胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程 162页

胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程施工招标文件交易登记号：JN2013QK5040项目名称:胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程招标人：青岛市黄岛区水利局法定代表人或其委托代理人：陈相培招标代理机构：山东水务招标有限公司法定代表人或其委托代理人：武瑞锁日期：　2013　年8月1n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040目录第一卷2商务文件及投标文件格式21、招标公告32、投标须知前附表及投标须知112.1前附表122.2总则192.3招标文件192.5投标文件的提交272.6开标和评标292.7决标、中标通知和签定合同353合同条款383.1通用合同条款393.2专用合同条款584协议书61协议书625投标文件格式645.1商务部分665.2技术部分90第二卷技术条款96第三卷招标图纸、工程量清单、最高限价156评标办法1571n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040第一卷商务文件及投标文件格式82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401、招标公告82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040招标公告工程名称：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程招标方式：公开招标工程地点：大村镇、铁山街道办事处、海青镇、宝山镇、胶河经济区计划工期：3个月工程规模：中小型水利工程工程造价：1535.55万元初设报告批复文号：青水规计【2013】6号、【2013】7号、【2013】8号、【2013】9号、【2013】13号、【2013】14号、【2013】15号、【2013】16号计划文号：青水规计【2013】18号、青财建指【2013】76号建设单位：青岛市黄岛区水利局联系人(联系电话)：尹衍华0532-85171834招标代理：山东水务招标有限公司联系人(联系电话)：秦云武0532-85810399招标内容：本工程分为8个标段。第一标段：胶南市后沟水库除险加固工程主要工程内容：（一）上、下游护坡及坝顶整修工程（1）大坝上游坡面按设计坡比整平、死水位以下抛石护坡，死水位至兴利水位上0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为铺草皮护坡；大坝下游铺草皮护坡，坡脚处挡墙拆除重建；坝顶宽4m，长235.50m，泥结碎石路面。（2）采用搅拌桩防渗墙对坝体防渗，防渗总长235.50m。溢洪道工程（1）整修溢洪道至9.0m宽，两岸新建砌石挡墙。（2）拆除重建交通桥1座。第二标段：胶南市苗家水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（1）上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平，兴利水位+0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游植草皮护坡，做纵、横向排水沟；坝顶按4m（局部加宽）宽度整修，坝长127m，路面采用泥结碎石铺设，坝顶上、下游两侧分设预制混凝土路沿石。（2）大坝防渗工程：桩号0+000～0+100设搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程溢洪道整修长90m，底宽5.0m，两岸边坡采用浆砌甲级乱石护坡，底部溢0+000～溢0+020段采用浆砌甲级乱石护底。（三）放水洞工程封堵现状放水洞第三标段：胶南市辛店子水库除险加固工程主要工程内容：(一)大坝加固工程（1）大坝上游坡坡比1:2.5，坝顶高程32.2m至死水位高程25.39m之间采用砌石护坡，死水位高程25.39m以下采用抛石护坡；大坝下游坡为草皮护坡，在桩号0+200处设下坡台阶一处，大坝下游坡及坡脚分别设横向、纵向排水沟；坝顶长365m，主坝坝顶宽8.5m，副坝坝顶宽4.m，坝顶采用200mm的泥结碎石路面，坝顶上游侧设砌石防浪墙，墙高0.6m，压顶采用C20素混凝土压顶（2）大坝防渗工程：桩号0+075～0+240设搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程溢洪道进口清淤，交通桥桥底采用18cm厚C25混凝土和22cm厚浆砌甲级乱石进行护底；溢洪道进口左岸采用浆砌甲级乱石挡墙砌筑，溢洪道交通桥下游进行清淤，长50.0m宽15.5m，两岸采用浆砌乱石护坡护砌，护砌长70m；在溢洪道桩号0+050～0+060段采用1.0m厚抛石防冲，长10m宽15.5m。（三）放水洞工程放水洞内衬DN200锰钢管，聚氨酯衬里，原洞身与管之间用水泥砂浆充填，两侧采用C25混凝土封堵；更换闸门启闭机，拆除重建启闭机房，面积9.0m2第四标段：胶南市茶山水库除险加固工程主要工程内容：(一)大坝加固工程坝顶至兴利水位+0.7m采用草皮护坡，兴利水位+0.7m82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040以下至死水位采用浆砌甲级乱石护坡，死水位以下采用抛石护坡，大坝下游植草皮护坡，做纵、横向排水沟，在大坝桩号0+140处下游坡设下坝台阶一处；大坝设计坝顶高程109.0m，坝顶长220m，坝顶宽5.0m坝顶采用厚200mm的泥结碎石路面。（2）大坝防渗工程：对大坝桩号0+000～0+127、0+137～0+220段采用抓斗墙成槽塑性混凝土防渗墙方案，0+127～0+137段采用充填灌浆防渗。（二）溢洪道工程将溢洪道进口底高程开挖至107m，底宽15m，溢洪道下游开挖长度15m，开挖坡度0.5％。（三）放水洞工程放水洞内衬DN500锰钢管，聚氨酯衬里，原洞身与管之间用水泥砂浆充填，两侧混凝土封堵；更换闸门启闭机，拆除重建启闭机房，面积9.0m2第五标段：胶南市李家埠水库除险加固工程主要工程内容：（一）上、下游护坡及坝顶整修工程（1）大坝护坡大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游植草皮护坡。（2）堤顶路面大坝坝顶铺设厚200mm的泥结碎石路面，坝顶长304.65m，宽4.0m，坝顶上、下游设混凝土界石。（3）大坝全坝段采用水泥搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道整修（三）放水洞加固放水洞封堵第六标段：胶南市林子水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游填土培厚、植草皮护坡；大坝坝顶道路按3.0m的宽度整修，坝长130m，坝顶铺设厚200mm的泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设混凝土界石。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402、大坝防渗工程：对大坝全坝段坝体采用搅拌桩防渗墙防渗，长度为130m。（二）溢洪道整修工程1、按9.0m宽整修溢洪道，底部采用M10浆砌乱石护底，右岸分段修筑堤防及M10浆砌甲级乱石护坡。2、拆除重建溢洪道交通桥。（三）放水洞工程：放水洞内衬DN250锰钢管。第七标段：胶南市向阳水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游草皮护坡；坝顶宽6m，坝长187.5m，采用泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设混凝土界石。2、大坝防渗工程：对大坝全坝段采用搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道整修工程1、溢洪道按9.0m宽整修，M10浆砌乱石护底，左岸M10浆砌甲级乱石护坡，右岸按设计坡比清理。2、重建交通桥1座第八标段：胶南市芹口水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶修整工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位+0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上植草皮护坡；大坝下游草皮护坡；坝顶宽3m，坝长360m，采用泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设预制混凝土界石。2、大坝防渗工程桩号0+000～0+320采用搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程1、整修溢洪道90m，底宽9.0m，两岸新做斜坡式浆砌甲级乱石护坡。2、拆除重建交通桥1座。（三）放水洞工程放水洞内衬锰钢管。原砌石方涵内衬φ300锰钢管，更换Φ300闸阀2个。投标人的资格要求：82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040各标段均为：1.投标人必须具有独立法人资格，同时具备水利水电施工总承包叁级及以上资质。2.投标人须具有合法有效的安全生产许可证。3.项目经理必须具有水利水电工程专业贰级及以上国家注册建造师资格，专业技术负责人（项目总工）必须具有中级及以上技术职称,且为水利水电工程专业。项目经理和技术负责人必须为投标人正式员工。4.青岛市辖区以外的投标人须持有青岛市水行政主管部门核发有效的企业备案证。5.本工程不接受联合体投标。同类工程界定：第一、二、三、五、六、七、八标段为近5年（自2008年1月1日起）承建过单项投资额200万元以上的水库除险加固工程。第四标段为近5年（自2008年1月1日起）承建过单项投资额500万元以上的水库除险加固工程。公告说明：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程筹建工作已经就绪，现公开招标。有关事宜公告如下：一、工程概况招标人：青岛市黄岛区水利局资金来源：全部为中央财政专项资金。标段划分：本工程分为8个标段进行招标计划工期：3个月计划工期时间：2013年9月3日-2013年12月3日二、公告时间：2013年7月31日至2013年8月6日，在中国采购与招标网、青岛工程建设管理信息网、青岛市水利工程招标投标信息网发布招标公告。本工程实行资格后审需要提交的材料：本工程无需现场或网上报名。有意参加本工程投标的且符合投标资格要求的投标人，请委托本单位具有青岛市水利工程投标固定人员证书的人员直接于2013年8月27日9时30分到胶南市北京路10号阳光大厦五楼开标室进行开标。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040开标会现场，应携带以下资料的原件和资格审查标书进行资格审查（资格审查原件与资格审查标书中的复印件必须一致，每页加盖公章按下列顺序装订并单独成册）。资格审查不合格的，其投标文件为无效投标文件，招标人不予受理。1、青岛市黄岛区工程建设项目投标人基本情况一览表（从胶南市行政许可与公共资源交易服务中心网站“资料下载” 栏中下载，必须加盖单位公章）；2、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证及劳保证明材料（从劳动保障网打印的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标人；若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具证明），青岛市水利工程投标固定人员证书；3、经年检合格的投标人资质证书、安全生产许可证、营业执照原件及加盖公章的复印件；4、承建本工程项目经理的注册建造师证书原件及加盖执业印章的复印件、技术负责人职称证及承建本工程的建造师、技术负责人、专职安全生产管理人员劳保证明材料（从劳动保障网打印的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标人；若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具证明）；5、企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员必须具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；6.注册地在青岛市辖区以外的企业须持有青岛市水行政主管部门核发有效的企业备案证。7、注册地在青岛市行政辖区以外的企业，应提供当地市级（含地市级）以上水行政主管部门出具的企业上一年度市场行为证明材料、上两年度安全生产证明材料、无拖欠工人工资证明材料（证明一个月内有效）；8、投标人还需出具检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（自出具之日起两个月内有效，查询行贿犯罪档案申请函具体格式请到胶南市行政许可与公共资源交易服务中心“资料下载”一栏下载，网址：www.jnxzxk.gov.cn,青岛市黄岛区人民检察院预防犯罪处联系电话：0532-83012316）。资格预审文件的获取与递交：无其他说明1、本工程只发放电子版招标文件，招标文件将于2013年8月7日至2013年8月13日发布，符合条件的投标人请到胶南市行政许可与公共资源交易服务中心网站（网址：http://www.jnxzxk.gov.cn/）-公共资源交易大厅-其它交易窗口自行下载招标文件。2、参加本项目投标人名单开标时才能获知，若投标截止时间结束后参加投标的投标人达不到法定家数，造成的流标、废标，由此产生的费用，投标人自行承担。3、投标人的资格审查，开标当日由招标人依法组建的评标委员会于开标之前按照本招标公告的要求进行审查，资格审查不合格的投标人的标书不予接受。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50404、本项目严禁挂靠等不正当方式投标，出现以上以欺诈方式取得中标机会的情况，招标人一经发现将无条件行使单方合同解除权，给发包人造成损失的，还应予以全额赔偿。5、本工程无保密内容，同意上网发布。6、一个投标人最多可同时参与黄岛区西碾头、窑沟、宅科、东潮河、小马家庄、丰美庄水库除险加固工程和胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程2个项目中4个标段的投标，但只能中得其中一个标段。7、投标保证金金额：第一、七标段：人民币3万元第二、五、六、八标段：人民币2万元第三标段：人民币4万元第四标段：人民币10万元投标保证金缴纳时间：2013年8月26日0:00至2013年8月27日9：30时开户行：青岛银行胶南市支行户名：胶南市行政许可与公共资源交易服务中心账号：80257020014945182n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402、投标须知前附表及投标须知82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.1前附表项目内容1项目名称：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程施工项目登记号：JN2013QK50402工程名称：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程建设地点：大村镇、铁山街道办事处、海青镇、宝山镇、胶河经济区建设性质：改扩建工程规模：中小型水利工程招标内容：本工程分为8个标段。第一标段：胶南市后沟水库除险加固工程主要工程内容：（一）上、下游护坡及坝顶整修工程（1）大坝上游坡面按设计坡比整平、死水位以下抛石护坡，死水位至兴利水位上0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为铺草皮护坡；大坝下游铺草皮护坡，坡脚处挡墙拆除重建；坝顶宽4m，长235.50m，泥结碎石路面。（2）采用搅拌桩防渗墙对坝体防渗，防渗总长235.50m。溢洪道工程（1）整修溢洪道至9.0m宽，两岸新建砌石挡墙。（2）拆除重建交通桥1座。第二标段：胶南市苗家水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程（1）上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平，兴利水位+0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游植草皮护坡，做纵、横向排水沟；坝顶按4m（局部加宽）宽度整修，坝长127m，路面采用泥结碎石铺设，坝顶上、下游两侧分设预制混凝土路沿石。（2）大坝防渗工程：桩号0+000～0+100设搅拌桩防渗墙防渗。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（二）溢洪道工程溢洪道整修长90m，底宽5.0m，两岸边坡采用浆砌甲级乱石护坡，底部溢0+000～溢0+020段采用浆砌甲级乱石护底。（三）放水洞工程封堵现状放水洞第三标段：胶南市辛店子水库除险加固工程主要工程内容：(一)大坝加固工程（1）大坝上游坡坡比1:2.5，坝顶高程32.2m至死水位高程25.39m之间采用砌石护坡，死水位高程25.39m以下采用抛石护坡；大坝下游坡为草皮护坡，在桩号0+200处设下坡台阶一处，大坝下游坡及坡脚分别设横向、纵向排水沟；坝顶长365m，主坝坝顶宽8.5m，副坝坝顶宽4.m，坝顶采用200mm的泥结碎石路面，坝顶上游侧设砌石防浪墙，墙高0.6m，压顶采用C20素混凝土压顶（2）大坝防渗工程：桩号0+075～0+240设搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程溢洪道进口清淤，交通桥桥底采用18cm厚C25混凝土和22cm厚浆砌甲级乱石进行护底；溢洪道进口左岸采用浆砌甲级乱石挡墙砌筑，溢洪道交通桥下游进行清淤，长50.0m宽15.5m，两岸采用浆砌乱石护坡护砌，护砌长70m；在溢洪道桩号0+050～0+060段采用1.0m厚抛石防冲，长10m宽15.5m。（三）放水洞工程放水洞内衬DN200锰钢管，聚氨酯衬里，原洞身与管之间用水泥砂浆充填，两侧采用C25混凝土封堵；更换闸门启闭机，拆除重建启闭机房，面积9.0m2第四标段：胶南市茶山水库除险加固工程主要工程内容：(一)大坝加固工程坝顶至兴利水位+0.7m采用草皮护坡，兴利水位+0.7m以下至死水位采用浆砌甲级乱石护坡，死水位以下采用抛石护坡，大坝下游植草皮护坡，做纵、横向排水沟，在大坝桩号0+140处下游坡设下坝台阶一处；大坝设计坝顶高程109.0m，坝顶长220m，坝顶宽5.0m坝顶采用厚200mm的泥结碎石路面。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）大坝防渗工程：对大坝桩号0+000～0+127、0+137～0+220段采用抓斗墙成槽塑性混凝土防渗墙方案，0+127～0+137段采用充填灌浆防渗。（二）溢洪道工程将溢洪道进口底高程开挖至107m，底宽15m，溢洪道下游开挖长度15m，开挖坡度0.5％。（三）放水洞工程放水洞内衬DN500锰钢管，聚氨酯衬里，原洞身与管之间用水泥砂浆充填，两侧混凝土封堵；更换闸门启闭机，拆除重建启闭机房，面积9.0m2第五标段：胶南市李家埠水库除险加固工程主要工程内容：（一）上、下游护坡及坝顶整修工程（1）大坝护坡大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游植草皮护坡。（2）堤顶路面大坝坝顶铺设厚200mm的泥结碎石路面，坝顶长304.65m，宽4.0m，坝顶上、下游设混凝土界石。（3）大坝全坝段采用水泥搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道整修（三）放水洞加固放水洞封堵第六标段：胶南市林子水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游填土培厚、植草皮护坡；大坝坝顶道路按3.0m的宽度整修，坝长130m，坝顶铺设厚200mm的泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设混凝土界石。2、大坝防渗工程：对大坝全坝段坝体采用搅拌桩防渗墙防渗，长度为130m。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（二）溢洪道整修工程1、按9.0m宽整修溢洪道，底部采用M10浆砌乱石护底，右岸分段修筑堤防及M10浆砌甲级乱石护坡。2、拆除重建溢洪道交通桥。（三）放水洞工程：放水洞内衬DN250锰钢管。第七标段：胶南市向阳水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游草皮护坡；坝顶宽6m，坝长187.5m，采用泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设混凝土界石。2、大坝防渗工程：对大坝全坝段采用搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道整修工程1、溢洪道按9.0m宽整修，M10浆砌乱石护底，左岸M10浆砌甲级乱石护坡，右岸按设计坡比清理。2、重建交通桥1座第八标段：胶南市芹口水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶修整工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位+0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上植草皮护坡；大坝下游草皮护坡；坝顶宽3m，坝长360m，采用泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设预制混凝土界石。2、大坝防渗工程桩号0+000～0+320采用搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程1、整修溢洪道90m，底宽9.0m，两岸新做斜坡式浆砌甲级乱石护坡。2、拆除重建交通桥1座。（三）放水洞工程放水洞内衬锰钢管。原砌石方涵内衬φ300锰钢管，更换Φ300闸阀2个。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040质量目标：合格工程施工关键部位：详见图纸3合同名称：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程(第一、二、三、四、五、六、七、八标段)施工承包合同承包方式：固定总价承包本工程不允许分包、转包。4计划开工日期为：2013年9月3日计划完工日期为：2013年12月3日计划工期：3个月（日历日）5保修期：竣工验收合格后一年6投标人的资质要求：各标段均为：1.投标人必须具有独立法人资格，同时具备水利水电施工总承包叁级及以上资质。2.投标人须具有合法有效的安全生产许可证。3.项目经理必须具有水利水电工程专业贰级及以上国家注册建造师资格，专业技术负责人（项目总工）必须具有中级及以上技术职称,且为水利水电工程专业。项目经理和技术负责人必须为投标人正式员工。4.青岛市辖区以外的投标人须持有青岛市水行政主管部门核发有效的企业备案证。5.本工程不接受联合体投标。注：一个投标人最多可同时参与黄岛区西碾头、窑沟、宅科、东潮河、小马家庄、丰美庄水库除险加固工程和胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程2个项目中4个标段的投标，但只能中得其中一个标段。7同类工程界定：第一、二、三、五、六、七、八标段为近5年（自2008年1月1日起）承建过单项投资额200万元以上的水库除险加固工程。第四标段为近5年（自2008年1月1日起）承建过单项投资额500万元以上的水库除险加固工程。8投标有效期：30天（日历日）9投标保证金金额：第一、七标段：人民币3万元82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040第二、五、六、八标段：人民币2万元第三标段：人民币4万元第四标段：人民币10万元缴纳时间：投标截止时间前1个工作日零点起至投标截止时间（本项目为2013年08月26日零点至2013年08月27日9:30）。详见“投标保证金”条款10投标文件份数：商务标书：正本一份，副本六份,电子光盘一份；技术标书：一式七份，不分正副本；资格审查标书：壹份。注：投标文件商务标书、技术标书应按标段单独制作、密封。资格审查标书多个标段可制作一份单独密封。11现场勘察时间及集合地点：自行勘察12投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，2013年08月14日16时前将电子版（doc、txt等文字文档）加注工程项目名称，通过公用邮箱（账号：ggzyjy6707@163.com,密码：85166707）匿名发送邮件至85166707＠163.com。要求招标人对招标文件予以澄清。13招标文件的澄清和修改将在2013年08月16日16:00前在胶南市行政许可与公共资源交易服务中心网站（http://www.jnxzxk.gov.cn/）“其他交易”答疑平台统一发布。网上一经发布，招标人即认为所有投标人已经收到该文件。招标文件补充和修改内容作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。14投标文件递交至：胶南市行政许可与公共资源交易服务中心开标室（胶南市北京路10号阳光大厦五楼）投标截止时间：2013年08月27日9:30时15开标时间：2013年08月27日9时30分开标地点：胶南市行政许可与公共资源交易服务中心开标室（胶南市北京路10号阳光大厦五楼）16评标办法：综合评分法其他说明1、参加开标的项目经理与投标文件中的项目经理必须一致，否则投标文件按废标处理。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402、各类证明材料除开标时提供原件外，还应将相应的复印件装订在投标文件商务标书中。商务标书中没有复印件的，评标时提供的原件将不予确认得分；只有复印件不提供原件的也不予确认得分。3、提供的各类证明材料原件清单加盖单位公章，一式两份，一份装订在商务标书中，一份在开标时提交。4、收取各类资料原件时必须由交易中心工作人员和代理机构工作人员一同收取。5、本项目交易服务费执行青政字【2013】43号文件，并于中标结果公示三个工作日后，到胶南市行政许可与公共资源交易服务中心四楼财务处缴纳。6、本项目招标代理费由中标单位在中标通知书发出时向招标代理机构缴纳。收取标准执行国家改革改革委办公厅【2002】1980号文件《招标代理服务收费管理办法》和【2003】857号文件《关于招标代理服务收费有关问题的通知》的规定。7、中标单位在开标会结束后须将项目经理证交至胶南市行政许可与公共资源交易服务中心。技术负责人职称证、质检员证均由青岛市黄岛区水利局保留至工程竣工验收。8、技术标书封面、电子光盘必须使用胶南市行政许可与公共资源交易服务中心印制的统一范本，请到胶南市北京路10号阳光大厦四楼公共资源交易大厅财务购买。9、所有投标人应将本单位的资质证书全部页面、营业执照、安全生产许可证、项目经理及专业技术负责人证书、所提交的同类工程业绩及获奖情况全部内容一套扫描后刻成光盘与投标资料一并提交，光盘背面应注明投标单位名称及所投工程名称，扫描内容应与投标标书一致。单个扫描图片大小不宜超过1M,单个文件容量不大于100M，扫描的图片上应标注“本图片仅限用于胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程施工投标使用”，否则招标人及监督部门不承担因此产生的相关问题。发布中标公示的同时，中标企业资质证书全部页面、营业执照、项目负责人的职称证书、所提交的同类工程业绩及获奖情况全部内容将在青岛水利工程招标投标信息网上进行公示，接受社会各界监督。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.2总则2.2.1专用名词本工程：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程招标人：青岛市黄岛区水利局，在招标阶段称为招标人，在签定和执行合同阶段称为发包人。投标人：指经过审查符合本次招标所规定的相应资质要求，参加投标竞争的法人或者其他组织。在招标阶段称为投标人，在签定合同和执行合同阶段称为承包人。2.2.2招标人已按项目管理权限向水行政主管部门进行招标报告备案。现通过公开招标选定该工程的施工承包人，请领取本工程招标文件的潜在投标人按本招标文件的规定提交投标文件。2.2.3招标范围工程概况和本次招标发包的合同工作范围详见2.1前附表项目2中内容及第二卷《技术条款》第1章1.1节和1.5节。本次招标范围为:施工图纸及工程量清单范围内全部内容。本次招标共分为8个标段（合同编号:JNZY8-1/2/3/4/5/6/7/8）。2.2.4资金来源：全部为中央财政专项资金。2.2.5招标方式：公开招标2.2.6招标文件工本费（含图纸）：免费下载。2.2.7投标人的资格（资质、营业执照、法人证明、安全生产许可证、业绩等相关要求）。2.2.7.1投标人要求：详见2.1前附表第6款。2.2.7.2投标人不得存在下列情形之一，否则取消其投标资格：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。2.2.7.3若投标人在资格审查时提交的资格审查申请文件中的重大事项有变化，则应随其投标文件一起提交已变化的相关资料（包括新完成的类似本招标工程的工程情况、新承接的工程情况、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。2.2.7.4本项目不接受联合体投标。2.2.7.5投标文件中的项目经理必须与参加开标会议的项目经理一致。2.2.7.6施工承包应实行“五大员”管理办法，即施工单位的项目经理、技术负责人、项目质检员、安全员、现场施工员必须是施工单位在册职工，全过程参与工程建设，不得随意更换、离岗，并提交社保证明。本工程实行押证制度，中标后中标单位项目经理的建造师证由胶南市行政许可与公共资源交易服务中心保留至工程竣工验收；技术负责人职称证、质检员证均由青岛市黄岛区水利局保留至工程竣工验收。中标单位项目经理、技术负责人、质检员原则上不得更换,如需更换必须经招标人书面同意；变更后的人员资质、职称不得低于变更前所要求的人员资质，且最多只能变更一次，超过二次及以上的，招标人有权单方解除合同。2.2.8投标人必须按本招标文件要求编制和递交投标文件。不允许任一投标人对同一标段提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。2.2.9投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本招标文件另有规定外，投标文件不予以退还。2.2.10保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担责任。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.3招标文件2.3.1招标文件的组成招标文件包括下表所列的文件和按第2.3.2条和2.3.3条规定发出的招标文件答疑和补充通知。卷号章号名称一商务文件及投标文件格式1招标公告2投标须知3合同条件4协议书5投标文件格式二技术条款三招标图纸附件评标办法2.3.2招标文件的答疑投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间将电子版（doc、txt等文字文档）加注工程项目名称，通过公用邮箱（账号：ggzyjy6707@163.com,密码：85166707）匿名发送邮件至85166707＠163.com，要求招标人对招标文件予以澄清。招标人只对2013年8月14日16时前收到的投标人要求答疑的问题予以答复。招标人的答疑不指明问题的来源，招标人在2个工作日内组织相关部门集中答疑，连同招标人对招标文件的其他修改和澄清作为招标补充文件，由胶南市行政许可与公共资源交易服务中心负责发放网上答疑。任何单位和个人不得向投标人做私下解释，任何口头答复、通知无效。投标人应按照招标文件规定的时间及时从网上查看并下载答疑，投标人未按规定领取答疑导致其他后果，投标人自行承担。2.3.3招标文件的补充和修改在距投标截止时间的15天前的任何时候，招标人可于网上发书面补充通知修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间前15天内发布补充通知，则将按第2.5.282n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040.2款的规定酌情推迟投标截止时间，以保证投标人有合理时间修编投标文件。