-2001第四章第三节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定。且纯拌和时间应不少于表7-6的规定。(5)因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。表7-6混凝土纯拌和时间（min）拌和机进料容量（m3）最大骨料粒径（mm）坍落度（cm）2~55~8>81.080－2.52.01.6150（碱120）2.52.02.02.41502.52.02.05.01503.53.02.57.4.7运输(1)混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。(2)混凝土入仓时，应防止离析；长距离运送混凝土，应采用混凝土搅拌车运输。7.4.8浇筑7.4.8.1说明(1)任何部位混凝土开始浇筑前8h（隐蔽工程为12h），承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、预埋件、止水等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。(2)任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。7.4.8.2混凝土浇筑作业(1)承包人应根据监理人批准的浇筑分层分段和浇筑程序进行施工。(2)不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并弃置在指定地点。(3)浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。7.4.8.3浇筑的间歇时间地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应按试验确定，或按DL/T5144-2001规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。7.4.8.4浇筑层施工缝面的处理在浇筑分层的上层混凝土浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。7.4.9混凝土面的修整7.4.9.1有模板的混凝土结构表面修整(1)有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表7-7规定的数据。表7-7混凝土结构表面的允许偏差单位：mm顺序项目混凝土结构的表面1相邻两面板高差22局部不平（用2m直尺检查）43结构物边线与设计边线104结构物水平截面内部尺寸±205承重模板标高±56预留孔、洞尺寸及位置10(2)混凝土表面缺陷修整1)混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷承包人不得擅自处理，应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。2)修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%~100%，特殊部位（溢流面、门槽等）应按施工图纸的规定。7.4.9.2非模板混凝土结构表面的修整(1)各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表7-8。(2)无模板混凝土表面的修整。承包人应根据无模板混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢质修平刀修整等不同施工方法和工艺进行表面修整，并应达到上表7-8规定的允许平整度偏差要求。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件表7-8无模板混凝土表面允许平整度偏差单位：mm项目建筑物部位允许平整度偏差1整平板修整混凝土表面抹平202木模刀修整渐变表面15表面突变153钢质修平刀修整渐变表面15地板抹面，不规则度15注：对于有过水要求的混凝土表面，突变型表面不平整度不应超过4mm，渐变型表面不平整度不应超过7mm。(3)无模板混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40~80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液。7.4.9.3预留孔混凝土(1)承包人应按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。承包人为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋设和安装作业后，由承包人负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。(2)除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周边建筑物的材质相一致。(3)预留孔在回填混凝土或砂浆以前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。(4)回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件黏结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分黏结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。7.4.10养护和表面保护7.4.10.1养护承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水进行养护。(1)采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12~18h内开始进行，其养护期时间按表7-9执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上。表7-9混凝土养护期时间混凝土所用的水泥种类养护期时间（天）硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥14(2)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。7.4.10.2混凝土表面养护承包人应按DL/T5144-2001的规定进行混凝土表面养护。7.4.11止水、伸缩缝和埋设件7.4.11.1止水、伸缩缝(1)止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。(2)橡胶止水带的质量标准应符合《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001附录D的要求，其安装应防止变形和撕裂。(3)安装好的止水带应加以固定和保护。(4)伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章的规定处理，外露铁件应割除。(5)橡胶止水带主要物理力学性能指标：硬度（C型硬度计）：60±5邵尔A度拉伸强度：≥18MPa；扯断伸长率：＞450%；定伸永久变形：≤20%。撕裂强度：≥35N/mm；脆性温度：≤-45℃热空气老化70℃×72h硬度变化（C型硬度计）：≤+8拉伸强度变化率（降低）：≤10%伸长率变化率（降低）：≤20%臭氧老化：50pphm20%48h2级(6)橡胶止水带施工要求1)橡胶止水带在满足制造、运输、安装要求前提下，应在工厂中连接成整体。2)橡胶止水带的交叉连接节点应在工厂中做成配件，仅直线段可在现场连接。3)对橡胶止水带现场连接应采用热压机硫化胶合，接头外观应平整光滑。4)绑扎钢筋和支模时，橡胶止水带必须可靠固定在正确位置上，浇注混凝土时不得发生移位。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件5)固定橡胶止水带时，可在允许部位穿孔打洞，不得损坏本体部分。6)变形缝处混凝土必须振捣密实，橡胶止水带下部不应产生空洞、气孔等隐患。7.4.11.2聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板(1)聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板应符合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》（CECS117：2000）要求。应有产品合格证和产品性能说明书，并应标明生产厂家、规格和生产日期。(2)聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板应具有适应变形缝变形的能力，密度小、回复率高，具有独立的气泡结构。(3)聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板应耐酸、碱、盐等有机溶剂腐蚀，耐老化性能好；高温不流淌，低温不脆裂。(4)其主要物理力学性能指标：表观密度（g/cm3）：0.10～0.14抗拉强度：≥0.2MPa；抗压强度：≥0.16MPa；撕裂强度：≥4N/mm2；加热变形：≤2%；吸水率：≥0.005g/cm3最大伸长率：＞150%；硬度（C型硬度计）：40～60邵尔A度压缩永久变形：≤2%；弹性模量1.5+0.5MPa(5)施工要求1)聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板应在工厂中加工成所需要的尺寸，现场拼接时宜采用粘接。2)聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板两侧的混凝土宜分先后浇筑，填缝板应在先浇筑混凝土安装并固定在模板内侧，不得在浇筑混凝土后粘接在混凝土上。7.4.11.2埋设件应按施工图纸所示以及本技术条款的规定或监理人指示预埋各种埋设件。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.4.12温度控制7.4.12.1说明(1)承包人应根据施工图纸所示的建筑物结构类型、分缝、分块尺寸，编制详细的裂缝控制措施，作为专项技术文件列入混凝土施工措施计划，同时报送监理人审批。裂缝控制措施设备、安装、监测费用由承包人承担。(2)混凝土的浇筑温度根据季节的不同，应控制混凝土入仓最高温度在10～22℃之间，构件内部最高温度应不超过45℃，混凝土基础温差不宜超过22℃。在施工中应通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系，并采取有效措施减少混凝土运送过程中的温升。7.4.12.1控制措施(1)降低混凝土浇筑温度1)在闸墩、底板混凝土浇筑时采用冷却水管降温。2)运输混凝土工具应有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；3)采用喷水雾等措施降低仓面的气温，在白天气温较高的季节，将混凝土浇筑时间尽量安排在傍晚和夜间施工；4)在仓面混凝土采取保温措施。(2)降低混凝土的水化热温升1)选用低热或中热水泥品种。2)严格控制各种拌合料的初始温度。3)在满足施工图纸要求的混凝土强度、耐久性和和易性的前提下，改善混凝土骨料级配，加优质的掺和料和外加剂以优化混凝土配合比，减少单位水泥用量。4)在高温季节，应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并流水养护；混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于14d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于21d；当采用其他品种水泥时，混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定。(3)温度监测：采用埋设在混凝土中的电阻式温度计或热电偶测量混凝土温度，承包人应将每周的温度测量记录报送监理人，其内容包括混凝土浇筑温度和混凝土内部温度。(4)混凝土冬季施工措施应遵守《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）中低温季节混凝土施工的规定。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.4.13质量检查和验收7.4.13.1说明承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》有关条款规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。7.4.13.2混凝土原材料的质量检验(1)水泥检验每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200~400t同品种、同强度等级水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一个取样单位。检测的项目包括：水泥强度等级、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。(2)外加剂的检验配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。(3)水质检查拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。(4)骨料质量检验骨料的质量检验应分别按下列规定在堆料场和拌和场进行：1)在堆料场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。2)在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5%（砂）和±0.2%（小石）范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水率突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.4.13.3混凝土质量的检测(1)混凝土拌和均匀性检测1)承包人应对混凝土拌和均匀性进行检测；2)定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m3；3)用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。