开化县瑶坑水库除险加固工程招标文件 178页

开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件开化县瑶坑水库除险加固工程招标文件（招标编号：K2011-YKSK-CXJG）招标人：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司（盖单位章）招标代理：浙江中正工程项目管理有限公司（盖单位章）日期：二O一一年九月二日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件目录第　一　卷第１章　招标公告…………………………………………………………………………………5　第２章　投标人须知………………………………………………………………………………6　投标人须知前附表………………………………………………………………………………6投标人须知正文部分……………………………………………………………………………9附件一：招标文件澄清申请………………………………………………………………………19附件二：招标文件澄清通知………………………………………………………………………20附件三：招标文件修改通知………………………………………………………………………21附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函…………………………………………………22附件五：开标记录表………………………………………………………………………………23附件六：中标通知书………………………………………………………………………………24附件七：中标结果通知书…………………………………………………………………………25第３章　评标办法（经评审的最低投标价法）…………………………………………………26评标办法正文部分………………………………………………………………………………26附件一：投标文件澄清通知………………………………………………………………………30附件二：投标文件涵清函…………………………………………………………………………31第４章　合同条款及格式…………………………………………………………………………32　第１节　通用合同条款…………………………………………………………………………32　第２节　专用合同条款…………………………………………………………………………33第3节合同附件格式…………………………………………………………………………40附件一：合同协议书………………………………………………………………………………41附件二：履约担保…………………………………………………………………………………42附件三：预付款担保函……………………………………………………………………………43第５章　工程量清单………………………………………………………………………………441工程量清单说明……………………………………………………………………………442投标报价汇总表和工程量清单格式………………………………………………………45第　二　卷第6章图纸（招标图纸）………………………………………………………………………77第　三　卷第７章　技术标准和要求（合同技术条款）……………………………………………………79一、一般规定………………………………………………………………………………………79二、施工临时设施…………………………………………………………………………………88三、施工安全措施…………………………………………………………………………………93四、环境保护和水土保持…………………………………………………………………………97五、施工导流工程…………………………………………………………………………………103178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件六、土方明挖………………………………………………………………………………………108七、石方明挖………………………………………………………………………………………113八、地下洞室开挖…………………………………………………………………………………117十、钻孔和灌浆工程………………………………………………………………………………123十一、基础防渗墙工程……………………………………………………………………………131十四、混凝土工程…………………………………………………………………………………136十六、砌体工程……………………………………………………………………………………148第　四　卷第８章　投标文件格式……………………………………………………………………………153技术标…………………………………………………………………………………………154技术标目录……………………………………………………………………………………155一、技术标特征值表…………………………………………………………………………156二、法定代表人身份证明……………………………………………………………………157三、授权委托书………………………………………………………………………………158四、投标保证金………………………………………………………………………………159五、席位证复印件……………………………………………………………………………160六、施工组织设计……………………………………………………………………………161附表一拟投入本标段的主要施工设备表………………………………………………………162附表二计划开、完工日期和施工进度网络图…………………………………………………162附表三施工总平面图……………………………………………………………………………162七、项目管理机构……………………………………………………………………………163附表一项目管理机构组成表……………………………………………………………………163附表二主要人员简历表…………………………………………………………………………164八、资格审查资料……………………………………………………………………………165附表一投标人基本情况表………………………………………………………………………165附表二近３年财务状况…………………………………………………………………………166附表三近5年完成的类似项目情况表…………………………………………………………167附表四正在施工的和新承接的项目情况表……………………………………………………168附表五近３年发生的诉讼及仲裁情况表………………………………………………………169九、原件及复印件……………………………………………………………………………170十、其他材料…………………………………………………………………………………171商务标…………………………………………………………………………………………172一、投标函及投标函附录……………………………………………………………………174二、已标价工程量清单………………………………………………………………………176三、其他材料…………………………………………………………………………………177178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第　一　卷178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第１章　招标公告开化县瑶坑水库除险加固工程招标公告1.招标条件本招标项目开化县瑶坑水库除险加固工程已由衢州市水利局文件衢州水利[2011]77号文批准建设，建设资金来源上级补助和地方自筹。招标人为开化县华埠城镇建设开发有限责任公司，招标代理机构为浙江中正工程项目管理有限公司。项目己具备招标条件，现对该工程采取公开招标方式，面向国内择优选定承建人。2.项目概况与招标范围开化县瑶坑水库除险加固工程，建设地点：开化县华埠镇大路边村，工程规模为小（1）型，总投资约600万元，计划工期210日历天。主要建设内容为：水库大坝采用塑性砼墙防渗、加固；溢流堰进行帷幕灌浆、修复加固溢洪道破损部位；原坝下老涵管封堵；新建左坝肩输水隧洞；配套水库管理房、上坝道路、管理监测设施等。3.投标人资格要求：3.1本次招标要求投标人持有企业法人营业执照和安全生产许可证的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人。3.2投标申请人的企业主要负责人（企业法定代表人、总经理、技术负责人和主管安全的副经理）、项目负责人、项目技术负责人和拟在本项目的专职安全生产管理人员必须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（相应的A、B、C证），其中主管安全的副经理须有聘书或任职文件。3.3项目负责人和项目技术负责人必须持有水利水电专业贰级及以上注册建造师执业证书、水利相关专业工程师及以上职称证书，且无在建或预中标项目，其中项目负责人须具有类似工程的施工业绩；施工员、质量员、安全员必须持有相应的岗位证书。3.4投标申请人、项目负责人须2008年7月1日以来至投标截止日止无行贿犯罪记录；招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。3.5根据浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。3.6本次招标应用“企业信用报告”，投标申请人的企业信用等级应为“AA”级及以上。3.7本次招标不接受联合体投标。3.8本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。4.评标办法：本次评标采用经评审的最低投标价法。5.招标文件的获取5.1招标文件获取方法，投标人任选一种：①请于2011年9月2日至2011年9月8日（节假日除外），每日8:30时至11:30时和14:00时至16:30时（北京时间，下同），到开化县招投标中心三楼办事大厅（开化县江滨南路5号）以不记名方式购买纸质招标文件（招标文件工本费400元/份，图纸费400元/份，售后不退）。②从开化县招投标信息网（http://www.khztb.net/）下载，下载的招标文件300元/份（截止时间2011年9月27日14:30时），在开标会前现场缴纳。6.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2011年9月27日14:30时，地点为开化县招投标中心五楼开标厅（开化县江滨南路5号）。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7.踏勘现场和投标预备会7.1本工程招标人不组织统一现场踏勘及投标预备会。各投标人可自行踏勘现场，自行承担踏勘风险及费用。8.发布公告的媒介本招标公告同时在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、《衢州日报》和开化县招投标信息网（http://www.khztb.net/）上发布。9.联系方式招标人：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司地址：开化县华埠镇江东新区华康路68号地址：开化县城关镇解放街13-6号邮编：324302邮政编码：324300联系人：徐先生联系人：吴女士电话：0570-6032652电话：0570-6023266传真：/传真：0570-60230092011年9月2日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第２章　投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编　列　内　容1.1.2招标人名称：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司地址：开化县华埠镇江东新区华康路68号联系人：徐先生联系电话：0570-60326521.1.3招标代理机构名称：浙江中正工程项目管理有限公司地址：开化县解放街13-6号联系人：吴女士电话：0570-6023266传真：0570-60230091.1.4项目名称开化县瑶坑水库除险加固工程（招标编号：K2011-YKSK-CXJG）1.1.5建设地点开化县华埠镇大路边村1.1.6现场管理机构开化县瑶坑水库除险加固工程建设领导小组1.1.7设计人衢州市水利水电勘测设计有限公司1.1.8监理人浙江东洲建设监理咨询有限公司1.1.9代建机构/1.2.1资金来源上级补助和地方自筹1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围水库大坝采用塑性砼墙防渗、加固；溢流堰进行帷幕灌浆、修复加固溢洪道破损部位；原坝下老涵管封堵；新建左坝肩输水隧洞；配套水库管理房、上坝道路、管理监测设施等。1.3.2计划工期计划工期：210日历天1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质要求：①投标申请人须持有企业法人营业执照和安全生产许可证的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人；②投标申请人的企业主要负责人（企业法定代表人、总经理、技术负责人和主管安全的副经理）、项目负责人、项目技术负责人和拟在本项目的专职安全生产管理人员必须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（相应的A、B、C证），其中主管安全的副经理须有聘书或任职文件。③项目负责人和项目技术负责人必须持有水利水电专业贰级及以上注册建造师执业证书、水利相关专业工程师及以上职称证书，且无在建或预中标项目（由当地水利主管部门出具的证明为准），其中项目负责人须具有类似工程的施工业绩；施工员、质量员、安全员必须持有相应的岗位证书。财务要求：近3年年财务状况，2008年1月1日至2010年12月31日止（含流动资金来源证明）；项目负责人业绩要求：2006年7月1日以来至投标截止日前已完工的（以完工验收日为准，下同）坝体防渗塑性砼墙面积在1000m2（含以上）的且单个施工合同额为300万元（含以上）的水库除险加固工程。信誉要求：投标申请人的企业信用等级应为“AA”级及以上。企业信用报告须由浙江省发改委（浙江省信用建设领导小组办公室）备案的第三方信用服务机构出具，且企业信用等级信息已在“信用浙江”网上公示（公示时间必须在报名截止时间之前），并在有效期内。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件其它要求：①投标申请人、项目负责人须2008年7月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录；招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询；②根据浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。1.4.2是否接受联合体投标□接受þ不接受1.9踏勘现场□组织þ不组织1.10投标预备会□召开þ不召开1.11分包□允许þ不允许1.12偏离偏离允许幅度及其处理方法：不允许2.2.2投标截止时间2011年9月27日14:30时正（北京时间）3.3.1投标有效期60天3.4.1投标保证金及席位证办理交纳形式银行汇票转帐（以银行到帐时间为准）保证金必须从投标人企业基本帐户交纳交纳保证金截止时间2011年9月27日14:30时金额伍万元整单位名称及开户行单位名称：开化县招投标中心开户行：开化县信用联社营业部账号201000015293517席位证办理截止时间2011年9月27日14:30时注：开标前将投标保证金凭证、席位证装入信封且密封、盖单位公章，同投标文件一并递交3.5.2近年财务状况的年份要求近3年，2008年1月1日～2010年12月31日止。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2006年7月1日起至投标截止日前（以完工验收日为准）。3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求/3.6是否允许递交备选投标方案þ不允许□允许3.7.3签字或盖章要求投标文件的封面（或扉页）、投标函及招标文件规定的有关表格等均须按要求加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）签名。3.7.4投标文件副本份数商务标：正本一份，副本四份；技术标：正本一份，副本四份；资格审查申请书资料原件一份。3.7.5装订要求投标文件的正本与副本应采用Ａ4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。4.1.1包装要求①投标文件的技术标、商务标应分开密封包装，正本和副本密封在同一个包封中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章。不密封的投标文件无效。②资格审查资料中所有原件应单独装袋（不需密封），档案袋正面写明工程名称、投标人名称，档案袋反面应粘贴打印的表格式原件清单目录。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件4.1.2封套上写明投标工程名称：开化县瑶坑水库除险加固工程并注明商务标、技术标；招标编号：K2001-YKSK-CXJG招标人名称：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司投标人名称：（投标人全称）投标文件在2011年9月27日14:30时正前不得开启4.2.2递交投标文件地点开化县招投标中心五楼开标厅（开化县江滨南路5号）5.1开标时间和地点开标时间：2011年9月27日14:30时正（北京时间）开标地点：开化县招投标中心五楼开标厅(开化县江滨南路5号)5.2开标程序　①投标文件的密封情况检查：由公证处检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人工作人员即当众拆封。②开标顺序：按投标书送达先后时间的逆顺序（先送达后开标）开启投标文件。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人；评标专家确定方式：衢州市水利工程建设项目评标专家库中随机抽取。6.1.2是否授权评标委员会确定中标人□是þ否。推荐的中标候选人数：3人。7.3.1履约担保履约担保的形式：采用银行履约保函的形式。履约担保的金额：1）合同价格（扣除暂列金后）的5%（含民工工资担保金额）；2）民工工资支付保函：合同价格（扣除暂列金后）的2%。10需要补充的其它内容10.1类似项目2006年7月1日以来至投标截止日前已完工的（以完工验收日为准，下同）坝体防渗塑性砼墙面积在1000m2（含以上）的且单个施工合同额为300万元（含以上）的水库除险加固工程。10.2原件þ提交□不提交10.3是否退还投标文件þ否□是10.4投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。10.5招标人风险控制价为最高限价的85%。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件1　总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2本工程不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本次招标不统一组织踏勘现场。1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关的周边环境情况作出的判断和决策自行负责。1.10投标预备会1.10.1本次招标不组织投标预备会。1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间17天前以不署名的方式送至或传真至代理机构，以便招标人澄清。1.10.3招标人在投标截止时间15天前，对投标人所提问题在开化县招投标信息网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包本次投标不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。2招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以不署名的方式送至或传真至代理机构（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将于投标截止时间15天前在开化县招投标信息网(http://www.khztb.net/)公布澄清,投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3澄清文件在开化县招投标信息网上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。2.3　招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人在开化县招投标信息网（http://www.khztb.net/）公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。3投标文件3.1投标文件的组成：3.1.1投标文件商务部分应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录（2）已标价的工程量清单①投标报价汇总表；②工程量清单表；③其他费用报价表；④单价分析表；⑤主要材料用量汇总表；⑥主要材料预算价格汇总表；⑦砼及砂浆配合比单价分析表；（3）其他材料。3.1.2投标文件技术部分（含资格审查）应包括下列内容：（1）技术标特征值表178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（2）法定代表人身份证明（3）授权委托书（4）投标保证金凭证（5）开化县招投标中心席位证（6）施工组织设计（7）项目管理机构（8）资格审查资料（9）原件及复印件（10）其他材料3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金、席位证办理3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式、开户行和账号递交投标保证金及开化县招投标中心席位证，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金、办理席位证的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在资格审查或投标过程中，隐瞒或未向招标人如实提供不良行为记录（规定期限和范围详见《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》浙建监[2006]80号文件）、项目负责人、项目技术负责人在建工程等有关情况的，一经查实，立即取消投标资格或中标资格，投标保证金不予退还。（2）伪造身份证、企业及项目负责人等资质证件的，一经查实，立即取消投标资格或中标资格，投标保证金不予退还。（3）提供虚假业绩、伪造获奖文件（证明）的，一经查实，立即取消投标资格或中标资格，投标保证金不予退还。（4）投标人无正当理由放弃投标的，投标保证金不予退还。