最高限价最迟在距投标截止时间的10天前通知投标人。投标人在前附表规定的时间自行下载查看，网上一经发布，招标人即认为所有投标人已经收到该文件。招标文件补充和修改内容作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。2.4投标文件的编制2.4.1投标文件的组成：投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。不允许任一投标人对同一项目提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。投标文件应分为资格审查部分、商务部分和技术部分，具体内容和格式详见本招标文件第一卷第5章投标文件格式。2.4.2投标报价2.4.2.1投标人应按本招标文件的第一卷5.1.8《工程量清单》中的编制说明填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。2.4.2.2投标报价应包括投标人中标后为完成工程量清单中各项目的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。2.4.2.3本工程投标人投标总报价不得等于或超过招标人规定的最高限价，否则作为废标处理（详见最高限价）。投标企业根据现行的有关规定，结合现场实际地形，应充分考虑工程建设过程中可能发生的各项费用，根据本企业的具体情况，确定合理的最终报价。本工程按工程量清单报价。各投标人应自行组织勘察施工现场，对照招标人提供的施工图纸和招标文件等有关内容详细了解施工现场的地形、地貌、地质情况，报价时据此认真核对招标人发的工程量清单。对工程量清单与实际不符的应在招标答疑时以书面文件提出，由招标人统一答复，并根据招标人的答复意见重新计算工程量并报价。工程量清单中各项目包括项目名称、单位、工程量、表格样式等不得调整、不得改变（如招标文件中表的格式与工程量清单不一致时，以工程量清单为准），本工程各项目工程量以招标人提供的工程量清单中数据为准。若更改所列数据即作为废标处理。若实际发生不在施工图设计范围内或因设计变更增减的工程项目，又不在本工程量清单范围内或超出本工程量清单范围的工程量，工程量清单中有相同或类似子项的仍执行投标文件中的原有综合单价，工程量清单范围外的按5.1.8的规定和要求结算，发生的工程量由甲乙双方共同签证,工程验收合格后报黄岛区审计局，以审计局最终审计结论为准。投标人清单报价即为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标人不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标人82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040违反本条规定做出的其它优惠，不做为评标依据，将按废标处理。2.4.2.4投标人在投标截止时间前修改投标总报价的，必须附修改的《投标报价汇总表》、《工程量清单报价表》及《设备清单报价表》，否则招标人对修改报价不予以接受。本工程不接受优惠报价。2.4.2.5投标人应按5.1.13条规定的内容和格式提交的投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确定后列入合同文件。2.4.3投标文件有效期2.4.3.1投标文件自第2.5.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为30天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。2.4.3.2招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期满后收回投标保证金；若接受投标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.4.4条的规定仍适用。2.4.4投标保证金2.4.4．1投标保证金的缴纳（1）投标保证金金额：第一、七标段：人民币3万元第二、五、六、八标段：人民币2万元第三标段：人民币4万元第四标段：人民币10万元（2）投标保证金专用帐户开户行：青岛银行胶南市支行户名：胶南市行政许可与公共资源交易服务中心账号：802570200149451（3）投标保证金的提交形式投标人必须在投标截止时间前1个工作日零点起至投标截止时间（本项目为2013年8月26日0:00至2013年8月27日9:30）通过银行电汇或者网上银行的形式（基本存款账户开户行为青岛银行的投标人也可通过青岛银行转账支票形式）将投标保证金从其基本存款账户转出，提交到胶南市行政许可与公共资源交易服务中心（以下简称“交易中心”82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040）投标保证金专用账户，中标公示期结束之前必须到账。对于投标人自身原因导致投标保证金无法到账或者出现虚假提交投标保证金等违法行为，根据相关规定依法予以处理。(4)投标截止时间前，投标人必须提交银行电汇凭证原件或复印件，或者提交青岛银行转账支票进账单第3联原件及复印件，或者提交网上银行电子交易凭证。银行电汇凭证复印件、青岛银行转账支票复印件、网上银行电子交易凭证必须加盖投标人公章，注明项目名称、交易登记号（公告号）、所投标段号、联系电话，以便于投标保证金退还。投标截止时间前，投标人必须提交中国人民银行核发的投标人的《开户许可证》复印件，并加盖投标人公章。(5)注意事项1）若同时投一个项目的多个标段，投标人应当将多个标段的投标保证金合计数额一次性足额通过一种形式提交。2）投标保证金必须一项目一交，项目重新招标必须重新提交投标保证金。3）交易中心投标保证金业务联系电话：0532-85166708。2.4.4.2出现以下任何情况的投标人，取消其投标资格：（1）未足额提交投标保证金；（2）投标保证金未从其基本存款账户转出；（3）投标保证金从其子公司、分公司、办事处等账户转出；（4）未在投标截止时间前1个工作日零点起至投标截止时间提交投标保证金；（5）未通过银行电汇或者网上银行的形式提交投标保证金（基本存款账户开户行是青岛银行的投标人通过转账支票形式提交投标保证金除外）；（6）投标截止时间前，未提交银行电汇凭证原件或加盖投标人公章的复印件，或者未提交青岛银行转账支票进账单第3联原件及加盖投标人公章的复印件，或者未提交加盖投标人公章的网上银行电子交易凭证；（6）投标截止时间前未提交加盖投标人公章的《开户许可证》复印件；（7）法律法规规定的其他情况。2.4.4.3投标保证金的退还投标保证金由交易中心无息退还投标人。1．未中标的投标人的投标保证金，在中标公示期结束后2个工作日内，由交易中心通过网上银行形式退还到投标人原转出账户，投标人无需到现场办理。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402．在合同签订后，中标人的投标保证金由交易中心通过网上银行形式退还到中标人原转出账户。投标保证金退还前，中标人应当向交易中心提交本项目中标通知书原件、合同副本原件、招标人同意退还投标保证金存档表（存档表见附件，电子版可从www.jnxzxk.gov.cn“资料下载”栏下载）。中标通知书原件查验无误后退还中标人，其他材料由交易中心留下存档。3．注意事项投标保证金退还所接收单位的名称、基本存款账户必须与投标保证金提交单位的名称、基本存款账户一致。（1）投标人名称变更的，必须提交工商行政管理部门出具的变更登记情况原件和复印件、变更后的营业执照副本原件和复印件，复印件均须加盖投标人公章。（2）基本存款账户变更的，必须提交中国人民银行核发的变更后的《开户许可证》原件和复印件，复印件须加盖投标人公章。交易中心审核后，按照变更后的情况将投标保证金退还到投标人基本存款账户。2.4.5现场查勘和答疑2.4.5.1投标人自行察勘现场。现场查勘的资料和数据作为投标人编制投标文件的依据，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析推断和推论负责。现场查勘费用及安全等问题由投标人自行负责。2.4.5.2在现场查勘中所发生的人员伤亡和损失应由投标人自行负责。2.4.5.3答疑详见2.3.22.4.6投标文件的份数和签署要求2.4.6.1投标文件分为“商务部分”、“技术部分”和“资格审查部分”三部分组成，投标人应按本卷第5章的内容编制投标文件。投标文件商务部分一式七份，其中一份为正本，其余为副本，文件封面均应标明“正本”和“副本”字样。投标文件商务部分所有内容应在投标光盘根目录中单独建立文件夹并全部录入，前附表其他说明中第9项所要求内容单独制作word文件直接存放在投标光盘根目录中，光盘作为投标文件的一部分应单独密封于投标文件商务部分中。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件技术部分一式柒份，不分正、副本，不得出现正、副本字样。投标文件资格审查部分壹份。2.4.6.2投标文件的“商务部分”签署要求：（1）除投标保证金银行汇款凭证（或青岛银行转账支票或网上银行电子交易凭证82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040）、有关证件和投标文件副本的授权委托书可复印外，投标文件其他内容应打印或用不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确。投标文件的商务标书副本不得以正本的复印件代替，均应按招标文件要求打印、签字、盖章。（2）应尽量避免涂改、插字和删除，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。（3）投标文件必须按照招标文件的要求加盖单位公章、法定代表人印章和由法定代表人（或委托代理人）签名，工程量清单报价表和设备清单报价表、单价分析表、报价汇总表等的每一页均应盖投标人单位公章和法定代表人（或委托代理人）签名并应加盖水利造价人员章及签名，投标文件副本可以用法定代表人（或委托代理人）盖章代替法定代表人（或委托代理人）签名，但此印章必须于正本授权委托书中明示。商务部分必须于标书右侧加盖骑缝章（完整的单位公章和法人章）否则投标书无效。特别提醒：盖签字章不能等同于签名。（4）商务标书的封面必须注明所投项目的全称。（5）商务部分不得采用活页装订，须采用胶结方式装订，否则投标书无效。注：活页装订是采用压条或者卡条装订，可以根据个人要求随意拆装更换内容的装订方法。（6）投标报价大小写不一致时，以大写为准。2.4.6.3投标文件“技术部分”的打印、签署要求：（1）投标文件“技术部分”指投标人按照招标文件以及招标工程设计施工图纸等其他技术资料为依据，经考察现场后，编制的投标工程施工组织设计。（2）封面必须使用胶南市行政许可与公共资源交易服务中心制作的最新版统一封面,否则作为无效投标书处理。技术标书编制以招标文件要求为准（胶南市行政许可与公共资源交易服务中心统一制定的技术标书封面要求的格式与招标文件的规定不一致时，以招标文件规定为准），正文及目录（含正文中的表格）使用三号仿宋体（GB2312），A4复印纸打印，每页28行，每行28字，不设页码，目录编制要求见5.2.2。施工进度及施工现场平面图使用A3复印纸、五号宋体，所有字体均不得加粗、加黑、下划线、阴影，不得使用彩色字体，也不能有涂改或行间插字。技术标相关表格应采用招标文件提供格式、字体为三号仿宋体，每张表格单列一页。施工进度图或横道图中可用2磅线标示进度，各种图中均不得采用阴影、斜线、凹凸文等特殊效果。技术标书按封面装订孔纵向用白单线绳三点一线装订。封面下方按所示位置加盖企业公章和法定代表人印章后密封，印章不得超过虚线。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040商务标书的内容不得出现在技术标书中。（3）技术标书中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号，封面不得加盖正副本标识。（4）投标文件技术部分必须且只能在封面指定的位置加盖投标人单位公章和法定代表人印章，其他地方不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号，也不能有涂改或行间插字。封面不得加套其他封皮，不得做任何标记。投标文件必须按第一卷第5.2.2规定的顺序左侧装订，书芯不脱落。装订线按封面装订孔纵向用白单线绳三点一线装订。（5）违背以上任何一款规定者，技术标不得分。2.4.6.4投标文件“资格审查部分”内容和制作、签署要求：2.4.6.4.1按以下顺序装订后装袋密封，密封袋上注明“资格审查部分”字样和项目名称、交易登记号、所投标段、投标人全称，密封处加盖投标人公章和法定代表人印章。1、青岛市黄岛区工程建设项目投标人基本情况一览表（从胶南市行政许可与公共资源交易服务中心网站“资料下载” 栏中下载，必须加盖单位公章）；2、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证及劳保证明材料（从劳动保障网打印的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标人；若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具证明）；3、经年检合格的投标人资质证书、安全生产许可证、营业执照原件及加盖公章的复印件；4、承建本工程项目经理的注册建造师证书原件及加盖执业印章的复印件、技术负责人职称证及承建本工程的建造师、技术负责人、专职安全生产管理人员劳保证明材料（从劳动保障网打印的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标人；若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具证明）；5、企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员必须具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；6.注册地在青岛市辖区以外的企业须持有青岛市水行政主管部门核发有效的企业备案证。7、注册地在青岛市行政辖区以外的企业，应提供当地市级（含地市级）以上水行政主管部门出具的企业上一年度市场行为证明材料、上两年度安全生产证明材料、无拖欠工人工资证明材料（证明一个月内有效）；882n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040、投标人还需出具检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（自出具之日起两个月内有效，查询行贿犯罪档案申请函具体格式请到胶南市行政许可与公共资源交易服务中心“资料下载”一栏下载，网址：www.jnxzxk.gov.cn,青岛市黄岛区人民检察院预防犯罪处联系电话：0532-83012316）。2.4.6.4.2资格标书每页须加盖投标人单位公章，按以上顺序装订成册。资格标书评审不合格的，投标文件作废标处理。资格审查标书采用胶结装订。2.5投标文件的提交2.5.1投标文件的密封和标记2.5.1.1投标文件的“商务部分”、“技术部分”和“资格审查部分”应分别密封，所有密封处加盖投标人公章及法定代表人章。密封袋上需注明以下事项：（1）投标的项目名称及标段；（2）“投标文件商务部分”、“投标文件技术部分”或“资格审查部分”字样；（3）招标人的名称（青岛市黄岛区水利局）和地址（黄岛区（原胶南市）珠海路163号）；（4）投标人的名称和地址并加盖单位公章及法定代表人章；（5）注明“在2013年08月27日9：30时前不准启封”的字样。注：若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记或未按规定加盖印章的投标文件，招标人将不承担与此有关的责任，招标人将拒收。2.5.1.2投标人提供的有关证书、证件、业绩证明等与资格及评标有关的原始证件，必须单独放于一个档案袋内，列出资料清单，并加盖单位公章和法定代表人章，标明“原始证件”字样，与投标文件一并提交招标人。注：（1）原始证件资料清单编写、原始证件的排列顺序要求详见2.6.1.1。（2）项目经理水利水电工程专业贰级及以上国家注册建造师证书及其身份证明单独提交82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.5.1.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。各类证明材料除应提供原件外，还须将相应的复印件按要求装订在商务标书中。商务标中缺少证明材料复印件的，投标人所提供的原件将不予接受确认；只有证明材料复印件未提供原件的，评标时将不得分。2.5.2投标截止时间2.5.2.1投标人在2013年08月27日上午9时30分前将投标文件送达胶南市行政许可与公共资源交易服务中心（胶南市北京路10号阳光大厦五楼），投标文件应面交。2.5.2.2招标人认为有必要时可以发补充通知变更投标截止时间。2.5.3迟到的投标文件在第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。2.5.4投标文件的修改与撤回2.5.4.1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.5.2条规定的投标截止时间前将修改其投标文件的书面通知送达招标人。修改投标文件的书面通知共七份，其中正本一份，副本六份，全部正、副本密封在一个包封内，包封上标明“投标文件商务部分修改”字样，并和“投标文件商务部分”统一密封在一个外层包封内；投标人的“技术部分”不能修改。2.5.4.2除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。2.6开标和评标2.6.1开标2.6.1.1招标人将于2013年08月27日上午9时30分在胶南市行政许可与公共资源交易服务中心开标室（胶南市北京路10号阳光大厦五楼）公开开标。投标人的法定代表人应持《法定代表人身份证明》参加开标会议，若法定代表人不能参加，须由法定代表人委托代理人持《授权委托书》和法定代表人委托代理人劳保证明材料参加。并在招标人指定的标书送达登记表上签名报到。若投标人的法定代表人或委托代理人均未出席开标会议，则招标人可认为其已放弃投标。参加开标会的人员应携带以下投标资料（1）投标人参加开标会人员的身份证原件；青岛市水利工程投标固定人员证书；（2）法定代表人资格证明原件或授权委托书原件；授权的委托代理人劳保证明材料（从劳动保障网打印一式两联，一联基本情况，一联近三个月缴费明细，且近三个月社保均由投标人缴纳，每页加盖投标人公章。青岛辖区以外企业如网上无相关信息从当地劳保部门出具相关证明）；82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（3）营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件；（4）项目经理的国家注册建造师注册证书原件及身份证；（5）企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员必须具备行业主管部门颁发的安全生产考核合格证；（6）注册地在青岛市辖区以外的企业须持有青岛市水行政主管部门核发有效的企业备案证。（7）注册地在青岛市行政辖区以外的企业，应提供当地市级（含地市级）以上行业主管部门出具的企业上一年度市场行为证明材料、上两年度安全生产证明材料、无拖欠工人工资证明材料（证明一个月内有效）；（8）加盖投标人公章的中国人民银行所印发《开户许可证》复印件，银行电汇凭证原件或复印件或者网上银行电子交易凭证或者提交青岛银行转账支票进账单第3联原件及复印件（复印件和网上银行电子交易凭证必须加盖投标人公章，注明项目名称、交易登记号、所投标段号、联系电话）。（9）检察机关行贿犯罪档案结果告知函原件（自出具之日起两个月内有效，查询行贿犯罪档案申请函具体格式请到胶南市行政许可与公共资源交易服务中心“资料下载”栏，网址：www.jnxzxk.gov.cn,青岛市黄岛区人民检察院预防犯罪处联系电话：0532-83012316）（10）评分标准中涉及到的各类证明材料的原件。原始证件资料清单格式如下：1、资质证书副本2、营业执照副本3、安全生产许可证副本4、项目经理建造师证（姓名）5、项目部成员证书（姓名及证书类别、姓名及证书类别……）6、企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证7、财务审计报告8、文明工地、优秀企业获奖证书或获奖文件9、（项目名称）82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040中标通知书、合同原件、竣工验收鉴定书、获奖证书及表彰文件10、（项目名称）中标通知书、合同原件、竣工验收鉴定书、获奖证书及表彰文件…………注：投标人原始证件资料清单编写及所递交原始证件的排列顺序必须按照以上顺序！！2.6.1.2开标会在行政招标投标管理机构和监察部门的监督下，由招标人（或招标代理）组织。开标会现场，首先由招标人依法组建的评标委员会于开标之前根据各投标人递交的资格审查标书进行资格审查（资格审查资料以原件为准），资格审查不合格的投标文件为无效投标文件不予受理。然后公布各合格投标人名称、投标总报价和投标文件中其他需要宣布的内容。2.6.1.3投标文件的无效与废标：2.6.1.3.1属下列情况之一的，投标文件无效，招标人不予接受：（1）投标文件未按招标文件要求密封的或密封处未加盖企业公章及法定代表人印鉴的；投标文件虽已加盖企业公章，但字迹模糊、无法辨认的；（2）逾期送达的或者未送达指定地点的；（3）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或参加开标会议但未提供法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、委托代理人劳保证明材料的；（4）参加开标的投标人名称与提交投标保证金的单位名称不一致的；（5）投标人未按规定时间、方式缴纳投标保证金的；（6）投标截止时间前投标人未提供营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、项目经理注册建造师注册证书原件的；（7）未携带加盖单位公章的中国人民银行所印发《开户许可证》复印件的：（8）未携带银行电汇凭证原件或复印件，或者青岛银行转账支票进账单第3联原件及复印件，或者提交网上银行电子交易凭证（要求在复印件上准确注明项目名称、交易登记号（公告号）、所投标段号、联系电话）；（9）其他违反国家法律、法规及有关规定的。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.6.1.3.2投标人有以下情况之一的，其投标作废标处理：（1）投标总报价等于或超出最高限价的；（2）投标文件在工期、技术标准等多方面不响应招标文件及国家相应标准规范的；（3）工程量清单与招标人提供的有出入的；或不符合工程造价及工程量清单编制规范要求的；（4）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或有两个或多个报价（费率），且未书面声明其中哪一个有效的；投标文件份数不符合招标文件要求或商务标书不标明正、副本的；除投标辅助资料中的有关证件复印件外，投标文件商务部分正本内容不全的；（5）投标文件未加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印鉴的或投标文件虽已加盖企业和法人代表公章，但字迹模糊、无法辨认的；未在商务部分按要求加盖骑缝章的；（6）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；除投标保证金收款凭证、有关证件、投标文件副本的投标保函和副本的授权委托书外的投标文件其他内容中有复印件的；（7）未在投标函上填写投标报价的；（8）投标函投标报价与工程量清单报价的有效汇总不一致的；（9）投标函及投标文件中预算成果未按招标文件要求加盖注册造价师资格章或工程造价专业人员资格章或签名的；（10）参加开标的项目经理与投标书中的项目经理不一致的；（12）投标文件的投标人名称、投标人公章名称不一致的；（13）经评标委员会评定一致认为投标报价低于企业成本价的；（14）投标时未能提供项目管理机构全部五大员证书原件的或所提供的资质证书原件与投标文件中所提供的项目部成员人员名称不一致；（15）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；以他人名义投标或所提供有关证书、证明原件涂改、转让或提供虚假材料的；（16）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的（17）不符合招标文件规定要求的；（18）其他违反有关法律、法规规定的。2.6.1.4投标人在开标时必须携带营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理注册证书82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040、质量认证证书原件、业绩证明（包括中标通知书、合同、竣工验收证明、获奖证书等）、项目部成员资质证书、经青岛市水行政主管部门核发的有效的企业备案证等招标文件中要求的原件，项目经理、技术负责人必须为本单位正式员工，并需要提供劳保证明材料（从劳动保障网打印的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标人；若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具证明），并与投标文件同时提交。否则，投标文件无效。投标人必须对其投标文件中所附的所有证明材料真实性负责，一旦发现投标人有弄虚作假行为的，将取消其中标资格，扣除其投标保证金，并追究其法律责任。2.6.1.5项目经理、项目技术负责人等主要管理人员要由与中标企业有劳资关系的人员担任，并且长驻工地，否则，甲方有权取消合同。2.6.2评标委员会的设立2.6.2.1评标委员会是由招标人负责组建的负责评标活动的临时组织，评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。2.6.2.2评标委员会由7人组成，1名为招标人代表，其余6名从青岛市水利工程评标专家库中随机抽取，由有关技术、经济、合同管理等方面的专家组成，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。2.6.3投标文件的澄清为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人或评标委员会可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标人或评标委员会的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按本须知第2.6.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。2.6.4投标文件的检查和响应性评定2.6.4.1开始评审前，评标委员会应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。2.6.4.2实质上响应招标文件要求的投标文件是基本符合招标文件提出的《合同条件》、《技术条款》和其他要求，无重大偏差或保留。重大偏差或保留系指下列情况之一：（1）对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；（2）对工程质量或使用性能产生不利影响；（3）对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；（4）纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。2.6.5算术错误的改正2.6.582n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：（1）《工程量清单》中任一项目的单价乘以其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。（2）若投标报价汇总表与相应的各报价的合计金额不吻合时应以修正算术错误后的各种报价表报价的合计金额为准，改正投标报价汇总表。2.6.5.2招标人将按上述第2.6.5.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。2.6.6投标文件的评审2.6.6.1评标委员会仅对本须知第2.6.4条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评审。2.6.6.2本工程采用综合评分法对投标文件进行评价、审查。综合评分法详见附件。本项目招标设定最高限价。投标人的（最终）投标总价等于或超出招标人设定的最高限价的作废标处理。招标人委托有资质的造价咨询单位编制最高限价，最高限价的编制依据为目前市场建筑材料价格、设计施工图纸、工程量清单、工程类别和相关取费标准和招标文件等。最高限价：第一标段：1847364.85元(大写：壹佰捌拾肆万柒仟叁佰陆拾肆元捌角伍分)第二标段：1048691.13元(大写：壹佰零肆万捌仟陆佰玖拾壹元壹角叁分)第三标段：2175077.69元(大写：贰佰壹拾柒万伍仟零柒拾柒元陆角玖分)第四标段：5163372.44元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟叁佰柒拾贰元肆角肆分)第五标段：1448753.96元(大写：壹佰肆拾肆万捌仟柒佰伍拾叁元玖角陆分)第六标段：817100.25元(大写：捌拾壹万柒仟壹佰元贰角伍分)第七标段：1517320.22元(大写：壹佰伍拾壹万柒仟叁佰贰拾元贰角贰分)第八标段：1305376.40元(大写：壹佰叁拾万伍仟叁佰柒拾陆元肆角)对工程量清单中工程量，投标人如有异议，可在开标前自行勘测工程量，并将量的差异包含在相应单价中，不调整工程量清单中的工程量。清单中未列的项目或清单项目中未表述的内容，应视为含在相关项目清单中，报价应充分考虑，投标82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040总价包死，不再调整。注：投标人在报价中应充分考虑冬雨季施工难度、地质条件等因素。2.6.6.3评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。2.6.6.4评标中发现投标文件有抄袭、雷同情况的，该投标文件被视为无效，按串标进行处理。2.6.7评标和决标过程保密开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不得对招标人、评标委员会或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者将被取消其投标资格。2.7定标、中标通知和签定合同2.7.1定标2.7.1.1评标委员会在按本须知第2.6.6条的规定对各投标人的投标文件进行综合评审后，向招标人提出书面评标报告，并从合格的投标人中从高到低排序三名中标候选人。招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。当一个投标人同时为黄岛区西碾头、窑沟、宅科、东潮河、小马家庄、丰美庄水库除险加固工程和胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程，多个标段均为第一中标候选人时，按多个标段投资额从大到小决定其所中工程及标段。当同一标段中多个投标人总分相同时，商务标得分最高的为第一中标候选人，商务标得分相同时，报价低者为第一中标候选人，报价相同时，技术标得分高者为第一中标候选人，技术标得分相同时，由招标人决定第一中标候选人。2.7.1.2招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.7.2重新招标和招标中止2.7.2.1经评标委员会评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，可以否决所有投标，招标人重新招标。有下列情形之一的，招标人将重新招标：82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040①投标截止时间止，投标人少于3个；②经评标委员会评审后否决所有投标的；③评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；④同意延长投标有效期的投标人少于三个的；⑤中标候选人均未与招标人签订合同的。重新招标后，仍出现2.7.2.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经有关行政监督部门批准后不再进行招标。2.7.2.2因投标人的不良行为导致招标失败，给招标人造成损失的，责任方应依法承担赔偿责任。违反法律规定的，将依法追究其法律责任。