(2)塌落度检测按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土塌落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。(3)强度检测现场混凝土抗压强度的检测，以28天龄期的试件按每100m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。7.4.13.4混凝土工程建筑物的质量检查和验收(1)建基面混凝土浇筑前应按本技术条款关于基础开挖及验收的规定进行地基检查处理与验收；(2)在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收；(3)按本章第7.4.9款的规定对混凝土工程建筑物结构面修整质量进行检查和验收；(4)混凝土浇筑过程中，承包人应按本章第7.4.10款的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》有关条款和本章第7.4.10款的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收。　(5)在各层混凝土浇筑层分层检查验收中，应按本章第7.4.12条的规定，对埋入混凝土块体中的止水、排水设施和各种埋设件的埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。7.4.13.5混凝土工程建筑物的成型质量复测混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。7.4.13.6混凝土质量的钻孔抽样检验监理人认为有必要时，可通知承包人进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等无损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按本合同《通用合同条款》有关条款的规定处理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.4.13.7混凝土工程建筑物的完工验收混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》第10条的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第7.4.2款⑷项规定的内容向监理人提交完工资料。7.4.14计量和支付(1)混凝土以立方米（m3）为单位，按施工图纸的建筑物轮廓线进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的每立方米单价支付。图纸所示边线以外超挖部分的回填混凝土和其它材料及由此产生的一切费用，以及按本章第7.4.12款中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，发包人不再另行支付。(2)凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1m2和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。(3)混凝土浇筑所用的材料（包括掺和料、骨料、外加剂等）的采购、运输（包括发包人提供水泥的施工场地仓库卸车及场内运输）、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验、模板制作、安装、维护、拆除和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。(4)根据本章第7.4.4款要求完成的混凝土配合比试验，经监理人最终批准的试验报告，混凝土配合比试验项目费用不另行支付，包括试验中所有材料、试验样品、劳动力及设备和辅助设施的提供，以及与试验有关的养护和测试等所需的一切费用都应摊销到混凝土单价之中。(5)混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米（m3）单价中。(6)止水、止浆、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。(7)聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板以平方米（m2）为单位，按施工图纸所示的面积进行计量，按《工程量清单》所列项目的每平方米（m2）单价支付。单价中包括板材的采购、加工、运输、储存、安装等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施的一切费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.5喷射混凝土7.5.1说明本节规定适用于本工程施工图纸或监理人指示的喷射混凝土、锚杆喷射混凝土和钢筋网喷射混凝土等的施工作业。7.5.2材料⑴水泥：采用发包人提供的符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999的水泥。水泥标号不低于425＃。进场水泥应有生产厂的质量证明书，水泥的出厂日期不应超过3个月，否则应进行质量检验。⑵骨料：细骨料应采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数宜为2.5～3.0，使用时的含水率宜控制在5%～7%；不得使用冻结的骨料，骨料的最低温度应不低于＋5℃。粗骨料应采用耐久的卵石或碎石，粒径不宜大于10mm；喷射混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料。喷射混凝土的骨料级配，经喷射混凝土试验后确定。⑶水：应符合本《技术条款》第10.4.3.2款的规定。⑷钢筋网：钢筋采用发包人提供的符合标准的Φ8圆钢，焊接成200mm×200mm网状。⑸外加剂：喷射混凝土所需的外加剂不做特殊要求，但须满足GB50086-2001的相应规定。各种外加剂在使用时必须完全兼容。如所用材料不是来自同一个供应商，需作完整的试验以检验各种外加剂之间的兼容性能。7.5.3喷射混凝土设备⑴喷射混凝土施工前56天，承包人应提交其使用的喷射机设备及其布置、混合料及外加剂的称量和添加工艺、喷射混凝土工艺，并报送监理人审批。⑵混凝土喷射设备应符合GB50086—2001的要求，并满足施工进度需要。⑶承包人应在现场保持足够数量的喷射设备，在洞室开挖后能够及时不间断地喷射混凝土，并在整个喷射混凝土施工期间保持施工设备处于清洁和良好状态，如果监理人认为喷射设备影响喷射混凝土质量，监理人有权指示承包人暂时停止喷射作业，对喷射设备进行修理或更换，直到监理人满意为止。承包人不得对此提出额外要求。7.5.4喷射混凝土试验⑴地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件喷射混凝土施工前28天，应通过室内试验和现场试验选定喷射混凝土材料及其配合比。速凝剂或其他外加剂的掺量应通过现场试验确定。喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足现场喷射工艺的要求。喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求。配合比试验成果应报送监理人。试验方法和检测标准应满足本条款和GB50086－2001的要求。⑵现场试验⑵喷射混凝土施工前28天，应进行现场试验。现场试验应在模拟实际施工条件下论证喷射机具设备的能力、施工工艺、混合料配比及外加剂等。现场试验应按GB50086—2001规定执行。通过现场试验确定的喷射混凝土设备、材料及配比、喷射工艺经监理人批准后，施工过程中在没有接到监理人的变更之前不得改变。7.5.5配料、拌和及运输⑴称量允许偏差拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定：水泥±2%砂、石±3%外加剂±1%（且不超过供应商提供的产品使用说明中的规定）⑵搅拌时间混合料搅拌时间应遵守下列规定：1）采用容量小于400L的强制式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于1min；2）采用自落式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于2min；3）混合料掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。⑶运输混合料在运输、存放过程中，应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，装入喷射机前应过筛。7.5.6喷射混凝土的准备工作⑴承包人应在喷射前对喷射面进行检查，并做好喷射作业的准备工作，受喷面应达到喷射混凝土基底面的质量要求，并埋设控制喷射混凝土厚度的标志，作业区应具有良好的通风和充足的照明设施。⑵喷射作业前，承包人应对施工机械设备、风、水管路和电线等进行全面检查和试运行。⑶对地下水发育段，在喷射混凝土前，必须做好止水处理，承包人应在受喷面滴水部位埋设导管排水，导水效果不好的含水层可设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水，必要时应先进行注浆处理。7.5.7喷射混凝土⑴喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按GB50086－2001表8.5.1规定数据选用；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面；喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一循环放炮时间应不少于3h。⑵地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件喷射机作业应严格执行喷射机的操作规程。喷射作业开始时，应先送风，后开机，再给料；结束时，应待料喷完后，再关风；向喷射机供料应连续均匀；机器正常运转时，料斗内应保持足够的存料；保持喷射机工作风压稳定，应满足喷头处的压力在0.1MPa左右；喷射作业完毕或因故中断时，应将喷射机和输料管内的积料清除干净。⑶喷射手应经常保持喷头具有良好的工作性能；喷头与受喷面应垂直，宜保持0.60m～1.00m的距离。⑷喷射混凝土的回弹率：洞室拱部不应大于15%，边墙不应大于10%。⑸喷射混凝土养护：喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护；养护时间不得少于7昼夜；气温低于+5℃时，不得喷水养护。⑹冬季施工：喷射作业区的气温不应低于+5℃；混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃；普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土在低于设计强度30%时，不得受冻。7.5.8养护⑴喷射混凝土的养护，应按GB50086-2001第8.5.6条的规定执行。⑵当喷射混凝土周围的空气湿度达到或超过85%时，经监理人同意，可准予自然养护。7.5.9质量检查和验收⑴质量检查在施工过程中承包人应会同监理人进行以下项目的质量检验和检查：1）承包人应按照GB50086-2001第10.1.2、第10.1.3条的有关规定进行喷射混凝土施工质量抽样试验，抽样试验报告应报送监理人。2）喷层厚度检查，采用钻孔方法进行检查，沿洞线每50m设一检查断面，每个断面分别在拱顶、侧墙部位设置5个测点。每个断面上都必须保证有不少于4个测点的厚度满足设计要求，未合格测点的厚度不得低于50mm，所有测点实测厚度的平均值应不小于设计值。经检查，喷射混凝土厚度未达到施工图纸要求的厚度，应按监理人指示进行补喷，所有喷射混凝土都必须经监理人检查确认合格后才能进行验收。3）喷射混凝土与岩石间的粘结力以及喷层之间的粘结力，应按GB50086—2001附录A的规定做试验，试验成果资料应报送监理人。所有钻取试件的钻孔，应由承包人用干硬性水泥砂浆回填。5）经检查发现喷射混凝土中的鼓皮、剥落、强度偏低或有其它缺陷的部位，承包人应及时预以清理和修补，经监理人检查签认后，方能予以验收。⑵完工验收喷射混凝土支护工程完工后，承包人应按《通用合同条款》有关条款的规定向监理人申请完工验收，并按本章第6.1.5.3款的规定提交完工验收资料。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件7.5.10计量和支付⑴喷射混凝土的计量和支付应按施工图纸所示的喷射混凝土体积，按立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米（m3）的单价进行支付。喷射混凝土单价应包括发包人提供的水泥自施工场地仓库处卸车、保管、贮存、场内运输到拌和、喷射混凝土前岩石表面清洗、喷射、养护、渗水处理、施工回弹料清除、试验、厚度检测和钻孔取样以及质量检验所需的人工、使用设备和其他辅助设施等的一切费用，和承包人自购材料（骨料、外加剂、发包人提供材料的合理损耗以外部分）的购买、运输、贮存、配料、拌和以及质量检验所需的人工、材料（不包括发包人提供的水泥）及使用设备和其他辅助设施等的一切费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件8沥青混凝土道路工程8.1说明8.1.1范围本章规定适用于本工程施工图纸所示坝顶沥青混凝土路面工程的施工。8.1.2承包人责任(1)承包人应按施工图纸和监理人指示，负责成品沥青混凝土的采购和运输，并确保成品沥青混凝土的质量满足工程质量要求。(2)承包人应在沥青混凝土施工前，进行室内和现场生产性试验，以确定沥青混凝土的配合比施工工艺和碾压参数、机械设备运行程序。原材料和沥青混凝十的各项试验成果，应报送监理人。(3)承包人应根据本技术条款的规定，做好沥青混凝土施工劳动保护和防止环境污染等工作；不得将沥青废渣随意弃置而造成施工场地和其它场所的污染。