（5）投标人在投标过程中，被查明有串标行为的，投标保证金不予退还。（6）中标人擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款的、不与招标人签订合同的或未按规定提交履约保证金和低价风险保证金的（如有）或规定时间内未能签订合同协议的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（7）有案件在查时，涉案企业投标保证金不予退还。（8）其他违反法律法规或规章和规范性文件的投标行为，其投标保证金不予退还。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”，每张表格只填写一个项目，并标明序号(业绩证明材料以水行政主管部门出具的阶段验收、竣工验收鉴定书或质量监督机构出具的阶段验收、竣工验收工程质量评价、监督意见为依据。若工程规模无法直接认定的，应当以相关部门的初步设计批复和竣工图纸为依据）。3.5.6递交投标文件时需同时提交下列资格审查资料的原件和复印件（原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件技术标中）。附：资格审查资料的原件和复印件一览表（原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件技术标中）。序号名　　称备　注企业营业执照企业安全生产许可证企业资质证书企业主要负责人安全生产考核合格证书企业主要负责人指企业法定代表人、总经理、技术负责人和主管安全的副经理项目负责人注册建造师证、身份证、职称证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书业绩是指2006年7月1日以来至投标截止日前已完工的（以完工验收日为准，下同）坝体防渗塑性砼墙面积在1000m2（含以上）的且单个施工合同额为300万元（含以上）的水库除险加固工程。技术负责人注册建造师证、身份证、职称证、社会保险证明、安全生产考核合格证书项目负责人、项目技术负责人无在建工程证明由当地水利主管部门出具的证明为准安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、岗位证、社会保险证明、安全生产考核合格证书质量管理人员身份证、岗位证、社会保险证明施工管理人员身份证、岗位证、社会保险证明委托代理人身份证及社会保险证明近3年经审计的财务会计报表(含流动资金来源证明)2008年1月1日起至2010年12月31日止企业信用等级为“AA”级及以上的证书依据《关于在全省重点建设工程招标投标领域应用企业信用报告的通知》（浙发改法规[2008]172号）的规定中指的“企业信用报告”可在信用浙江网企业信用栏（http://www.zjcredit.gov.cn）中查询ISO质量认证体系证书投标申请人、项目负责人须2008年7月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录证明。根据浙招办根据浙江省水利厅浙水建[2008]13号文的有关规定，招标人还应对所有投标人进行行贿犯罪、水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。3.6备选投标方案178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件不接受备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖本单位的水利专业注册造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.7.4投标文件一式伍份，其中正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”、“技术标”和“商务标”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件应按技术部分、商务部分分别装订成册，并分别装袋密封。具体装订要求见投标人须知前附表规定。4投标4.1投标文件的密封和标识4.1.1投标文件的技术标和商务标应分开包装，正本和副本密封在同一个包封中，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”、“技术标”和“商务标”字样外，封套还应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章投标人须知第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章投标人须知2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人（持法定代表人授权委托书、身份证）和项目负责人（持注册建造师资质证书、身份证）准时参加。投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人和项目负责人是否在场；（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）公证处工作人员按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金、席位证的递交情况；（7）开商务标：公布投标报价、质量目标、工期，选出投标报价自低到高排列的前五名投标人；（8）资格审查：由评委对商务标投标报价自低到高的前五名投标人进行资格审查；（9）开技术标；（10）将开标时公布的内容，进行文字记录，主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人等有关人员在开标记录上签字确认；（11）宣布中标候选人；（12）开标结束。6评标6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7合同授予7.1定标方式评标委员会推荐３名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。8重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于３个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足３个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于３个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9纪律和监督178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（2）招标人向投标人泄露标底；（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（4）招标人预先内定中标人；（5）其它串通投标行为。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：（1）投标人挂靠其它施工单位；（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10需要补充的其它内容10.1类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2已标价工程量清单电子版投标人不须提供工程量清单电子版。10.3原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第８章投标文件格式中“八、原件及复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件一：招标文件澄清申请函编号：（招标人名称）：经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：１.……２.…………投标人：（盖单位章）年月日注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件二：招标文件澄清通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：１.……２.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件三：招标文件修改通知编号：（投标人名称）：经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：１.……２.…………请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在年月日前回复确认，同时采用传真方式发至。招标人：（盖单位章）年月日注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：（招标人名称）：你方年月日发送的（项目名称）（标段名称）招标文件问题（澄清通知／修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；……特此确认。投标人：（盖单位章）年月日注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件五：开标记录表（项目名称）（标段名称）开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注投标人法定代表人或其委托代理人签名招标人编制的标底开标结束时间：年月日时分主持人：开标人：唱标人：记录人：监标人：年月日注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件六：中标通知书编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目负责人：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第２章投标人须知第7.3.1条规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件七：中标结果通知书编号：（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我方工作的大力支持！招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第３章评标办法（经评审的最低投标价法）遵照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发[2009]22号）等有关的法律、法规和规章制度规定，并遵循公平、公正、科学、择优的原则。本次评标采用经评审的最低投标价法。1评标原则评标应遵循公平、公正、公开、择优的原则。2评标组织评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人，评标成员在衢州市水利工程建设项目评标专家库中随机抽取。评标委员会组建后报开化县招标投标办公室备案。评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。3评标程序和内容评标的一般程序为：（1）熟悉招标文件和评标办法；（2）投标文件的符合性审查；（3）投标文件的商务标评审；（4）投标文件的技术标评审；（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；（6）根据评标办法对投标文件进行排序；（7）完成评标报告，推荐中标候选人。4投标文件的符合性审查评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务标和技术标的评审：（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明得投标资格条件的；（2）投标人的资质、业绩、资信、人员、设备等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；（3）被招标投标行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（4）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；（5）不响应招标文件规定的实质性要求的；（6）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；（7）存在串通投标[按浙政发（2009）22号文规定]或弄虚作假情况的；（8）投标人的投标报价高于招标人最高限价的；（9）项目负责人、项目技术负责人有在建工程的；（10）改变招标人提供的工程量清单中的内容的或招标文件规定的投标暂定价的；（11）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；（12）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；（13）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。5投标文件的商务标评审评标委员会的商务专家应对通过符合性审查的投标文件进行商务标评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。算术错误的改正原则为：a.用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；b.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；c.凡属投标人失误造成的报价错误或遗漏，不得调整总报价，若有算术性差错均在投标报价不变前提下按招标人的要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则其投标作废标处理。招标人最高限价：为本标段工程预算的92％，即536.0832万元（其中含备用金额27.6302万元）。招标人最高限价的85%为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额的担保金。如商务标报价中有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：（1）投标人严重未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；（2）评标委员会认定属投标人自身原因造成的算术性较大错误，其数额超过投标价3％的（指总价误差）。（3）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。（4）投标人工程量与招标文件清单不符的。（5）投标总报价与预算造价不符的。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件商务标评审不合格的投标文件不再进入后续评审。通过符合性审查且商务标评审合格的投标文件按投标报价自低到高排列的前五名投标人，进入技术标评审。6投标文件的技术标评审评标委员会的技术专家应对通过符合性审查且商务标评审合格的投标文件按投标报价由低到高进行技术标评审，专家评审采用集体评议，记名表决，少数服从多数的方法进行。如投标文件有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理：（1）项目负责人、技术负责人不明确的；（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的；（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。经上述审查为合格的投标文件，按投标价自低到高排列，作为推荐3名中标候选人的次序。若评标价相同时，则以类似工程施工业绩单项合同额大的排名优先。本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。7评标报告评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会不得推荐符合性审查未通过或技术标评审、商务标评审不合格的投标人为中标侯选人。评标报告应包括以下内容：（1）开标记录；（2）评标内容、过程和结果；（3）废标情况说明及依据；（4）询标澄清纪要；（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；（6）其他建议。评标结果按照《浙江省招标投标条例》要求进行公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关监督部门提出投诉。8定标（1）根据浙江省水利厅浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件。（2）根据浙江省水利厅浙水建〔2008〕13号文的有关规定，招标人还应对所有投标人进行行贿犯罪、水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。（3）定标由招标人（招标领导小组）负责，参与定标的人员不少于应到成员（招标领导小组）的三分之二（招标领导小组也可以授权评标委员会直接确定中标人）。（4）定标按照国家发展计划委员会等七部委30号令的有关规定，确定中标人。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（5）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。（6）当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。（7）招标人将招标投标情况和定标结果报县招标办备案后，向投标人发出中标或招标结果通知书。（8）在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验：1）《安全生产许可证》；2）企业“三类人员”证书。A类证书包括：法人代表、总经理、企业技术负责人、主管安全的副经理(须提供任命文件)；B类证书包括：项目负责人、项目技术负责人；C类证书包括：项目安全员。上述七证凡一项核验不合格的，取消中标候选人资格，并在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。（9）当所有中标候选人经核验均不合格的，将重新依法组织招标。（10）按浙政发（2009）22号文第十五条规定：招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺，第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门将把其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人将重新依法组织招标。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件一：投标文件澄清通知编号：（投标人名称）：　　　（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：　　1.......2.............　　　　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会负责人：（签字）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件二：投标文件澄清函编号：（项目名称）（标段名称）评标委员会：　　投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现将有关问题澄清如下：　1......　2......　　.....　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第４章合同条款及格式第１节　通用合同条款通用合同条款引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）的合同条款。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第２节　专用合同条款1一般约定1.1　词语定义1.1.1　合同当事人和人员1.1.1.1　发包人：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司。1.1.1.2　承包人：　　　（签约后填入）　　　。1.1.1.3　监理人：浙江东洲建设监理咨询有限公司。1.1.2　日期1.1.2.1　缺陷责任期（工程质量保修期）：12个月。1.4　合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（l）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.7　联络1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达开化县华埠城镇建设开发有限责任公司。2发包人义务2.3　提供施工场地2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：详见施工图。2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为：详见施工图。2.8　其它义务（根据发包人的合同管理要求补充）（1）发包人负责办理工地范围内的征地和移民，提供规定的临时用地。3监理人3.1　监理人的职责和权力3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（监理人须经发包人批准才能行使的权力）/。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10.其它义务⑴项目负责人1）承包人的项目负责人每月驻工地的天数不得少于20天。若项目负责人每月驻工地时间少于20天，则每不足一天扣1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过壹拾万元。项目负责人除按规定的驻工地时间外，其余剩余时间离开工地需经监理人批准。若擅自离开工地，则仍按本条款作违约处理。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2）承包人的项目负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。3）项目负责人不得与项目技术负责人同时脱离岗位。⑵项目技术负责人1）承包人的项目技术负责人每月驻工地的天数不得少于20天。若项目技术负责人每月驻工地时间少于20天，则每不足一天扣1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过捌万元。项目技术负责人除按规定的驻工地时间外，其余剩余时间离开工地需经监理人批准。若擅自离开工地，则仍按本条款作违约处理。2）承包人的项目技术负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。3）项目负责人不得与项目技术负责人同时脱离岗位。