2.7.3中标通知2.7.3.1在第2.4.3条规定的投标文件有效期内或在延长期后的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标，中标通知书为合同的组成部分。2.7.3.2招标人将中标结果在中国采购与招标网、青岛工程建设管理信息网、青岛市水利工程招标投标信息网、胶南市行政许可与公共资源交易服务中心网站上公示。公示期无异议后向中标人发出中标通知书。2.7.3.3招标人不解释未中标原因。2.7.4履约保证金中标人收到中标通知书后，应在签定合同前向招标人提交中标价10%的履约保证金。缴纳方式为现金或支票。2.7.5签定合同2.7.5.1中标人应在收到中标通知书后的5天内，派代表前来履行签定合同手续，中标人所派代表须持有法人委托书及签订合同所需资料。2.7.5.2若中标人在收到中标通知书后拒绝签订合同或拒交第2.7.4条规定的履约保证金的，则招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。2.7.5.3发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人双倍于投标保证金额度的赔偿金。2.7.5.4本工程实行押证制度，中标后中标单位的建造师证由胶南市行政许可与公共资源交易服务中心保留至工程竣工验收。技术负责人职称证、质检员证均由青岛市黄岛区水利局保留至工程竣工验收。中标单位项目经理原则上不得更换,如需更换必须经招标人书面同意。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.7.5.5中标单位必须在现场设立施工项目部，并能满足施工需要。2.7.5.6施工用电由各施工单位自行联系供电部门解决。2.7.5.7施工单位不得拖欠农民工工资。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50403合同条款82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50403.1通用合同条款１　一般约定本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１.１　词语定义１.１.１　合同１.１.１.６　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。１.１.１.７　图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。１.１.２　合同当事人和人员１.１.２.３　承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。１.１.２.５　分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。１.１.３　工程和设备１.１.３.１０　永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。１.１.３.１１　临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。１.１.４　日期１.１.４.４　竣工日期：即合同工程完工日期，指第１.１.４.３目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。１.１.４.５　缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第１９.２款约定的缺陷责任的期限，包括根据第１９．３款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。１.６　图纸和承包人文件１.６.１　图纸的提供82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第１１．３款的约定办理。１.６.２　承包人提供的文件承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。１.６.３　图纸的修改设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。１.７　联络１.７.２　第１．７．１项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。１.７.３　来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。１.１１　专利技术１.１１.４　合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。２　发包人义务本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：２.３　提供施工场地２.３.１　发包人应在合同双方签订合同协议书后的１４天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。２.３.２　发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。２.３.３　82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。２.７　组织竣工验收（组织法人验收）发包人应按合同约定及时组织法人验收。２.８　其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。３　监理人本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：３.１　监理人的职责和权力３.１.１　监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第１５条的约定增加相应的费用，并通知承包人。４　承包人本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：４.１　承包人的一般义务４.１.３　完成各项承包工作承包人应按合同约定以及监理人根据第３．４款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第５．２款、第６．２款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。４.１.９　工程的维护和照管除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。４.１.１０　其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。４.２　履约担保承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后２８天内将履约担保退还给承包人。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040４.３　分包４.３.６　分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。４.３.７　在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。４.３.８　承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。４.３.９　除第４．３．７项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。４.３.１０　分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。４.１１　不利物质条件４.１１.１　除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。４.１１.２　承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第２３．１款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第１５条的约定办理。５　材料和工程设备本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：５.１　承包人提供的材料和工程设备５.１.１　除第５．２款约定由发包人提供的材料和工程设备外，82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。５.２　发包人提供的材料和工程设备５.２.３　发包人应在材料和工程设备到货７天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。６　施工设备和临时设施本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款。７　交通运输本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：７.１　道路通行权和场外设施除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。７.２　场内施工道路７.２.１　除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。７.２.２　承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。８　测量放线本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：８.１　施工控制网８.１.１　除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的１４天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的２８天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的１４天内批复承包人。８.５　补充地质勘探82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。９　施工安全、治安保卫和环境保护本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：９.１　发包人的施工安全责任９.１.１　发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。９.１.４　除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。９.１.５　发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。９.１.６　发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。９.１.７　发包人负责在拆除工程和爆破工程施工１４天前向有关部门或机构报送相关备案资料。９.２　承包人的施工安全责任９.２.１　承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。９.２.８　承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。９.２.９　承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。９.２.１０　承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。９.２.１１　82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。９.２.１２　承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家１／２人员应经发包人同意。９.２.１３　承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。９.５　事故处理９.５.１　发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。９.５.２　承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。９.５.３　工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。９.５.４　施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。９.５.５　事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。９.６　水土保持９.６.１　发包人应及时向承包人提供水土保持方案。９.６.２　承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。９.６.３　承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。９.７　文明工地９.７.１　发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。９.７.２　承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。９.８　防汛度汛９.８.１　发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。９.８.２　82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。１０　进度计划本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１０.１　合同进度计划承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。１０.２　合同进度计划的修订不论何种原因造成工程的实际进度与第１０．１款的合同进度计划不符时，承包人均应在１４天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的１４天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在１４天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的１４天内批复。不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第１１．３款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第１１．５款的约定办理。１０.３　单位工程进度计划监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。１０.４　提交资金流估算表承包人应在按第１０．１款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。资金流估算表（参考格式）金额单位年月工程预付款完成工作量付款质量保证金扣留材料款扣除预付款扣还其它应收款累计应收款１１　开工和竣工（完工）本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040１１.１　开工１１.１.３　若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第３．５款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。１１.１.４　承包人在接到开工通知后１４天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后７天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。１１.２　竣工（完工）承包人应在第１．１．４．３目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。１１.４　异常恶劣的气候条件１１.４.１　当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第１２条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。１１.４.２　异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第２１．３款的约定协商处理。１１.４.３　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。１１.６　工期提前发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：（１）提前的时间和修订后的进度计划；（２）承包人的赶工措施；（３）发包人为赶工提供的条件；（４）赶工费用（包括利润和奖金）。１２　暂停施工本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１２.２　发包人暂停施工的责任82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：（１）由于发包人违约引起的暂停施工；（２）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；（３）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。１３　工程质量本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１３.２　承包人的质量管理１３.２.１　承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。１３.７　质量评定１３.７.１　发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。１３.７.２　工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。１３.７.３　承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。１３.７.４　除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。１３.７.５　承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。１３.７.６　承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。１３.７.７　82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。１３.８　质量事故处理１３.８.１　发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。１３.８.２　质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。１３.８.３　承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。１３.８.４　除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。１４　试验和检验本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１４.１　材料、工程设备和工程的试验和检验１４.１.４　承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。１４.１.５　除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。１４.１.６　对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。１５　变更本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１５.１　变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。（１）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；（２）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；（３）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（４）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（５）为完成工程需要追加的额外工作；82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（６）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。上述第（１）～（６）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（６）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。１５.８　暂估价１５.８.１　发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。１６　价格调整本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１６.１　物价波动引起的价格调整由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。１６.１.２　采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。１７　计量与支付本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１７.１　计量１７.１.２　计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。１７.１.５　总价子目的计量总价子目的分解和计量按照下述约定进行。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（１）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第１６．１款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。（２）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的２８天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。（３）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第８．２款约定进行共同复核和抽样复测。（４）除按照第１５条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。１７.２　预付款１７.２.１　预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。１７.２.２　预付款保函（担保）（１）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。（２）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。（３）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。１７.２.３　预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。１７.４　质量保证金１７.４.１　监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。１７.４.２　合同工程完工证书颁发后１４天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第１．１．４．５目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040满时，发包人将在３０个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。１７.５　竣工结算（完工结算）１７.５.１　竣工（完工）付款申请单（１）承包人应在合同工程完工证书颁发后２８天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。（２）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。１７.５.２　竣工（完工）付款证书及支付时间（１）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的１４天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后１４天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（２）发包人应在监理人出具完工付款证书后的１４天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第１７．３．３（２）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（３）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第２４条的约定办理。（４）完工付款涉及政府投资资金的，按第１７．３．３（４）目的约定办理。１７.６　最终结清１７.６.１　最终结清申请单（１）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。（２）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。１７.７　竣工财务决算82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。１７.８　竣工审计发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。１８　竣工验收（验收）本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１８.１　验收工作分类本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。１８.２　分部工程验收１８.２.１　分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起１０个工作日内决定是否同意进行验收。１８.２.２　除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。１８.２.３　分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。１８.３　单位工程验收１８.３.１　单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起１０个工作日内决定是否同意进行验收。１８.３.２　发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。１８.３.３　单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。１８.３.４　需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。１８.４　合同工程完工验收１８.４.１　合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起２０个工作日内决定是否同意进行验收。１８.４.２　发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。１８.４.３　合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。１８.４.４　82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在３０个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在３０个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。１８.５　阶段验收１８.５.１　工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。１８.５.２　承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。１８.６　专项验收１８.６.１　发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。１８.６.２　承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。１８.７　竣工验收１８.７.１　申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。１８.７.２　竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。１８.７.３　专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。１８.７.４　竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。１８.７.５　工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。１８.８　施工期运行１８.８.１　施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第１８．２款或第１８．３款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。１８.８.２　82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。１８.９　试运行１８.９.１　除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。１８.９.２　由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。１８.１０　竣工（完工）清场１８.１０.１　工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。１８.１０.２　承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。１８.１１　施工队伍的撤离合同工程完工证书颁发后的５６天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。１９　缺陷责任与保修责任本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：１９.１　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。１９.６　缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期（工程质量保修期）满后３０个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040２０　保险本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：２０.６　对各项保险的一般要求２０.６.４　保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。２０.７　风险责任的转移工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。２１　不可抗力本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款。２２　违约本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：２２.