8.1.3主要提交件8.1.3.1施工措施计划沥青混凝土工程开前28天，承包人应提交一份沥青混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：(1)工地试验室设备配置、现场生产性试验的安排；(2)提交沥青混凝土材料、室内试验和现场碾压试验程序、沥青混凝土配合比成果分析，以及沥青混凝土货源点的选定；(3)沥青混凝土的采购、运输、铺筑、碾压等的施工工艺和方法，以及施工质量榨制和人员、设备配置等。8.1.3.2质量检查记录和报表在施工过程中，承包人应向监理人提交沥青混凝土工程的各项施工质量记录，其内容包括：(1)沥青混凝土工程施工期各项目完成工程量；(2)原材料试验成果；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(3)沥青混凝土室内试验和现场碾压试验配合比成果分析报告；(4)质量检查记录和质量事故处理记录。8.1.3.3完工验收资料承包人应为沥青混凝土工程的完工验收，向监理人提交以下完工资料：(1)沥青混凝土路面工程竣工图；(2)沥青混凝土路面施工质量检查和检测记录；(3)沥青混凝土路面工程各项试验成果；(4)质量缺陷修补和质量事故处理报告；(5)监理人指示提交的其它完工资料。8.1.4引用标准和规程规范(1)《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40—2004；(2)《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000；(3)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006。8.2沥青混合料施工气候条件的限制(1)承包人除通过现场试验对沥青混凝土的摊铺和碾压的气候条件作出规定外，当无特殊保护措施时，承包人不能在下列的气候条件下施工：1)环境气温低于5℃时；2)浓雾或风速大于四级强风时；3)遇雨或表面潮湿时；(2)在摊铺路面过程中，遇有雨或雪，承包人应立即停止摊铺作业。已经离析或结成不可压碎的硬壳、团块以及低于规定铺筑温度铺筑的，或被雨水淋湿的沥青混合物，均应作为废料处理。8.3沥青混凝土道路道路路基做法采用砂砾料层300mm，稳定层灰土200mm；路面采用沥青混凝土地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件100mm。8.4质量检查和验收8.4.1承包人应确保成品沥青混凝土的质量，成品沥青混凝土应有各项原材料的出场合格单。8.4.2施工质量检查承包人应会同监理人进行以下各款所列项日的质量检查，并将检查成果报送临理人。8.3.2.1沥青混合料的质量检查(1)施工前专项沥青混合料的温度，严格控制沥青混合料的温度。(2)铺筑前取样检验沥青混合料的配合比和技术性能。在正常情况下，每天至少取样一次，从五盘混合料中各抽取lkg试样，均匀混合成一组三个样品，对配合比中的沥青用量、矿料级配、马歇尔稳定度和流值等进行检验。8.3.2.2施工过程中沥青面层的外形尺寸的质量控制标准如下：路面类型检查项目检查频度质量要求或允许偏差（单点检验）试验方法热拌沥青混合路面厚度总厚度上面层不少于每2000m3一点，不少于三点±8%或±8mm铺筑时随时插入量取，每日用混合料数量及时面积校核，成型后钻孔，或挖坑检测。8.5完工验收沥青混凝土路面工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人中请完工验收，并按本章第8.1.3.3款的规定提交完工资料。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件8.6计量和支付(1)沥青路面按施工图纸或监理人签认的工程量，以平方米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米综合单价支付，单价中包含道路施工所需的路基土方开挖、路基填筑及路面铺筑等相关费用。(2)各项材料和配合比试验、现场试验以及生产性试验等所需的费用，均分摊在沥青混凝土路面每平米的单价中，发包人不再另行支付。该费用包括全部室内和现场试验项目实施和各项测试所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9输水洞金属结构安装9.1承包人工作内容9.1.1工作范围：a)输水洞进口拦污栅1扇2.5×5.9m及1孔拦污栅埋件的安装；b)输水洞进口1扇1.8×1.8m平板定轮钢闸门及1孔闸门埋件的安装；250kN固定卷扬式启闭机的安装；c)输水洞出口1扇1.8×1.8m弧形钢闸门及1孔闸门埋件的安装；快速排气阀、闸阀及液压启闭机机架的安装；450kN/250kN摆动式液压启闭机的安装。9.1.2说明安装工作包括取水口拦污栅与埋件的安装；取水口工作闸门与埋件的安装；出口弧形闸门及埋件安装；250kN固定卷扬式启闭机的安装；450kN/250kN摆动式液压启闭机的安装及配套电缆、敷设埋管及附属设施等的安装。同时，安装工作还包括合同规定的各项设备的调试和试运转工作，以及（试运转所必需的测试仪器仪表）各种临时设施的安装。合同规定的各种安装设备在运输吊装过程中受到破坏的防腐部分及供安装用的工地焊缝部位，在安装完毕后应由承包人负责补做防腐工作，所需材料应由相应设备的制造承包人提供。承包人的工作内容详见表。9.1.3发包人提供的设备输水洞进口拦污栅及埋件、输水洞进口平板定轮钢闸门及埋件、输水洞出口弧形闸门及埋件；输水洞进口事故检修门固定卷扬式启闭机；输水洞出口弧形闸门液压启闭机及配套电气设备、快速排气阀及闸阀。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.1.4承包人的责任9.1.4.1设备的交货验收责任承包人应在合同规定的交货地点负责接收发包人提供的设备，并由发包人和承包人根据设备清单共同进行验收检查、清点后办理正式移交手续。承包人应参加设备制造合同的出厂验收工作。验收合格后，承包人应与发包人一起在验收文件上签字。9.1.4.2设备的运输和保管责任除合同另有规定外，各项设备运抵交货地点后，应由制造承包人负责卸货，由安装承包人负责保管和贮存，并负责从交货地点至工地现场的运输工作。承包人在正式接收发包人提供的各项设备后，应承担由于装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。9.1.4.3设备的安装责任承包人应负责上述全部设备的现场安装工作，包括设备调试和试运转工作，并应负责提供安装所需的人工、材料、设备、安装和检测器具，以及负责完工验收前的维护工作。表9-1承包人工作内容统计表工程部位工作内容制造安装重量(t/孔)数量总重量(t)重量(t/孔)数量总重量(t)闸门输水洞进口拦污栅　　　4.014.0输水洞进口拦污栅埋件　　　7.017.0输水洞进口事故检修闸门　　　4.014.0输水洞进口事故检修闸门埋件　　　11.0111.0输水洞出口弧形闸门7.017.0输水洞出口弧形闸门埋件3.513.5启闭机输水洞进口固定卷扬式启闭机　　　　1　输水洞出口弧形闸门液压启闭机1其他液压启闭机机座快速排气阀及闸阀9.1.4.4设备的保修责任按合同规定，承包人应承担全部安装设备的施工安装期维护保养和本合同保修期内的缺陷修复工作。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.1.5主要提交件9.1.5.1安装措施计划承包人应在安装工作开始前56天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：a）安装场地布置及说明、主要临时建筑设施布置及说明；b）设备的运输和吊装方案；c）闸门的安装方法和安装质量控制措施；d）启闭机的安装方法和安装质量控制措施；e）焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施；f）闸门和启闭机的调试、试运转和试验工作计划；g）安装进度计划；h）闸门和启闭机各项试验的详细试验方案；i）质量保证措施和安全措施。9.1.5.2承包人要求的设备交货计划承包人应根据设备安装的工期要求，提交一份由于设备安装进度需要的设备交货日期计划，报送监理人审批，并送发包人。9.1.5.3完工验收资料各项设备安装完成后，承包人应按本合同向监理人提交以下完工资料：a）完工项目清单；b）安装竣工图；c）安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；d）安装焊缝的工艺评定和检验报告；e）高强度螺栓连接副、摩擦面的抗滑移系数复验和安装检查报告；f）闸门和启闭机的安装、调试、试运转记录；g）闸门、启闭机单项质量检查验收证书；h）重大缺陷和质量事故处理报告。9.1.6引用标准和规程规范DL/T5018-2004水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范DL/T5019-94水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范SD315-89固定卷扬式启闭机通用技术条件SL36-92水工金属结构焊接通用技术条件SL35-92水工金属结构焊工考试规则GB700-79普通碳素结构钢技术条件地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件GB699-65优质碳素结构钢钢号和一般技术条件GB709热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB706热轧工字钢的尺寸、外形、重量及允许偏差GB707热轧槽钢的尺寸、外形、重量及允许偏差GB9788-87热轧不等边、等边角钢的尺寸、外形、重量及允许偏差GB247钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB5117-85碳钢焊条GB983-85不锈钢焊条GB1300-77焊接用钢丝GB5293-85碳素钢埋弧焊用焊剂GB985-88气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式和尺寸GB986-88埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸GB10854-89钢结构焊缝外形尺寸GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB3323-87钢熔化焊接接头射线照相和质量分级SL105-95水工金属结构防腐蚀规范GB8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB979-88热喷涂锌及锌合金涂层SDZ014-85涂漆通用技术条件JISH9300-1977喷涂锌操作方法JB3223-83焊条质量管理规程JB3092-82火焰切割面质量技术要求Q/ZB75-73机械加工通用技术条件GB1800-1804公差与配合GB1182-1184形状与位置公差Q/ZB76-73装配通用技术条件JGJ82-91钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程GB50278-98起重设备安装工程施工及验收规范GB50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范SDJ249.2-88水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准金属结构及启闭机械安装工程（试行）上述所列为主要引用标准，不排除其他有关标准。在执行过程中，若有新版本标准颁发替代旧标准时，按新标准执行。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.2设备安装程序及其工艺要求9.2.1一般要求9.2.1.1本合同各项目安装前应具备的资料：a）设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；b）设备出厂合格证和技术说明书；c）制造验收资料和质量证书；d）安装用控制点位置图。9.2.1.2安装使用的基准线，应能控制门槽的总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固。可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。9.2.1.3安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。9.2.1.4承包人在安装工作中使用的所有材料，应有产品质量证明书，并应符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。9.2.2设备起吊和运输9.2.2.1起吊和运输措施本章规定的安装工程项目最大件重量约为7t。承包人根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备、大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。9.2.2.2超大件设备的起吊和运输由承包人负责运输的物件中，若遇有超大或超重件时，应由承包人向交通管理部门申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它费用，均由承包人承担。9.2.3安装前的检查和清理9.2.3.1安装前的检查承包人在进行本合同各项设备安装前，应按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况。设备构件以及零部件的完整性和完好性，对重要构件和部件应通过预拼装进行检查。a）埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否已进行凿毛处理并冲洗干净；预留插筋的位置、数量是否符合施工图纸要求。b）按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。c）逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，承包人应书面报送监理人，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。9.2.3.2清理设备安装前，承包人应对发包人提供的设备，按施工图纸和制造承包人提供的技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。