⑶项目安全负责人、项目质量负责人1）项目安全负责人、项目质量负责人每月驻工地时间少于20天，则每不足一天扣500元，但扣款最终的累计总金额不应超过伍万元。项目安全负责人、项目质量负责人除按规定的驻工地时间外，其余剩余时间离开工地需经监理人批准。若擅自离开工地，则仍按本条款作违约处理。2）项目安全负责人、项目质量负责人若因特殊原因确需变更的，须得到发包人的同意。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：台风、暴雨、大雪、冰雹、高温、严寒、地震、战争等不可抗力的自然或社会因素。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：发包人提供的材料表序号材料名称材料规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注////////发包人提供的工程设备表序号工程设备名称型号及规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注////////注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。6　施工设备和临时设施6.1发包人不提供施工设备和临时设施，承包人应在投标报价中将临时工程、导流费用等一次估足，承包使用，不随工程实际情况变化调整。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：本工程位于开化县华埠镇大路边村，距华埠镇政府所在地约14km。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件8　测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：由发包人移交测量基点，承包人负责建立控制网。9　施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.1发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.1下列工程应编制专项施工方案：按强制性条文（水利工程部分）和相关规范的规定，必要时组织专家论证和审查。9.3文明工地9.3.1本合同文明工地的约定：/。11　开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件10.4.2　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于128ｍｍ的雨日超过1天；（2）风速大于/ｍ／ｓ的7级以上台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天；（4）日气温低于-10℃的严寒大于3天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：10mm；（6）其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1）逾期完工违约金表（参考格式）。序号项目及其说明要求完工日期违约金（元/天）1完成蓄水相关工程项目，具备蓄水条件2012年3月31日前1000元/天2工程全部完工开工后210个日历天内2000元/天（2）全部逾期完工违约金的总限额为　（不超过签约合同价的2％）　。11.6工期提前工期提前的奖金约定：/。12暂停施工12.1　承包人暂停施工的责任（1）承包人承担暂停施工责任的其它情形：/。12.2　发包人暂停施工的责任178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（1）发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。13工程质量13.7　质量评定13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7.7　工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准；优良标准为达到工程验收规程规定的优良标准；达到优良的奖金为/。13.8　质量事故处理13.8.7　工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：钢筋、水泥、混凝土、砂浆、砼预制块和其他相关规范规定需要提供的试件、试块等。15变更15.1变更的范围和内容（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/％，关键项目：/，单价调整方式：不调整。15.4变更的估价原则因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.5承包人的合理化建议15.5.5　承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：　（签约后填入）　；发包人组织招标的暂估价项目：　（签约后填入）　。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时,双方的权利义务关系:。16　价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：水泥、砂、碎石、块石、钢材等主要材料按照衢州市建设造价管理站发布的施工期信息价（开化栏）和2011年第7期信息价之比乘以投标时的相应材料报价（单价）进行调整。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件16.1.2　采用造价信息调整价格差额1）工程造价信息的来源：衢州市建设造价管理站发布的施工期信息价（开化栏）。2）价格调整的项目和系数：价格调整项目为水泥、砂、碎石、块石、钢材等主要材料，在合同施工期内信息价（开化栏）和2011年第7期信息价相比，上述主要材料浮动超过±5%时可进行调整，其他不予调整。调整系数为施工期信息价（开化栏）和2011年第7期信息价之比，扣除5%后，基数为投标人投标报价时的相应材料报价（单价）。17　计量与支付17.2　预付款：（1）工程预付款的总金额为签约合同价格（扣除暂列金后）的10％，分2次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的20％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的80％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。17.2.2　预付款保函（担保）（2）工程材料预付款的担保约定为：银行保函。17.2.3　预付款的扣回与还清（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20％时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80％时全部扣清。式中　R——每次进度付款中累计扣回的金额；A——工程预付款总金额；S——签约合同价；C——合同累计完成金额；F１——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；F２——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。17.3工程进度付款17.3.1进度付款证书和支付时间178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件按月进度的75％支付工程进度款，工程完工验收合格后，支付至进度款总额的80％，经审计后支付至工程结算款的95％，余下5％作为质保金，待一年质保期满未发现质量问题后一个月内结清。本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。17.3.2本合同采用固定单价合同形式，决算时以实际工程量为准。17.4质量保证金17.4.1　每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5％。17.5竣工（完工）结算17.5.1　竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式4份。17.6最终结清17.6.1　最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18　竣工验收（验收）18.1验收工作分类按水利水电工程验收办法执行18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为/，其余由监理主持。18.3单位工程验收18.3.4　提前投入使用的单位工程包括：/、/、/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：水库蓄水验收。18.6专项验收18.6.1本合同工程专项验收类别包括：/。18.7竣工验收18.7.3　本工程不需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/、/、/。　18.9试运行18.9.1　试运行的组织：承包人；费用承担：承包人承担全部试运行费用。19　缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始计算），本合同工程的保修期为1年。20　保险20.1　工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；投保内容：物质损失和第三者责任险；保险金额、保险费率和保险期限：保险金额：凭正规发票向招标人结算，但结算金额不得高于投标人报价中的保险金额；保险费率0.4%；保险期限：从工程动工时起始，至全部工程验收合格时终止。20.4第三者责任险20.4.2　第三者责任险保险费率：0.25%；第三者责任险保险金额：按照实际发生的保险金额凭正规发票向招标人结算，但结算金额不得高于投标人报价中的保险金额。20.5其它保险需要投保的其它内容：；保险金额、保险费率和保险期限：。20.6对各项保险的一般要求20.6.1　保险凭证承包人提交保险凭证的期限：开工后56天内。保险条件：与专用合同条款约定的条件保持一致；20.6.7　保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：开化县人民法院提起诉讼。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第３节合同附件格式178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件一：合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其它合同文件。２.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。３.签约合同价：人民币（大写）元（¥元）。４.承包人项目负责人：。５.工程质量符合标准。６.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。７.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。８.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。９.本协议书一式份，合同双方各执一份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件二：履　约　担　保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥元）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地　　址：邮政编码：电　　话：传　　真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附件三：预付款担保函（发包人名称）：根据（承包人名称，以下简称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥元）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第１５条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地　　址：邮政编码：电　　话：传　　真：年月日注：委托代理人应附授权委托书。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第５章工程量清单1工程量清单说明1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。1.4除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价，包括由承包人承担的直接工程费、间接费、其他摊入费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。1.5符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。1.6工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。1.7工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。1.8除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他规费均应计入单价、合价和总报价中。1.9工程量清单中的暂定价在工程实施时由承包人按施工详图和投标书报价的计价依据及实施时的价格水平进行估价，经监理人审核报发包人认可后，调整合同价并支付。1.10本招标文件所提供《工程量清单》中开列的工程项目、数量、单价、暂定金额不允许投标人更改，否则该份投标文件作为无效标处理。1.11招标控制价编制的参考依据：1、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010）；2、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）；3、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）；4、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及浙江省补充条款；5、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；6、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；7、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）；8、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；9、衢州市造价信息2011年第7期开化城区信息价。（2）其它相关定额；投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。（3）基础单价：水、电预算价由投标人自行调查，按自行调查的市场信息价格并考虑当地的用电保证率及自备电源（自备电源的配备应满足工程的正常施工需要）后的综合单价，其他材料预算单价由投标人按自行调查的市场价进入报价。２投标报价汇总表和工程量清单格式178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.1投标报价汇总表投标报价汇总表单位：元编号项目名称金额备注一建筑工程二管理用房三机电设备及安装工程四金属结构设备及安装工程五临时工程六其他费用七备用金276302由发包人掌握，不予调整八投标总报价投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日2.2建筑工程量清单表178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件工程量清单报价表编号项目名称单位数量单价合价(元)备注Ⅰ工程部分　　　　　第一部分建筑工程　　　　一大坝　　　　A大坝防渗　　　　1塑性砼防渗墙m21894.40　　2C25W4岸墙、头墙m3218.90　　3C25砼导向槽m3102.00　　4止水铜片m11.69　　5橡胶止水m54.00　　6锚筋制安埋设根106　　7防渗墙造孔(坝体)m2368.00　　80cm厚8防渗墙造孔(基岩)m100.00　　9帷幕灌浆钻孔(砼)m889.20　　参照Ⅷ级岩石10帷幕灌浆钻孔(基岩)m438.00　　Ⅸ级11基岩帷幕灌浆m438.00　　综合价（考虑不同透水率）12检查孔钻孔m50.00　　13检查孔灌浆m50.00　　自下而上14检查孔压水试验试段15.00　　单点法15M15水泥砂浆填实m31.41　　16导向槽钢筋制安t9.20　　17二毡三油伸缩缝m219.23　　　大坝防渗小计　　　　　　　　　　B大坝加固　　　　⑴迎水坡　　　　1原砼面板拆除m361.05　　2原干砌块石拆除m3406.98　　3废弃石渣外运m3468.03　　石碴外运、暂定运距2km4坝坡清理（表土清除）m24680.27　　就地5表层土开挖m3936.05　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m6预制C25砼护砌板m3702.04　　厚15cm7C25砼护砌板运输、砌筑m3702.04　　干铺178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件8砂砾石垫层m3936.05　　9壤土回填压实m32700.00　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m10基座土方开挖m3149.06　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m11C20砼基础m376.44　　基座12C20砼台阶m345.79　　13台阶侧石(15*45)m135.66　　14马道C25砼m311.34　　15马道砂砾石垫层m311.56　　16马道侧石(15*45)m128.40　　17C20砼界墙m320.35　　<40cm18沥青木板伸缩缝m215.30　　19基座清淤m3148.50　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距2km　小计　　　　　　　　　　⑵背水坡　　　　1原砼预制块拆除m3215.00　　2过木滑道砼拆除m337.32　　3废弃石渣外运m3252.32　　石碴外运、暂定运距2km4坝坡清理（表土清除）m23950.00　　就地5表层土开挖m3790.00　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m6土方回填压实m3395.00　　就地7C20砼马道m314.49　　厚20cm8马道侧石(15*45)m276.00　　9草皮护坡m22633.33　　10种植土（20cm）m3790.00　　运距暂定2km11C25砼框格（25cm×35cm）m3153.61　　12台阶及过木滑道C20砼m3104.10　　13过木滑道浆砌块石m310.50　　14台阶侧石(15*45)m130.94　　15M7.5浆砌块石界墙、排水沟m339.28　　16C20砼界墙压顶m33.93　　17C20砼排水沟m314.40　　18冲沟处M7.5浆砌块石挡墙加固m342.69　　19钢筋砼招牌字字5.00　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件20沥青木板伸缩缝m212.18　　　小计　　　　　　　　　　⑶坝顶构造(长93m)　　　　1砼路面拆除m348.83　　2废弃渣外运m348.83　　石碴外运、暂定运距2km3坝顶土方开挖m31685　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m4壤土回填压实m3558　　就地5C25砼防浪墙m3103.23　　6钢筋制安t4.03　　7泥结石路面(20cm)m2465　　8道路侧石(15*45)m93　　9沥青木板伸缩缝m220.65　　　小计　　　　　　　　　　⑷排水棱体　　　　1土方开挖m31873.80　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m2土方回填压实m3882.90　　就地3堆砌石（堆砌棱体）m3454.28　　4砂砾料反滤层m3469.80　　5粗条料石干砌护坡m373.80　　6C20砼排水沟m315.53　　7沥青木板伸缩缝m27.94　　　小计　　　　　大坝加固小计　　　　　大坝加固合计　　　　　　　　　　二坝下放水涵管封堵(140m)　　　　1预埋骨料灌浆m327.48　　管径φ5002C20砼涵管进出口封堵墩m35.34　　　坝下放水涵管封堵小计　　　　　　　　　　三输水隧洞(178m)　　　　1进出口土方开挖(弃土)m3280　　III类土，暂定运距2km2进出口石方开挖(Ⅹ级)m3195　　弃碴暂定2km178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件3进口M7.5浆砌块石挡墙m314.21　　4进口挡墙C20砼压顶m30.18　　5进口C20砼地板衬砌m33.195　　6进口C25砼压顶m30.75　　7M7.5砂浆砌块石挡墙m322.1　　8M10砂浆砌块石拱m31.72　　9C20砼斜道(含机墩)m38.45　　10C25预制砼m34.61　　11隧洞出口铁栅栏套1　　12φ500钢管铺设t1.55　　壁厚8mm13φ250通气钢管铺设t1.48　　14隧洞石方开挖(Ⅹ级)m3742.44　　超挖部分摊入单价15洞内石方运输m3742.44　　运100m16洞外石方运输m3742.44　　弃碴暂定2km17隧洞支护砂浆填充（M7.5)m226.8　　支护20m18隧洞支护C25预制拱圈m38.6　　19隧洞支护钢筋制安t1.06　　20C20砼隧洞顶拱衬砌m3111.98　　超挖部分摊入单价21C20砼隧洞边墙衬砌m385.58　　超挖部分摊入单价22C20砼隧洞底板衬砌m381.50　　超挖部分摊入单价23C20砼封堵m371.3　　24隧洞回填灌浆m2237.45　　25输水渠道土方开挖m3104.73　　就地26输水渠道土方回填m364.52　　就地27C25砼渠道m346　　28渠道盖板钢筋制安t0.61　　29渠道C25钢筋砼盖板m36.6　　30沥青木板伸缩缝m29.18　　　输水隧洞小计　　　　　　　　　　⑵溢洪道　　　　1土方开挖m3234.46　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m2土方回填压实m350　　就地3M7.5砂浆砌块石挡墙m393.24　　4C20砼压顶m31.65　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件5C20砼底板(厚20cm)m324.42　　6C25砼底板(厚20cm)m329.4　　7φ50PVC排水管m10　　8沥青木板伸缩缝m26　　9帷幕灌浆钻孔(砼)m87.15　　参照Ⅷ级岩石10帷幕灌浆钻孔(基岩)m250.00　　Ⅸ级11基岩帷幕灌浆m250.00　　综合价（考虑不同透水率）12检查孔钻孔m30.00　　13检查孔灌浆m30.00　　自下而上14检查孔压水试验试段9.00　　15M7.5砂浆砌块石拆除m393.24　　16混凝土拆除m319.54　　　溢洪道小计　　　　　合计　　　　四上坝抢险道路　　　　118.25m⑴道路　　　　1土方开挖m3315.20　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m2石方开挖m3197.00　　X级3原土方回填压实m396.92　　就地4M7.5砂浆砌块石挡墙m3213.59　　5C25砼路面路面(18厚)m379.38　　6砂砾石垫层厚(15厚)m366.15　　7C20砼压顶（10厚）m37.07　　8沥青木板伸缩缝m215.20　　9φ50PVC排水管m42.00　　10C20砼路缘石m28.00　　11C20砼排水沟m378.80　　　小计　　　　⑵交通桥　　　　1土方开挖m331.98　　Ⅰ、Ⅱ类土暂定运距500m2土方回填m319.67　　就地3C25钢筋砼台帽m33.38　　4C35钢筋砼桥面板制安m311.75　　5桥面预制模板m246.61　　6C20砼桥墩m328.69　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件7钢筋制安t2.24　　8原浆砌块石挡墙m320.40　　9沥青木板伸缩缝m26.62　　　小计　　　　　上坝抢险道路小计　　　　五水位观测等　　　　1水尺制作安装项25.00　　2C20砼柱m33.00　　3钢筋制作安装t0.90　　　小计　　　　六启闭机房　　　　1原启闭机房拆除m27.00　　2新建隧洞启闭机房m27.50　　　小计　　　　　　　　　　　建筑工程合计　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日开化县华埠镇瑶坑水库管理房编制说明178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件一、工程概况：本工程为一层混合结构；建筑面积102.01平方米；层高一层3.6米。