１　承包人违约２２.１.１　承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：（１）承包人违反第１．８款或第４．３款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（２）承包人违反第５．３款或第６．４款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（３）承包人违反第５．４款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（４）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（５）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（６）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（７）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。２３　索赔82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：２３.３　承包人提出索赔的期限２３.３.１　承包人按第１７．５款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。２３.３.２　承包人按第１７．６款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。２３.４　发包人的索赔２３.４.３　承包人对监理人按第２３．４．１项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的１４天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的１４天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第２４条的规定办理。２４　争议的解决本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充以下内容：２４.４　仲裁２４.４.１　若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。２４.４.２　若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50403.2专用合同条款专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。1　一般约定　1.1　词语定义　　1.1.2　合同当事人和人员　　1.1.2.2　发包人：青岛市黄岛区水利局。　　1.1.2.3　承包人：(承包人的名称)。　　1.1.2.5　分包人：本工程不得分包。　　1.1.2.6　监理人：招标人确定的监理公司。　　1.1.4　日期　　1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：工程竣工验收合格后1年内。2　发包人义务　2.3　提供施工场地　　2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：大村镇、铁山街道办事处、海青镇、宝山镇、胶河经济区2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为：大村镇、铁山街道办事处、海青镇、宝山镇、胶河经济区3　监理人　3.1　监理人的职责和权力　　3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力。4　承包人　4.1　承包人的一般义务　4.1.1承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向发包人交纳电费。4.1.2除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、树根等。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50404.1.3工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。（4）承包人应为发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。（5）上述工作的费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此发生的一切费用。（6）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。9　施工安全、治安保卫和环境保护　9.1　发包人的施工安全责任　　9.1.4　承包人应在工程开工前对发包人提供的资料进行现场复核确认；施工现场及施工可能影响的毗邻区域内道路、供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料由承包人负责收集汇总。　9.2　承包人的施工安全责任　　9.2.12　下列工程承包人应编制专项施工方案并办理相关审批手续：穿越铁路、高速公路、国省道、河道、重要的地下管线、高压线等，其中部分专项施工方案根据国家及行业相关要求需要组织专家论证和审查的，所需费用由承包方承担。11　开工和竣工(完工)计划开竣工日期：2013年9月3日开工，2013年12月3日完工。具体开工日期以招标人通知为准　11.5　承包人工期延误　　逾期完工违约金：承包人逾期完工违约金5000元/天，但最终的累计金额不应超过合同价格的5%。　11.6　工期提前　　工期提前的奖金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖。12　暂停施工出现安全或重大质量事故，每出现一次罚款1万元，但最终的累计金额不应超过合同价格的5%。15　变更15.1　变更的范围和内容82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040若实际发生不在施工图设计范围内或因设计变更增减的工程项目，又不在本工程量清单范围内或超出本工程量清单范围的工程量，工程量清单范围内的仍执行原有综合单价，工程量清单范围外的按5.1.8的规定和要求结算，发生的工程量由甲乙双方共同签证,工程验收合格后报黄岛区审计局，以审计局最终审计结论为准。16　价格调整16.1　物价波动引起的价格调整　本合同工程合同价格在合同实施期间不因市场物价波动而进行调整。16.1.2采用造价信息调整价格差额施工期内，人工、材料、设备和机械台班价格不因市场物价波动而进行调整。17　计量与支付付款方式根据工程质量、工程进度，视财政拨付资金到位情况进行拨付。17.4.1　保留金（质量保修金）保留金总额为合同价的10%，已在期进度付款中扣回。在全部工程保修期满后14天内支付，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。17.4.2履约保证金履约保证金为中标合同金额的10%。17.4.3工程竣工时承包人必须提交全面完整的隐蔽工程影像资料，如不能提供的，扣除工程结算值的10%。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50404协议书82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040协议书（格式）协议书合同名称：合同编号：（发包人名称）（以下称发包人）拟建工程，接受了（投标人）（以下称承包人）的投标，并确定其为中标人，并于2013年月日签定了本协议书，合同总金额为人民币（大写）元，承包人项目经理为，工程质量符合标准，承包方式为价承包。并达成如下协议：1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：（示例）（１）协议书（包括补充协议）；（２）中标通知书；（３）投标报价书；（４）本工程招标文件；（５）专用合同条款；（６）通用合同条款；（７）技术条款；（８）图纸；（９）已标价的工程量清单；（10）经双方确认进入合同的其他文件。上述文件汇集并代替了本协议书签定前双方为本合同签定的所有协议，会议记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时需办理公证或鉴证手续后生效）。6、本合同一式份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本份，发包人执82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040份，承包人执份，其余副本由发包人分送有关单位。7、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（单位名称）承包人：（单位名称）（单位盖章）（单位盖章）法定代表人：（姓名）法定代表人：（姓名）（或委托代理人）（签名）（或委托代理人）（签名）地址：地址：网址：网址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405投标文件格式82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程（第标段）投标文件商务部分（封面格式）招标人：投标人：（全称并盖单位公章及法人代表印章）投标人地址：日期：82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1商务部分5.1.1投标书前附表投标书前附表（格式）序号内容1工程名称：2施工企业资质、等级：3项目经理姓名、专业、等级：4投标总报价：（元）（大写人民币）5承诺工期、质量、保修期是否满足招标文件要求：（是或否）6投标保证金（数额、方式）：7履约保证金（数额、方式）：中标价的10%，现金或支票8优惠条件：9其他：投标人：（全称并盖公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日注：投标总报价等于投标报价汇总表的合计数。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.2投标报价书投标报价书（格式）合同名称：合同编号：（招标人名称）：1、我方已仔细研究了（招标工程名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。2、我方提交的招标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其他投标文件）在投标截止时间后的天有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。3、我方递交金额为人民币元的投标保证金作为我方投标的担保。4、若我方中标：（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签定合同。（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。（4）我方保证接到开工通知后尽快派遣人员和配备施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的限期内完成合同规定的全部工作。5、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。投标人：（单位名称）（单位盖章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.3投标保证金投标保证金银行汇款凭证（或青岛银行转账支票或网上银行电子交易凭证）（加盖公章的复印件）82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.4投标承诺书（格式）投标承诺书（招标人名称）：我单位自愿参加（招标工程名称）的投标，并在此声明，保证所提供的投标文件及法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、授权委托书、获奖证书、中标通知书、合同、验收鉴定书文件、项目管理班子成员的职称、执业证书等有关文件资料内容完整、真实有效。保证无串标、围标等其它违法行为。若得以中标，我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；若在开标至签订合同期间发生重大质量、安全事故将及时向招标人通报。在工程施工过程中，我单位一定科学管理、精心组织，确保工程质量、安全和工期。保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、专业工程师等）按时全部到位，未经业主同意不予撤换；保证按投标书承诺的拟投入本合同工程的主要施工机械设备和检验检测仪器设备按时进驻工地；保证不转包、分包所中标工程；在施工过程中发生重大质量、安全事故愿接受主管部门处罚（指在处罚有效期间）；在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；随时接受发包人及各级监督机构的检查和监督。若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一条承诺，愿意接受发包人的处罚。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.5法定代表人资格证书、身份证、企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量体系认证（加盖公章的复印件）。5.1.5.1法定代表人资格证书　　（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。　　特此证明。公司（单位全称加盖公章）年月日5.1.5.2法定代表人身份证复印件（加盖公章的复印件）5.1.5.3企业法人营业执照（加盖公章的复印件）5.1.5.4资质证书（加盖公章的复印件）5.1.5.5安全生产许可证（加盖公章的复印件）5.1.5.6质量体系认证（加盖公章的复印件）82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.6授权委托书授权委托书（格式）（招标人名称）：兹委托（被委托人姓名、职务）（居民身份证号码：）为我单位的委托代理人，代表我单位出席开标会，就（合同名称）合同（合同编号：）签署投标文件、进行合同谈判、签订合同、提出标底复查申请和处理与之有关的一切事务，其签署名真迹和印章如本授权委托书末尾所示，代理人无转委权，特此证明。授权委托单位：（名称）（单位盖章）法定代表人：（亲笔签名并盖章）委托代表人：（签名并盖章）年月日说明：1、本招标项目的一个投标人只能委托一个代理人，以投标文件中的委托书为准，其他委托书无效。2、当投标人在投标文件副本以法定代表人（或委托代理人）盖章代替法定代表人（或委托代理人）签名时，本委托书必须加盖相应的印章。3、法定代表人亲笔签名与青岛市水利工程招投标固定人员证书上法人签名不一致的，本授权委托书无效，其投标文件将按废标处理。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040附：青岛市水利工程招投标固定人员证书复印件82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040.5.1.7投标报价汇总表投标报价汇总表（格式）序号工程项目报价金额（元）合计元投标报价投标总报价：（填入投标报价书）投标人：（全称并盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）　　　年　　　月　　　日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.8工程量清单5.1.8.1说明5.1.8.1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。5.1.8.1.2工程量清单中的工程量即是用作投标报价的依据，又是作为最终结算的工程量合同执行期间不再变动5.1.8.1.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金、要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险等一切费用。5.1.8.1.4施工设备险和人身意外伤害险由投标人根据第3章《通用合同条款》和《专用合同条款》的有关规定自行测算，并摊入有关项目内，发包人不另行支付。5.1.8.1.5符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。5.1.8.1.6工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币，若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。5.1.8.1.7工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。5.1.8.1.8除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。5.1.8.1.9工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。5.1.8.1.10投标报价基础单价计算原则(1)人工预算单价和投标报价，投标人按本企业经营情况管理水平及工程所在地价格水平确定。(2)由承包人自行采购的材料应按考虑了价格涨落因素在内的市场价格计算。5.1.8.1.11临时工程报价按工程量清单所列项目报价，不得摊入相应项目单价中。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.8.1.12水利水电施工企业基地补贴费及特殊技术装备补贴费不得计入报价中。5.1.8.1.13投标人报价不考虑本工程矿产资源和矿产资源补偿费。5.1.8.1.14施工供电、供水和降排水方案由投标人自行编制，在《工程量清单》临时工程中单列，按总价支付。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.9单价分析表投标人应按下列表格格式编制工程量清单中格项工程的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。各个子项目均应单独计算，不得合并。单价分析表（格式）项目编号：项目名称：工作内容：单价：编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）备注1直接费1.1基本直接费1.1.1人工费1.1.2材料费(1)(2):1.1.3机械使用费(1)(2):1.2其它直接费1.3现场经费2间接费3企业利润4税金合计投标人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）年月日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.10工程单价汇总表工程单价汇总表（格式）单位：元序号工程名称人工费材料费机械使用费其　它直接费现场经费间接费利润税金合计投标人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）　　　年　　　月　　　日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.11计日工表5.1.11.1　总则（1）以计日工方式进行的任何一项变更工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按计日工结算。（2）投标人应按施工需要自行填报用于计日工的人工、材料和施工机械使用费的单价表（格式附后）。（3）计日工的项目和单价应在签订合同前经发包人确认后列入合同文件，作为计日工结算的依据。（4）计日工表中的单价适用于监理人指示按计日工方式进行的任何工程量。（5）除计日工表中未规定单价而在计日工发生时已按现行价格计价的项目外，其它计日工项目的结算应按本合同规定的价格调整办法进行调整。5.1.11.2　人工费（1）投标人应将用于计日工的各工种人工费的工时单价填入表7.4－1。计日工人工费为该表中的单价与实际耗用的人工工时的乘积。（2）表7.4－1中的单价除了包括生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。（3）实际耗用的人工工时按生产工人抵达工作地点进行指定的工作开始至下工后回到原出发地点为止计算，但不包括用餐和工间休息时间。生产工人指直接从事计日工工作且能胜任该岗位工作的生产工人和与班组一起直接参加生产的班组长，不包括其他人员。5.1.11.3　材料费（1）投标人应将用于计日工的各种材料费单价填入表7.4－2。材料费为该表中的单价与材料实际净用量的乘积。（2）表7.4－2中的单价除了运往工地仓库或堆料场的材料供应地售价、运杂费和采购保管费外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用、税金和利润。从工地仓库或堆场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述单价内，应按计日工人工费和施工机械使用费的规定另行结算。（3）结算按材料实际净用量计算，单价中应已包含施工损耗。5.1.11.4　施工机械使用费（1）投标人应将用于计日工的各种施工机械使用费单价填入表7.4－3。施工机械使用费为该表中的单价与实际使用台时数的乘积。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）表7.4－3中的单价除包括机械折旧费、修理费、保养费、机上人工费用和动力燃料费、牌照税、车船使用税、养路费等外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用、税金和利润。（3）实际使用台时数为施工机械使用地点进行计日工工作的实际工作时间和机械返回工地停放场的途中时间。82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040表5.1.11－1　计日工人工单价表（格式）编号工种名称单价（元/工时）1......2投标人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）　　　　　　年　　　月　　　日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040表5.1.11－2　计日工材料单价表（格式）编号材料名称及规格单位单价（元）1……投标人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）　　　　　　年　　　月　　　日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040表5.1.11－3　计日工施工机械使用费单价表（格式）编号施工机械名称及型号规格单价（元/台时）投标人：（盖单位公章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（盖资格章、签名）　　　　　　年　　　月　　　日82n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.12主要材料价格表主要材料价格表(格式)序号材料名称及规格单位实际预算单价定额限定单价（元）备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）工程造价人员：（资格章及签名）年月日96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.13投标辅助资料5.1.13.1拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表（格式）1、名称、地址和通讯代码名称：地址：网址：电话：传真：邮政编码：2、组织机构现场机构名称：项目经理姓名：技术负责人姓名：投入员工人数：人其中：高级职称人员：人中级职称人员：人初级职称人员：人技工：人3、最近五年完成的土建工程施工合同工作量年份金额（元）投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.13.2拟投入本合同工作的项目经理简历表拟投入本合同工作的项目经理简历表（格式）姓名性别年龄职务职称学历专业从事项目经理年限已完工程项目情况表建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量受奖情况投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.14拟投入本合同工作的管理人员表拟投入本合同工作的管理人员表（格式）名称姓名性别工作职责职称专业岗位证或水利工程专业培训证相关工作年限工作简历1、项目经理2、项目副经理3、项目总工4、质量管理5、安全管理6、计划管理7、材料管理8、财务管理9、施工管理10、造价管理11、统计管理投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日注：1、本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上各式扩展为多页填写，每一页均应加盖投标人单位章和法定代表人（或委托代理人）签名。2、管理人员要由与中标单位有劳资关系的人员担任并持证上岗，社保关系证明文件附后。96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.15拟分包情况表本工程不得分包。5.1.16优质（良）工程业绩汇总表（格式）序号工程名称合同金额（万元）发包人竣工验收时间获奖名称获奖时间颁奖单位表彰文件文号96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.1.17商务标书编制顺序一、商务标书封面（按招标文件要求的格式并加盖印章）二、目录（须将以下内容按顺序编列进目录中，并注明页码）三、投标企业简介四、投标承诺书五、投标书前附表六、投标报价书七、投标保证金（加盖公章的复印件）八、投标人资质证书（加盖公章的复印件）九、投标人安全生产许可证（加盖公章的复印件）十、投标人质量体系认证证书（加盖公章的复印件）十一、经青岛市水行政主管部门核发的有效的企业备案证十二、投标人法定代表人资格证书、身份证和营业执照（加盖公章的复印件）十三、投标人法人授权委托书十四、青岛市水利工程投标固定人员证书复印件十五、投标报价汇总表十六、工程量清单报价表十七、主要材料用量及价格表十八、拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表十九、拟投入本合同工作的项目经理简历表二十、项目经理相关证书和证明材料二十一、拟投入本合同工作的管理人员表二十二、管理人员职称证书、岗位证书和水利工程专业培训证书和社保关系文件二十三、拟分包情况表二十四、优质（良）工程业绩汇总表96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040二十五、优质（良）工程相关证明材料（按照获奖证书、表彰文件、中标通知书、合同、竣工验收鉴定书顺序装订）二十六、优秀企业或文明工地获奖证书二十七、与评标加分有关的其他证书或证明材料二十八、报名时提交的其它相关资料特别提醒：投标人必须按此顺序和内容编制商务标书，并对其投标文件中所附的所有证明材料的真实性负责。招标人和各级监督管理机构将对投标人提供的证件原件进行审验，一旦发现投标人有弄虚作假行为的，其投标书为废标，已中标的将取消其中标资格，由投标人承担因此产生的一切后果，并按有关规定对其进行不良行为公告和处罚。96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.2技术部分5.2.1主要内容投标文件的技术部分不能有投标人的单位名称、人员姓名和其他任何能直接判定投标人名称的内容，也不能有涂改或行间插字或删除，所有内容均不能标页码，所有图均不设图标。具体内容包括：（1）工程概况。工程概况及施工条件、主要合同项目及工程量、工程建设要求等。（2）施工总进度计划。进度安排原则、工期目标、进度安排、工期保证措施、施工进度计划管理等。（3）施工组织机构。项目经理、技术负责人及项目经理部的机构设置。（4）主体工程（含各单位、分部工程及关键部位）的完整的施工方案，保证工程施工质量、工期和安全的主要组织保证和技术措施，高温、冬雨季施工措施；（5）施工机械进场计划及相应的施工机械配置表；（6）工程主要材料进场计划及运输措施；（7）包括临时措施和施工道路的施工总平面图、施工道路平面布置图及其他必需的图表、文字说明等资料；（8）施工总进度图和单位工程施工进度图、关键路线图，施工进度计划可采用新横道图或关键路线网络图表示。（9）安全施工、文明施工、环境保护措施；（10）工程施工过程中和移交前的保护措施；（11）工程保修措施。5.2.2编排顺序投标人必须按照以下顺序编制技术标书和目录，格式按照招标文件规定编制（胶南市行政许可与公共资源交易服务中心统一制定的技术标书封面要求的格式与招标文件的规定不一致时，以招标文件规定为准）。投标文件技术部分目录第一、第二结构层次必须按如下先后顺序编排装订并不得添加或删减内容，不编页码，否则视为无效标书。（如：第一层次为“1质量”，不能为其它内容，阿拉伯数字1后也不加顿号或逗号等其它标点符号，目录中“1.1工程质量保证体系”和“1.2拟投入本工程的质量检测仪器和设备”之间不得添加1.1.1***等内容，亦不得将“1.2拟投入本工程的质量检测仪器和设备”改为其它内容）。第三及以后层次内容由投标人在正文中自主编制。96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040封面（胶南市行政许可与公共资源交易服务中心统一印制的技术标封面）目录（位置居中，中间不加空格）一、质量1工程质量保证体系2投入本工程的质量检测仪器和设备3整体（含关键部位）工程质量保证措施4质量保证的关键部位及相应的重点措施二、安全1工程施工安全组织体系2安全管理的重点工序及技术保障3安全管理的具体目标4实施安全管理目标的措施三、工程施工组织设计和工期1主体工程（含关键部位）施工方案2主体施工技术措施（含高温、冬雨季施工措施）3工程进度计划4工期保证具体措施5施工总体布置和施工道路布置6施工机械、人员进场计划7材料进场计划8文明施工方案9施工过程中和移交前工程保护措施10工程保修措施四、附表与附图1主要施工机械进场计划表2劳动力进场计划表3材料进场计划表4附图96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.2.3附表格式（一）主要施工机械进场计划表主要施工机械进场计划表（格式）设备名称型号及规格数量制造厂名购置年份已使用台时数施工部位进场时间退场时间96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（二）劳动力进场计划表劳动力进场计划表（格式）间时数人种工合计人数人工工日数年月月月月月月月月月月月月总计96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（三）材料进场计划表材料进场计划表（格式）名称规格计量单位数量备注总量月月月月96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.3资格审查部分5.3.1封面格式胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程投标文件资格审查标书招标人（名称）：投标人（名称）：（单位全称并加盖公章及法人章）投标人地址：日期：5.3.2资格审查标书主要内容按本投标须知第2.4.6.4条款要求编制。96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040第二卷技术条款96n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401、一般规定1.1工程概况（1）后沟水库位于胶南市大村镇后尹家沟村东南方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.72km2，属山区，干流长度1.202km，干流比降0.222m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。后沟水库始建于1992年，1993年竣工蓄水，是一座以防洪、灌溉、淡水养殖为主的小（2）型水库。由于该库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。