9.2.4焊接9.2.4.1焊工和无损检验人员资格a）从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。b）无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任。9.2.4.2焊接材料a）承包人采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行抽样检验，检验成果应报送监理人。b）焊接材料的保管和烘焙应符合DL/T5018-2004第4.3.6条的规定。9.2.4.3焊接工艺评定a）在进行本合同设备构件的一、二类焊缝焊接前，应按DL/T5018-2004第4.1节规定进行焊接工艺评定，承包人应将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若承包人需要改变原评定的焊接方法时，必须按监理人指示重新进行焊接工艺评定。b）承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和DL/T5018-2004第4.3节的规定编制焊接工艺规程，报送监理人。9.2.4.4焊接质量检验a）所有焊缝均应按DL/T5018-2004第4.4.1条的规定进行外观检查。b）焊缝的无损探伤应按DL/T5018-2004第4.4.3条至第4.4.7条的规定进行。c）焊缝无损探伤的抽查率，除应符合DL/T5018-2004第4.4.4条的规定外，还应按监理人指定，抽查容易发生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施焊部位。9.2.4.5焊缝缺陷的返修和处理焊缝缺陷的返修和处理应按DL/T5018-2004第4.5节的规定进行。9.2.4.6消除应力处理监理人根据设备结构情况，有权要求承包人对重要焊缝进行消除应力处理，并按监理人指示，制定消除应力的技术措施，报送监理人批准后实施。9.2.5螺栓连接a）承包人采用的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件a）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤。使用高强度螺栓时应做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。b）钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50％～60％，并应使所有螺栓拧紧力矩保持均匀。c）钢构件摩擦面，安装前应复验构件制造承包人提供的所附试件的抗滑移系数，合格后方能使用。抗滑移系数应按JGJ82-91第三章第三节的规定进行复验，抗滑移系数值应符合施工图纸要求。d）高强度大六角头螺栓连接副，应按出厂批号复验扭矩系数平均值和标准偏差；扭剪型高强度螺栓连接副，应按出厂批号复验紧固轴力平均值和变异系数，复验结果均应符合JGJ82-91第三章第四节的规定。e）高强度螺栓连接副的安装应按JGJ82-91第三章第四节的规定执行。f）高强度螺栓连接副安装完毕后，应检查高强度螺栓连接副复验数据、抗滑移系数复验数据、扭矩、扭矩扳手检查数据，扭矩检查应在螺栓终拧1h以后、24h以前完成。检查记录应提交监理人。g）用高强度螺栓连接的钢结构，在拧紧螺栓并检查合格后，应用油腻子将所有接缝处填嵌严密，并应按防腐要求进行处理。9.2.6涂装9.2.6.1涂装范围a）现场安装焊缝两侧未涂装的钢材表面。b）承包人在接受所移交的设备时，对全部设备表面涂装情况进行检查后所发现的损坏部位。上述检查结果应报送监理人，需要修复的涂装损坏部位须经监理人确认。c）安装施工中设备表面涂装损坏的部位。9.2.6.2涂装材料工地焊缝及闸门、启闭机的在运输安装过程中涂装损坏的部位由承包人补作防腐，涂装材料应由相应设备的制造承包人无偿提供。涂装材料、层数、厚度应与相应设备原涂装要求相同，并应保证其防腐质量。9.2.6.3涂装工艺措施报告承包人在涂装施工开始前28天，应按施工图纸和制造承包人提供的使用说明书的要求提交现场涂装的工艺措施报告，报送监理人审批。工艺措施应说明环境条件及保证措施，表面预处理措施，各种涂装材料的施涂方法、采用设备、质量检验和损坏的修补措施等。9.2.6.4表面预处理a）涂装前，应将涂装部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。闸门表面的除锈等级应达到DL/T5018-2004第7.1.3条和第7.1.4条规定的标准。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件a）涂装开始时，若检查发现钢材表面出现污染或返锈，应重新处理，直到监理人认可为止。b）当空气相对湿度超过85％，钢材表面温度低于露点以上3℃时，不得进行表面预处理。9.2.6.5涂装施工a）经预处理合格的钢材表面应尽快涂装底漆或喷涂金属。在潮湿气候条件下，底漆涂装应在4h内（金属喷涂2h内）完成；在晴天或较好的气候条件下，最长不应超过12h（金属喷涂为8h）。b）承包人应严格按批准的涂装材料和工艺进行涂装作业，涂装的层数、每层厚度、逐层涂装的间隔时间和涂装材料的配方等，均应满足施工图纸和制造承包人提供的使用说明书的要求。c）涂装时的工作环境与表面预处理要求相同，若制造承包人提供的使用说明书中另有规定时，应经监理人批准后按其要求施工。9.2.6.6涂装质量检验a）漆膜涂装的外观检查、湿膜和干膜厚度测定、附着力和针孔检查应按SL105-95第3.4节的要求进行。b）金属喷涂的外观检查和厚度测定以及结合性能检查应按SL105-95第4.5节的要求进行。9.2.7橡胶黏合9.2.7.1所有闸门橡胶水封接头的黏结，应由承包人通过试验选定黏结方法，并应经监理人批准。9.2.7.2采用热胶合时，应按橡胶水封厂提供的操作规程进行黏结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。9.2.7.3采用冷黏结时，承包人应提交一份包括冷胶剂的技术性能和有关参数、黏结工艺及其试验数据的冷黏结措施报告，报送监理人批准后实施。9.2.8埋件安装9.2.8.1本合同项目的埋件安装包括主轨、反轨、底坎、门楣（或胸墙）、护角、启闭机机械和电气设备基础埋件等。9.2.8.2承包人必须按施工图纸的要求和以下各项条款的规定，进行埋件的安装施工。9.2.8.3埋件安装前应进行检查，其允许偏差应符合设计图纸及规范DL/T5018-2004中的规定。否则应重新进行校正，待符合要求后方允许进行安装。9.2.8.4埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的预留锚栓或锚板焊牢。搭接长度不小于110mm。应确保浇筑二期混凝土过程中不发生变形和移位。若对埋件的加固另有规定要求时，应按设计图纸要求予以加固。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、边导板、侧轨、门楣（胸墙）等的工作面上或水封座板上。9.2.8.5埋件上所有不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。9.2.8.6地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件埋件所有工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和浇注二期混凝土后仔细进行打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。9.2.8.7埋件安装完毕后，应进行检查验收。除图纸和本合同另有规定者外，平面闸门埋件安装的允许公差，应符合施工图纸及规范DL/T5018-2004中表9.1.3的规定。9.2.8.8埋件安装完毕经验收检查合格后，应在5～7天内浇筑二期混凝土，如过期或有碰撞，应进行复测，复测合格，方可浇筑混凝土。混凝土一次浇筑高度不宜超过5m。震捣时既要防止埋件变形又要采取措施把混凝土捣实。浇筑后的混凝土的尺寸应满足施工图纸的要求。9.2.8.9埋件安装完毕后，应对所有的工作表面进行清理，门槽范围内影响闸门安全运行的外露物必须清除干净，并对埋件的最终安装精度进行复测，作好记录报监理人。9.2.8.10安装好的门槽，除了水封座板的不锈钢表面外，其余外露表面的涂装损坏的部位及工地焊缝两侧，均应按有关施工图纸或制造承包人提供的技术说明书的规定，进行防腐处理。9.3平面闸门的安装9.3.1安装技术要求9.3.1.1平面闸门的安装，应按施工图纸的规定进行。闸门在安装前，承包人应对闸门各部位尺寸按规范DL/T5018-2004中的有关规定进行复查。如发现是因制造和闸门运输等原因造成的超差，安装承包人有权通过发包人或监理人要求制造承包人派人到现场进行处理，直到符合要求为止，所需费用由制造承包人自理。如果不是上述原因，安装承包人应进行处理，所需费用由安装承包人自理。9.3.1.2闸门主支承部件的安装调整工作应在门叶结构拼装焊接完毕，经过测量校正合格后方能进行。所有主支承面应当调整到同一平面上，其误差不得大于施工图纸及规范DL/T5018-2004中的有关规定。9.3.1.3平面闸门水封装置安装允许偏差和水封橡皮的质量要求，应符合DL/T5018-2004第9.2.3条至第9.2.7条的规定。安装时，应先将橡皮按需要的长度黏结好，再与水封压板一起配钻螺栓孔。橡胶水封的螺栓孔，应采用专用钻头使用旋转法加工，不准采用冲压法和热烫法加工。其孔径应比螺栓直径小1mm。9.3.1.4止水橡皮不得盘折存放，应保证止水橡皮表面光滑平直。9.3.1.5止水橡皮接头可采用生胶热压方法胶合，胶合接头不得有错位，或凹凸不平和疏松现象。9.3.1.6止水橡皮安装后，两侧止水中心距离的允许偏差为±3mm。止水表面的不平度误差应不超过2mm，闸门处于工作状态时，止水橡皮的压缩量应符合设计图纸规定，其允许偏差为mm。9.3.1.7平面闸门安装完毕后，应清除埋件表面和门叶上的所有杂物，特别应注意清除不锈钢水封座板表面的水泥浆。在滑道支承面和滚轮轴套涂抹或灌注润滑脂。9.3.1.8经监理人检查合格的平面闸门，方能按本章第13.2.6条规定进行涂装修补。9.3.1.9平面闸门安装完毕，应作静平衡试验。试验方法为：将闸门自由地吊离地面100mm地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件，通过滚轮或滑道的中心测量上、下游与左、右方向的倾斜，平面闸门的倾斜不应超过门高的1/1000，且不大于8mm。当超过上述规定时，应加配重调整。9.3.2平面闸门的试验闸门安装完毕后，承包人应会同监理人对平面闸门进行试验和检查。平面闸门的试验项目包括：9.3.2.1无水情况下全行程启闭试验，试验过程检查滑道或滚轮的运行无卡阻现象，双吊点闸门的同步高差应不大于10mm。在闸门全关位置，水封橡皮无损伤，漏光检查合格，止水严密。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。9.3.2.2静水情况下的全行程启闭试验。本项试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）。9.3.2.3动水启闭试验。对于检修闸门和事故检修闸门应按施工图纸要求进行动水条件下的启闭试验，试验水头应尽可能与设计水头相一致。动水试验前，承包人应根据施工图纸及现场条件，编制试验大纲报送监理人批准后实施。9.3.2.4通用性试验。对一门多槽使用的平面闸门，必须分别在每个门槽中进行无水情况下的全程启闭试验，并经检查合格。9.4弧形闸门的安装9.4.1安装技术要求9.4.1.1整体到货的闸门在安装前，应对其各项尺寸按规范DL/T5018-94中的表8.5.1内各项有关规定进行复查。如发现是因制造和闸门运输等原因造成的超差，安装承包人有权通过发包人或监理人要求制造承包人派人到现场进行处理，直到符合要求为止，所需费用由制造承包人自理。如果不是上述原因，安装承包人应进行处理，所需费用由安装承包人自理。9.4.1.2分节到货的闸门，在现场组装成整体后，必须符合规范DL/T5018-94中的表8.5.1内各项要求和第9.3节的规定，并在焊接前编制焊接工艺规程，要严格控制焊接变形。9.4.1.3弧形闸门铰座的基础螺栓中心和设计中心的位置偏差不应大于1.0mm。9.4.1.4弧形闸门铰座的安装允许偏差如下:a）铰座中心对孔口中心线的距离偏差为±1.5mm；b）里程偏差为±2mm；c）高程偏差为±2mm；d）铰座轴孔任何方向的倾斜为1/1000mm；e）两铰座轴线的同轴度为2mm；f）铰链与支臂座板的接触面，支臂与门叶主梁的接触面，其接触面积应达到60％以上。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.4.1.5弧形闸门安装的偏差应符合下列规定a）支臂两端的连接板和铰链、主梁组装连接时，应采取措施减少焊接变形，焊接后其组合面应接触良好，抗剪板应和连接板顶紧。b）铰轴中心到面板外缘的曲率半径R的偏差不应超过±4mm，两侧相对差不应大于3mm。c）闸门上止水橡皮由安装承包人在工地现场安装。d）侧止水和底止水安装的允许偏差和止水橡皮的质量要求应符合规范DL/T5018-94中的第9.2.3～9.2.7条的有关规定。安装要求和平面闸门相同。9.4.1.6弧形闸门应首先安装支铰座或支铰总成。支铰安装工作结束，并经监理人检查认可后，才允许浇注支铰座的二期混凝上。在二期混凝土的强度达到施工图纸的要求，并检查左右铰座中心孔同心度符合规定后，才允许将弧形闸门的支臂与支铰座连接。9.4.1.7弧形闸门面板拼装就位完毕，应用样板检查其弧面的准确性。样板弦长不得小于1.5m，检查结果符合施工图纸要求后方能进行安装焊缝的焊接。9.4.1.8弧形闸门安装焊缝的焊接，应尽量避免仰焊，难于避免时，必须由具备相应资格的合格焊工施焊。9.4.1.9弧形闸门的水封装置安装时，应先将橡皮按需要的长度黏结好，再与水封压板一起配钻螺栓孔。橡胶水封的螺栓孔，应采用专用钻头使用旋转法加工，不准采用冲压法和热烫法加工。其孔径应比螺栓直径小1mm。9.4.1.10弧形闸门安装完毕后，应拆除所有安装用的临时焊件，修整好焊缝，清除埋件表面和门叶上的所有杂物，在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。9.4.1.11弧形闸门应经监理人检查合格后，承包人方能按本章第10.2.6条规定进行涂装修补。