二、编制依据：业主提供的施工图；《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及浙江省补充条款；《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；衢州市造价信息2011年第7期开化城区信息价。三、编制说明：1、屋面瓦按粘土平瓦编制；2、卫生间地面按300*300防滑地砖；墙面按贴1.8M高200*300瓷砖编制；3、所有门均按胶合板门编制；3、屋面水箱按成品不锈钢水箱。四、暂估价材料（项目）见材料暂估单价表（投标报价时不予调整）。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(土建)第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费1010101003001挖基础土方土壤类别:三类土基础类型:条形挖土深度:750MM弃土运距:自行考虑m340.32　　　　　2010103001001土(石)方回填土质要求:无杂质密实度要求:93%夯填(碾压):分层夯实运输距离:余土外运自行考虑m347.91　　　　　3010301001001砖基础砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖基础类型:条形砂浆强度等级:M10水泥砂浆m34.57　　　　　4010302001001实心砖墙砖的品种规格及强度等级:水泥多孔砖240*115*90砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆墙体厚度:240m352.20　　　　　5010302001002实心砖墙砖的品种规格及强度等级:水泥多孔砖240*115*90砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆墙体厚度:120m31.55　　　　　6010303004001砖水池、化粪池砖砌2#化粪池座1　　　　　7010305001001石基础块石浆砌基础:石料种类、规格:块石砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆m311.77　　　　　8010401006001垫层混凝土强度等级:C10m35.15　　　　　9010402001001矩形柱柱高度:构造柱混凝土强度等级:C25m31.02　　　　　　本页小计　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(土建)第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费10010403001001基础梁混凝土强度等级:C25m30.2711010403004001圈梁梁底标高:地圈梁混凝土强度等级:C25m34.8112010403004002圈梁梁底标高:圈梁混凝土强度等级:C25m33.8613010405003001平板板底标高:斜板平均3.6上板厚度:100混凝土强度等级:C25m311.0114010405008001雨篷、阳台板混凝土强度等级:C25m30.2415010407002001散水垫层材料种类、厚度:60厚碎石、60厚C15垫层填塞材料种类:油膏嵌缝40.56Mm225.7816010410003001过梁安装高度:3.6M内混凝土强度等级:C25m31.1217010416001001现浇混凝土钢筋冷拔钢丝t0.14618010416001002现浇混凝土钢筋圆钢t1.76019010416001003现浇混凝土钢筋螺纹钢t0.85220010701001001瓦屋面粘土平瓦、30*30挂瓦条、40*25@500顺水条、瓦屋脊30.98Mm2132.5221010702003001屋面刚性防水40厚细石砼、40厚挤塑泡沫保温板、20厚1:2.5水泥砂浆找平m2132.52本页小计178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(土建)第3页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费22020101001001水泥砂浆楼地面100厚卵石垫层、100厚C20砼垫层、20厚1:2水泥砂浆找平m271.72　　　　　23020102002001块料楼地面100厚卵石垫层、100厚C20砼垫层、20厚1:2水泥砂浆找平、300*300防滑地砖m214.06　　　　　24020201001001墙面一般抹灰内墙16厚1:6混合砂浆分层抹平、2厚纸筋灰m2310.32　　　　　25020201001002墙面一般抹灰外墙18厚1:3水泥砂浆找平m2135.61　　　　　26020204003001块料墙面卫生间墙面:15厚1:2水泥砂浆抹底、300*200瓷砖m231.68　　　　　27020301001001天棚抹灰3厚批白灰m2126.27　　　　　28020401004001胶合板门门类型:胶合板平开门框截面尺寸、单扇面积:1.8*2.7骨架材料种类:执手门锁安装(双开)、大门插销、门吸安装面层材料品种、规格、品牌、颜色:三合板油漆品种、刷漆遍数:聚脂清漆三遍樘1　　　　　29020401004002胶合板门门类型:胶合板门框截面尺寸、单扇面积:1*2.4骨架材料种类:执手门锁安装(单开)、大门插销、门吸安装面层材料品种、规格、品牌、颜色:三合板油漆品种、刷漆遍数:聚脂清漆三遍樘4　　　　　　本页小计　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(土建)第4页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费30020401004003胶合板门门类型:胶合板门框截面尺寸、单扇面积:0.8*2.1骨架材料种类:执手门锁安装(单开)、大门插销、门吸安装面层材料品种、规格、品牌、颜色:三合板油漆品种、刷漆遍数:聚脂清漆三遍樘1　　　　　31020406001001金属推拉窗铝合金推拉窗安装m216.74　　　　　32020507001001刷喷涂料内墙乳胶漆二遍m2436.59　　　　　33020507001002刷喷涂料外墙氟碳涂料m2135.61　　　　　　本页小计　　　　　合计　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(电气)第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费1030204018001照明配电箱P不含浪涌保护器台12030204031001小电器扳式暗开关安装(单控)单联个33030204031002小电器扳式暗开关安装(单控)双联个44030204031003小电器带保护接点暗装插座个145030204031004小电器空调插座个46030209001001接地装置户内40*4镀锌扁钢6.6米,利用基础钢筋跨接31处,接地网调试2项17030209002001避雷装置φ12镀锌圆钢避雷带32米,φ10镀锌圆钢水平连接线45.4米,φ12镀锌圆钢避雷小针16根,利用建筑物主筋避雷引下线19米,测试点2个项18030211002001送配电装置系统送配电装置系统系统19030212001001电气配管SC20地埋敷设m4.4010030212001002电气配管砖、混凝土结构暗配PVC16,灯头盒11个,开关插座盒25个,接线盒8个m61.2011030212001003电气配管砖、混凝土结构暗配PVC20m122.6012030212001004电气配管砖、混凝土结构暗配PC25m46.9013030212003001电气配线管内穿照明线BVR2.5mm2m122.6014030212003002电气配线管内穿照明线BV2.5mm2m378.5015030212003003电气配线管内穿照明线BVR4mm2m42.90本页小计178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(电气)第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费16030212003004电气配线管内穿照明线BV4mm2m97.80　　　　　17030213001001天棚吸顶灯天棚吸顶灯套2　　　　　18030213004001双管荧光灯吊管式GA1232*36W套7　　　　　19030213001002防水防尘灯吸顶式60W套2　　　　　　本页小计　　　　合计178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(给排水)第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费1010101006001埋地管挖填土方埋地管挖填土方m35.682030801005001塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内UPVC排水管安装(零件粘接)DN50mmm1.603030801005002塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内UPVC排水管安装(零件粘接)DN75mm,穿基础套管2个m8.804030801005003塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内UPVC排水管安装(零件粘接)DN100mm,穿基础套管1个m3.905030801005004塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内PPR给水管热熔连接De40,穿屋面套管1个m3.706030801005005塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内PPR给水管热熔连接De32m1.707030801005006塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内PPR给水管热熔连接De25,穿基础套管1个,穿屋面套管1个m16.058030801005007塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)室内PPR给水管热熔连接De20m1.509030803001001螺纹阀门截止阀DN20个110030803001002螺纹阀门截止阀DN32个211030804003001洗脸盆台下式组112030804005001洗涤盆污水池组113030804012001大便器蹲式大便器套2178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件本页小计【表2-3】分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(给排水)第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费14030804013001小便器立式小便器套2　　　　　15030804017001地漏DN50个2　　　　　16030804014001水箱制作安装1T成品不锈钢水箱套1　　　　　　本页小计　　　　　合计178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-4】施工技术措施项目清单与计价表分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(土建)第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费1010901002001现浇垫层模板基础垫层m212.08　　　　　2010902001001现浇柱模板构造柱m28.63　　　　　3010902002001现浇梁模板基础梁m22.77　　　　　4010902002002梁模板矩形梁3.6M上m227.70　　　　　5010902002003梁模板圈梁m223.20　　　　　6010902002004梁模板地圈梁m239.42　　　　　7010902004001现浇板模板支模高度4.6m^坡度大于10度小于30度m2108.74　　　　　8010902008001现浇雨蓬雨蓬m22.80　　　　　9010903002001预制梁模板预制梁圈、过梁模板m31.12　　　　　10011001002001建筑物综合脚手架沿底高3.6M上m2102.01　　　　　11011002002001满堂脚手架3.6M上天棚抹灰m285.78　　　　　12011101002001建筑物垂直运输3.6M上m2102.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件　合计【表2-4】施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(电气)第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费1031401001001脚手架搭拆费脚手架搭拆费项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件合计【表2-4】施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(给排水)第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费1031401001002脚手架搭拆费脚手架搭拆费项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件　合计178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-5】施工组织措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(土建)第1页共1页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1安全文明施工费人工费+机械费　　2建设工程检验试验费人工费+机械费　　3冬雨季施工增加费人工费+机械费　　4夜间施工增加费人工费+机械费　　5已完工程及设备保护费人工费+机械费　　6二次搬运费人工费+机械费　　7行车、行人干扰增加费人工费+机械费　　8提前竣工增加费人工费+机械费　　9其他施工组织措施费按相关规定计算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-5】施工组织措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(电气)第1页共1页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1安全文明施工费人工费+机械费　　2建设工程检验试验费人工费+机械费　　3冬雨季施工增加费人工费+机械费　　4夜间施工增加费人工费+机械费　　5已完工程及设备保护费人工费+机械费　　6二次搬运费人工费+机械费　　7行车、行人干扰增加费人工费+机械费　　8提前竣工增加费人工费+机械费　　9其他施工组织措施费按相关规定计算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-5】施工组织措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:开化县华埠镇瑶坑水库管理房(给排水)第1页共1页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1安全文明施工费人工费+机械费　　2建设工程检验试验费人工费+机械费　　3冬雨季施工增加费人工费+机械费　　4夜间施工增加费人工费+机械费　　5已完工程及设备保护费人工费+机械费　　6二次搬运费人工费+机械费　　7行车、行人干扰增加费人工费+机械费　　8提前竣工增加费人工费+机械费　　9其他施工组织措施费按相关规定计算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-6-2】材料暂估单价表工程名称:土建第1页共1页序号材料名称、规格、型号计量单位单价(元)备注13厚批白灰m28.00天棚抹灰2铝合金推拉窗安装m2190.00金属推拉窗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件【表2-6-2】材料暂估单价表工程名称:给排水第1页共1页序号材料名称、规格、型号计量单位单价(元)备注11T成品不锈钢水箱套3000.00水箱制作安装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.3金属结构设备及安装工程量清单报价表金属结构设备及安装工程量清单报价表单位:元编号项目名称单位数量单价合价合计设备费安装费设备费安装费　第二部分金属结构及安装工程　　合计　投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（盖章）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.4施工临时工程量清单报价表施工临时工程量清单报价表单位：元（人民币）编号项目名称单位数量单价合价(元)备注第三部分临时工程一施工导流　　二临时房屋建筑　　三施工用电线路　　四施工交通道路　　五其他临时工程　　　临时工程合计　　注：由投标人自行报价，包干使用，结算时不予调整。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.4其他费用报价表其他费用报价表单位：元（人民币）编号项目名称单位数量单价合价备注1第三者责任险元2安全施工费元3工程保险费元合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.5单价分析表投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每个单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。单价分析表（格式）单价分析表项目序号　　项目名称　　定额编号　　施工条件　　定额单位　　工料名称单位单价（元）工料定额合价（元）工料定额合价（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接工程费小计措施费间接费利润材料补差　税金定额阶段系数合计（元）单价投标人：（盖单位章）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.6主要材料用量汇总表主要材料用量汇总表（格式）编号材料名称单位数量备注水泥钢筋炸药柴油电砂石料(外购)块石……投标人：（盖单位章）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.7主要材料预算价格汇总表主要材料预算价格汇总表（格式）编号材料名称单位原价运费装卸费采保费预算价格备注投标人：（盖单位章）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2.8砼及砂浆配合比单价分析表砼及砂浆配合比单价分析表（格式）序号强度等级级配水泥(kg)砂(m3)卵砾(碎)石(m3)水(m3)外加剂预算价格(元/m3)投标人：（盖单位章）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第　二　卷178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第６章图纸（招标图纸）（由招标人提供给投标人，另附）178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第　三　卷178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）1一般规定1.1工程说明1.1.1工程概况本工程位于开化县华埠镇大路边村，距华埠镇政府所在地约14km，主要建设内容为水库大坝采用塑性砼墙防渗、加固；溢流堰进行帷幕灌浆、修复加固溢洪道破损部位；原坝下老涵管封堵；新建左坝肩输水隧洞；配套水库管理房、上坝道路、管理监测设施等。工期为210日历天，具体做法以施工图为准。1.1.2水文气象和工程地质资料（1）流域情况本工程位于开化县华埠镇大路边村，距公路约2.5km。水库水系属钱塘江流域常山港马尪溪，本流域属于属于亚热带季风气候，5～7月副热带高压渐向北推进，造成阴雨连绵的梅雨季，暴雨迭见，洪水泛滥，本流域主要受梅雨季节的暴雨洪水灾害。7～10月受副热带高压控制，大陆盛行偏南风，天气干旱炎热，常出现雷阵雨，台风亦有侵入，带来局部暴雨，并缓解旱情。