（2）苗家水库位于胶南市铁山镇苗家村东北方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.2598km2，属山区，干流长度0.740km，干流比降0.0965m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。苗家水库始建于1979年10月，1979年12月竣工蓄水，是一座以防洪及淡水养殖为主的小（2）型水库。由于该水库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。苗家水库原设计标准为20年一遇设计，200年一遇校核。苗家水库大坝为均质土坝，大坝全长约127m，最大坝高17.5m，上游坡现状坡比平均为1:2.5。大坝上游坡现状无砌石护坡，坡面上杂草、灌木丛生，凹凸不平，并有少量的乔木。现状坝顶高程在116.000m左右，坝顶宽度不一，最小宽度为3.3m，最大宽度为7.5m，路面为土质路面，坝肩两侧生有杂草、灌木，坝顶路面凹凸不平，并且坝顶局部有裂缝。大坝下游坡现状坡比约在1:2.75左右，坡比不一，现状无护坡，无排水沟，坡面杂草、灌木丛生，整个坡面生长有较大的乔木，坡面凹凸不平，局部有缺土现象，大坝下游坡脚有渗漏形成的集水现象。现状在大坝桩号0+035附近有一处放水洞，放水洞进口底高程为102.000m。放水洞洞身为砌石有压方涵，断面尺寸为0.3m×0.5m。因水库地处山区，无灌溉任务，曾进行过封堵，但封堵不彻底，难以满足相关要求。溢洪道原设计为开敞式溢洪道，位于大坝右端，溢洪道进口底高程113.500m，宽5.0m。为了满足交通要求，现状溢洪道进口已被封堵，下游也存在淤堵现象。（3）辛店子水库位于胶南市海青镇西甜水河上游，属小（2）型水库。控制流域面积1.674km2，坝址以上干流长度为1.423km，干流比降0.019。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401、一般规定1.1工程概况（1）后沟水库位于胶南市大村镇后尹家沟村东南方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.72km2，属山区，干流长度1.202km，干流比降0.222m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。后沟水库始建于1992年，1993年竣工蓄水，是一座以防洪、灌溉、淡水养殖为主的小（2）型水库。由于该库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。（2）苗家水库位于胶南市铁山镇苗家村东北方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.2598km2，属山区，干流长度0.740km，干流比降0.0965m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。苗家水库始建于1979年10月，1979年12月竣工蓄水，是一座以防洪及淡水养殖为主的小（2）型水库。由于该水库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。苗家水库原设计标准为20年一遇设计，200年一遇校核。苗家水库大坝为均质土坝，大坝全长约127m，最大坝高17.5m，上游坡现状坡比平均为1:2.5。大坝上游坡现状无砌石护坡，坡面上杂草、灌木丛生，凹凸不平，并有少量的乔木。现状坝顶高程在116.000m左右，坝顶宽度不一，最小宽度为3.3m，最大宽度为7.5m，路面为土质路面，坝肩两侧生有杂草、灌木，坝顶路面凹凸不平，并且坝顶局部有裂缝。大坝下游坡现状坡比约在1:2.75左右，坡比不一，现状无护坡，无排水沟，坡面杂草、灌木丛生，整个坡面生长有较大的乔木，坡面凹凸不平，局部有缺土现象，大坝下游坡脚有渗漏形成的集水现象。现状在大坝桩号0+035附近有一处放水洞，放水洞进口底高程为102.000m。放水洞洞身为砌石有压方涵，断面尺寸为0.3m×0.5m。因水库地处山区，无灌溉任务，曾进行过封堵，但封堵不彻底，难以满足相关要求。溢洪道原设计为开敞式溢洪道，位于大坝右端，溢洪道进口底高程113.500m，宽5.0m。为了满足交通要求，现状溢洪道进口已被封堵，下游也存在淤堵现象。（3）辛店子水库位于胶南市海青镇西甜水河上游，属小（2）型水库。控制流域面积1.674km2，坝址以上干流长度为1.423km，干流比降0.019。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040辛店子水库于1969年11月开工兴建，1970年6月竣工。枢纽建筑物主要有大坝、溢洪道、放水洞等组成。水库大坝为均质坝，坝长365m，最大坝高8.5m。主坝坝顶宽8.5m左右，坝顶高程32.1～32.3m，坝顶兼做交通道路，设有6.5m宽沥青混凝土路面，临水面一侧设有2m宽路肩，种植草皮，上游坡坡比1：2.3～1：2.8，采用干砌乱石护坡；下游坡坡比1：2～1：3.2，草皮护坡。副坝坝顶宽2.0～2.4m，现状高程32.2～31.7m，上游坡坡比1：1.6～1:2.6，干砌乱石护坡；下游坡坡比1：2.0～1：2.8，草皮护坡。副坝坝顶未处理，高低不平，杂草丛生。溢洪道为开敞式宽顶堰，位于大坝右坝头，溢洪道进口底高程30.00m，宽15.5m。溢洪道上建有交通桥一座，为6孔拱桥，每孔净宽2m，墩高2.5m，矢跨比1/2.5，桥面净宽7m。放水洞位于大坝桩号0+204，放水洞进口底高程为25.39m，竖井型式为砌石矩形，井径0.9m，放水洞洞身钢筋混凝土圆管，管径0.3m，出口与下游渠道连接。经多年运行，启闭机、铸铁闸门锈蚀严重，已不能正常使用。启闭机房为2.0×2.0m。（4）茶山水库位于胶南市海青镇后河西村西北，属小（2）型水库。水库流域面积0.757km2。坝址以上干流长度为1.19km，干流比降0.062。茶山水库于1972年4月开工兴建，1979年10月竣工。枢纽建筑物主要有大坝、溢洪道、放水洞等组成。水库大坝为粘土砂壳坝，坝长220m，最大坝高31.68m。大坝顶宽3.7～5.0m，坝顶高程111.8～112.3m，坝顶为砂石路面，凹凸不平；上游坡坡比1：1.75～1：2，采用干砌乱石护坡；下游坡坡比1：1.6～1：2，草皮护坡。溢洪道为开敞式宽顶堰，位于大坝右岸坝头，溢洪道进口底高程110.0m，宽15m。现状溢洪道岩石裸露，两岸为开挖岩石山坡。放水洞位于大坝桩号0+132，放水洞进口底高程为90.00m，型式为砌石圆筒形竖井，内径1.5m，放水洞洞身采用砌石方涵，尺寸0.6m×0.8m（宽×高），出口与下游渠道连接。经多年运行，启闭机、铸铁闸门锈蚀严重，已不能正常使用。启闭机房为3.0×3.0m，现状启闭机房破旧不堪。（5）李家埠水库位于胶南市大村镇李家埠村西北方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.765km2，属山区，干流长度1.898km，干流比降0.027m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。李家埠水库始建于1998年11月，1998年12月竣工蓄水，是一座以防洪、灌溉、淡水养殖为主的小（2）型水库。由于该水库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（6）林子水库位于胶南市大村镇林子村东南方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.663km2，属山区，干流长度1.022km，干流比降0.0553m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。林子水库始建于1973年，1974年竣工蓄水，是一座以防洪、灌溉、淡水养殖为主的小（2）型水库。由于水库修建于六、七十年代，历史的原因造成该水库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。（7）向阳水库位于胶南市宝山镇向阳村东南方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.7338km2，属山区，干流长度0.8906km，干流比降0.0347m/m。水库主体工程主要包括大坝、溢洪道等。向阳水库始建于2000年10月，2000年12月竣工蓄水，是一座以防洪、灌溉、淡水养殖为主的小（2）型水库。由于水水库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。向阳水库原设计标准为20年一遇设计，200年一遇校核。原总库容21.0万m3，兴利库容16.0万m3，死库容3.0万m3，原兴利水位92.000m，死水位84.000m。向阳水库大坝为均质土坝，大坝全长约190m，最大坝高13.30m，迎水坡现状坡比较陡，在1:1.67～1:1.96之间。大坝迎水坡现状无砌石护坡，只有零星碎石屑，坡面上杂草、灌木丛生。坡面高低不平，有缺土现象。现状坝顶高程在92.75～94.97m之间，高差相差较大，坝顶较宽，在5.5～13.0m之间，路面为土质路面，杂草丛生，凹凸不平，雨水冲刷严重。坝顶上有庄稼、乔木、还堆积有杂物。大坝背水坡现状坡比在1:2.59～1:2.85之间，局部坡度较缓，现状无护坡，无排水沟，坡面杂草丛生，坡脚密集种植乔木，坡脚有明显的渗漏现象。溢洪道为开敞式溢洪道，位于大坝右岸，溢洪道进口底高程92.300m，现状宽约9.0m。现状溢洪道两侧无护坡，断面只留有一根约Φ300混凝土管泄流，两侧种有庄稼，缩小了过水断面，难以满足泄洪要求。（8）芹口水库位于胶南市胶河经济区芹口村西南方向，属小（2）型水库。控制流域面积0.8334km2，属山区，干流长度1.007km，干流比降0.014m/m。水库主体工程主要包括大坝、放水洞、溢洪道等。芹口水库始建于1965年10月，1968年3月竣工，是一座以防洪、灌溉、淡水养殖为主的小（2）型水库。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040由于水库修建于六、七十年代，历史的原因造成该水库设计考虑不周，建设标准低，施工质量差。加上长期运行，病险隐患较多，地方财政又相对困难，对水库投入较少，因此，已达不到设计要求，只能降低标准运行。芹口水库原设计标准为20年一遇设计，200年一遇校核。原总库容22.0万m3，兴利库容11.0万m3，死库容4.5万m3。芹口水库大坝为均质土坝，大坝全长约360m，最大坝高10.6，迎水坡现状坡比平均为1:2.75。大坝迎水坡现状局部有乱石护坡，并且有的块径很小，呈碎石状。现状坡面杂草、灌木丛生，局部植有较大乔木。迎水坡受冲刷、侵蚀，护坡块石有移位、松动及淘空现象。现状坝顶高程在107.75～108.74m之间，坝顶宽度不一，最小宽度为1.9m，最大宽度为4.2m，路面为土质路面，间有少量碎石，坝顶上凹凸不平，并且坝顶多处出现裂缝，现状坝顶有废弃电线杆。大坝背水坡现状坡比在1:2.25左右，无排水沟，坡面上植有密集的、较大的乔木，坡脚局部出现冲坑、渗漏现象，背水坡坡脚也植有较大乔木。现状在大坝桩号0+137附近有一处放水洞，放水洞进口底高程为102.500m，设计流量为0.4m3/s。放水洞洞身为砌石无压方涵结构，断面尺寸为0.4×0.4m，原设有闸门及启闭机控制。经多年运行，启闭机、闸门锈蚀严重，放水洞出口有明显的渗漏现象，且现场发现启闭机房破损现象严重。溢洪道为开敞式溢洪道，位于大坝左岸，溢洪道进口底高程106.000m，宽约5.0m。现状溢洪道两侧无护坡，溢洪道底部局部断面狭窄，且底部凹凸不平，局部有废弃电线杆。同时，溢洪道上建有交通桥一座，桥面净宽4.3m，净跨净5.0m，为砌石拱桥，因老化失修，桥面凹凸不平，为土桥面，桥上、下游均存在排水不畅现象，且出口无消力设施。1.2水文气象青岛市黄岛区城区地处北温带南部，属半湿润的东亚季风气候区，季风型气候特点明显。黄岛区年平均气压1016.8hpa。历年最高气压1017.4hpa，最低气压1015.2hpa。冬季气压高，月平均气压在1026.4～1025.9hpa。根据1971~2000年的资料统计结果显示，黄岛区多年平均气温12.5℃。年平均气温最高为13.6℃（1944年和1999年），最低为11.5℃（1976年）。根据气象局1959~1980年共22年的资料统计，结果表明黄岛区年平均降雨量为830.2mm，每年的1月至5月，月降水量逐渐增加，6月至9月为黄岛区的汛期，其中7月份最大，多年平均降雨量为209.8mm。降水多集中于6～9月份，4个月多年平均降水量567.4mm，占年降水量的70%。1.3工程规模及标准161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定，各水库均为水库属小(2)型水库，工程等别为Ⅴ等，其主要建筑物大坝、溢洪道、放水洞为5级建筑物，洪水标准为二十年一遇洪水设计，二百年一遇洪水校核。1.4工程地质(1)后沟勘察区地貌类型为低山丘陵区-山前冲积平原地貌，地形起伏较大。依据区域地质资料，工作区位于青岛～海阳断块凸起V级构造单元上，自上元古代以来，一直处于长期、缓慢、稳定上升的隆起状态，中生代燕山晚期，构造活动强烈，伴随大规模岩浆岩侵入，形成稳定的花岗岩岩基。结合本次勘察资料综合分析，场地内及其附近未发现活动性断裂及明显不良地质作用。根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区抗震设防烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.45s。（2）苗家水库勘察区地貌类型为低山丘陵区-山前冲积平原地貌，地形起伏较大。依据区域地质资料，工作区位于青岛～海阳断块凸起V级构造单元上，自上元古代以来，一直处于长期、缓慢、稳定上升的隆起状态，中生代燕山晚期，构造活动强烈，伴随大规模岩浆岩侵入，形成稳定的花岗岩岩基。结合本次勘察资料综合分析，场地内及其附近未发现活动性断裂及明显不良地质作用。水库坝体土层结构总体自上而下可分为坝体土层、坝体底部基岩。根据《中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区抗震设防烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.45s。（3）根据钻探揭示，辛店子水库坝体土层结构总体自上而下可分为坝体回填土层及坝体底部基岩。1、坝体人工回填土层根据勘察结果，水库大坝土层由人工填土层和原始地层构成，其中①、②层为人工填土层，③、④层则为自然沉积的原始地层，分述如下：第①层：砂土素填土人工填土，回填土料主要为风化砂、残积土，厚度小；黄色，稍湿，松散。钻孔揭露：层厚1.2～2.30米；层底标高29.96～32.20米。该层渗透系数建议值为K=3.0～5.0×10-4cm/s，为中等透水层，渗透形式为流土，允许水力比降J允=0.2。第②层：粉质粘土素填土161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040人工筑坝填土，回填土料主要为粉质粘土；黄色、黄黑色，稍湿，可塑；钻孔揭露：层厚1.80～5.10米；层底标高25.65～30.68米。该层渗透系数建议值为K=4.0～6.0×10-5cm/s，为弱透水层，渗透变形主要为流土，允许水力比降J允=0.49。第③层：粉质粘土为自然沉积层，黄色、灰色，粘粉粒为主，3#剖面顶部，软塑。钻孔揭露：层厚1.70～4.30米，层底标高22.08～28.22米。该层渗透系数建议值为K=8.0×10-5～1.0×10-4cm/s，为弱透水～中等透水层；渗透变形主要为流土，允许水力比降J允=0.47。第④层：中砂自然沉积的原始地层，混粘粒，隐伏于③层之下。灰色、黄色，粒度较均匀，混粉粒，呈松散状态，饱和。钻孔揭露：层厚0.90～2.20米，层底标高21.35～26.52米。该层渗透系数建议值取K=2.0×10-2cm/s，为强透水层；渗透变形主要为管涌，允许水力比降J允=0.16。第⑤层：残积土原始地层，灰黄色，粘砂粒混杂，硬塑。钻孔揭露：层厚1.30～2.70米，层底标高21.35～28.30米。该层渗透系数建议值取K=2.0×10-5cm/s，为弱透水层；渗透变形主要为流土，允许水力比降J允=0.46。2、坝基基岩主要为片麻状二长花岗岩类岩石，勘察深度内揭示为强风化岩。第⑥层：强风化片麻状二长花岗岩黄色，裂隙发育，中粗粒结构，片麻状构造；矿物成分有长石、云母、石英，角闪石等；未揭穿，钻孔揭穿：顶板埋深5.40～10.90米，层顶标高17.75～27.0米。区域地质调查揭示，强风化带平均厚度约4.0m。承载力特征值fak取500KPa，，渗透系数为K=2.0～4.5×10-5cm/s。根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震设防烈度为6度。（4）根据钻探揭示，茶山水库坝体土层结构总体自上而下可分为坝体回填土层及坝体底部基岩。1、坝体人工回填土层第①层:砂土素填土坝壳层，主要由风化砂土、碎块石构成；渗透系数建议值为K=2.0～5.0×10-3cm/s，为中等透水层,渗透形式为管涌,允许水力比降J允=0.25。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040第②层:粉质粘土素填土主要为粉质粘土、砂夹层及碎块石组成；含有约10-20%的碎石、块石等，粒径一般约为5-8cm，夹含砂砾石层，该层渗透系数建议值为K=9.0×10-4～3.0×10-4cm/s，为中等透水层。渗透变形主要为流土，允许水力比降J允=0.42。2、坝基第③层：强风化凝灰岩承载力特征值fak取300KPa，渗透系数为K=2.0～5.0×10-5cm/s。第④层：中风化凝灰岩承载力特征值fak取700KPa，渗透系数为K=2.0～3.0×10-6cm/s。根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震设防烈度为6度。（5）李家埠水库勘察区地貌类型为低山丘陵区-山前冲积平原地貌，地形起伏较大。依据区域地质资料,工作区位于青岛～海阳断块凸起V级构造单元上，自上元古代以来，一直处于长期、缓慢、稳定上升的隆起状态，中生代燕山晚期，构造活动强烈，伴随大规模岩浆岩侵入，形成稳定的花岗岩岩基。结合本次勘察资料综合分析，场地内及其附近未发现活动性断裂及明显不良地质作用。根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区抗震设防烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.45s。（6）林子水库勘察区地貌类型为低山丘陵区-山前冲积平原地貌，地形起伏较大。依据区域地质资料,工作区位于青岛～海阳断块凸起V级构造单元上，自上元古代以来，一直处于长期、缓慢、稳定上升的隆起状态，中生代燕山晚期，构造活动强烈，伴随大规模岩浆岩侵入，形成稳定的花岗岩岩基。库区上游附近发育有多条断裂，以压性断裂和实测性质不明的断裂为主，多为NE向和NW向，倾向SE或SW，倾角70°；规模不大，长度从600余米至数千米不等，离库区最近者为百余米。结合本次勘察资料综合分析，场地内及其附近未发现活动性断裂及明显不良地质作用。根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区抗震设防烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.45s。（7）向阳水库勘察区地貌类型为低山丘陵区-山前冲积平原地貌，地形起伏较大。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040依据区域地质资料,工作区位于青岛～海阳断块凸起V级构造单元上，自上元古代以来，一直处于长期、缓慢、稳定上升的隆起状态，中生代燕山晚期，构造活动强烈，伴随大规模岩浆岩侵入，形成稳定的花岗岩岩基。结合本次勘察资料综合分析，场地内未发现活动性断裂及明显不良地质作用。根据《中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.45s。（8）芹口水库勘察区地貌类型为低山丘陵区-山前冲积平原地貌，地形起伏较大。依据区域地质资料,工作区位于青岛～海阳断块凸起V级构造单元上，自上元古代以来，一直处于长期、缓慢、稳定上升的隆起状态，中生代燕山晚期，构造活动强烈，伴随大规模岩浆岩侵入，形成稳定的花岗岩岩基。结合本次勘察资料综合分析，场地内未发现活动性断裂及明显不良地质作用。根据钻探揭示，该水库坝体土层结构总体自上而下可分为坝体土层、坝体底部基岩。根据《中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区地震基本烈度为6度，地震动反应谱特征周期为0.45s。1.5工程规模及任务第一标段：胶南市后沟水库除险加固工程主要工程内容：（一）上、下游护坡及坝顶整修工程（1）大坝上游坡面按设计坡比整平、死水位以下抛石护坡，死水位至兴利水位上0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为铺草皮护坡；大坝下游铺草皮护坡，坡脚处挡墙拆除重建；坝顶宽4m，长235.50m，泥结碎石路面。（2）采用搅拌桩防渗墙对坝体防渗，防渗总长235.50m。溢洪道工程（1）整修溢洪道至9.0m宽，两岸新建砌石挡墙。（2）拆除重建交通桥1座。第二标段：胶南市苗家水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（1）上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平，兴利水位+0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游植草皮护坡，做纵、横向排水沟；坝顶按4m（局部加宽）宽度整修，坝长127m，路面采用泥结碎石铺设，坝顶上、下游两侧分设预制混凝土路沿石。（2）大坝防渗工程：桩号0+000～0+100设搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程溢洪道整修长90m，底宽5.0m，两岸边坡采用浆砌甲级乱石护坡，底部溢0+000～溢0+020段采用浆砌甲级乱石护底。（三）放水洞工程封堵现状放水洞第三标段：胶南市辛店子水库除险加固工程主要工程内容：(一)大坝加固工程（1）大坝上游坡坡比1:2.5，坝顶高程32.2m至死水位高程25.39m之间采用砌石护坡，死水位高程25.39m以下采用抛石护坡；大坝下游坡为草皮护坡，在桩号0+200处设下坡台阶一处，大坝下游坡及坡脚分别设横向、纵向排水沟；坝顶长365m，主坝坝顶宽8.5m，副坝坝顶宽4.m，坝顶采用200mm的泥结碎石路面，坝顶上游侧设砌石防浪墙，墙高0.6m，压顶采用C20素混凝土压顶（2）大坝防渗工程：桩号0+075～0+240设搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程溢洪道进口清淤，交通桥桥底采用18cm厚C25混凝土和22cm厚浆砌甲级乱石进行护底；溢洪道进口左岸采用浆砌甲级乱石挡墙砌筑，溢洪道交通桥下游进行清淤，长50.0m宽15.5m，两岸采用浆砌乱石护坡护砌，护砌长70m；在溢洪道桩号0+050～0+060段采用1.0m厚抛石防冲，长10m宽15.5m。（三）放水洞工程放水洞内衬DN200锰钢管，聚氨酯衬里，原洞身与管之间用水泥砂浆充填，两侧采用C25混凝土封堵；更换闸门启闭机，拆除重建启闭机房，面积9.0m2第四标段：胶南市茶山水库除险加固工程主要工程内容：(一)大坝加固工程161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040坝顶至兴利水位+0.7m采用草皮护坡，兴利水位+0.7m以下至死水位采用浆砌甲级乱石护坡，死水位以下采用抛石护坡，大坝下游植草皮护坡，做纵、横向排水沟，在大坝桩号0+140处下游坡设下坝台阶一处；大坝设计坝顶高程109.0m，坝顶长220m，坝顶宽5.0m坝顶采用厚200mm的泥结碎石路面。（2）大坝防渗工程：对大坝桩号0+000～0+127、0+137～0+220段采用抓斗墙成槽塑性混凝土防渗墙方案，0+127～0+137段采用充填灌浆防渗。（二）溢洪道工程将溢洪道进口底高程开挖至107m，底宽15m，溢洪道下游开挖长度15m，开挖坡度0.5％。（三）放水洞工程放水洞内衬DN500锰钢管，聚氨酯衬里，原洞身与管之间用水泥砂浆充填，两侧混凝土封堵；更换闸门启闭机，拆除重建启闭机房，面积9.0m2第五标段：胶南市李家埠水库除险加固工程主要工程内容：（一）上、下游护坡及坝顶整修工程（1）大坝护坡大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游植草皮护坡。（2）堤顶路面大坝坝顶铺设厚200mm的泥结碎石路面，坝顶长304.65m，宽4.0m，坝顶上、下游设混凝土界石。（3）大坝全坝段采用水泥搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道整修（三）放水洞加固放水洞封堵第六标段：胶南市林子水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401、上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游填土培厚、植草皮护坡；大坝坝顶道路按3.0m的宽度整修，坝长130m，坝顶铺设厚200mm的泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设混凝土界石。2、大坝防渗工程：对大坝全坝段坝体采用搅拌桩防渗墙防渗，长度为130m。（二）溢洪道整修工程1、按9.0m宽整修溢洪道，底部采用M10浆砌乱石护底，右岸分段修筑堤防及M10浆砌甲级乱石护坡。2、拆除重建溢洪道交通桥。（三）放水洞工程：放水洞内衬DN250锰钢管。第七标段：胶南市向阳水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶整修工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上为植草皮护坡；大坝下游草皮护坡；坝顶宽6m，坝长187.5m，采用泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设混凝土界石。2、大坝防渗工程：对大坝全坝段采用搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道整修工程1、溢洪道按9.0m宽整修，M10浆砌乱石护底，左岸M10浆砌甲级乱石护坡，右岸按设计坡比清理。2、重建交通桥1座第八标段：胶南市芹口水库除险加固工程主要工程内容：（一）大坝加固工程1、上、下游护坡及坝顶修整工程：大坝上游坡面按设计坡比整平、兴利水位+0.7m以下为浆砌甲级乱石护坡，以上植草皮护坡；大坝下游草皮护坡；坝顶宽3m，坝长360m，采用泥结碎石路面，坝顶上、下游两侧设预制混凝土界石。2、大坝防渗工程桩号0+000～0+320采用搅拌桩防渗墙防渗。（二）溢洪道工程161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401、整修溢洪道90m，底宽9.0m，两岸新做斜坡式浆砌甲级乱石护坡。2、拆除重建交通桥1座。（三）放水洞工程放水洞内衬锰钢管。原砌石方涵内衬φ300锰钢管，更换Φ300闸阀2个。1.6施工交通条件（1）后沟水库库区对外交通比较便利，通过后尹家沟村内道路可到达右岸坝头，对内交通拟通过修筑临时道路来满足施工期间大型车辆入场交通要求。根据后沟水库的实际情况，拟在大坝下游坡脚、溢洪道右岸修筑临时道路，临时道路宽5.0m，采用74kW履带拖拉机压实，压实厚度30cm，以便施工时材料及施工机械入场。（2）苗家水库库区对外、对内交通都不很便利。水库对外交通需通过修筑2.0km的临时道路才能到达，对外临时道路宽5.0m，采用机械压实，压实厚度30cm。对内交通也需要通过修筑临时道路来满足施工期间大型车辆入场交通要求。根据苗家水库的实际情况，拟在大坝上、下游坡脚、溢洪道右岸修筑临时道路，临时道路宽5.0m，采用机械压实，压实厚度30cm，以便施工时材料及施工机械入场。（3）辛店子水库交通便利，主坝坝顶有6.5m宽沥青混凝土道路，施工车辆方便进入场地，大坝护坡工程的施工材料需通过胶轮车，人工挑、抬等手段进行二次搬运。在大坝下游坡脚修建一条5m宽临时施工道路，长365m，路面压实。（4）茶山水库交通便利，施工车辆方便进入场地，大坝护坡工程的施工材料需通过胶轮车，人工挑、抬等手段进行二次搬运。在大坝下游坡脚修建一条5m宽临时施工道路，长250m，路面压实。（5）李家埠水库库区对外交通比较便利，水库左岸的道路可到达库区，对内交通拟通过修筑临时道路来满足施工期间大型车辆入场交通要求。根据李家埠水库的实际情况，拟在大坝下游坡脚、溢洪道右岸修筑临时道路，临时道路宽5.0m，采用74KW履带拖拉机压实，压实厚度30cm，以便施工时材料及施工机械入场。（6）林子水库库区对外交通比较便利，通过林子村内道路可到达右岸坝头，对内交通拟通过修筑临时道路来满足施工期间大型车辆入场交通要求。根据林子水库的实际情况，拟在大坝下游坡脚、溢洪道右岸修筑临时道路，临时道路宽5.0m，采用74Kw履带拖拉机压实，压实厚度30cm，以便施工时材料及施工机械入场。（7）向阳水库库区对外交通比较便利，161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040对内交通拟通过修筑临时道路来满足施工期间大型车辆入场交通要求。根据向阳水库的实际情况，拟在大坝上、下游坡脚修筑临时道路，临时道路宽5.0m，采用74Kw履带拖拉机压实，压实厚度30cm，以便施工时材料及施工机械入场。（8）芹口水库库区对外交通比较便利，对外道路可以直达大坝，为了满足施工期间的场内交通，拟在大坝下游坡脚及溢洪道左岸修筑临时道路。根据芹口水库的实际情况，拟修筑临时道路宽5.0m，采用74Kw履带拖拉机压实，压实厚度30cm，以便施工时材料及施工机械的场内运输。1.7建材供应本工程所需水泥、钢筋、油料及其他辅助材料投标人自行采购，产品应有质检合格证明。工程所需砂石料由投标人自行生产或购买，其质量合格。1.8合同项目和工作范围1.8.1本合同承包人承包的工程项目和工作内容本合同承包人承包的工程项目和工作内容见本章1.5款，承包人还应负责完成上述工程必须的施工临时设施的布置、管理及拆除，下列临时设施的费用包括在永久工程项目单价中，发包人不另行支付。（1）施工用电系统（2）施工用水系统（3）施工通讯系统（4）工地试验室（5）堆（弃）料场（6）现场临时卫生、安全设施（7）污水处理系统1.8.2发包人承担的工程项目和工作内容发包人应于工程开工前完成本标征地范围线内土地的征用。1.9临时设施1.9.1施工供电施工供电主要是生活及照明用电，本村供电即可满足要求。1.9.2施工供水施工供水主要是机械施工时用水和生活用水，从本村解决。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401.9.3施工照明除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合有关规定。1.9.4施工通信承包人应负责在工程开工前解决通向施工现场的通信设施。1.9.5施工机械修配厂承包人应根据施工需要修建必要的施工机械修配厂。1.9.6仓库和堆料场（1）承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。（2）储存油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。1.9.7临时房屋建筑和公用设施（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括：职工办公、宿舍、食堂、急救站和公共卫生等房屋建筑及设施；（2）承包人应负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。（3）承包人应负责场地内生产生活区清理整平工作及场内临时道路修筑及维护；因承包人原因造成场外施工道路破坏的，应由承包人负责修复。1.10计量和支付1.10.1进场费承包人为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，其费用摊销在相应单价中。1.10.2临时设施建设费各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的总价项目分项列报，无此项目者，其费用摊销在相应单价中。有此项目时，项目总价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设计设备的安装和调试等全部费用(不包括临时设施设备的购置费)。1.10.3退场费工程完工验收后，承包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用摊销在相应单价中。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401.10.4其它费用除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。