9.4.2弧形闸门的试验闸门安装完毕后，承包人应会同监理人对弧形闸门进行以下项目的试验和检查：9.4.2.1无水情况下全行程启闭试验。检查支铰转动情况，应做到启闭过程平稳无卡阻、水封橡皮无损伤。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。9.4.2.2弧形闸门的水封，在闸门全关位置，水封橡皮应无损伤，漏光检查合格，止水严密。9.4.2.3动水启闭试验。试验水头应尽量接近设计操作水头。承包人应根据施工图纸要求及现场条件，编制试验大纲，报送监理人批准后实施。动水启闭试验包括全程启闭试验和施工图纸规定的局部开启试验，检查支铰转动、闸门振动、水封密封等应无异常情况。9.5液压启闭机的安装液压启闭机要求安装承包人严格按照施工图纸和规范DL/T5019-地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件94中的有关技术要求进行安装。液压启闭机的油缸总成、液压站及液控系统、电气系统、管道和基础埋件等的安装工艺程序、安装的尺寸偏差、安装质量检查、试运转和负荷试验等，必须按照施工图纸、本合同文件、规范DL/T5019-94中的液压启闭机部分的第8.4节、第8.5节的有关规定和要求执行。9.5.1液压泵站的安装9.5.1.1液压泵站、插装阀组、油箱等，安装时应进行清洗，安装调试后应将地脚螺栓拧紧。并应注意保持设备的清洁。9.5.1.2液压系统用油牌号应符合施工图纸要求。油液在注入系统以前必须经过滤后使其清洁度达到本章第9.5.4.4管路系统及油液的清洁度表所列标准之一。其成分经化验符合相关标准。9.5.1.3液压站油箱在安装前必须检查其清洁度，并符合制造承包人提供的技术说明书的要求，所有的压力表、压力控制器，压力变送器等均必须校验准确。9.5.1.4液压启闭机电气控制及检测设备的安装应符合施工图纸和制造承包人提供的技术说明书的规定。电缆安装应排列整齐。电气控制柜、操作台等电缆接线均从埋入混凝土内的钢管中通过。根据施工进度要求，安装承包人和制造承包人应及时作好埋管的制造和安装前的准备工作。全部电气设备应可靠接地。9.5.2液压启闭机机架的埋设与安装9.5.2.1液压启闭机机架的横向中心线与实际测得的起吊中心线的距离不应超过±2.0mm；高程偏差不应超过±5.0mm.。9.5.2.2机架钢梁与推力支座的组合面不应有大于0.5mm的间隙，其局部间隙不大于0.1mm，深度不应超过组合面宽度的1/3，累计长度不应超过周长的20%，推力支座顶面水平偏差不应大于0.2/1000。9.5.2.3液压启闭机机架采用二期混凝土埋设时，安装前应在混凝土内预埋架立钢材，并在安装时与液压缸悬吊点铰座焊接牢固。架立钢材所需费用应包含在安装单价中。液压缸上悬吊点铰座安装完毕经验收检查合格后，方可浇筑混凝土。混凝土震捣时既要防止液压缸悬吊点铰座变形又要采取措施把混凝土充分捣实，使混凝土与液压缸悬吊点铰座接触紧密。9.5.3液压缸总成的安装9.5.3.1安装前承包人应对油缸总成进行外观检查，并对照制造承包人提供的技术说明书的规定时限，确定是否应进行解体清洗。如因超期存放，经检查监理人认定需解体清洗时，承包人应将解体清洗方案报送监理人批准后实施。现场解体清洗必须在制造承包人技术服务人员的全面指导下进行。9.5.3.2液压缸安装前应进行清扫擦去灰尘和油污，如果发现设备有所损坏和缺陷应报告监理人。属于制造问题，由制造承包人负责修复和处理，直至更换。如果属于安装问题，应由安装承包人负责修复处理。由此产生的一切费用，应由相应责任的承包人自理。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.5.3.3检查活塞杆有无变形，在活塞杆竖直状态下，其垂直度不大于0.5/1000，且全长不超过杆长的1/4000；如能检查缸内壁，则检查其有无碰伤和拉毛现象。9.5.3.4液压缸吊装时，应根据液压缸的直径、长度和重量决定支点或吊点的个数，以防止变形。9.5.3.5活塞杆和闸门吊耳连接时，闸门放到底坎位置上，此时活塞与下缸盖之间应留有50mm左右的间隙，以保证闸门能关闭严密。9.5.3.6安装液压缸上悬吊点铰轴和闸门吊耳销轴时，不允许使用大锤对销轴和轴承等进行锤击加力。应采用专用工具和简易压力机进行安装，以防止碰伤活塞杆和其它部件。9.5.3.7安装时应把轴承上的润滑脂清洗干净，然后上足新的润滑脂。9.5.3.8初调高度指示器和主令开关的上下断开接点。9.5.3.9试验用油过滤精度：柱塞泵应不低于20μm，叶片泵应不低于30μm。9.5.4管路的配置和安装：9.5.4.1配管前，油缸总成、液压站及液控系统设备应已正确就位，所有的管夹基础埋件完好。9.5.4.2按施工图纸要求进行配管和弯管，管路凑合段长度应根据现场实际情况确定。管路布置应尽量减少阻力，布局应清晰合理，排列整齐。9.5.4.3预安装合适后，拆下管路，正式焊接好管接头或法兰，清除管路的氧化皮和焊渣，并对管路进行酸洗、中和、干燥及钝化处理。9.5.4.4液压管路系统安装完毕后，应使用冲洗泵进行油液循环冲洗。循环冲洗时将管路系统与液压缸、阀组、泵组隔离（或短接），循环冲洗流速应大于5m/s，循环冲洗后，最终应使管路系统的清洁度达到下表所列标准之一。管路系统及油液的清洁度标准污染度等级一般系统比例系统伺服系统ISO/DTS440618/1516/1215/12NAS1638976SAE749D6439.5.4.5管材下料应采用锯割方法，不锈钢管的焊接应采用氩弧焊、弯管应使用专用弯管机，采用冷弯加工。9.5.4.6高压软管的安装应符合施工图纸的要求，其长度、弯曲半径、接头方向和位置均应正确。9.5.4.7所有管路应按设计图纸正确联接。高压、低压、并联备用管路应按规范要求用不同油漆颜色进行区别。管路布局应清晰合理，并用支架或管卡固定牢固。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.5.5液压启闭机的试运转液压启闭机安装完毕后，承包人应会同监理人进行液压启闭机试运转试验。试运转应根据DL/T5019-94规范中的第8.5节的各条规定进行。9.5.5.1试运转前的检查a）清除孔口内和堰顶上的一切杂物，保证液压缸和闸门在启闭时无任何卡阻。b）检查机架固定是否牢固，焊缝是否达到要求，把所有固定螺栓和油管活接头螺母都应检查拧紧一遍。c）电气回路中的单个元件和设备均应进行调试，并应符合GB1497的有关规定。对采用PLC控制的电气控制设备应首先对程序软件进行模拟信号调试正常无误后，再进行联机调试。9.5.5.2液压泵第一次起动时，应将液压泵溢流阀全部打开，连续空转30～40min，液压泵不应有异常现象。9.5.5.3液压泵空转正常后，在监视压力表的同时，将溢流阀逐渐旋紧使管路系统充油，充油时要排出空气，管路充满油后，调整溢流阀，使液压泵在其工作压力的25％、50％、75％、100％的情况下分别运行15min以上。此时检查液压系统应无泄漏和振动，无杂音和温升过高等现象。9.5.5.4对液压系统进行耐压试验。液压管路试验压力：p额≤16MPa时，p试=1.5p额；p额＞16MPa时，p试=1.25p额。其余试验压力分别按各种设计工况选定。在各试验压力下保压10min，检查压力变化和管路系统漏油、渗油情况，整定好各溢流阀的溢流压力。9.5.5.5上述试验完毕后，调整液压泵溢流阀使压力达到工作压力的1.1倍时动作排油，此时也应无剧烈振动和杂音，其噪音不能超过85dB(A)。9.5.5.6液压泵阀组的起动阀应在液压泵开始转动后3～5s内动作，使液压泵带上负荷，否则应调整弹簧压力或节油孔的孔径。9.5.5.7在活塞杆吊头不与闸门连接的情况下，作全行程空载往复动作试验三次，用以排除油缸和管路中的空气，检验泵组、阀组及电气操作系统的正确性，检测油缸启动压力和系统阻力、活塞杆运动应无爬行现象。9.5.5.8在无水情况下，应先手动操作升降闸门各一次。以检查缓冲装置减速情况和闸门有无卡阻现象，并记录闸门全开时间和油压值。9.5.5.9调整主令控制器凸轮片，使主令控制器的电气接点接通、断开时，闸门所处的位置应符合图纸要求。当闸门关闭到底或启升到上极限位置时，应能及时切断主回路电源，自动停机。9.5.5.10调整闸门开度数码显示器，使其数码显示数据和闸门开度相一致，最大偏差不大于10mm。当闸门关闭到底或启升到极限高度时，应能自动切断主回路电源而停机。9.5.5.11将闸门提升到一定高度，停留48小时，闸门因活塞油封和管路系统漏油而产生的沉降不应大于200mm。此时液压泵应能自动启动给油缸充油，使闸门能自动恢复原始位置。9.5.5.12地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件手动操作试验合格后，应进行自动操作试验，试验项目和各项技术要求应达到手动操作的同样效果。9.5.5.13通过上述试验，整定和调整好闸门开度传感器、行程极限开关及电、液元件的设定值，检测电动机的电流、电压和油压的数据及全行程启、闭的运行时间。9.5.5.14在闸门承受水压力的情况下。进行液压启闭机额定负荷下的启闭运行试验。全行程启闭闸门不少于3次，检查液压机应运行平稳，各种液压阀动作正确，灵活可靠。检测电动机的电流、电压和系统压力及全行程启、闭运行时间；检查启闭过程中各部位不得有永久变形和其它异常现象。启停应无剧烈冲击现象。9.5.5.15启闭速度：调整节流阀或节流孔板，使启门和闭门速度达到设计要求。9.5.5.16两只液压缸的同步要求:调整电液比例调速阀和手动比例调速阀，使两只液压缸的同步误差不应大于20mm。9.5.5.17安装完毕后应对现场进行清理，作到整洁干净，并对设备表面涂装损坏部位进行涂装修补，所需费用由安装承包人自理。9.5.5.18安装竣工验收后交接以前，由安装承包人负责试运行和管理及维护，由此发生的费用由安装承包人自理。9.6固定卷扬式启闭机的安装9.6.1安装技术要求9.6.1.1启闭机运至现场后，在安装前，承包人应对启闭机各部位尺寸按规范DL／T5019－94和SD315中的有关要求进行全面检查，经检查符合规范要求后，方可进行安装。如发现是因制造和运输等原因造成的超差，安装承包人有权通过发包人或监理人要求制造承包人派人到现场进行处理，直到符合要求为止，所需费用由制造承包人自理。如果不是上述原因，安装承包人应进行处理，所需费用由安装承包人自理。9.6.1.2承包人应按制造厂提供的图纸和技术说明书要求进行安装、调试和试运转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂技术说明书的要求。9.6.1.3启闭机机械设备的安装应按DL/T5019-94第5.2.2条的有关规定进行。9.6.1.4减速器应进行清洗，油位应与油尺刻度相符，其油位不得低于高速级大齿轮最低齿的齿高。但也不应高于两倍齿高。减速器应转动灵活，其油封和结合面处不得漏油。9.6.1.5启闭机的基础螺栓埋设位置、深度及露出部分的长度，应符合图纸要求。9.6.1.6检查启闭机的安装高程，其偏差不应超过±5mm，水平偏差不应大于0.5／1000。9.6.1.7安装启闭机的基础建筑物，必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，应按施工图纸的规定浇筑，在混凝上强度尚未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件9.6.1.8启闭机的安装应根据启吊中心线找正。其纵、横中心线偏差不应超过3mm。9.6.1.9缠绕在卷筒上的钢丝绳不允许打结，其钢丝绳的总长度，当吊点在下极限时，留在卷筒上的圈数应不小于4圈，其中2圈作为固定用，另外2圈为安全圈，当吊点在上极限时，钢丝绳不得缠绕到卷筒光圈部分。9.6.1.10启闭机机座调平调正后，机架下和地脚螺栓孔内应填实二期混凝土（浇筑前应先凿毛），当混凝土捣实后基础外形应整齐美观，当混凝土强度达到80％时，应把螺栓再拧紧一次，然后方允许进行试运转。9.6.1.11减速器、开式齿轮、轴承、液压制动器等转动部件的润滑应根据使用工况和气温条件，选用合适的润滑脂和液压油。9.6.1.12启闭机电气设备的安装，应符合施工图纸及制造厂技术说明书以及SD315中的有关规定。全部电气设备应可靠接地。9.6.1.13每台启闭机安装完毕，承包人应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。9.6.2固定卷扬式启闭机的试运转固定卷扬式启闭机安装完成后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验：9.6.2.1无负荷试验，启闭机无负荷试验应上、下全行程往返三次，检查并调整下列电气和机械部分：a）电动机运行应平衡，三相电流不平衡度不超过±10％，并测出电流值；b）电气设备应无异常发热现象；c）检查和调试限位开关，使其动作准确可靠；d）高度指示器和负荷控制器所反映的闸门开度和启闭机的负荷应准确，当达到上下极限位置时，高度指示器和主令控制器都应能准确的发出信号并自动切断电源，使启闭机停止运转；e）机械部件运转时，均不得有冲击声和其它异常声音，齿轮齿面的接触面积应符合SD315中的第3.9.2条的表6规定值。钢丝绳在任何部位，均不得与其它部件相摩擦；f）制动器的制动带与制动轮的接触面积不小于总面积的75％。制动闸瓦松闸时应全部打开，间隙应符合DL／T5019－94中的第5.1.6.7条表内的规定。并测出松闸时的电流。9.6.2.2负荷试验闸门安装验收合格后，才允许作启闭机负荷试验。承包人在进行动水启闭工况的负荷试验前，应编制试验大纲，报送监理人批准后实施。，负荷试验应在设计水头工况下进行，先将闸门在门槽内无水或静水中全行程上下升降两次；对于动水闭静水启的事故闸门，还应在设计水头动水工况下升降两次，并检查下列电气和机械部分：a）电动机运行应平稳，三相电流不平衡度不超过±10％，并测出电流值；b）电气设备应无异常发热现象；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件a）所有保护装置和信号应准确可靠；b）所有机械部件在运转中不应有冲击声，开式齿轮啮合要求符合SD315中的第3.9.2－3.9.4条表内的规定值；c）制动器应无打滑，无焦味和冒烟现象；d）负荷控制器与数码高度指示器，其仪表读数能准确反应闸门在不同开度下的启闭力值，误差不能超过±5％，并能准确显示闸门开度；e）超负荷控制器，当起升负荷超过额定负荷的10%时，及时切断电源自动停机；9.6.2.3在上述试验结束后，机构各部分不得有破裂、永久变形、连接松动或损坏；电气部分应无异常发热现象等影响性能和安全质量的问题出现。