根据开化县气象资料统计：多年平均气温为16.3℃，极端最低气温零下11.2℃，极端最高气温为41.3℃，最大风速15.7m/s。（2）设计暴雨2.1各次设计暴雨成果表设计频率0.20%0.33%0.50%1%2%5%实测资料法计算成果391367346312278232查图集法计算成果398.1374353.7320285.12392.2各次洪峰流量成果表单位：m3/s设计频率P（％）0.2%0.33%0.5%1%2%5%10%1970年洪峰流量///74.8///推理公式法洪峰流82.977.072.064.062.850.741.7合理化公式法洪峰流量82.577.573.366.359.149.542.1（3）工程地质1、工程区区域稳定，根据《中国地震动参数区划图（2001版）》（GB18306～2001），工程区地震动峰值加速度＜0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度＜Ⅵ度。2、大坝基岩的透水率较大，坝基、左右坝肩存在坝基绕坝渗漏问题。3、大坝心墙土碾压填筑质量不能满足现行规范的要求。4、大坝心墙室土内试验渗透系数和现场注水试验渗透系数不能满足规范要求，存在坝体渗漏问题。5、大坝心墙与坝基岩土接触带渗透系数不能满足规范要求，存在接触渗漏问题。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件6、小(1)型水库在大坝内设置放水压力涵管，对大坝的安全运行存在隐患。7、该库库区内岸坡尚未发现如滑坡、泥石流、崩塌等不良地质现象。1.1.3施工条件（1）交通条件本工程位于浙江省开化县华埠镇大路边村，距华埠镇约14km。目前有一条狭窄、路面凹凸不平的泥结石路面通至坝脚。场内无交通道路可到坝顶，需修建临时施工道路，道路长约0.6km。1.2主体工程项目及其工作内容1.2.1本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容：水库大坝防渗、加固；溢流堰进行帷幕灌浆、修复加固溢洪道破损部位；原坝下老涵管封堵；新建左坝肩输水隧洞；配套水库管理房、上坝道路、管理监测设施等。具体以施工图为准。1.3发包人提供的施工图纸和文件1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果、以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2发包人供图计划（1）发包人应在发出开工通知后天7内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。（4）发包人应向承包人提供8份各类施工图纸包括设计修改图．承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3发包人提供施工图纸的期限（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前14天提供给承包人。（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前7天提供给承包人。（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前7天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前7天提供给承包人。（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件1.3.4施工图纸的修改（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后14天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4承包人提交的文件1.4.1承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书后14天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5；条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。1.4.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。1.4.3施工总进度计划（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图．网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：1)作业和相应节点编号；2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；3）持续时间；4）最早开工及最早完工日期；5）最迟开工及最迟完工日期；6）总时差和自由时差；7）主要项目施工强度曲线；8）附需要资源和说明。（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。1.4.4　施工总布置设计（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后14天内批复承包人。（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书．承包人应按本技术条款第章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件1.4.5　主要施工方法和措施（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前28天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件．1.4.6　承包人文件的审批（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准．监理人的审批意见包括：1）同意按此执行；或2）按修改意见执行；或3）修改后重新提交；或4）不予批准．（2）凡标有(按修改意见执行)或(修改后重新提交)的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效．凡未经监理人按上述第款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5发包人提供的材料和设备1.5.1发包人提供的材料：无。1.5.2发包人提供的工程设备：无。1.6承包人提供的材料和设备1.6.1　承包人提供的材料（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人．并对每批材料是否合格作出鉴定；3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。（2）不合格材料的处理经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。（3）代用材料承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人．经监理人批准后，才能采用代用材料。1.6.2　承包人提供的工程设备按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准．承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人，178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.3　承包人施工设备（1）承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准．施工设备清单的内容应包括：1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。1.6.4　不合格的材料和工程设备的处理由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。1.7进度计划的实施1.7.1施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。（2）主要物资材料如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等使用计划及主要材料订货安排。（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。（4）工程设备的订货、交货计划。（5）其它说明。1.7.2年进度计划承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：（1）计划完成的年工程量及其施工面貌．（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。（3）要求发包人提供的施工图纸计划。（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。（7）工程安全措施实施计划等。1.7.3季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：（1）季、月工程量及其施工面貌。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。1.7.4月、周进度报告（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1）月完成工程量和累计完成工程量包括永久工程和临时工程；2）月完成的工程面貌图；3）材料实际进货、消耗和库存量；4）现场施工设备的投运数量和运行状况；5）工程设备的到货情况；6）劳动力数量本月及预计未来，个月劳动力的数量；7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；9）安全施工措施实施情况包括安全事故处理情况；10）环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2）上周实际完成工程量统计；3）下周计划完成的工程量；4）要求监理人协调解决的主要问题。1.7.5进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8工程质量的检查、检验和验收1.8.1承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：1）质量检查机构的组织框图；2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5）质量检查记录及验收单格式。（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告．自检报告应提交监理人。1.8.2监理人的质量检查178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。1.8.3　发包人的完工预验收（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收．检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收．承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9验收1.9.1　专项验收（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。1.9.2阶段验收根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：（1）枢纽工程导（截）流验收；（2）水库下闸蓄水验收；（3）引（调）排水工程通水验收；（4）机组启动验收；（5）工程建设需要增加的其它验收。1.9.3工程竣工验收（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定。（2）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括不限于：1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。（3）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后年内进行。（4）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件1.10工程量计量1.10.1说明（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2重量计量（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4体积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11引用技术标准和规程规范的规定1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1.12工程保险1.12.1投保险种发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；（5）施工设备险（由承包人负责投保）。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件1.12.2保险费用若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13工程价款支付方法1.13.1单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2一般总价支付项目《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目不包括以总价形式列报的暂列金额的总价支付。1.13.3特殊约定的总价支付项目（1）进场费承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，已包括在工程量单价中，承包人不应另列项目要求，发包人予以支付。（2）退场费工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，已包括在工程量单价中，承包人不应另列项目要求，发包人予以支付。（3）保险费发包人按本章第1.12节规定支付。（4）其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2施工临时设施2.1一般规定2.1.1　应用范围本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作．其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2　承包人责任（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作．并对其提供的测量和试验成果负全部责任。（2）承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。（4）承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施．（5）承包人应按本章第2.10~2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。2.1.3主要提交件承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：（1）施工临时设施布置图；（2）施工工艺流程和或施工程序说明；（3）安全和环境保护措施；（4）施工期运行管理方式。2.1.4　引用标准（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）；（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004）；（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52—1993）。2.2现场施工测量承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。2.3现场试验承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。2.4施工交通2.4.1场内施工道路178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。2.4.2场外公共交通承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。2.5施工供电计划承包人应在每年末、每季开始前7天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。2.6施工供水（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的总供水能力应不小于/M3/d，水质应符合GB5749—2006有关的规定。（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作．上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。2.7施工供风承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。2.8施工照明（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第12.3.10条的规定。（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。2.9施工通信和邮政服务（1）除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统，并向本合同承包人提供上限不超过/门的资源门机，承包人可在该虚拟网总机处获得通信接口。其通信接口外的一切通信设施均由承包人自行解决。（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施．承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。2.10砂石料场开采加工系统2.10.1承包人自建砂石料加工系统（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。2.11混凝土生产系统2.11.1承包人自建混凝土生产系统（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统包括混凝土骨料储存系统的设计和施工包括场地的开挖、回填与平整、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨，料储存和混凝土的拌和、运输等．承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。2.12临时工厂设施承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。（1）钢筋加工厂；（2）木材加工厂；（3）混凝土构件预制工厂；（4）机械修配工厂；（5）汽车保养站；（6）压力钢管和钢结构加工厂包括预装配场地。2.13仓库和堆、存料场（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。2.14弃渣场承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。2.15临时生产管理和生活设施2.15.1　承包人临时生产管理和生活设施（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。（2）承包人应在收到开工通知后的28天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。2.15.2　发包人提供临时生产管理和生活设施发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用．具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。2.16计量和支付2.16.1现场施工测量178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。2.16.2　现场试验（1）现场室内试验承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。（2）现场工艺试验除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。（3）现场生产性试验除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。2.16.3　施工交通设施（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。2.16.4　施工及生活供电设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.5　施工及生活供水设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.6　施工供风设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.7　施工照明设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.8　施工通信和邮政设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.9　砂石料生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.10　混凝土生产系统除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.11　附属加工厂178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.12　仓库和存料场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.13　弃渣场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，按实际发生工程量计入决算。2.16.14　临时生产管理和生活设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。