1.11技术标准和规程规范(1)除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合国家水利、铁路、公路等行业颁布的技术标准和规程规定的技术要求。土方外运严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程项目管理规范》等相关法律、法规。(2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。(3)技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》相关规定办理。(4)在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》相关规定办理。(5)本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。(6)本合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故在施工过程中如有新标准和规程规范出版，应执行其最新版本。(7)设计图纸有的，而本技术条款未涉及到的，按设计要求和现行的标准和规程规范执行。2、土石方工程2.1说明2.1.1范围本章规定适用于本工程施工图纸所示的示大坝、溢洪道、放水洞各类土方工程，坝顶泥结碎石路面工程，其工作内容包括：土方开挖、土石方回填、土方清理以及各项工作内容的质量检查和验收等。2.1.2承包人的责任161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（1）承包人应按施工图纸和项目法人的指示，完成本章第2.1.1条范围内的全部工作。（2）承包人应结合本工程土石料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。2.1.3主要提交件2.1.3.1土方开挖、土石填筑施工措施计划在土方开挖、土石填筑工程开工前7天，承包人应按施工图纸要求和项目法人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送项目法人审批。（1）施工布置图；（2）土方开挖、土石填筑程序和方法；（3）坝料加工的要求和料物供应；（4）土方平衡计划；（5）施工设备和设施的配置；（6）质量与安全保证措施；（4）施工进度计划。2.1.3.2地形测量资料土方开挖、土石填筑工程开工前7天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送项目法人，经项目法人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。2.1.3.3完工验收资料土方开挖、土石填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》相关规定、为项目法人进行完工验收提交以下完工资料；（1）土方开挖、土石填筑工程（包括填筑体防渗结构）竣工图；（2）土方开挖、土石填筑工程基础地质编录资料；（3）土料填筑和防渗结构的试验检验和现场生产性试验成果；（4）各土石方填筑体的材料填筑质量和防渗结构施工质量报告；（5）施工期的观测成果；（6）质量事故处理报告；（4）工程隐蔽部位的检查验收报告；（8）项目法人要求提供的其它资料。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402.1.4引用标准和规程规范（1）《土工合成材料应用技术规范》GB50290—98；（2）《土工合成材料测试规程》（SL/T235—1999）；（3）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225—98；（4）《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213——83；（5）《土工试验规程》SL234-1999。2.2土方开挖和填筑平衡2.2.1土石方填筑料物的开采和平衡承包人应根据施工总进度计划的要求，做好土料开挖和工程填筑计划的平衡，以确保土方填筑工程供料的可靠性和均衡性。2.2.2土料来源墙后素土回填结合土方开挖就近取土，土石方填筑应结合自身开挖土方，不足部分采用附近可利用的料场的土料。2.3土方填筑的现场生产性试验土方填筑、泥结碎石路面工程开工前，承包人应进行与实际施工条件相仿的以下各项现场生产性试验，试验成果报告应报送项目法人。（1）用于填筑的土料，泥结碎石路面材料应按设计配比充分混合并进行碾压试验，并还需进行含水量调整试验。（2）土料、泥结碎石路面材料及碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干密度、相对密度等试验。（3）土料、泥结碎石碾压试验后，应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、纯石、纯砂等结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改善措施。2.4土料开采2.4.1土料开采2.4.1.1承包人应按项目法人批准的料场开采范围、开采方式和深度进行土料的开采。2.4.1.2开采土料前的准备工作：（1）对本章2.2.2条选定的开采区划定界线，并埋设明显的界标；（2）按本技术条款的规定完成场地清理工作；161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（3）开挖料场周围的截、排水沟，设置必要的排水设施。2.4.1.3土料开采按本技术条款的有关规定进行。2.5土料制备和加工承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行土料制备和加工。应在料场严格控制上坝土料的含水量。当料场土料的天然含水量大于或小于施工填筑含水量时，应对料场土料含水量进行调整，具体调整方法应通过现场试验确定。2.6土料运输2.6.1运输设备土料、泥结碎石采用的运输设备,承包人应经过论证,并提交措施计划报送项目法人批准。2.6.2运输措施（1）土料运输应与料场开采、装料和卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过大变化。（2）泥结碎石料运输及卸料过程中，承包人应采取措施防止颗粒分离，卸料高度应加以限制。（3）项目法人认为不合格的土、砂石料一律不得上坝。2.4土体填筑2.4.1说明施工图纸所示的土体填筑尺寸应是已考虑了沉陷影响后的外形尺寸和高程。2.4.2土体填筑（1）承包人应按项目法人的指示和本技术条款的有关规定，完成土方填筑部位的基础清理和排水工作。（2）在最终开挖线以下的所有勘探坑槽和平洞，均应按施工图纸的要求回填密实。（3）土体填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕。基础应符合SDJ213-83第4章的要求。（4）土体填筑的基础，应由项目法人按本合同《通用合同条款》相关以及本技术条款的规定进行验收，合格后才能开始土料填筑。（5）建筑物布置有观测设备时，承包人应在观测设备埋设完毕，并经项目法人验收合格后，才能开始土体填筑。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（6）土体各部位、泥结碎石的填筑必须按设计断面进行。（7）必须严格控制压实参数。压实机具的类型、规格等应符合施工规定。压实合格后始准铺筑上层新料。（8）填筑施工应统一管理、严密组织，保证工序衔接，分段流水作业，层次清楚和大面平整，均衡上升，减少接缝。（9）分段填筑时，各段土层之间应设立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层分段位置应错开。（10）填筑过程中，施工人员必须保证观测仪器埋设与测量工作的正常进行，并保护埋设仪器和测量标志完好。（11）土体填筑开工前，应先对原砂壳进行刨毛处理，刨毛深度一般要求0.3米左右，以保证新、老砂壳结合良好；（12）由于施工、气候等原因停工的表面应加以保护，复工时必须仔细清理并经检验合格后始准填土，并作记录备查。（13）必须严格控制铺土、铺砂料厚度，不得超厚。（14）粘性土的铺料与碾压工序必须连续进行。如需短时间停工，其表面风干土层应经常洒水湿润，保持含不量在控制范围以内。如需长时间停工，应根据气候条件铺设保护层，复工时予以清除，并检查填筑面。（15）如填土出现“弹簧”、层间光面、层间中空、松土层或剪力破坏等现象时，应根据具体情况认真处理并经检验合格后，始准铺填新土（16）为保证在设计断面内的压实相对密度或干密度达到设计要求，铺土时上下游坝坡应留有余量，并在铺筑护坡垫层前按设计断面削坡。2.8质量检查和验收2.8.1土方开挖，土方及泥结碎石、填筑工程的质量检查和验收2.8.1.1土方开挖、土方及泥结碎石填筑前，承包人应会同项目法人进行以下各项目的质量检查和验收：（1）开挖、填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；（2）填筑前按本章第2.4.2（1）～（5）条规定进行基础面清理质量的检查和验收；（3）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。2.8.1.2施工期的质量检查和验收：161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040施工过程中承包人应会同项目法人定期进行以下各项土方开挖、填筑材料的质量检查和检验：（1）按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；（2）在土料场，对土料的含水量和黏土含量进行检查。（3）除按本章第2.4节要求对坝体的填筑面的各项施工工艺和参数进行检查外，还应对防渗土体的相对密度或干密度和含水量，进行抽样检查。（4）对每一层填筑面，应按本合同《通用合同条款》相关规定和本章的规定进行工程隐蔽部位的验收。2.8.2完工验收土方开挖、土方及泥结碎石填筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》相关规定，向项目法人申请完工验收，并按本章的规定提交完工验收资料。2.9计量和支付（1）土方开挖、土方及泥结碎石填筑最终工程量的计量，应按本章第2.4.1条和施工图纸所示各种开挖、填筑体的尺寸和基础开挖清理完成后的实测地形，计算各种开挖、填筑体的工程量，以《工程量清单》所列项目的各种开挖、填筑的每立方米单价支付。进度支付的计量，应按施工图纸外轮廓尺寸边线和实测施工期各开挖、填筑体的高程计算其工程量，以《工程量清单》所列项目的各种开挖、填筑的每立方米单价支付。（2）《工程量清单》开挖、填筑的各工序每立方米单价中，已包括相应的料场清理、料物开采、加工、运输、堆存、试验、填筑、土料及泥结碎石填筑过程中的含水量调整以及质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。（3）承包人进行的料场复查所需的费用包括在《工程量清单》各有关单价中，发包人不再另行支付。3、砌体工程3.1说明3.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸指示的大坝、溢洪道、放水洞各类砌体工程建筑物，其工程项目包括浆砌乱石基础，浆砌乱石护坡，浆砌石挡土墙，浆砌砼路缘石等161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040本合同施工图纸中所包括的砌体工程。3.1.2承包人的责任（1）承包人应按施工图纸的要求和项目法人指示，负责砌体材料的修琢加工、砌筑场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配置和维修、工程质量的检验和验收等工作，以及提供为完成上述砌体工程所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施等。（2）承包人应负责砌体工程胶凝材料（如水泥砂浆等）的试验工作，择优选定其配合比、稠度，并应达到施工图纸要求的强度。（3）承包人应负责石料的开采、运输及料石的加工等。（4）承包人应按本章第3.2、3.3节的各项规定，提交砌体工程施工措施计划和施工工艺，报送项目法人批准后，方可施工。3.1.3主要提交件3.1.3.1施工措施计划每项砌体工程开工前5天，承包人应提交包括下列内容的施工措施计划，报送项目法人审批。（1）施工平面布置图；（2）砌体工程施工方法和程序；（3）施工设备的配置；（4）场地排水措施；（5）质量和安全保证措施；（6）施工进度计划。3.1.3.2砌体石料的材料试验报告承包人应在砌体工程开工前4天，将工程采用的石料、试验成果，报送项目法人批准。未经批准的材料，不得使用。3.1.3.3质量检查记录和报表在砌体工程砌筑过程中，承包人应按项目法人指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：（1）砌体材料的取样试验成果；（2）砌体工程基础的质量检查记录；（3）砌体工程砌筑的质量检查记录；161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（4）质量事故处理记录。3.1.3.4完工验收资料承包人应为项目法人进行砌体工程的完工验收提交以下完工资料：（1）砌体工程竣工图；（2）砌体材料试验报告；（3）砌体工程的砌筑质量报告；（4）项目法人要求提交的其它完工资料。3.1.4引用标准和规程规范（1）《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98；（2）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；（3）《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD120—84；（4）《水利水电建设工程验收规程》SL223—20083.2砌石工程3.2.1材料3.2.1.1砌石（1）砌石体的石料材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。（2）砌石体分乱（毛）石砌体和块石砌体，各种石料外形规格如下：乱石砌体：乱石应呈块状，中部厚度不应小于15cm，规格小于要求的乱石（又称片石），可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。块石砌体：用于干砌块石的石料应棱角分明、各面平整，其长度应大于40cm，宽度大于30cm，厚度大于15cm，四棱方正。料石砌体：按其加工面的平整程序分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合GBJ50203—98第6.3.2条的规定。用于浆砌石的粗料石（包括条石和异形石）应棱角分明、各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比不大于3，石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重不小于22.5kN/m3，湿抗压强度大于100Mpa。砌石应经过试验，石料容重大于25kN/m3，湿抗压强度大于100Mpa。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50403.2.1.2砂砂的质量应符合SD120—84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆采用的砂料，要求粒径为0.15-5mm，细度模数为2.5-3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。3.2.1.3水泥和水（1）砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款的规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。（2）应按本章的有关款规定的用水质量标准，拌制砂浆。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。3.2.1.4胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆）（1）胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验、并报送项目法人批准。（2）拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2%；砂、砾石为±3%；水、外加剂为±1%。（3）胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。（4）胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2-3min，不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。（5）胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表3—1选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。表3—1胶凝材料的允许间歇时间砌筑时气温（℃）允许间歇时间（min）普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥20-309012010-20135180161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405-10195—3.2.2浆砌石体砌筑3.2.2.1一般要求（1）砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30-50mm，当气温变化时，应适当调整。（2）采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。（3）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203—98表6.1.6中的规定。砌石墩墙砌筑应按本章的规定进行。3.2.2.2毛石砌体（1）砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。（2）毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。（3）毛石砌体灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。（4）毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。（5）毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.4m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。3.2.2.3料石砌体（1）料石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。（2）料石各面加工允许偏差应按表3-2的规定执行。如有特殊要求，应按监理人的指示加工。（3）料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040表3-2料石加工的允许偏差料石种类允许偏差（mm）宽度、厚度长度细料石、半细料石±3±5粗料石±5±4毛料石±10±15（4）砌筑料石砌体时，料石应放置平衡，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3～5mm，粗料石和毛料石为6～8mm。（5）料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。3.2.2.4养护砌体外露面，在砌筑后12-18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体为21天。3.3水泥砂浆勾缝防渗（1）采用料石水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1：1至1：2之间。（2）防渗用砂浆应采用425＃以上的普通硅酸盐水泥。（3）清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。（4）勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。（5）当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。3.4质量检查和验收3.4.1砌石工程质量检查承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。3.4.1.1原材料的质量检查（1）砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和本章第3.2.1161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040.1款的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。（2）用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人指示及本章的规定进行质量检查。3.4.1.2胶凝材料（包括水泥砂浆和小骨料混凝土）的质量检查（1）应按监理人指示定期检查砂浆材料和小骨料混凝土的配合比。（2）水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。（3）水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。（4）小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。3.4.1.3浆砌料石和毛石砌体质量检查（1）外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。（2）排水孔的坡度和阻塞情况检查。（3）料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203—2002    的有关规定执行。3.4.1.4砌石坝质量检查：（1）砌石坝的砌体强度必须符合施工图纸和监理人指示的要求。（2）砌体容重和空隙率检查：在坝高1/3以下每砌筑5～10m高至少挖试坑一组，坝高1/3以上的砌体，试坑数量由监理人与承包人共同协商确定，所测的容重和空隙率必须达到施工图纸规定的要求。（3）砌缝应密实，无架空、漏浆情况。有抗渗要求的部位进行压水试验，检测单位吸水率，其检测数量：每砌筑层4～5m高，进行一次钻孔压水试验，每100m2坝面钻孔3个，每次试验不少于3孔。（4）砌体表面砌缝宽度应满足下列质量要求：平缝：粗料石1.5～2cm；块石2～2.5cm竖缝：粗料石2～3cm；块石2～4cm其检查数量：每砌筑10m2抽查一处，每处检查缝长不少于1m。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50403.4.2砌体工程验收（1）砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。（2）在砌体工程砌筑过程中，对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。（3）完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第13.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。3.5计量和支付（1）砌石体和砌砖体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。（2）砖石工程砌体所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。（3）钢筋预埋件以施工图纸和监理人指示的钢筋下料总长度折算为重量，以吨（t）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价进行支付。（4）因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。4、混凝土工程4.1说明4.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的混凝土路沿石、溢洪道桥等混凝土及钢筋混凝土工程。4.1.2承包人的责任（1）承包人应负责提供骨料系统的开采和生产，预冷，运输以及试验检验所需的全部设备和输助设施161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）承包人应负责进行各种混凝土的配合比设计，混凝土的拌和，运输，浇筑，冷却，抹面，养护，维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购，运输，验收和保管（3）负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计，制作，安装，维修和拆除（4）负责提供施工缝所需的材料及其制作，安装和施工（5）负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋材料及其制作，运输和安装（6）负责提供混凝土温度控制所需的材料和有关设计设备的采购、供应，制作和安装，并进行混凝土冷却（7）负责提供预制混凝土的材料和设备，以及预制混凝土构件的制作，运输和安装等（8）负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购，供应，制作，安装4.1.3引用标准和规程规范（1）《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87（2）《混凝土拌和用水标准》JGJ63-99（3）《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001（4）《水工混凝土试验规程》DL/T5150-20014.2模板4.2.1说明（1）承包人应负责模板的材料供应，设计，制作，运输，安装和拆除等全部模板作业，模板的设计，制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。（2）承包人应在模板加工前14天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格，模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作，安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。4.2.2材料（1）模板和支架材料应优先选用钢材，钢筋混凝土或混凝土等模板材料（2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准（3）木材的质量应达到3等以上的材质标准，腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。（4）钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑，皱折或其它表面缺陷。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合本章第4.3节的有关规定。4.2.3制作模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过DL/T5144-2001第2.4.1条的规定。滑动式、移动模板的允许偏差应按监理批准的模板设计文件中的规定执行4.2.4安装（1）应按施工图纸进行模板安装的测量放样。（2）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。（3）模板安装的允许偏差不得超过表4-1的规定表4-1混凝土模板安装的允许偏差序号偏差名称允许偏差相邻两板表面的高低差1（1）刨光模板（2）不刨光模板13局部不平（用2m直尺检查）2（1）刨光模板（2）不刨光模板3结构物边线与设计边线34预留孔、洞尺寸及位置104.2.6模板的清洗和涂料（1）钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模板面应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。（2）木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。4.2.6拆除161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（1）模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除。底模应在混凝土强度达到表4-2的规定后，方可拆除。表4-2底模拆模标准结构类型结构跨度（m）按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%）板<=250>2,<=875>8100梁、拱、壳<=875>8100悬臂构件<=275>2100（2）钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条第（1）项的规定（3）经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷截时，应经监理人批准后，方能提前拆模。4.2.8计量和支付混凝土浇筑，预制件使用的模板计量和支付方法所有混凝土模板应分摊在每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作，安装，维护，拆除，质量检查和检验等所需的全部人工，材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。4.3钢筋4.3.1说明（1）承包人应负责钢筋材料的采购，运输，验收和保管，并应按本合同《通用合同条款》第23条的规定，对钢筋进行厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋，钢筋网，钢筋骨架和锚筋等的制作加工，绑焊，安装和预埋工作。（3）若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。4.3.2钢筋的材质（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验1）钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg2）根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径3）在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。（1）不得使用冷拉钢筋4.3.3钢筋的加工和安装（1）钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用（2）钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定采用冷拉方法调直钢筋时，1级钢筋的冷拉率不宜大于4%，2级钢筋的冷拉率不宜大于1%（3）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过表4-3和表4-4的数值。表4-3圆钢筋制成箍筋，其末端弯钩长度箍筋直径受力钢筋直径（mm）<2528~405~1075901290105表4-4加工后钢筋的允许偏差161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040顺序偏差名称允许偏差值(mm)1受力钢筋全长净尺寸的偏差土102箍筋各部分长度的偏差土53钢筋弯起点位置的偏差厂房构件土20大体积混凝土土304钢筋转角的偏差3钢筋的弯钩弯折加工应符合dl/t5144-2001第3.2.2~第3.2.4条的规定（1）钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-92第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行（2）钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定1）气压焊可用于钢筋在垂直，水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm2）气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈，油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象3）安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。