9.6.2.4安装完毕后应对现场进行清理，作到整洁干净，并对设备表面涂装损坏部位进行涂装修补，所需费用由安装承包人自理。9.6.2.5安装竣工验收后交接以前，由安装承包人负责试运行和管理及维护，由此发生的费用由安装承包人自理。9.7质量检查和验收9.7.1.埋件的质量检查和验收9.7.1.1埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理人确认合格后，才能进行安装。9.7.1.2埋件安装就位并固定后，应在一、二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。9.7.1.3一、二期混凝土浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理人确认合格后，共同对埋件进行中间验收，其验收记录应作为闸门及启闭机单项验收的资料。若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应按监理人的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理人批准。9.7.2闸门及启闭机安装质量的检查和验收9.7.2.1在闸门及启闭机安装过程中，承包人应会同监理人按本章第13.2节至第13.5节规定的安装技术条件，对本合同所有闸门及启闭机项目安装的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理人签认后，作为本合同各项目验收的资料。9.7.2.2闸门及启闭机安装完成，并经试验和试运转合格后，承包人可向监理人申请对闸门、启闭机进行各项设备的验收。验收前，承包人应向监理人提交以下资料：a）单项闸门、启闭机的设备清单；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件b）安装质量的检查和评定记录；c）埋件质量检验的中间验收记录；d）闸门试验检测成果和启闭机试运转记录。9.7.2.3闸门及启闭机验收后，在尚未移交给发包人使用前，承包人仍应负责对设备进行保管、维护和保养。9.7.3完工验收与移交9.7.3.1闸门、启闭机安装完毕后，安装承包人应按施工图纸要求和DL/T5018-2004、DL/T5019-94规范中的有关规定进行检查，经检查合格后，向监理人申请完工验收。9.7.3.2交接验收时，应有制造承包人、安装承包人、工程管理单位、设计代表及监理人派有关人员参加。9.7.3.3承包人应向监理人提交本章第9.1.5.3款规定的完工资料。9.7.3.4交接验收时，应对安装质量作出评价，要根据SDJ249.2-88中的有关规定评出每个单元工程质量等级。验收后一并交给运行管理单位存档。9.7.3.5验收合格移交给管理单位后，安装承包人应保证在12个月内运行正常，如果闸门和启闭设备在保证期内发生故障和事故，属于制造问题，由制造承包人负责修复和处理，直至更换。如果属于安装问题，应由安装承包人负责修复处理。由此产生的一切费用，应由相应责任的承包人自理。9.8计量和支付9.8.1计量与支付a）本章规定的闸门及其埋设件的安装支付将以t计量。按发包人提供给承包人的上述设备实际重量计算。按工程量报价单中规定的以每t单价支付。b）本章规定的输水洞出口弧形闸门液压启闭机（包括配套电气设备）将以台计量，按工程量报价单中规定的以每台单价支付。c）本章规定的输水洞进口事故检修门（包括配套电气设备）将以台计量，按工程量报价单中规定的以每台单价支付。d)闸门与固定卷扬式启闭机动水试验（静水试验）计量与支付不在单独进行，其相应费用含在相应单价中。9.8.2地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件以上单价中已包括所有安装设备（包括附属设备），从出厂验收、接货、运输、保管、安装、涂装、现场试验和试运转、质量检查和验收，以及完工验收交接前的维护等所需的全部人工、材料（包括架立用材料）、施工设备、仪器设备、专业技术服务、临时设施和辅助设施等一切费用。10零星件的安装固定10.1说明10.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的栏杆、爬梯等各种零星件的安装固定。10.1.2承包人责任(1)承包人应负责第10.1.1款所列范围内各种零星件采购、运输、加工、安装、埋设、铺装以及施工期的维护工作。(2)承包人应按施工图纸的规定，负责各种零星件的安装固定。10.1.3主要提交件(1)承包人应绘制各种零星件的安装图及其预埋件埋设图和预埋件埋设一览表，报送监理人审批。(2)承包人应按10.2条规定的内容，向监理人提交零星件的验收资料。10.1.4引用标准和规程规范(但不限于)(1)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；(2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件10.1.5零星件的安装固定的一般要求(1)承包人使用的所有材料，应符合施工图纸的规定。材料必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。(2)承包人如需要修改施工图纸，事先须经监理人批准，修改后的埋件位置应避免与其它埋件相干扰，并与建筑物表面处理相协调。(3)焊工应持有相应资格的上岗合格证。(4)挡土墙内的排水管应选用PVC排水管，并应做好管端部的反滤。10.2材料10.2.1钢材承包人提供的所有材料都应是新采购的，没有影响强度、耐久性和外观的缺损。10.2.2油漆油漆应是正规厂家生产的，现场交付的油漆是厂家原封容器，说明厂家名称、生产牌号、产品配方、技术规范编号、颜色、生产日期和编号。在产品使用过程中，这些标志都可清楚识别。油漆材料应妥善放存以免晒坏。10.3零星件的安装固定10.3.1固定件的安装埋设(1)各类固定件应按施工图纸要求购置和加工。加固后的固定件应结构坚固，外表美观，无明显扭曲，切口应无卷边、毛刺。(2)固定件安装就位，并经测量检查无误后，应立即进行固定。采用电焊固定时，不得烧伤固定件的工作面；采用临时支架固定时，支架应具有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土或回填时，应保持固定件位置正确。(3)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件整个施工期间，承包人应注意保护好全部固定件，防止其发生损坏和变形。由于承包人施工措施不当造成固定件的损坏和变形时，应由承包人负责修复，其费用不再另行支付。10.3.2固定件的质量检查承包人应会同监理人按本章第10.1.5款规定的质量标准，对固定件进行质量检查，并做好记录。10.4花岗岩栏杆及贴面蘑菇石(1)承包人应负责栏杆的采购、运输、安装。(2)栏杆的质量标准应符合本合同条款10.1.5条的要求。(3)承包人应绘制栏杆的安装图及其埋设图，报送监理人审批，待监理人审批后，方可进行栏杆的采购和施工。10.5固定件的完工验收(1)固定件埋设工作完成后，监理人应对固定件进行验收。(2)承包人应向监理人提交以下验收资料，其内容包括：1)固定件的埋设竣工图；2)固定件材料的质量证明书；3)固定件加工和安装的质量检查记录。10.6计量和支付(1)栏杆的计量与支付以施工图纸所示的尺寸，以米（m）为单位进行计量，并按《工程量清单》所列的每米（m）单价进行支付。(2)贴面装饰材料的计量与支付以施工图纸所示的尺寸，以平方米（m2）为单位进行计量，并按《工程量清单》所列的每平方米（m2）单价进行支付。单价中包括栏杆的采购、运输、储存、安装、质量检查和验收所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施的一切费用。单价中包括材料的采购、加工、运输、储存、铺设、质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施的一切费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件11建筑与装修11.1说明11.1.1范围本章规定适用于输水洞启闭机室等建筑物的屋面装修工程和建筑地面的部分装修工程。建筑地面工程中的部分装修工程是指水泥砂浆面层建筑地面工程11.1.2承包人责任(1)承包人应按施工图纸的要求和监理人指示以及本技术条款的要求，负责本章第11.1.1条规定范围内的屋面工程和部分建筑地面工程的施工工作，包括材料和施工设备提供、施工现场清理、供电、供排水、质量检查和验收以及交付前的维护等工作。(2)承包人应负责采购上述工程所需的全部建筑材料，并应按本技术条款第11.6.1条的规定，对上述材料进行检验和验收。11.1.3主要提交件11.1.3.1施工措施计划屋面工程和地面工程开工前28天，承包人应提交下列内容的施工措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)工程施工程序和方法；(2)施工设备的配置；(3)质量和安全保证措施；(4)消防措施；(5)施工进度计划。11.1.3.2材料样品和质量证明书承包人应在提交施工措施计划的同时，向监理人报送主要材料的样品和质量证明书。具有外观及色彩要求的材料，必须提供试制成品，经监理人批准后方可使用。11.1.3.3质量检查记录和报表在工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交有关施工质量检查记录，其内容包括：(1)工程材料取样检测成果；(2)隐蔽部位验收记录；(3)质量事故处理记录。11.1.3.4完工验收资料对兼有屋面或地面装修的工程建筑物，承包人应为监理人进行工程的完成验收，提交以下完工资料：(1)屋面工程装修竣工图；(2)地面工程完工资料；(3)材料质量证明书和现场抽样质量检测记录；(4)屋面工程和地面工程质量检查和验收报告；(5)监理人要求提供的其它完工资料。11.1.4引用标准和规程规范(1)《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209－95；(2)《屋面工程技术规范》GB50207－94；(3)《建筑抗震设计规范（GB50011-2001）(4)《建筑结构荷载规范（GB5009-2001）(5)《低热微膨胀水泥》GB2938－97；(6)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175－92；(7)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301－88；(8)《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ79－91；(9)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52－92；(10)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53－92；(11)《混凝土拌和用水标准》JGJ63－89；地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件(1)《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000;J65-2000(2)《建筑设计防火设计规范》（GBJ16-87-2001版）(3)《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-97）(4)《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-97）(5)《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》（DBJ15-30-2002）(6)《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000、J23-2000）11.1.5建筑结构及装修(1)建筑风格1)输水洞出口启闭机室为承重砖墙结构。输水洞出口启闭机室层高为6.000m，建筑面积为43.19m2。屋面为坡屋面，屋脊高1.500m.。2)输水洞配电室分为两层，一层层高为3.300m，二层层高为3.600m，一二层建筑面积均为37.63m2屋面为坡屋面，屋脊高1.500m.。(2)建筑设计标准1)耐火等级：本建筑按二级耐火等级设计。2)建筑结构的安全等级：二级。3)地基基础设计等级：乙级。(3)基础形式输水洞出口启闭机室基础生根于闸墩上。(4)装修标准输水洞出口启闭机室、输水洞出口配电室具体材料及参考图集见表11-1。表11-1输水洞出口启闭机室、配电室工程做法表名称部位材料参考图集室外工程外墙面　喷高级外墙涂料03J930-1外墙勒脚　喷高级外墙涂料03J930-1外门　平开门外窗　塑钢窗屋面油毡瓦坡屋面见图纸设计室内地面细石混凝土地面03J930-1地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件工程踢脚与地面同材料03J930-1内墙面混合砂浆打底，刮大白，刷涂料03J930-1顶棚混合砂浆打底，刮大白，刷涂料03J930-1内门　木门　11.2屋面工程11.2.1说明本节所述屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程。屋面防水工程包括卷材防水屋面、涂膜与卷材组合防水屋面。屋面保温工程包括松散材料保温层。11.2.2一般规定(1)屋面工程施工前，承包人应编制防水工程施工方案或技术措施，报送监理人审批。(2)屋面工程施工中，应按施工工序和层次进行检验，合格后方可进行下道工序和层次的作业。下道工序或相邻工程施工时，对屋面工程已完成的部分应采取保护措施，防止损坏。11.2.3材料11.2.3.1防水卷材料及胶粘剂(1)沥青防水卷材料的外观质量和物理性能应分别符合表11－2和表11－3的要求。(2)高聚物改性沥青防水卷材的外观质量、物理性能应分别符合表11－4和表11－5的要求。表11－2沥青防水卷材的外观质量要求项目外观质量要求项目外观质量要求孔洞、硌伤不允许裂口、缺边边缘裂口小于20mm，缺边长度小于50mm，深度小于6mm，每卷不应超过4处。露胎、涂盖不匀不允许折纹、折皱距卷芯1000mm以外，长度不应大于100mm裂纹距卷芯1000mm以外，长度不应大于10mm接头每卷不应超过1处。