2.16.15　其它临时设施未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件3施工安全措施3.1一般规定3.1.1　应用范围本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2　承包人责任（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程的规定》（SL398—2007）履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工．工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程．若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12～24小时内提交事故情况的书面报告。（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。3.1.3　主要提交件（1）承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。3.1.4　引用的法律法规（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；（4）《中华人民共和国安全生产法》；（5）《中华人民共和国消防法》；（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；（7）《中华人民共和国食品卫生法》；（8）《中华人民共和国劳动法》。3.1.5　引用标准（1）《爆破安全规程》（GB6722—2003）；（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894—2008）；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）；（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400—2007）；（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）；（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001—2001）。3.2施工安全措施3.2.1　施工安全措施计划承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等．施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。3.2.2　劳动保护（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。3.2.3　伤病防治和卫生保健（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。（3）及时做好病源和疫情监测．一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.2.4　危险物品的安全管理承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398—2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398—2007第11.5节的规定。3.2.5　照明安全承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398—2007第4.5.9～4.5.14条的规定。3.2.6　接地及防雷装置接地及防雷装置应符合SL398—2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求．凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.2.7防有毒，有害物品的控制承包人应遵守SL378—2007第11.3节防尘、有害气体的规定。3.2.8　爆破作业安全（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722—2003及国家有关爆破安全管理的规定．承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响．特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用．试验报告应提交监理人。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决．现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。3.2.9　消防（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作．承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。（2）承包人应按SL398—2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材．消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要．在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区．承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.2.10　洪水和气象灾害的防护（1）承包人应做好水情和气象预报工作．承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料．一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.2.11　安全标志（1）承包人应按GB2894—2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：1）禁止标志；2）警告标志；3）指令标志；4）提示标志。（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。3.2.12　施工安全监测有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。3.3应急救援措施3.3.1　事故应急救援预案(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。3.3.2　伤亡事故处理（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件3.3.3　预防自然灾害措施（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。3.4计量和支付（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件4环境保护和水土保持4.1一般规定4.1.1应用范围本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。4.1.2承包人责任（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护．承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查．承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。4.1.3主要提交件（1）环境保护及水土保持措施计划：承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；3）施工区粉尘、废气的处理措施；4）施工区噪声控制措施；5）固体废弃物处理措施；6）人群健康保护措施；7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；9）施工区边坡工程的水土保护措施；10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后28天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。（3）验收报告和资料：1）环境保护措施质量检查及验收报告；2）水土保持措施的质量检查及验收报告；3）监理人要求提供的其它资料。4.1.4　引用的法律法规178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；（2）《中华人民共和国水法》；（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；（5）《建设项目环境保护管理条例》；（6）《华人民共和国环境噪声污染防治法》；（7）《中华人民共和国水污染防治法》；（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；（9）《中华人民共和国水土保持法》；（10）《中华人民共和国环境保护法》．4.1.5　引用标准（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）（2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）（3）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）（4）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16397—1996）（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990）（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）（8）《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）（9）《水环境监测规范》（SL219—1998）（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17—2004）（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773—1995）4.2施工环境保护4.2.1　生活供水及生活废水处理（1）饮用水水质应符合GB5749—2006的规定．（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB8978—1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。4.2.2　生产废水处理（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求．基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清．尽量控制水体pH值接近中性时排放。（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存．防止污泥进入排水系统或排入河道。（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。4.2.3　施工区粉尘控制（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测．检查和检测记录应提交监理人。（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398—2007表3.4.2规定范围内。（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL398—2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：１）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；２）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；３）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；４）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；５）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；６）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；７）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板．运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；８）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。4.2.4　施工区噪声污染控制（１）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。（２）施工期间，承包人应按SL398—2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398—2007表3.2.8的规定。4.2.5固体废弃物处理（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。4.2.6　有毒有害物质和危险品的管理有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL398—2007第11.3.1条、第11.3.2条的规定。4.3生态环境保护4.3.1　陆生动植物及资源保护178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理．严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。4.3.2景观与视觉保护（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境．修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。4.4水土保持4.4.1执行水土保持措施计划承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。4.4.2　做好水土保持工程措施（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。4.5环境清理4.5.1环境清理措施计划承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；（2）环境保护辅助工程设施；（3）植被种植措施．4.5.2环境清理（1）每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和或监理人指示的方式处理。（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整．按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。（4）承包人应有责任保证其种植的林草按SL277—2002第7．2．2条第2178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件款规定的“林草恢复期”内成活。（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。4.6环境保护工程的验收4.6.1施工期环境保护临时设施的检查和验收各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：（1）监理人批准的(环境保护及水土保持工程)的施工措施计划；（2）各项环境保护临时设施布置图；（3）施工质量检查记录；（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。4.6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收本章第4.2～4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。4.6.3永久性环境保护工程的完工验收上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；（3）监理人要求提交的其它完工验收资料．4.7计量和支付（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第章2“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施项总价支付[若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付]；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在工程量单价中，承包人不应另列项目要求发包人支付。（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建议、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。（5）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件5施工导流工程5.1一般规定5.1.1　应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。5.1.2　承包人责任按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。（1）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；2）保证永久建筑物在干地施工的措施；3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。5.1.3　主要提交件（1）导流工程施工措施计划承包人应在施工导流建筑物开工前14天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）截流试验报告和截流施工措施方案；2）基坑排水措施；3）防洪和安全度汛措施；4）下闸封堵措施；5）导流工程施工进度计划；6）监理人要求其它补充措施计划。（2）导流建筑物施工图纸除合同另有约定外，在导流建筑物施工前14天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。（3）安全度汛措施计划承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；3）防汛器材设备和劳动力配备；4）施工区和生活区的度汛防护措施；5）临时通航的安全度汛措施；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；7）监理人要求提交的其它施工度汛资料。(4)施工期临时通航措施计划承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。（5）截流措施计划承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）截流施工进度；2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；5）截流过程水力参数的测试安排；6）监理人要求提交的其它截流资料。承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）主体工程应完成的工程形象面貌；2）封堵闸门和启闭机的试运行计划；3）下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划；4）下闸封堵前，观测设备的观测初始值；5）下闸封堵施工措施（如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施）；6）下闸封堵后的下游供水措施；7）水库蓄水（或水库分阶段蓄水）计划。5.1.4引用标准（1）《防洪标准》（GB50201-1994）；（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-1996）；（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）；（9）导流工程项目的专项技术涉及其它章引用的档准和规程规范。5.2施工期导流控制标准5.2.1施工导流及度汛标准列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。5.2.2临时通航，下游供水和排冰凌（1）施工期临时通航要求/；（2）下游供水要求；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）排冰凌要求/。5.3截流5.3.1截流设计承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计．其主要内容应包括：截流时段、截流方式包括龙口位置选择、断面形式及进占方式、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。5.3.2模型试验论证对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。5.3.3临时断航在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。5.4导流建筑物施工5.4.1　导流围堰（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工．各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。5.4.2导流建筑物封堵（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与记久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游进行封堵。5.4.3导流底孔及未完坝段（或缺口）过水导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。5.5基坑排水5.5.1基坑初期排水承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。5.5.2基坑经常性排水承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。5.5.3基坑排水设备178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修．承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。