4）气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30~40mpa4.3.4锚筋的制作和安装（1）锚筋应采用螺纹钢筋，水泥砂浆锚筋孔直径应大于锚筋直径至少20mm，且应小于2倍锚定钢筋直径，锚筋孔孔壁与锚筋之间间隙应注满水泥砂浆。（2）锚筋孔注浆前应进行清洗，水泥砂浆注满后予以捣实，在水泥砂浆初凝前应将锚筋加压插入到要求的深度，并加振或轻敲，确保砂浆密实，锚筋安装后不能与任何物体接触，直到所填水泥浆达到足够强度。4.3.5计量和支付161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（1）钢筋：按本合同施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所列的钢筋直径和长度换算成重量进行计量。承包人为施工需要设置的架立筋，在切割，弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计算，各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的合价（或每吨单价）支付，合价（或每吨单价）中包括钢筋材料的采购，加工，运输，储存，安装，试验以及质量检查和验收等所需全部人工，材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。锚筋：由钻孔、现场灌浆及锚筋材料组成，锚筋以根数计量，按《工程量清单》所列项目的合价（或每根单价）支付。合价（或每根单价）中应包括锚筋材料的采购、运输和保管、锚筋的加工（包括损耗）和安装，锚筋孔的钻孔和灌浆以及施工中的试验检测，质量检查和验收所需的全部人工，材料，以及使用设备和辅助设施等一切费用4.4普通混凝土4.4.1说明本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工程。4.4.2主要提交件（1）施工措施计划承包人应在混凝土浇筑前7天，提交一分混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥，钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土以及钢筋绑焊等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。（2）现场试验室设置计划在混凝土工程开工前28天，承包人应提交现场度验室的设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模，实验设备和项目，试验机构设置和人员配备等。（3）质量检查记录和报表在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容包括：1）每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量2）各种原材料的品种和质量检验成果3）不同部位的混凝土等级和配合比4）月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405）混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录6）浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度7）模板作业记录和各部件拆模日期8）混凝土试件的试验成果9）混凝土试件的试验成果10）完工验收资料承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料1）各种混凝土工程建筑物竣工图2）混凝土工程建筑物成型复测成果3）各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告4）各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告5）监理人指示提交的其它完工资料4.4.3混凝土材料4.4.3.1水泥（1）水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准（2）发货：每批水泥出厂前，承包人均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。（3）运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮（4）贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质，袋装水泥的出厂日期不应超过三个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。4.4.3.2水（1）凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。（2）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀（3）水的PH值，不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表4-5的规定。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040表4-5物质含量极限项目钢筋混凝土素混凝土Ph值>1>4不溶物<2000<5000可溶物<5000<10000氯化物（以C1-计）<1200<3500硫酸盐（以S02-4计）<2700<2700硫化物（以S2-计）--4.4.3.3骨料（1）混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。（2）不同粒径的内料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土，装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎（3）细骨料的质量技术要求规定如下1）细骨料的细度模数，应在2.4~3.0范围内，测试方法按dl/t5150-2001第3.0.1条有关的规定进行2）砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用册砂，特细砂应经过试验论证3）天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级4）砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证5）其它砂的质量技术要求应符合dl/t5144-2001表4.1.13中的规定（4）粗骨料的质量要求应符合以下规定1）粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。2）施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配二级配：分成5~20mm和20~40mm，最大粒径为40mm三级配：分成5~20mm、20~40mm和40~80mm，最大粒径为80mm采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题3）含有活性骨料，黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（5）其它粗骨料的质量要求应符合dl/t5144-2001表4.1.14中的规定4.4.4配合比（1）各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按dl/t5150-2001有关规定执行（2）混凝土配合比试验前28天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和，制模和养护等的配合比试验计划报送监理人（3）混凝土配合比设计：1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批2）混凝土的水灰比，应根据设计对混凝土性能的要求，通过试验确定，并且最大允许值不大于0.5。3）混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质，钢筋含量，混凝土运输，浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按表4-6选定。表4-6混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）建筑物的性质标准圆坍落度水工素混凝土或少筋混凝土3~5配筋率不超过1%的钢筋混凝土5~7配筋率超过1%的钢筋混凝土7~94）混凝土配合比调整在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准4.4.5混凝土取样试验在混凝土浇筑过程中，承包人应按dl/t5150-2001的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样度验，并向监理人提交以下资料（1）选用材料及其产品质量证明书（2）试件的配料，拌和试件的外形尺寸（3）试件的制作和养护说明（4）试验成果及其说明（5）不同水胶比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据（6）同不掺和料掺量与强度关系曲线及数据161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（7）各种龄期混凝土的容重，抗压强度，抗拉强度，极限拉伸值，弹性模量，泊松比，坍落度和初凝，终凝时间等试验资料4.4.6拌和4.4.6.1当承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。4.4.6.2除合同另有规定外，承包人应采用固定拌和设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量，指示，记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过dl/t5150-2001第4.3.2条的规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度4.4.6.3拌和设备安装完毕后，承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。混凝土拌和应符合dl/t5150-2001第四章第三节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定，且纯拌和时间应不少于表6-7的规定。表4-7混凝土拌和时间（min）拌和机进料容量（m3）最大骨料粒径（mm）坍落度（cm）2~55~8>81.08032.52.04.4.6.4因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地4.4.7运输4.4.7.1混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离，漏浆和严重泌水现象4.4.7.2混凝土入仓时，应防止离析，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m4.4.8浇筑4.4.8.1说明（1）任何部位混凝土开始浇筑前8H（隐蔽工程为12h），承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理，已浇筑混凝土面的清理以及模板，钢筋，插筋，预埋件等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。4.4.8.2基础面混凝土浇筑（1）建筑物建基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。（2）岩基上的杂物，泥土及松动岩石应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，承包人应制定引排措施和方法报监理人批准，处理完毕，并经监理人认可后，方可浇筑混凝土。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。（3）易风化的岩基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层，在软基上进行操作时，应力求避免破坏或扰动原状土壤，当地基为湿陷黄土时应按临理人指示采取专门处理措施（4）基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2~3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。4.4.8.3混凝土分层浇筑作业（1）承包人应根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工（2）不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并按本章第4.4.6.5款的规定弃置在指定地点（3）浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量4.4.8.4浇筑的间歇时间（1）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应按试验确定，或按dl/t5150-2001表4.5.11规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。（2）除经监理人批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72H4.4.8.5浇筑层厚度混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌，运输和浇筑能力，振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过表4-8的规定表4-8混凝土浇筑层的允许最大厚度（mm）捣实方法和振捣器类允许最大厚度插入式软轴振捣器振捣器头长度的表面式在无筋或少筋结构中250161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040在钢筋密集或双层钢筋结构150附着式外挂3004.4.8.6浇筑层施工缝面的处理在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理4.4.9混凝土面的修整4.4.9.1有模板的混凝土结构表面修整（1）有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表4-9规定的数据表4-9大体积混凝土结构表面的允许偏差顺序项目混凝土结构的部位（mm）外露表面隐蔽内面模板平整度1相邻两面板高差352局部不平（用2m直尺检查）5103结构物边线与设计边线10154结构物水平截面内部尺寸土205承重模板标高土56预留孔、洞尺寸及位置10（2）混凝土表面缺陷处理1）混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。2）修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许仿差的50%~100%，特殊部位应按施工图纸的规定161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50404.4.9.2非模板混凝土结构表面的修整（1）各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表6-10（2）无模混凝土表面的修整。承包人应根据光模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整，木模刀修整，钢制修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整，并应达到表7-10规定的允许平整度偏差要求表4-10无模板混凝土表面允许平整度偏差1项目2建筑物部位3允许平整度偏差（mm）1整平板修整混凝土表面抹平土2.02木模刀修整渐变表面土2.0表面突变土2.03钢质修平刀修整渐变表面土2.0地板抹平面，不规则度土2.54帚处理施工图纸规定部位土2.55水道无模表面隧洞进口段土1.0隧洞出口段土1.0（3）无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40~80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行4.4.10养护和表面保护4.4.10.1养护承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水或薄膜进行养护。（1）采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12~18H内开始进行，其养护期时间按表4-12执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上；隧洞衬砌混凝土则应喷水养护，使表面保持湿润状态。表4-12混凝土养护期时间混凝土所用的水泥种类养护期时间（天）161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥14火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥21（2）薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。4.4.10.2混凝土表面保护承包人应按dl/t5150-2001第5.2.14条~第5.2.18条的规定进行混凝土表面保护4.4.11止水和伸缩缝（1）止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。（2）伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章第4.4.9条规定处理，外露铁件应割除。4.4.12质量检查和验收4.4.12.1说明承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》相关规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。4.4.12.2混凝土原材料的质量检验（1）水泥检验每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200~400T同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200T时也应作为一取样单位。检测的项目应包括：水泥标号，凝结时间，体积安定性，稠度，细度，比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。（2）水质检查拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。（3）骨料质量检验161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌和场进行：1）在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。2）在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为土0.5%（砂）和土0.2%（小石）范围内，当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次，砂的细度模数每天至少检查一次，如超过土0.2时，需调整混凝土配合比，骨料的超逊径，含泥量应每班检查一次，每班至少应进行三次检查各种原材料配合比试验，衡器应随时较正。此外，每季度应对骨料进行一次全面分析检查。4.4.13.3混凝土质量的检测（1）混凝土拌和均匀性检测1）承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m33）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%（2）坍落度检测按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次（3）强度检测现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以表4-13规定为准，非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。表4-13混凝土龄期试件取样表类别28天龄期试件数设计龄期试件数大体积混凝土每500m3成型试件3每1000m3成型试件3非大体积混凝土每100m3成型试件3个每200m3成型试件34.4.13.4混凝土工程建筑物的质量检查和验收（1）建基面浇筑混凝土前应按规定进行地基检查处理与验收161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收（3）按监理人指示和本章第4.4.9条的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收（4）混凝土浇筑过程中，承包人应按本章第4.4.11条的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》相关规定和本章第4.4.11条的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收（4）混凝土工程建筑物的成型质量复测混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料（5）混凝土质量的钻孔抽样检验监理人认为有必要时，可通知承包人进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等无损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按本合同《通用合同条款》相关的规定处理。（3）混凝土工程建筑物的完工验收混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》相关的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第4.4.2条（4）项规定的内容向监理人提交完工资料4.4.14计量和支付（1）混凝土以立方米为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的合价（或每立方米单价）支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第4.4.13条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在混凝土合价（或每立方米单价）中，发包人不再另行支付（2）凡圆角或斜角，金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1m2和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。（3）混凝土浇筑所用的材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等）的采购、运输、保管、贮存，以及混凝土的生产，浇筑，养护，表面保护，试验和辅助工作等所需的人工，材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土合价（或每立方米单价）中（4）止水、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装应按《工程量清单》所列各种的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单进行支付161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（5）根据本章第4.4.4条要求完成的混凝土配合比试验，包括试验中所有材料，试验样品，劳动力及设备和辅助设施的提供，以及与试验有关的养护和测试等所需的一切费用均包括在混凝土合价（或每立方米单价）中混凝土土表面的修整、裂缝等缺陷处理费用不予单列，应包括在混凝土合价（或每立方米单价）中。5水泥搅拌桩5.1说明5.1.1范围本章规定适用于本工程施工图纸所示的坝体防渗段水泥搅拌桩工程。5.1.2承包人的责任（1）承包人应负责本合同水泥搅拌桩工程的施工准备、材料供应、提供专用的施工机械和设备以及水泥搅拌桩施工、试验、检验等的全部施工作业。（2）承包人应对水泥搅拌桩工程的质量负全部责任，必须按监理人指示的验收工作内容，对工程使用的材料、关键施工工艺以及完工后的地基工程，按隐蔽工程的要求进行全面的质量检查和检验。（3）根据本合同《通用合同条款》第25.1款和本章技术条款的规定以及监理人的指示为水泥搅拌桩工程的验收提供必要的条件。5.1.3主要提交件5.1.3.1施工措施计划水泥搅拌桩工程开工前7天，承包人应根据施工图纸提供的水泥搅拌桩施工方案和本章第5.2节至5.5节的规定，分别提供包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。（1）桩基施工场地布置图；（2）成桩机械及其配套设备的选择；（3）制桩材料成品备件的配置；（4）桩基施工方案及工艺；（5）成桩试验和措施；（6）施工质量、安全和环境保护措施；161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（7）施工进度计划。5.1.3.2质量检查记录和报表在施工过程中应及时向监理人提交测量放样成果、施工记录、材料试验和配合比试验成果、施工质量检查记录和重大质量事故处理报告，报送监理人。5.1.3.3完工验收资料每项桩基工程完工后，承包人应为监理人进行完工验收提交以下完工资料：（1）水泥搅拌桩的竣工图及说明书；（2）材料试验成果；（3）成桩检验和基桩承载试验成果报告；（4）质量事故处理报告；（5）监理人要求提交的其它完工资料。5.1.4引用标准和规程规范（1）《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83；（2）《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97；（3）《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95；（4）《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94；（5）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91；5.2一般要求（1）成桩设备安装就位应平整和稳固，确保施工中不发生倾斜、移动；在桩架或桩管上应设置用于施工中观测深度和斜度的装置。（2）桩基工程施工前，应按施工图纸的规定和监理人的指示，进行成桩试验，以检验施工参数和工艺，并应将试验成果报送监理人。5.3水泥搅拌桩施工5.3.1适用范围本条规定适用于水泥搅拌桩的施工作业。5.3.2材料水泥应符合国家有关规定和标准。5.3.3成桩施工成桩设备安装就位后，钻进施工，喷射水泥后搅拌提升钻杆直至设计高程。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.3.4桩基的成桩检验水泥搅拌桩施工结束后28天，承包人应按设计及国家的有关规定，对桩体进行以下项目的检验和检测，并应将检验和检测的成果报送监理人。（1）水泥搅拌桩的每一种水泥土均应进行取样，每台班至少取一组样，每组3块；水泥搅拌桩应随几取样，每根取一组样，每组3块。（2）采用低应变动力法检测基桩桩身的完整性，抽测数不少于该批桩总数的20%，且不得少于10根；当抽测不合格桩数超过抽测数的30%时，应加倍重新抽测；加倍抽测后，若不合格桩数仍超过抽测数的30%时，应全部检测。（3）按监理人指示选用高应变法或静荷试验检测单桩竖向承载力，其允许承载力应符合施工图纸规定。（4）采用静载荷试验测定单桩承载力的桩数应不少于总桩数的1%，且不少于3根；工程总桩数在50根以内时，应不少于2根；若采用高应变动力法检测单桩承载力时，对工程地质条件、桩型、成桩机具和工艺相同的基桩，其检测桩数应不少于总桩数的2%，并不得少于5根。5.4质量检查和验收5.4.1水泥搅拌桩的质量检查和验收承包人应会同监理人进行以下项目的质量检查和验收，其检查和验收记录应报送监理人。（1）水泥搅拌桩，应进行检查和验收的内容包括：1）桩位现场放样成果检查。2）水泥喷射压力与钻杆提升度的检查。3）水泥搅拌桩的抽样检查；4）水泥搅拌桩现场取样试验的成果检验。（2）水泥搅拌桩成桩质量的检查和验收：1）水泥搅拌桩桩位的检查；2）水泥搅拌桩的有效桩径的检查；3）水泥搅拌桩的顶底高程和有效长度的检查。4）水泥搅拌桩承载检验成果的检查和验收。5.4.2水泥搅拌桩工程全部的完工验收水泥搅拌桩工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并提交完工资料。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50405.5计量和支付（1）水泥搅拌桩工程施工的计量和支付，按施工图纸和《工程理清单》规定的桩径和桩长，并经监理人签认的水泥搅拌桩体积，以平方米（㎡）为单位计量，并按《工程理清单》所列项目的每平方米单价支付。（2）每立方米水泥搅拌桩单价包括材料的采购、运输、存放、成桩检验、试桩、质量检查和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和其他辅助设施等一切费用。6钻孔和灌浆6.1说明6.1.1范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的钻孔和灌浆，其内容包括：（1）钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔、观测孔和排水孔的钻孔，以及钻孔和灌浆所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业。（2）灌浆：包括水泥灌浆水泥灌浆适用的范围为帷幕灌浆、固结灌浆、接触和接缝灌浆。6.1.2承包人的责任（1）承包人应按本技术条款的规定以及施工图纸和监理人的指示，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括提供其所需的人工、材料、设备及其它辅助设施。（2）承包人应根据施工图纸和本技术条款的规定，编制灌浆试验大纲，进行灌浆试验，并通过试验择优选定灌浆施工参数。（3）承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的保护措施。承包人根据实际情况，需要修改钻孔布置、钻灌参数和钻灌程序时，应将修改的钻灌措施计划报送监理人审批。6.1.3主要提交件6.1.3.1施工措施计划在灌浆作业开工前14天，承包人应根据灌浆试验成果以及本技术条款规定或监理人指示，提交一份钻孔和灌浆施工计划报送监理人审批，其内容包括：161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（1）钻孔和灌浆工程的施工平面布置图；（2）钻孔和灌浆的材料和设备；（3）钻孔和灌浆的程序和工艺；（4）钻孔和灌浆的质量保证措施；（5）灌浆试验大纲；（6）钻孔和灌浆的施工人员配备；（7）施工进度计划等。6.1.3.2施工记录和质量报表。承包人应在施工过程中，提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：（1）钻孔和灌浆工程各项目完成工程量和累计工程量；（2）灌浆工程原材料试验和质量检验成果；（3）钻孔岩芯取样试验成果；（4）本章第6.8.6、6.9.4、6.10.6和6.11.6条的质量检查记录；（5）质量事故处理记录。6.1.3.3完工验收资料承包人应为钻孔和灌浆工程的完工验收提交以下资料：（1）灌浆工程的竣工图；（2）钻孔和灌浆的各项试验成果；（3）钻孔岩芯取样试验的岩芯实物、柱状图和摄影资料；（4）质量检查和质量事故处理报告；（5）监理人要求提供的其它完工验收资料。