表11－3沥青防水卷材的物理性能项目性能要求350号500号地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程大坝、输水洞施工招标文件纵向拉力（25±2℃时）(N)≥340≥440耐热度（85±2℃，2h）不流淌，无集中性气泡柔性（18±2℃）绕Φ20mm圆棒无裂纹绕Φ25mm圆棒无裂纹不透水性压力（Mpa）≥0.10≥0.15保持时间(min)≥30≥30表11-4高聚物改性沥青防水卷材的外观质量要求项目外观质量要求项目外观质量要求断裂、皱折、孔洞、剥离不允许胎体未浸透、露胎不允许边缘不整齐，砂砾不均匀无明显差异涂盖不均匀不允许地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）266n-----------水库除险加固工程监理招标文件表11－5高聚物改性沥青防水卷材的物理性能项目性能要求聚脂毡胎体麻布胎体聚乙烯膜胎体玻纤毡胎体拉伸性能拉力（N）≥400≥400≥50≥200延伸率（％）≥30≥5≥200≥3耐热度（85±2℃，2h）不流淌，无集中性气泡柔性（-5～-25℃）绕规定直径圆棒无裂纹不透水性压力（Mpa）≥0.2保持时间（min）≥30注：集中柔性的稳定范围系表示不同档次产品的低温性能。(3)合成高分子防水卷材的外观质量和物理性能应分别符合表11－6和表11－7的要求。表11－6合成高分子防水卷材的外观质量要求项目外观质量要求折痕每卷不超过2处，总长度不超过20mm杂质大于0.5mm颗粒不允许胶块每卷不超过6处，每处面积不大于4mm2缺胶每卷不超过6处，每处不大于7mm，深度不超过本身厚度的30％表11－7合成高分子防水材料的物理性能项目性能要求强性体卷材塑性体卷材合成纤维卷材拉伸强度（Mpa）≥7≥2≥9断裂伸长度（％）≥450≥100≥10低温弯折性（℃）-40-20-20无裂纹不透水性压力（Mpa）≥0.3≥0.2≥0.3保持时间（min）≥30热老化保持率（80±2℃，168h）拉伸强度（％）≥80断裂伸长率（％）≥70(4)沥青胶粘材料（玛帝脂）的标号应按施工图纸的规定及根据屋面结构特性和环境温度参照表11－8选用，其质量应符合表11－9的要地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件11.3计量和支付（1）计量按施工图纸所示的建筑物轮廓线或监理人批准实施的楼地面量测计算的工程量以平方米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。（2）综合单价中包括为房屋施工所需的各项材料（包括水泥、砂石骨料、沥青、卷材、涂料、填充材料等）的采购、运输、保管、试验、生产、浇筑、养护以及施工和质量检查和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等的一切费用。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件12拆除工程12.1说明12.1.1范围本章规定适用于本标段的拆除工程，其工程项目包括：(1)大坝上游干砌石护坡和砂砾垫层，下游碎石护坡；(2)拆除坝顶上游防浪墙，坝顶78.35m高程以上挖除；(3)拆除输水洞进口闸室和出口闸室以及出口下游段消力池、边墙和防冲等；(4)拆除输水洞进口拦污栅，进出口闸门及附件和启闭机；(5)凿除输水洞进口部位混凝土，以及与拆除有关的土石方开挖；(6)坝顶高程以上破旧房以及树木移栽；(7)其他影响本工程的建(构)筑物。12.1.2承包人责任承包人在施工前应向监理人递交拆除工程的施工组织计划，其内容包括拆除施工程序和方法、各部分工程数量、进度表、施工临时设施、出渣计划、弃料处理以及劳动力、材料、设备计划和安全质量保证措施等，上述图纸和文件未经监理人审批之前，所有拆除施工均不得实施。12.2建(构)筑物的拆除(1)现浇及预制混凝土、钢筋混凝土和砌石、抛石、护坡等建(构)筑物拆除施工时要保证不损坏区域附近的机械设备和建筑物等以及边坡的安全，应采取人工凿出、机械破碎、钻孔楔劈和静态膨胀等方法，不允许使用火工材料爆破。(2)坝顶拆除中的开挖应严格按照施工图所示的高程和边界进行，不得超挖。(3)拆除下来的具有经济价值的物品归业主所有，并按监理人指示处理。其他拆除物或废弃物应按监理人指示运弃至符合有关环保和水保规定的地点堆存及填埋。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件12.3原启闭机和钢闸门的拆除拆除方案须经监理人批准。拆除过程中应注意保护，不得损毁，不得粗暴施工。拆除设备应保证其部件的完整性及成套性。拆除的设备及配件等承包人应分类登记后交业主处理，并运至业主指定地点。12.4树木移栽本工程影响范围内胸径在20cm左右的成树应移栽至监理人指示的地点。其余灌木等地上植物均包含在土方开挖项目的植被清理中，发包人不再另行支付。12.5计量与支付(1)拆除工程中的建(构)筑物包括全部混凝土、钢筋混凝土（不含输水洞启闭机室）和砌石、抛石的拆除以及相关的土石方开挖，以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米综合单价进行支付。该单价包全部拆除（或开挖）和清运、堆存以及相应的环保和水保措施的费用，各项目不再单独计费。(2)原启闭机拆除以台为单位计量，按本合同清单所报的单价支付。(3)启闭机室的拆除以平方米（m2）为单位计量，按本合同清单所报的单价支付。(4)原闸门及附件拆除以扇为单位，按本合同清单所报的单价支付。(5)树木移栽分不同品种以棵为单位计量，报价中应包括移栽中开挖、保护、复种、运输等相关费用，分别按工程量清单所报单价进行支付。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件13砌体工程13.1说明13.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括大坝上下游护坡、码头浆砌石、排水沟、弃渣场及施工图纸所示其它工程部位的浆砌石、干砌石等工程。13.1.2承包人的责任(1)承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，负责砌体材料的修琢加工（采购）、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。(2)承包人应负责砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆、小骨料混凝土）的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。(3)承包人应按本章第13.2、13.3节的各项规定，提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送监理人批准后，方可施工。13.1.3主要提交件13.1.3.1施工措施计划每项砌体工程开工前28天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。(1)施工平面布置图；(2)砌体工程施工方法和工序；(3)施工设备的设置；(4)场地排水措施；(5)质量和安全保证措施；(6)施工进度计划。砌体石料的材料试验报告承包人应在砌体工程开工前28天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。13.1.3.3质量检查记录和报表在砌体工程砌筑过程中，承包人应提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件(1)砌体材料的取样试验成果；(2)砌体工程基础的质量检查记录；(3)砌体工程砌筑的质量检查记录；(4)质量事故处理记录。13.1.3.4完工验收资料承包人应为砌体工程的完工验收提交以下完工资料：(1)砌体工程竣工图；(2)砌体材料试验报告；(3)砌体工程基础的地质测绘资料；(4)砌体工程的砌筑质量报告；(5)监理人要求提交的其他完工资料。13.1.3.5引用标准和规程规范(但不限于)(1)《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98；(2)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；(3)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999。(4)《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD120-84。13.2砌石工程13.2.1材料13.2.1.1石料(1)砌石材质应坚实新鲜，饱和抗压强度不低于40MPa，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。(2)石料外形规格如下：毛石砌体：毛石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石(又称片石)，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石砌体：按其加工面的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合GBJ50203-98第6.3.2条的规定。抛投的石料，要求块石质地坚硬，块重不宜小于20kg(小径不宜小于200mm)。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件13.2.1.2砂和砾石(1)砂和砾石的质量应符合SD120—84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆和小骨料混凝土采用的砂料，要求粒径为0.15~5mm，细度模数为2.5~3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，其最大粒径不大于2.5mm。小骨料混凝土采用一级配，砾石粒径为5~20mm。13.2.1.3水泥和水(1)砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款第7.4.3.1条的有关规定，到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。(2)应按本技术条款第7.4.3.1条规定的用水质量标准，拌制砂浆和小骨料混凝土。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。13.2.1.4胶凝材料(用于砌筑工程的水泥砂浆和小骨料混凝土)(1)胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。(2)拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2%；砂、砾石为±3%；水、外加剂为±1%。(3)胶凝材料拌和过程中应保持粗细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。(4)胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2~3min。一般不采用人工拌和，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。(5)胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表13-1选用。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。表13-1胶凝材料的允许间歇时间砌筑时气温(℃)允许间歇时间(min)普通硅酸盐水泥20~309010~201355~10195地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件13.2.2浆砌石体砌筑13.2.2.1一般要求(1)砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30~50mm，当气温变化时，应适当调整。(2)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。(3)砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-98表6.1.6中的规定。砌筑应按本章第13.2.2.3款的规定进行13.2.2.2毛石砌体(1)浆砌块石砌体必须采用铺浆法砌筑。砌筑时石块宜分层外砌，上下错缝，内外搭砌。必要时应设置拉结石，不得采用外面侧立石块。中间填心的方法，不得有空缝。(2)在铺砌灰浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。灰缝厚度一般为20mm~35mm，较大空隙应采用碎石填塞(3)砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。(4)毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。(5)毛石砌体的灰缝厚度应为20~30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。(6)毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。(7)毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙长的2/3。(8)毛石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。13.2.2.3料石砌体(1)料石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。(2)料石各面加工的允许偏差应按表13-2的规定执行。如有特殊要求，应按监理人的指示加工。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件表13-2料石加工的允许偏差料石种类允许偏差(mm)宽度、厚度长度细料石、半细料石±3±5粗料石±5±7毛料石±10±15(3)料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。