5.6安全度汛和排冰凌5.6.1安全度汛（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。5.7下闸封堵和下游供水（1）承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。（2）在导流泄水建筑物进口闸门下闸后(或封堵完毕后)，承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。5.8施工期临时通航(1)除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。(2)在下列条件情况下允许短暂断航：1)主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航小时；2)下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航小时；3)上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。5.9质量检查和验收5.9.1导流建筑物的质量检查本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。5.9.2主河床截流前验收主河床截流前，应按SL223—2008第6.2.2～6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。5.9.3水库蓄水前验收(1)水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：1)主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；2)工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；3)永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；4)永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；5)水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决；近坝区的地形测量已完成；6)水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。(2)承包人应会同监理人按SL223-2008第6．3．2～6．3．5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件5.10计量和支付(1)承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。(2)承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。(3)承包人按合同要求完成基坑排水工作(含基坑初期排水和经常性排水)所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。(4)承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。(5)除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除(或封堵)工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。(6)施工期临时通航费用(包括断航期内的补偿费用)和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。(7)除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件6土方明挖6.1一般规定6.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。6.1.2承包人责任（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。6.1.3主要提交件（1）开挖放样资料每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。（2）施工措施计划承包人应在本工程或每项单位工程开工前14天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；2）开挖程序与开挖方法；3）施工设备的配置和劳动力安排；4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；5）土料利用和弃渣措施；6）质量与安全保证措施；7）主要开挖工程施工进度计划等。6.1.4引用标准（1）《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002)（3）《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)6.2场地清理场地清理包括植被清理和表土开挖．其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。6.2.1植被清理（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件距离。（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5M距离。（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全．承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。6.2.2表土的清挖，堆放和有机土壤的使用含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。6.3土方开挖6.3.1土方定义（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。（2）土类开挖级别划分，应符合SL303—2004表C.1.1的规定。6.3.2开挖区临时道路承包人应按SL303—2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。6.3.3校核测量承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等．监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。6.3.4临时边坡的稳定主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖．对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。6.3.5基础和边坡开挖基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303—2004第4.2节的规定。6.3.6边坡的护面和加固为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成．冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。6.3.7开挖线的变更在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。6.3.8边坡安全的应急措施178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人．必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。6.4施工期临时排水6.4.1排水措施（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护．对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。6.4.2降低地下水位的排水措施（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施．并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测．承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。6.4.3保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。6.5土料场和砂砾料场开采6.5.1料场开采(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。6.5.2开采结束后的料场整治料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：（1）开挖边坡面的整治。（2）修建环境保护的辅助工程设施。（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。6.6开挖渣料的利用和弃渣处理6.6.1可利用渣料的利用（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存．渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。6.6.2弃渣处理弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。6.7检查和验收6.7.1土方开挖前的检查和验收土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查．承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。6.7.2土方明挖工程完成后的质量检查和验收（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；2）取样检测基础土的物理力学性质指标。（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。（3）永久边坡的检查和验收：1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。6.7.3完工验收各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；（2）质量检查和验收记录；（3）监理人要求提供的其它资料．6.8计量和支付（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（4）承包人完成本章第6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料．土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付．施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件7石方明挖7.1一般规定7.1.1应用范围本章规定适用于本工程施工图纸所示的石方明挖工程，包括坝(堰)基、溢洪道、进水口、隧洞进出口(含施工支洞)、引水(导流)明渠、地面厂房、地面变电站、施工临时道路、施工辅助设施和石料场开采的施工。7.1.2承包人的责任(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物的石方明挖工程的开挖线进行开挖施工。(2)承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。(3)承包人应按监理人指定的格式和要求，进行开挖面的地质测绘和地质编录工作。(4)承包人应按合同约定，完成施工图纸要求的专项爆破试验工作。7.1.3主要提交件(1)施工措施计划承包人应在本工程每项单位工程开工前14天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。1)施工开挖布置图；2)钻孔和爆破的方法和程序；3)施工设备配置和劳动力安排；4)出渣、弃渣和石料的利用措施；5)边坡的保护加固和排水措施；6)质量与安全保护措施；7)主要开挖工程施工进度计划等。(2)开挖放样剖面资料每项开挖工程开工前14天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交监理人复核，经批准后方可进行开挖。(3)钻爆作业措施计划在每项单位工程(或开挖区)的开挖作业开始前14天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准。其内容包括：1)爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角；2)炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量；3)延时顺序、雷管型号和起爆方式；4)承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；5)爆破参数试验成果。监理人应在收到爆破作业措施计划的14天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。7.1.4引用标准(1)《爆破安全规程》(GB6722—2003)；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB502022002)；(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(sI398—2007)；(4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)；(5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004：)；(6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251—2000)；(7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47—1994)。7.2钻孔与爆破7.2.1爆破作业安全爆破作业安全应遵守SL398—2007第8章的有关规定。7.2.2爆破材料的试验和选用承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，试验报告应提交监理人。7.2.3控制爆破边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破：(1)承包人应对岩质基础、边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡面采用控制爆破。(2)紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标，应采用毫秒延时起爆网络，不应采用大孔径爆破方法。(3)钻孔爆破施工应遵守SL47—1994第3.3节的规定。(4)在新浇混凝土、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破，以及在特殊要求部位进行爆破作业时，必须制定专门的爆破措施方案。(5)对廊道、齿槽和其它特殊沟槽等开挖必须进行控制爆破设计，并通过爆破试验调整其爆破参数。(6)预裂爆破、梯段爆破、台阶爆破和特殊部位的爆破，其所用的参数和装药量应由承包人通过专项爆破试验确定，试验成果应提交监理人批准。(7)对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施，以免危及机械设备和人身安全。7.3石方明挖7.3.1岩石分级和石方定义(1)岩石开挖级别划分应参照SL303—2004表C.1.2的建议值，体地质特征选定。(2)石方明挖系指本章第7.1.1条所列的开挖工程项目需要进行作业的岩石开挖工程。7.3.2岩石开挖的技术要求(1)承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面，以及坑、槽部位的开挖质量。除按本技术条款第7.2.3条做好控制爆破外，还应遵守SL47—1994第2．1节的有关规定。(2)裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后，进行喷混凝土保护。7.4施工期临时排水承包人应遵遵守本技术条款第6.4节施工期临时排水的有关规定。7.5堆渣场地和渣料利用7.5.1堆渣场地(1)开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料(包括弃渣料)均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(2)用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。(3)堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存。承包人应保护渣料堆体的边坡稳定，做好堆渣体周围的排水设施。7.5.2渣料利用按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有。承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人应采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率。7.6石料场7.6.1料场规划承包人应按sL303—2004第4.4.8条的规定，编制石料场开采规划，提交监理人批准。7.6.2石料场开采(1)承包人应按料场开采规划制定的作业措施，将表土和覆盖层剥离至可用石层为止。其剥离的有机土壤和废土应按本技术条款第6.2.1条、第6.2.2条的规定，运往指定地点堆放。(2)开采石料采用台阶钻孔爆破分层开采的施工方法。台阶高度、钻孔布置和单位炸药量，应针对采区的具体情况通过试验确定，试验成果应提交监理人。(3)在开采过程中，遇有比较集中的软弱带时，应按监理人指示予以清除，严禁在可利用料内混杂废渣料，可利用料和废渣料均应分别装运至指定的存料场和弃渣场堆存。7.6.3开采范围的调整在石料场开采过程中，承包人应根据石料的质量和使用情况，对料场的开采范围作出局部调整。必要时应编制料场调整报告，提交监理人批准。7.6.4爆破试验和爆破参数的优化石料场的开采爆破必须采取控制爆破措施，承包人应通过试验优选石料开采的爆破参数，开采的石料应符合本合同规定的各项用途。爆破试验的成果应提交监理人。7.6.5料场整治在施工过程中，承包人应按监理人指示，对不稳定的边坡应进行必要的处理，防止发生坍塌或形成泥石流，危及下游安全。承包人应按本技术条款第4章的规定，对石料场开挖后的场地进行必要的整治。7.7质量检查和验收7.7.1边坡开挖工程的质量检查和验收承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。(1)边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：1)按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据；2)对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖；3)按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。(2)边坡开挖过程的定期检查在边坡开挖过程中，应按本技术条款第7.3.2条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。(3)边坡开挖工程验收每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：1)边坡开挖面的完工平面和剖面图；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件2)承包人的质量检查记录；3)监理人的质量验收签证。7.7.2岩石基础开挖的质量检查和验收承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：(1)岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。(2)建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：1)开挖竣工后实测平面和剖面图；2)建基面岩体检测成果(超声波测试)；3)承包人的质量检查记录；4)监理人的质量验收签证；5)监理人要求提交的其它质量验收资料。(3)承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑(或砌筑)覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后，才能继续施工。本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑(或砌筑)前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。7.7.3完工验收石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同约定，向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：(1)石方明挖工程竣工平、剖面图。(2)质量检查记录。(3)弹性纵波波速检测成果。(4)监理人要求提供的其它资料。7.8计量和支付(1)石方明挖和石方槽挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(2)直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时，原料进入骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用，不计入混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。(3)承包人按合同要求完成基础清理工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(4)石方明挖过程中的临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)所需费用，包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中。(5)除合同另有约定外，当骨料或填筑料原料由石料场开采时，原料开采所发生的费用和开采过程中弃料和废料的运输、堆放和处理所发生的费用，均包含在每吨(或立方米)材料单价中，发包人不另行支付。