6.1.4引用标准和规程规范(1)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94；(2)《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL25—92；(3)《水工混凝土外加剂标准》SD108—83；(4)《水工混凝土试验规程》SD105—82；(5)《水利水电工程岩石试验规程》（试行）SDJ204—81；(6)《水利水电工程岩石试验规程》（补充部分）DL5006—92；(7)《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89；161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50406.2材料6.2.1说明承包人应负责采购、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批采购的水泥、外加剂、掺和料等，均符合有关的材料质量标准，并附有生产厂的质量证明书。每批材料入库前均应按规定进行检验验收，承包人应及时将检验成果报送监理人。6.2.2水泥(1)应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆用的水泥品种。用于回填灌浆的水泥标号不应低于325#；用于帷幕灌浆和固结灌浆水泥标号不应低于425#；用坝体接缝灌浆和钢衬接触灌浆的水泥标号不应低于525#。(2)帷幕灌浆和坝体接缝灌浆的水泥细度要求通过80um方孔筛，其筛余量不大于5%；当坝体接缝张开度小于0.5mm时，对水泥细度的要求为通过71μm方孔筛，其筛余量不大于2%。施工过程中，监理人有权指示承包人采用细水泥或超细水泥等特种水泥，承包人不得拒绝，其引起的变更应按本合同《通用合同条款》相关规定办理。(3)灌浆用的水泥必须符合规定的质量标准，不得使用受潮结块的水泥，水泥不应存放过久，出厂期超过三个月的水泥不应使用。6.2.2水灌浆用水应符合JGJ63—89第3.0.4条的规定，拌浆水的温度不得高于40C。6.2.3掺合料经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料，各种掺合料质量应符合SL62—94第2.1.6条规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。6.2.4外加剂经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应符合SL62—94第2.1.7条规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应报送监理人，所有能溶于水的外加剂应以水溶液状态加入。6.3设备6.3.1钻孔设备161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040(1)承包人在封闭区域中使用气动钻孔设备时，应带有消音器和除尘装置，不得使用内燃机驱动的钻孔设备。(2)钻孔的钻机和钻头应根据工程的地质条件选用，帷幕灌浆的钻孔宜采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头；固结灌浆可采用合宜的钻机和钻头钻进。(3)取岩芯的各类灌浆孔、检查孔、抬动变性形观测孔以及声波测试孔等的钻孔应采用回转式钻机，按孔径要求采用金刚钻头或硬质合金钻头，不得使用碾砂钻头。(4)使用的钻孔冲洗和压水试验设备，水泵的工作压力应按施工图纸的要求选定，并应保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。(5)承包人应准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等备品。6.3.2灌浆设备(1)承包人提供的灌浆泵性能应与灌浆液的类型和浓度相适应，其容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能；灌注纯水泥浆液应采用多缸柱塞式灌浆泵。(2)承包人应根据灌浆需要配置高速和低速浆液搅拌机，搅拌机的转速和拌和能力应分别与所搅拌的浆液类型及灌浆泵排浆量相适应，并应保证均匀、连续地拌制浆液。所有搅拌设备，在用于拌制浆液前应在现场进行试运行。(3)灌浆管路应保证浆液流动畅通，并能承受1.5倍的最大灌浆压力，灌浆泵和灌浆孔口处均应安装压力表，进浆管路亦应安装压力表，所选用的压力表在使用前应进行率定。使用过程中应经常检查核对，不合格和已损坏的压力表严禁使用。压力表和管路之间应设有隔浆装置。(4)灌浆塞应与采用的灌浆方法、灌浆压力及地质条件相适应，胶塞应具有良好的膨胀性和耐压性能，在最大灌浆压力下能可靠地封闭灌浆孔段，并易于安装和卸除。(5)灌浆压力大于3Mpa时，应配置下列灌浆设备和机具：1.高压灌浆泵，其压力摆动范围不大于灌浆压力的20%；2.耐蚀灌浆阀门；3.钢丝编织胶管；4.大量程压力表，其最大标值应为最大灌浆压力的2~2.5倍；5.孔口封闭器或专用高压灌浆塞。6.集中制浆站的制浆能力应满足灌浆进度高峰期所有机组用浆需要，制浆站应配备除尘设备，当浆液需掺加掺合剂或外加剂时，应增设相应的设备。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50407.所有灌浆设备、仪器、仪表均应始终保持工作状态正常，并应配有足够的备用设备。电力驱动的设备，应在接地良好并经确认能保证施工安全时，方可使用。6.4钻孔6.4.1说明(1)钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。(2)在钻孔过程中，应进行孔斜测量，并采取措施控制孔斜，孔斜应符合本章第6.4.2条的规定。(3)钻孔结束，承包人应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。6.4.2灌浆孔的钻孔(1)灌浆孔的开孔孔位应符合施工图纸要求，因故变更孔位应征得监理人同意，并记录实际孔位。帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm。(2)钻机安装应平整稳固，钻孔前应按监理人指示埋设孔口管，钻孔方向应按施工图纸要求确定，钻孔时必须保证孔向准确。(3)灌浆孔的施钻应按灌浆程序，分序分段进行。(4)垂直或顶角小于50°的帷幕孔，其孔底偏差值不得大于表6-1规定的数值:表6-1孔深m2030405060最大允许偏差值m0.250.50.51.151.5对于顶角大于5°和深度大于60m的帷幕灌浆孔，其孔斜应根据施工图纸要求或监理理人的指示执行。固结灌浆孔的孔底偏差应不大于1/40孔深。(5)所有帷幕灌浆孔均应全孔测斜，承包人应采取可靠的防斜措施，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取其它经监理人批准的补救措施，纠偏无效时，应按监理人的批示报废孔后，重新钻孔。6.4.3勘探孔、检查孔和排水孔的钻孔(1)勘探孔及灌浆检查的孔拉应按监理人指示确定。(2)灌浆检查孔的孔底偏差要求与灌浆孔相同，其它各类钻孔的孔底偏差应不小于1/40孔深或符合施工图纸规定。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040(3)除监理人批准外，在排水孔周边30m范围内或监理人指示范围内的灌浆孔尚未灌浆之前不得钻进排水孔。(4)排水孔钻进过程中，如遇有断层破碎带或软弱岩体等特殊情况，承包人应及时通知监理人，并按监理人的指示进行处理。若钻进中排水孔遭堵塞，则应按监理人指示重钻。6.4.4钻孔取芯和芯样试验(1)勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔以及监理人指示的其它钻孔，应予钻取岩芯，按取芯次序统一编号，填牌装箱，并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。(2)芯样的最大长度应限制在3m以内，一旦发现芯样卡钻或被磨损，应立即取出。除监理人另有指示，对于1m或大于1m的钻进循环，若芯样获得率小于80%，则下一次应减少循环深度50%，以后依次减少50%，直至50cm为止。如果芯样的回收率很低，应更换钻孔机具或改进钻进方法。(3)钻孔过程中，应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映岩石或混凝土特性的因素进行监测和记录，并提交监理人。(4)承包人应根据监理人指示，对钻取的岩芯和混凝土芯进行试验，并将试验记录和成果提交监理人。(5)承包人应对每盒或每箱芯样拍两张彩色照片，并作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。(6)监理人指示应予保存的岩芯，承包人应按指定的地点存放，防止散失和混装。6.4.5钻孔保护施工图纸所示的所有钻孔，承包人应妥加保护，直到验收合格为止，任何因承包人的过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。6.5钻孔冲洗和压水试验6.5.1说明(1)承包人应在灌浆前，对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。(2)在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其帷幕灌泵孔的裂隙冲洗应按监理人指示或通过现场试验确定的方法进行。6.5.2冲洗161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040(1)灌浆孔均应进行冲洗。承包人应根据监理人指示采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流，从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗；裂隙冲洗方法应根据不同的地质条件，通过现场灌浆试验确定。(2)冲洗压力:冲洗水压采用80%的灌浆压力，压力超过1MPa时，则采用1MPa；冲洗风压采用50%灌浆压力，压力超过0.5MPa，则采用0.5MPa。(3)裂隙冲洗应冲至回水澄清后10min结束，且总的时间要求，单孔不少于30min，串通孔不少于2h，对回水达不到澄清要求的孔段，应继续进行冲洗，孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。(4)当邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆孔结束不足24h时，不得进行裂隙冲洗。(5)灌浆孔(段)裂隙冲洗后，该孔(段)应立即连续进行灌浆作业，因故中断时间间隔超过24h者，应在灌浆前重新进行裂隙冲洗。6.5.3压水试验(1)压水试验应在裂隙冲洗后进行，承包人可根据监理人指示，采用”简易压水”、“单点法”及“五点法”进行压水试验。(2)简易压水试验应在裂隙冲洗后或结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压的80%，该值若大于1Mpa时，采用1Mpa；压水20min，每5min测读一次压水流量，取最后的流量值作为计算流量，其成果以透水率表示。五点法和单点法压水试验按SL62—92附录A执行。(3)对帷幕灌浆，无论采用自上而下分段灌浆法，或自下而上分段灌浆法，先导孔应自上而下分段卡塞进行压水试验，并按施工图纸要求采用五点法或单点法。其它各次序孔的各灌浆段，可进行简易压水试验。检查孔应采用五点法压水试验。(4)基岩固结灌浆的检查孔应按SL62—94附录A的规定进行压水试验，检查孔的数量应不少于总孔数的5%。6.6灌浆试验6.6.1说明(1)灌浆作业开工前14天，承包人应编制详细的试验大纲，报送监理人审批。(2)灌浆试验结束后，承包人对试验成果进行分析，并将试验的详细记录和试验分析成果报送监理人。6.6.2浆液试验(1)承包人应按监理人指示对不同水灰比、不同掺合料和不同外加剂的浆液进行下列项目试验：1浆液配制程序及拌制时间；161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50402浆液密度或比重测定；3浆液流动性或流变参数；4浆液的沉淀稳定性；5浆液的凝结时间，包括初凝或终凝时间；6浆液结石的容重、强度、弹性模量和渗透性；7监理人指示的其它试验内容。(2)用于现场灌浆试验的浆液水灰比及掺合料、外加剂等的品种及其掺量应通过浆液试验选择，试验成果报送监理人。6.6.3现场灌浆试验(1)承包人应根据工程的建筑物布置和地质条件，选择地质条件与实际灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。(2)根据灌浆工程施工图纸的要求或按监理人指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆压力等试验参数。(3)在每一灌浆试验区内，按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验检查灌浆的效果，承包人应整理分析各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等的试验资料，并将灌浆试验成果报送监理人。(4)不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。6.7制浆6.7.1制浆材料称量制浆材料必须称量，称量误差应小于5%，水泥等固相材料应采用重量称量法。6.7.2浆液搅拌(1)各类浆液必须搅拌均匀，测定浆液密度和粘滞度等参数，并作好记录。(2)纯水泥浆液的搅拌时间:使用普通搅拌机时，应不少于3min；使用高速搅拌机时，应不少于30s。浆液在使用前应过筛，从开始制备至用完的时间宜小于4h。(3)拌制细水泥浆液和稳定浆液，应加入减水剂和采用高速搅拌机，高速搅拌机搅拌转速应大于1200r/min(r为转动一周)，搅拌时间应通过试验确定。细水泥浆液的搅拌，从制备至用完的时间宜小于2h。6.7.3集中制浆(1)集中制浆站宜制备水灰比为0.5:1的纯水泥浆液，输送浆液液速应为1.4~2.0m/s161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040，各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。(2)浆液温度应保持在5~40°C，超过此标准的应视为废浆。6.8岩基固结灌浆和帷幕灌浆6.8.1一般要求(1)同一地段的基岩灌浆必须在先完成固结灌浆，并经检查合格后才能进行帷幕灌浆。(2)在需要从岩石表面进行灌浆的区域，在灌浆前应将漏浆或漏水的裂隙进行清理，并将松动岩石移走，以便堵漏。(3)岩基固结灌浆宜有混凝土盖重情况下进行，其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到50%设计强度后，方可开始灌浆；采用无盖重灌浆，应经监理人批准。(4)对设有抬动观测设备的灌区，须待抬动观测仪器装置完毕，并完成灌浆前测试工作后，方可进行灌浆作业。在进行裂隙冲洗、压水试验和灌浆施工过程中均应进行抬动监测，观测成果应报送监理人，抬动变形允许值超过设计值时应立即停止施工，并报请监理人共同研究处理措施。（5）在已完成或正在灌浆的地区，其附近30m内不得进行爆破作业。（6）在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、吸浆量大等情况时，承包人应按SL62-94第3.8节的要求处理，并应将处理方案报送监理人审批。6.8.2灌浆压力和灌浆方法（1）灌浆压力应按施工图纸或监理人指示确定，灌浆压力应尽快达到设计值，接触段和注入率大的孔段应分段升压。（2）灌浆应按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕，应先进行边排孔的灌浆，然后进行中排孔的灌浆；由两排孔组成的帷幕，应先进行下游排孔的灌浆，然后进行上游排孔的灌浆，每排应按分序、分段施工。（3）灌浆孔的基岩段长小于6m时，可采用全孔一次灌浆法；大于6m时，按监理人指示选用自上而下分段灌浆法、自下而上分段灌浆法、综合灌浆法或孔口封闭灌浆法。（4）帷幕灌浆段长度采用5~6m，特殊情况下可适当缩减或加长，但不得大于10m。（5）进行帷幕灌浆时，坝体混凝土和基岩的接触段应先行单独灌浆并应待凝，接触段在岩石中的长度不得大于2m。（6）采用自上而下分段灌浆法时，灌浆塞应塞在已灌段段底以上0.5m161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040处，以防漏灌；孔口无涌水的孔段，灌浆结束后可不待凝。但在断层、破碎带等地质条件复杂地区则宜待凝，待凝时间应根据地质条件和工程要求确定。（7）采用自下而上分段灌浆法时，灌浆段的长度因故超过10m，对该段宜采取补救措施。（8）为防止岩石面或混凝土面抬动，固结灌浆原则上一泵灌一孔，当相互串浆时，采用群孔并联灌注，但并联孔数不宜多于3个，并应控制灌浆压力。6.8.3浆液水灰比和变浆标准（1）应按灌浆试验确定的或监理人批准的水灰比施灌，灌浆浆液应由稀到浓逐级变换。当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时，不得改变水灰比。（2）当某一比级浆液注入量已达300L以上，或灌注时间已达1h，而灌浆压力的注入率均无显著改变时，应换浓一级水灰比浆液灌注；当注入率大于30L/min时根据施工具体情况，可越级变浓。6.8.4灌浆结束标准（1）帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，在规定压力下，当注入率不大于0.4L/min时，继续灌注60min，或不大于1L/min时，继续灌注90min，灌浆即可结束。采用自下而上分段灌浆法时，继续灌注时间相应减少为30min和60min，灌浆即可结束。（2）固结灌浆在规定压力下，当注入率不大于0.4L/min，群孔灌浆不大于0.8L/min时，继续灌注30min，灌浆即可结束。（3）当长期达不到结束标准时，应报请监理人共同研究处理措施。6.8.5灌浆孔封孔（1）每个帷幕灌浆孔全孔灌浆结束后，承包人应会同监理人及时进行验收，验收合格的灌浆孔才能进行封孔。（2）帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，灌浆孔封孔应采用“分段压力灌浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”；采用自下而上分段灌浆法时，灌浆孔封孔应采用“置换和压力灌浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”；固结灌浆孔封孔应采用“机械压浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”。6.8.6灌浆质量检查承包人应会同监理人进行岩基帷幕灌浆和固结灌浆的质量检查，其检查内容和方法如下：6.8.6.1帷幕灌浆质量检查(1)帷幕灌浆质量检查应以分析检查孔压水试验成果为主，结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等评定其质量。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040(2)按监理人指示布置检查孔，其钻孔位置应选在：1.帷幕中心线上；2.岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位；3.注入量大的孔段附近；4.钻孔偏斜过大的部位；5.灌浆情况不正常以及分析认为帷幕灌浆质量有问题的部位。(3)帷幕灌浆检查孔的数量应为灌浆孔总数的10%，一个坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔。(4)帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14天后进行。承包人应在灌浆结束7天或监理人指示的时间内，将有关资料提交监理人，以便拟定检查孔位置。(5)帷幕灌浆检查孔应按本章第7.4.4条的规定提取岩芯。(6)帷幕灌浆的封孔质量应逐孔进行检查。(7)帷幕灌浆压水试验合格标准：坝体混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率应为100%；再以下各段的合格率应为90%以上；不合格段的透水率值不超过设计规定值的100%，且不集中，则灌浆质量可认为合格。否则，应按监理人的指示或批准的措施进行处理。6.8.6.2固结灌浆质量检查（1）采用测量岩体波速或静弹性模量，并结合分析灌浆孔和检查孔的钻孔取芯以及压水试验和灌浆试验成果为辅的方法进行综合评定。（2）采用单点压水试验方法进行检查，其检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5%，检查结束后应进行灌浆和封孔。(3）采用压水试验方法、岩体波速、静弹性模量法进行检查，检查应分别在灌浆结束后3~7天、14天、28天进行。检查和试验成果应提交监理人，以便拟定检查孔的孔位。（4）固结灌浆质量的压水试验检查，其孔段合格率应在80%以上；不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。若达不到上述合格标准的，应按监理人批准的措施进行处理。6.9.1固结灌浆(1)固结灌浆孔的钻孔应按施工图纸指定的孔位采用风钻或其它型式的钻孔机械进行钻孔，孔深和孔向均应满足施工图纸要求。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040(2)地下洞室的固结灌浆应按施工图纸要求或监理人指示，按分序加密的原则划分灌浆单元，对水工隧洞的固结灌浆应按环间分序、环内加密的原则进行，遇有地质条件不良地段，可增为三序，但需经监理人批准。(3)灌浆压力应按施工图纸所示和监理人指示。灌浆方法、浆液变换标准、灌浆结束标准和封孔等应参照本章第6.8.2条至第6.8.5条中的有关条款执行。6.9.2灌浆质量检查承包人应会同监理人进行地下洞室灌浆质量的检查，其检查内容和方法如下：(1)固结灌浆质量应进行压水试验检查，试验采用单点法，按监理人要求进行岩体波速或静弹性模量测试，并将测试成果提交监理人。（2）固结灌浆压水试验检查应在该部位灌浆结束3~7天后进行，灌浆结束后，承包人应将灌浆记录和有关资料提交给监理人，以便拟定检查孔的孔位。检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5%，孔段合格率应在80%以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。否则，应按监理人批准的措施进行处理。（3）岩体波速和静弹性模量测试，应分别在该部位灌浆结束14天或28天进行，其孔位的布置、测试仪器的确定、测试方法、合格标准等，均应按施工图纸的规定和监理人的指示执行。6.10灌浆工程验收6.10.1灌浆工程施灌过程的验收灌浆工程的验收应在钻孔和灌浆作业过程中，按照本章规定的各项施灌工艺标准和本章第6.8.6、6.9.4所列各类灌浆工程的质量检查项目和内容进行逐项验收，并将质量检查和验收记录报送监理人。6.10.2灌浆工程的完工验收各类灌浆工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》相关规定申请完工验收，并按本章第6.1.3.3款的规定提交验收资料。6.11计量和支付6.11.1钻孔（1）凡属灌浆孔、检查孔、勘探孔、观测孔和排水孔均应按施工图纸和监理人确认的实际钻孔进尺，以每延米为单位计量，按《工程量清单》中所列项目的各部位（从钻孔钻机或套管进入覆盖层、混凝土或岩石面的位置开始）钻孔的每延长米单价支付，该单价应包含钻孔所需的人工、材料和使用钻孔设备及风、水、电及其它辅助设施以及质量检查和验收所需的一切费用。因承包人施工失误而报废的钻孔，不予计量和支付。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）帷幕灌浆、固结灌浆孔及其检查孔等取芯钻孔，应经监理人确认，按取芯样钻孔，以每延米为单位计量，按《工程量清单》中取芯样钻孔的每延米单价支付。由于承包人失误未取得有效芯样的钻孔不予支付。（3）芯样试验根据本章第6.4.4条规定的钻孔取芯及其试验项目按总价列项支付。总价中应包括试验所用的人工、材料和使用设备，以及试验检验所需的一切费用。（4）任何钻孔内冲洗和裂隙清洗均不单独计量和支付，其费用包括在《工程量清单》中各相应钻孔项目的灌浆作业单价中。6.11.2压水试验压水试验按实际压水操作的台时数计量，并按《工程量清单》中“压水试验”项目的每台时单价支付。压水试验机组设备的提供、操作、搬运、装配、撤除和维修等费用均包括在每台时的单价中，发包人不另行支付。6.11.3灌浆试验灌浆试验，其计量支付应根据本章6.6节中要求或指示完成的试验项目，按《工程量清单》所列的总价项目支付，总价中包括试验所需的人工、材料、设备运行，以及试验检验所需的一切费用。6.11.4水泥灌浆（1）帷幕灌浆和固结灌浆的计量和支付应按施工图纸和监理人确认或实际记录的直接用于灌浆的干水泥重量计量，按《工程量清单》中灌浆干水泥的每t单价支付，其单价中包含水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管的全部费用以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料和使用设备和辅助设施以及各种试验、观测和质量检查验收等所需的一切费用。（2）灌浆过程中正常发生的浆液损耗应包含在相应的灌浆的单价中。（3）灌浆用水包括钻孔、灌浆、冲洗、压水试验等作业的用水不单独计量支付，其费用均包含在相应的各灌浆项目中。6.11.5管道（1）排水孔管道和预埋灌浆管道应按施工图纸所示和监理人批准实际安装的管道重量以t为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每t单价支付。单价中包含管道的购置、运输、储存、保管和加工安装等费用。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040（2）根据施工图纸和监理人指示施工中所用的排水管、灌浆管、套管、保护管、导向管、止水片（止浆片）及经监理人批准的金属埋件等费用，以及埋入在永久工程中的管道阀门、接头或其它零配件等均以t为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每t单价支付。第三卷招标图纸、工程量清单、最高限价（投标人自胶南市行政许可与公共资源交易服务中心“公共资源交易大厅－其他交易”栏免费下载）161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040附件：胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程评标办法(综合评分法)一、商务部分（满分60分）(一)报价部分（满分40分）1、评标基准价的确定评标基准价=A*0.4+B*0.6，其中：A：为招标人设定的最高工程限价，由招标人自行编制或委托有资质单位编制，并在招标文件中公布；等于或高于招标人设定的最高工程限价的标书视为废标。B：为在合理范围内的有效投标文件的报价（以下简称报价）的算术平均值（当有效投标人多于4家时去掉一个最低投标报价和一个最高投标投价的算术平均值，当有效投标人为4家或少于4家时，为所有有效投标人的报价算术平均值）。合理范围界定：A为最高限价，则合理范围为0.92A-1.00A。2、本工程不接受修改报价。（二）补充说明1、当报价偏离标底遇非整百分点时，用内插法计算加减分。2、分项运算、分项计分、总分均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。3、总分高者为优，如出现投标人总分相等时，以商务分高者为优，若商务分又相等时，则以报价低者为优。4、单价合理性分析：主要单价的确定方法：由评标委员会按照单项价款所占工程价款的权重较高、施工过程中工程量易变化的原则在工程量清单中选取10项，此10项的标准单价按照单价评标基准价计算公式计算后乘以0.94所得数值即为标准单价（工程造价在500万元以上的选取10项单价，500万元及以下的选取5项）；二、技术部分（满分40分）1、详见招标评分标准表。2、投标单位技术标书最终得分为所有评标委员会成员所打分值的平均值。三、《青岛市水利工程施工招标评分标准表》中：161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK50401、同类工程界定：各标段均为近5年（自2008年1月1日起）承建过单项投资额200万元以上的水库除险加固工程。2、上五年度是指从工程招标公告发布之日至前五年的1月1日，即2008年1月1日之后竣工验收的。3、对同类工程业绩认定，所有投标人均应同时提供中标通知书、合同原件、竣工验收鉴定书、获奖证书及表彰文件原件，并将复印件全部装订进商务标书中。中标通知书、合同原件、竣工验收鉴定书、获奖证书及表彰文件应内容齐全完整，有附件的应将全部附件内容复印装订进商务标书。缺少任何一项，同类工程业绩不得分。一旦发现提供虚假业绩，将取消投标人的中标资格，并按规定予以处罚！中标通知书应至少由招标人发出，若只有招标代理机构盖章，则须提交招标人与招标代理机构签订的代理合同原件，以及由上级招标投标行政监督管理机构和招标人盖章出具的此中标通知书合法有效的书面证明文件（复印件装订于商务标书中）；文明工地、优秀企业获奖必须提供获奖证书或获奖文件原件，并将复印件装订在商务标书中，否则不得分。4、财务报表为第三方审计事务所出具的财务审计报告。161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040序号评分项目分数具体评分标准一商务部分60 1.1报价得分40报价得分以30分为基数增减：①报价在1至0.95倍（含0.95倍）评标基准价范围内的，每低于评标基准价一个百分点加2分，最多加10分。②报价在0.95（不含0.95倍）至0.92倍（含0.92倍）评标基准价范围内的，每低于评标基准价一个百分点加1分，最多加8分。③报价低于0.92倍（不含0.92倍）评标基准价的，每低于评标基准价一个百分点减2分，最多减30分。④报价比评标基准价每高一个百分点减2分，最多减30分。⑤按上述办法计算总报价得分后，若出现投标书前附表中的投标总报价与投标报价汇总表总额不一致时，以投标总报价为基数，投标报价汇总表总额每偏离一个百分点扣1分，直至报价分被扣至0分为止。1.2主体工程单价6主要单价表符合常规计算方法且不超出标准单价的15%，得5分。每超出一项扣0.5分，最多扣5分。单价与总价相符合得1分，每出现一处不符合扣0.5分，最多扣1分。1.3投标人业绩、财务状况、信誉，包括优质工程、文明工地、企业奖项10近五年同类工程获部级主管部门或协会表彰的工程每项次2分，近五年同类工程获得副省级及以上行政主管部门或协会表彰的优质优良工程每项次1分，优质优良工程最高得分为6分。近五年获得副省级及以上行政主管部门或协会表彰的文明工地、优秀企业每项次0.5分，最高得分为2分。所提供的上三年度财务报表真实可靠符合招标文件要求、所提供数据无相互矛盾、财务状况良好得2分，财务状况一般得1分，财务报表应为审计事务所出具的正式报告，无提供报表或报表错漏或财务状况较差者不得分。（以上标准均以原件为准，未提交原件的或与原件不一致的不得分。）1.4人力资源配置2项目经理专业对口，资质符合招标文件要求，技术负责人专业对口且具有中级以上职称，项目部成员包括质量、安全、施工、材料、造价、财务等配备齐全、证件完备有效得2分。每缺一位扣0.25分，扣完为止。（以上标准均以原件为准，未提交原件的或与原件不一致的不得分）1.5项目经理业绩及行为2符合招标文件要求的项目经理近五年主持过的同类工程获副省级及以上优质优良工程奖的每项次加0.5分，最多加1.5分，项目经理参加开标会得0.5分，不参加开标会扣0.5分。不符合招标文件要求的项目经理其投标书无效。（以上标准均以原件为准，未提交原件的或与原件不一致、无法有效证明的不得分）161n胶南市后沟、苗家、辛店子、茶山、李家埠、林子、向阳、芹口水库除险加固工程JN2013QK5040二技术部分40 2.1施工进度及工期保证措施2有保证关键工程及控制性工期和总工期的具体措施，施工总工期不超过招标文件规定，并有相应合理的施工进度计划图（横道图或网络图）得2分。2.2施工总体布置3施工总平面布置规范、合理、内容全得3分，较合理得2分，不合理不得分。2.3主体工程、关键部位及高温、冬雨季施工技术措施15对控制工期和技术难度大的关键工序施工方案合理先进，有相应的高温或冬雨季施工技术措施得15分。有不完整的酌情扣分，最低得5分。2.4质量保证体系3质量保证体系健全，机构设置合理，规章制度健全得3分，次之酌情扣分。2.5质量控制、检测2有满足工程建设需要的质量控制、检测所需的监控、检测、试验仪器设备得2分，次之但有保证措施得1分，两者皆不具备不得分。2.6质量保证措施5质量保证措施合理、切实可行得5分。次之酌情扣分。2.7安全保证措施3安全控制措施符合工程安全需要、组织健全、控制措施切实可行符合有关工程建设安全法规要求得3分，不健全的酌情扣分，没有相关内容不得分。2.8施工设备配置4施工设备选型和配备合理、保证性高，满足工程建设设备需要得4分。次之酌情扣分。2.9文明施工与环境保护方案3文明施工和环境保护机构健全、措施合理得3分。次之酌情扣分。161