(4)砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度：细料石和半细料石为3~5mm，粗料石和毛料石为6~8mm。(5)料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。13.2.2.4浆砌石挡土墙(1)本款规定适用于浆砌毛石和料石挡墙。采用的毛石料砌筑挡土墙，应符合下列规定：1)毛石料中部厚度不应小于200mm；2)每砌3~4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；3)外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。(3)料石挡墙应采用同皮内丁顺相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填筑时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。(4)砌筑挡土墙应按监理人要求收坡或受台，并设置伸缩缝和排水孔。13.2.2.5养护砌体外露面，在砌筑后12h应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体的养护时间应不少于21天。13.2.3水泥砂浆勾缝(1)勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1:1至1:2之间。(2)勾缝砂浆应采用32.5级以上的普通硅酸盐水泥。(3)地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。(4)勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。(5)当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。13.2.4干砌石体砌筑13.2.4.1一般要求(1)干砌石使用材料应按施工图纸要求和监理人指示，采用料石或毛石砌筑料。(2)石料使用前表面应洗除泥土和水锈杂质。(3)干砌石砌体铺砌前，应先铺设一层厚为100~200mm的砂砾垫层。铺设垫层前，应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀，其密实度应大于90%。13.2.4.2干砌石护坡(1)坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的砂砾石垫层上，以一层与一层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径应不大于50mm，含泥量小于5%，垫层应与干砌石铺砌层配合砌筑，随铺随砌。(2)护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。(3)砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。(4)为使沿石块的全长有坚实支承，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。13.3质量检查和验收13.3.1砌石工程质量检查承包人应进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。13.3.1.1原材料的质量检查(1)砌石工程所用的毛石应按第13.2.1.1款的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。(2)用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按本章13.2.1.1~13.2.1.4款的规定进行质量检查。13.3.1.2胶凝材料（包括水泥砂浆和小骨料混凝土）的质量检查(1)应按监理人指示定期检查砂浆和小骨料混凝土的配合比。(2)水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件(3)水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。(4)小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。13.3.1.3浆砌料石和毛石砌体质量检查(1)外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。(2)排水孔的坡度和阻塞情况检查。(3)料石、毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-98表6.1.6的规定执行。13.3.2砌体工程验收(1)砌体工程砌筑前进行砌体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。(2)在砌体工程砌筑过程中，按本章第13.3.1款的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。(3)完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第10条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第13.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。13.4计量和支付(1)砌石体以施工图纸所示的建筑物轮廓线计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米（m3）单价进行支付。(2)砌石工程砌体所用的材料（浆砌体包括砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米（m3）单价中。(3)因施工需要所进行砌石体基础面的清理和施工排水，均包括在砌筑体工程项目每立方米（m3）单价中，不单独计量支付。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件14电气设备供货及安装标14.1工程承包范围承包商应完成输水洞进、出口及大坝照明部分配电的设备供货、装运前试验、运输、现场安装、调试及试运行。14.2工程量清单承包商应完成输水洞及大坝部分电气配电设备工程量清单中主要设备供货及安装，但不限于此：表1输水洞及大坝部分电气配电设备工程量清单序号名称型号及规格单位数量备注1低压配电盘GGD1面12闸门控制箱台2只安装3PLC控制柜台2只安装4照明配电箱ACP08台15高压钠柱灯250W盏356时间控制器个17型钢吨1.5承包商应提供项目清单中所列的所有变电、配电与电气控制保护设备，并提供标书中未曾写到与设备安装相关的安装材料与附件。所需费用列入报价中。承包商应在中标后二周内提交设计院完成施工图所需的所有资料，如柜的外形尺寸，地脚尺寸等设备安装特性，内部结构等。应与设备一起提供所有设备的随机资料，及设备所需的全套图纸，包括系统图、端子排接线图、连接图、装配接线图、标号、设备清单及规格型号、技术说明书、用户手册、安装手册。承包商按照本标书所指定的技术要求、设备规格、设计和制造标准，提供产品并完成本标书所规定的全部工作内容。为了获得标准化外观、运行、维修、备品备件以及承包商的服务，承包商所提供的必须是完整的产品或组装完整产品，提供与设备材料安装相关的全部附件和紧固件。承包商根据该项设备及部件招标图纸要求和安装条件负责该项产品的结构设计。投标人应在投标书中提供所有设备的型号、样本、说明书和制造商厂家简介，否则视为技术指标不合格。承包项目所提供的设备及配件均由承包商负责保管。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件14.3适用标准电气设备的设计、安装、调试和运行必须符合国家现行的设计规范，但不限于此：《电力变压器》GB1094《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451《3-35KV交流金属封闭开关设备》GB3906-91《户内交流开关柜定货技术条件》DLA04/T-97《互感器局部放电测量》GB5583《交流高压电器在长期工作时的发热》GB763-90《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB11032《低压成套开关设备和控制设备》《低压成套开关设备》GB7251《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》（GBJ-148-92）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）《电气装置安装工程高压电器施工验收规范》（GBJ147-90）《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）14.4安装要求14.4.1输水洞输水洞进口设置1台工作闸门和1台检修闸门，在进口启闭机室设置1台现地控制箱（控制箱由启闭机配带）控制2台启闭机，输水洞出口设置1台现地控制箱（控制箱由启闭机配带），在管理房内设置1台照明配电箱，进出口各设置1台自动控制用PLC控制柜（由自控承包商提供），承包商应完成上述各电气设备基础制作、安装，并完成变压器、环网开关柜、低压配电盘、现地控制箱与电气设备之间的电缆敷设及预埋管埋设，并完成各电气设备试运行及各项试验工作，负责完成管理房、输水洞进出口启闭机室及厂区照明系统安装及调试，照明灯应试亮。14.4.2接地系统接地系统包括输水洞进出口接地、管理房接地以及大坝电缆沟内支架接地等，并与溢洪道接地形成统一接地体。承包商应按照施工设计图纸要求完成接地系统供货、安装和接地电阻的测试等工作。大坝设备接地与防雷接地连接成综合接地网。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件接地系统尽量利用自然接地体，建筑物基础，金属门槽等。所有电气设备外壳、预埋钢管、设备基础等均应可靠接地，接地电阻应不大于4欧姆。⑴承包商应将埋地的接地体引出，以便于将来延伸。外露部分应涂上经过许可的防锈漆，以防止锈死。接地扁钢和钢筋应镀锌。⑵全部接地网并联的对地总电阻不得超过4Ω，除非特殊情况得到工程师允许，整个接地系统应是全部连通的。⑶接地电势或跨步电势应不超过规程规定。⑷埋设的接地系统的所有主材料和零部件，均应与图纸相符，埋设的接地装置需要有引出的由承包商和工程师共同商议从最合适的位置引出。14.5设备技术要求电气设备主要技术指标与接线方式参见招标图纸6301-J21-02。14.5.110kV节能变压器①工作条件环境温度：+40℃～－30℃海拔高度：≤1000米最高日平均气温：+30℃最高年平均气温：+20℃②10kV节能变压器的基本数据额定容量：50kVA初级电压：10kV次级电压：0.4kV分接范围：±5%连接方式：DYn11空载损耗：≤170W负载损耗：≤870W空载电流：≤2%阻抗电压：≤4%14.5.2低压配电柜及照明配电箱①绝缘水平地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件电器应耐受下列电压：1额定电压400V2一分钟工频耐压2500V②电气与机械设计仪表用互感器的精确度、精度的极限系数和额定负载、精度级遵照IEC185，应于投标书中标出。次级绕组应定为5A。在电气设计上，应使各电器元件具有足够的电气间隙和爬电距离，应符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》及GB7251《低压成套开关设备》的规定。在机械设计上要能承受规定时间内短路电流而无热损害和机械损害。③技术条款基本参数表主电路额定电压（V）交流380额定频率（Hz）50额定绝缘电压（V）660额定电流（A）水平母线2500母线额定短时耐受电流（KA/ls）30母线额定峰值时耐受电流(KA/0.1s) 63工频试验电压（V/lmin）主电路2500辅助电路1760母线三相四线制A、B、C、PEN防护等级IP30④结构钢板拆弯成型，具有模数安装孔的组合结构。A主构架采用8MF型开口型钢，型钢的二侧面分别有模数为20mm和100mm的f9.2mm的安装孔，内部安装灵活方便。B主构架装配形式设计为全组装式结构。C水平主母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使装置的主电路具备高短路强度能力的基本措施。低压配电柜内包括断路器、刀开关、电流表、电压表、电流互感器、信号灯及设备正常运行时必须的各种元件，配电柜主要元器件技术参数见招标图纸6301-J21-01。地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件14.6计量与支付支付计量应按所批准的长度或通知单兑付，对按本条款提供、安装的设备支付应按报价单中的单价计，单价包括符合本条款规定所要求的各种费用。14.7安装及验收14.7.1电气设备的安装应按设计和制造厂的图纸进行。承包商在进行安装、现场调试及试验前，应提交一份详细的进度、计划、有关资料以及现场试验大纲交工程师审查，工程师批准后方可进行安装或试验，各项数据应完整，实验报告应注明日期、实验人、检查人签字等。14.7.2如在电气设备实验过程中，确系设备制造发生问题，承包商应及时向工程师提出，并会同业主、设计单位、监理、制造厂一同检查，处理设备问题。14.7.3竣工验收应按上述国家电气设备施工及验收规范进行，同时必须满足设计图纸的各种规定。14.7.4移交资料工程竣工后，承包商必须向工程师移交下列图纸和资料方可验收。※电气设备安装施工图※设计修改文件※全部电气实验报告和分析说明※随设备到货出厂记录、证明书、说明书、合格证和图纸※电气安装施工总结※设备缺陷处理一览表及有关设备缺陷※处理的会议文件地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283n-----------水库除险加固工程监理招标文件第三卷—————————————————————————————————招标图纸（另附）地址：沈阳市和平区南九马路47号邮编：110005电话：024-23389240传真：024－23398678（传）283