(6)除合同另有约定外，承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需费用，应包含在每吨(或立方米)材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件8地下洞室开挖8.1一般规定8.1.1应用范围(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示各类地下洞室，包括平洞、斜井、竖井、大跨度洞室、临时施工支洞的开挖，以及已建成地下洞室的扩大开挖等。其工作内容包括洞线测量、施工期排水、照明和通风、钻孔爆破、围岩监测、塌方处理、完工验收前的维护，以及将开挖石渣运至指定地区堆存和废渣处理等工作。(2)本章规定适用于钻爆法开挖。若采用掘进机施工时，其施工技术要求应另行规定。8.1.2承包人的责任(1)承包人应按施工图纸与监理人指示，以及本技术条款规定进行地下洞室的开挖施工。(2)承包人应对地下洞室开挖的施工安全负责。承包人应按本技术条款的规定做好围岩稳定的安全保护工作，防止洞(井)口及洞室发生塌方、掉块危及人员安全。(3)承包人应做好地下工程施工现场的粉尘、噪声和有害气体的安全防护工作，并应进行必要的施工安全监测工作。(4)承包人应按监理人批准的施工措施计划，以及本技术条款第4章的规定，在监理人指定的地点堆放石渣。(5)开挖过程中，承包人应按监理人指定的格式和要求作好施工地质编录。(6)开挖过程中，承包人应负责保护好已埋设的安全监测仪器设备等，施工中因保护措施不妥，造成监测仪器设备破坏或失效，应由承包人按监理人指示进行处理。8.1.3主要提交件(1)地下工程开挖措施计划承包人应在地下工程开挖前14天，按施工图纸要求和本技术条款的规定，编制下述内容的施工措施计划，提交监理人批准。1)地下工程开挖施工布置和开挖程序图；2)施工辅助洞布置图、开挖、支护及封堵图；3)开挖设备和辅助设施的配置；4)钻孔爆破方法与控制超挖措施；5)主要建筑物开挖分层分块划分及施工程序说明；6)爆破试验计划；7)地质缺陷部位处理措施；8)出渣、弃渣以及渣料利用措施；9)洞口保护和围岩稳定的支护措施以及塌方处理措施；10)通风和散烟、除尘及空气监测安全措施；11)照明设施；12)排水措施；13)通信、信号和报警设施；14)施工进度计划、材料供应计划及劳动力安排；15)安全保证措施；16)施工期围岩稳定监测措施。(2)施工记录报表承包人应按监理人指示，每月提交各项地下工程开挖的施工记录报表，其内容应包括：178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件1)各开挖工作面进尺及实际作业循环情况；2)实测开挖断面测量成果以及本期和累计完成开挖工程量；3)塌方和特殊事故处理；4)地下工作场地定点的空气质量监测资料；5)设备运行和检修记录；6)钻爆器材和材料消耗记录；7)监理人要求提供的质量检查和验收记录。8.1.4引用标准(1)《爆破安全规程》(GB6722—2003)；(2)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001)；(3)《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287—1999)；(4)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)；(5)《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)；(6)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)；(7)《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SL378—2007)；(8)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(sL471994)；(9)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—1993)。8.2施工期补充勘探8.2.1超前勘探(1)监理人认为有必要时，承包人应按监理人指定的掌子面钻设勘探孔和(或)开挖勘探洞，以查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，及时调整掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施。经监理人批准的超前勘探，其勘探费用由发包人承担。(2)地下洞室超前勘探孔、洞的各项爆破参数应由监理人与承包人共同商定；承包人应将勘探孔、洞的各项施工参数提交监理人批准。(3)承包人完成超前勘探后，应立即通知监理人查看超前勘探孔的钻孔岩芯及钻进记录，以及勘探洞的地质测绘资料，并及时将超前勘探资料提交监理人。(4)开挖过程中，由于超前预报而推迟开挖作业时间，应由监理人与承包人共同商定，给予合理的进度补偿。8.2.2不良地质洞段的补充勘探地下工程开挖过程中遇及岩溶发育、岩性软弱、地质构造复杂、地下水丰富、上覆岩层厚度小于_____倍洞径等不良地质与成洞困难的洞段时，承包人应按监理人指示进行补充勘探，补充勘探的地质测绘资料提交监理人。其本合同外增加的勘探费用，由发包人支付。8.3地下洞室与洞群的开挖和支护8.3.1开挖和支护程序对于大型地下洞室和(或)地下洞群的开挖和支护，承包人应按本合同施工图纸和技术条款的要求，以及批准的施工措施计划，进行地下洞室开挖和支护程序设计，并编制地下洞室和(或)地下洞群的开挖支护程序和施工措施提交监理人批准。其内容包括：(1)大型地下洞室的分层开挖和支护程序；(2)地下洞群各洞室分区、分部开挖和支护程序；(3)地下洞室和地下洞群的支护设计方案及支护结构类型；(4)开挖和支护过程的围岩变形和稳定监测计划及其监测设施；(5)质量和安全保证措施。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件8.3.2及时支护措施(1)承包人应严格按监理人批准的地下洞室和(或)地下洞群开挖和支护程序，及时进行各洞室的开挖和支护。(2)开挖过程中，承包人应按监理人批准的围岩变形和稳定监测计划，立即埋设监测仪器，进行监测和作好监测记录，并应及时将监测记录和分析资料提交监理人。8.3.3施工期监测和支护参数的调整(1)承包人应按监理人指示，根据围岩变形和稳定的监测成果，及时调整作业程序和支护参数，确保地下洞室和(或)地下洞群开挖和支护的质量和施工安全。(2)开挖过程中，若承包人根据施工需要，要求变更已批准的开挖和支护程序，应编制专项技术措施，提交监理人批准。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。8.4钻孔与爆破8.4.1钻孔和爆破措施(1)承包人进行任何洞室的钻孔爆破作业，必须按本技术条款第8.1.3条的规定，向监理人提交钻孔和爆破措施，经监理人批准后方可进行施工。(2)在开挖过程中，承包人应根据地质情况的变化及时调整钻孔和爆破参数，破后的开挖面达到设计要求。调整的钻孔爆破参数，应经监理人批准。8.4.2钻孔爆破试验(1)承包人在正式开始洞室开挖作业前，应按监理人批准的开挖和爆破措施，的现场爆破试验，爆破参数的试验记录应提交监理人。以保证爆进行必要(2)地下洞室爆破前，承包人应按SL378～2007第6.1.4条的规定，负责进行专门的钻孔爆破设计提交监理人批准。(3)地下洞室的开挖应选用岩类相似的试验洞段进行光面爆破和预裂爆破试验，试验采用的参数可参照SL378—2007附录D选用。试验成果应提交监理人。爆破试验与监测的内容应符合SE378—2007第6.3节规定。8.4.3钻孔爆破施工(1)地下工程的钻孔和爆破作业，应由经考核合格的炮工负责实施。(2)钻孔的测定和开孔质量应符合SL378—2007第6．2．3条的规定。(3)炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应按监理人批准的钻孔和爆破措施执行。(4)光面爆破和预裂爆破效果应符合SL3782007第6.2.7条的规定。(5)每项钻孔、爆破和支护作业完成，并经监理人检查合格后，方可进行下道工序作业。8.4.4爆破振动控制在地下洞室施工中，承包人应保护好已完成混凝土衬砌、压力灌浆和支护结构等部位不受损坏。爆破质点振动安全允许标准，应参照《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378—2007)表D.0.3—1的建议值，结合本工程项目的具体要求选定。8.5开挖面的规格8.5.1开挖支付线的规定施工图纸中标明的开挖线为付款的依据，超出开挖线以外的超挖，及其在超挖空间内回填混凝土或其它回填物所发生的费用，均由承包人承担。8.5.2开挖面欠挖清理对于有混凝土衬砌的洞室，不允许有欠挖，伸人设计开挖线以内的欠挖，均应由承包人按监理人指示负责清除，其费用由承包人承担。8.5.3施工措施不当引起的超挖178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件除监理人认可的地质原因引起的超挖外，承包人在开挖过程中由于施工措施不当造成的超挖，包括为超挖需要回填的材料，其费用由承包人承担。8.5.4地质原因引起的超挖(1)可预见地质原因引起的超挖是指施工图纸中已标示了明确的地质特征，但承包人在施工中未采取有效的控制爆破措施，或未按施工图纸的要求或监理人的指示及时进行支护而发生的超挖，其费用由承包人承担。(2)不可预见地质原因引起的超挖是指在施工图纸中未标明地质特征，而承包人已按施工图纸要求或监理人指示施工，但仍发生超挖，经监理人核准后，其费用由发包人承担。8.5.5施工需要增加的开挖承包人为了施工需要(如布置施工设备，以及避车、回车需要扩大的开挖断面)增加的开挖量，以及由此增加回填的费用，均应由承包人承担。8.6开挖面清理8.6.1开挖、面的清撬爆破后和出渣前，承包人应清撬所有开挖面上残留的危石碎块，确保进入洞内的人员和设备安全。在施工过程中，承包人应经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况，及时清撬可能塌落的松动岩块。8.6.2开挖面的冲洗对爆破后的岩石开挖面，承包人应在进行支护或混凝土衬砌前用高压水或用高压风冲洗干净，并清除岩石碎片、尘埃、碎屑和爆破泥粉，以便查清围岩中的软弱结构面，供地质编录和采取支护措施。8.7地下洞室的二次扩挖8.7.1二次扩挖的定义根据监理人指示，承包人对已完成开挖的地下洞室进行第二次扩大开挖，称为二次扩挖。8.7.2二次扩挖的计量原则二次扩挖工程量按设计开挖线与二次扩挖线之间的体积进行计算，设计要求扩挖尺寸小于15cm者，按15cm计算。8.8特殊部位开挖地下洞室特殊部位的开挖，应遵守SL378—2007第5．6节的规定执行。8.8.1洞(井)口开挖和处理(1)各地下工程的洞(井)口掘进前，承包人应仔细勘察洞(井)口山坡岩石的稳定性，并将有关地质测绘资料提交监理人，按监理人指示对危险部位进行处理和支护。(2)洞(井)口削坡应自上而下进行，严禁上下垂直作业。洞(井)口边坡面的危石清理、支护加固、马道开挖及排水等工作，应在洞脸和洞(井)口段的开挖前完成。(3)洞口段开挖应遵守SL378—2007第5．2节的有关规定。(4)洞(井)口起始洞段的开挖，应采取有效的控制爆破措施，防止爆破震动造成洞顶山坡和洞口岩石发生震裂、松动和塌方；起始洞段的围岩软弱破碎时，承包人应制定边开挖、边支护的施工措施，并报送监理人批准后实施。8.8.2洞室交叉部位及高边墙开挖(1)洞与洞、洞与井等交叉部位在掘进前应按施工图纸和监理人指示做好锁口和超前支护以确保安全。必要时，应按监理人指示进行洞室交叉部位围岩的安全监测。(2)高边墙部位的开挖，其最大允许质点振动安全速度应不超过cm/s；其余洞段应满足SL378—2007表D.0.3—1的要求。(3)相邻两洞室间的岩墙或岩柱，应及时按监理人指示做好支护措施，确保岩体稳定。8.8.3混凝土衬砌和支护结构的保护178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(1)在开挖过程中，承包人应注意保护地下混凝土衬砌、灌浆和支护结构不受损坏。在已完成的衬砌、灌浆和支护结构附近进行爆破时，应按本技术条款第8.4.4条的规定，控制爆破参数及安全爆破距离。(2)由于爆破或其它任何操作原因造成衬砌、灌浆和支护结构的损坏或变形，均应由承包人负责修复，其费用由承包人承担。(3)在洞室锁口衬砌段等重要部位附近进行爆破施工时，其衬砌结构的模板应在开挖作业全部完成后拆除。必要时，还应按监理人指示增加保护措施。8.9地下照明和通风8.9.1地下照明在地下工程施工期间，承包人应按本技术条款第3.2.5条的规定及sL378—2007表12.3.10的建议值，结合本工程项目的具体要求，提供各地下开挖工作面的全部照明。8.9.2地下通风通风与防尘应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378—2007)第11章的规定。8.10地下水的控制和排除8.10.1一般要求(1)承包人应采取必要的防护措施，防止地表水倒灌进入地下洞室。防护工程应由承包人负责设计、施工和维护。(2)承包人应根据发包人提供的地下水勘探资料，估计排水量及其排水范围，负责设计、采购、安装和维护全部地下施工排水系统。承包人应在地下开挖施工前14天，编制一份地下排水系统设计和地下水控制措施，提交监理人批准。(3)若在施工过程中出现地下涌水等异常情况时，承包人应立即采取紧急措施控制涌水，并立即通知监理人。(4)地下水应排至不会重新流人地下工作面的地区，还应防止排出的水流导致地表冲刷。8.10.2排水设备和量测仪表(1)在地下开挖期间，承包人除应按监理人指示执行，以及遵守SL378—2007第12.2.7条的规定外，还应根据批准的排水系统及其布置，负责设置足够的排水设备和设施(包括量测仪表)，并负责全部排水设备和设施的采购、运输、安装和维护。(2)若地下排水量超出预定的数量和范围，导致承包人排水系统的抽水设备能力不足时，承包人有责任增装排水设备，由此增加的费用，经监理人签认后，由发包人支付。(3)承包人应按监理人批准的水流控制计划，采购、安装和维修地下水量测仪表。所有量测仪表均应具有产品合格证书，并由具有鉴定资质的单位进行鉴定和校正。8.11地下开挖石渣的利用和弃置8.11.1地下开挖石渣的利用凡在地下工程中开挖出的可用料，应按本工程混凝土浇筑和土石方填筑对利用石料的不同技术要求分区有序堆放。由于承包人施工措施不当造成上述开挖料的报废，应由承包人承担责任。8.11.2地下工程开挖石渣的弃置地下工程开挖的弃渣，应按本技术条款第4章的有关规定弃置至指定地点。8.12质量检查与验收8.12.1地下洞室开挖前检查地下洞室开挖前，承包人应会同监理人进行地下洞室测量放样成果的检查，并对地下洞室洞口边坡的安全清理质量进行检查，确认其洞口边坡安全后，才能开始进洞施工。8.12.2地下洞室开挖质量的检查和验收178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(1)隧洞开挖过程中，承包人应会同监理人定期检测地下洞室中心线的定线误差。各项地下洞室开挖的贯通测量允许极限误差值应符合SL378～2.07表4.0.2—1的要求。(2)地下洞室开挖完成后，承包人应会同监理人按施工图纸和本技术条款第8.5节、第8.6节的规定，对地下洞室开挖断面的规格和开挖质量进行检查和验收。8.12.3完工验收地下洞室开挖工程完工后，应向监理人申请进行完工验收，并提交完工验收资料：(1)地下洞室开挖竣工图；(2)地下洞室开挖实测纵、横剖面图；(3)地下洞室围岩地质测绘资料、水文地质监测资料；(4)地下洞室开挖事故处理记录；(5)施工缺陷处理记录；(6)施工支洞开挖、支护及封堵竣工图；(7)监理人要求提供的其它完工资料。8.13计量和支付(1)地下洞室开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。(2)不可预见地质原因引起的超挖工程量，以及相应增加的支护和回填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，其它因素引起的超挖工程量以及相应增加的支护和回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(3)承包人因自身施工需要开挖的施工排水集水井、临时排水沟、避车洞、施工设备安装问等，其开挖、支护及回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(4)由于非承包人原因修改设计开挖轮廓尺寸，并需要进行二次扩挖时，其扩挖工程量按本技术条款第8.7节所述的方法计量，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。(5)地下开挖所需的排水、照明和通风等所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。(6)地下洞室超前勘探洞开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效工程量以米(或立方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或立方米)：工程单价支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件10钻孔和灌浆工程10.1一般规定10.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示各工程建筑物施工的钻孔和灌浆，其内容包括：(1)钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔，以及为钻孔和灌浆工程所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等钻孔作业。(2)灌浆：包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的粘土灌浆。10.1.2承包人的责任(1)承包人应按施工图纸和监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括进行灌浆试验，择优选定灌浆施工参数，并提供灌浆所需的人工、材料、设备及其辅助设施。(2)承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的安全保护措施。(3)在埋有观测仪器的建筑物进行钻孔灌浆作业时，承包人应按监理人指示保护好建筑物体内的预埋设施。10.1.3主要提交件(1)灌浆作业措施计划在灌浆作业开始前14天，承包人应根据施工图纸及本技术条款的规定，编制钻孔和灌浆作业措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1)钻孔和灌浆工程的施工布置图；2)钻孔和灌浆的材料和设备；3)钻孔和灌浆的程序和工艺；4)质量保证措施；5)灌浆试验大纲；6)施工人员配备；7)施工安全措施等。(2)施工记录和质量报表承包人应提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：1)灌浆工程原材料试验和质量检验成果；2)钻孔灌浆压水施工记录；3)钻孔岩芯取样试验成果；4)质量检查和质量事故处理记录；5)监理人要求提供的其它资料。10.1.4引用标准(1)《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)；(2)《水工混凝土试验规程》(SL352—20()6)；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(3)《水利水电工程物探规程》(SL326—2005)；(4)《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31—2003)；(5)《水利水电工程岩石试验规程》(SL2642001)；(6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—1994)；(7)《混凝土拌和用水标准》(JGJ63—2006)；(8)《土坝坝体灌浆技术规范》(SD266—88)。10.2灌浆材料10.2.1一般要求(1)除合同另有约定外，承包人应负责采购(统供材料除外)、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批到达现场的水泥、外加剂、掺合料和化学灌浆材料等，均应符合本技术条款规定的材料质量标准，并附有生产厂家的质量证明书。(2)每批材料入库前均应由承包人会同监理人进行验收，并将验收清单提交监理人。10.2.2水泥承包人应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆水泥品种。用于各项灌浆工程的水泥应遵守SL62—1994第2.1节的规定。10.2.3水灌浆用水应遵守JGJ63—2006的规定，拌浆水的温度不得高于40℃，接缝及接触灌浆拌浆水的温度不得高于20℃。10.2.4掺合料经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺人砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料的质量应遵守SI62—1994第2.1.6条的有关规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应提交监理人。10.2.5外加剂经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守SL62—1994第2.1.7条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。10.2.6化学灌浆材料承包人应根据施工图纸或监理人指示选用符合本章第10.11节规定的化学灌浆材料。(1)帷幕灌浆中的化学灌浆可采用丙烯酸盐类、环氧树脂等类化学材料，材料的选用应通过室内试验和结合现场实际情况确定。(2)固结灌浆中的化学灌浆可采用改性环氧树脂类化学材料，其性能见表10.2.6。表10.2.6改性环氧树脂类化学材料性能起始粘度(mPa·s)抗压强度（mPa）抗拉强度（mPa）抗剪强度（mPa）10.2.7土坝劈裂灌浆使用的土料应符合本章第10.12.2条的规定10.3设备钻孔和灌浆设备和机具的选用应遵守SL62—1994第2.3节的规定。10.4钻孔178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件10.4.1坝基灌浆的钻孔(1)坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守SL62-1994第3.2节的规定。(2)坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。排水孔钻孔完毕后，应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞，若排水孔遭堵塞报废，应按监理人指示重钻。10.4.2钻孔取芯和芯样试验(1)承包人应按监理人指示进行勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔等的钻孔取芯，并按取芯次序统一编号、填牌装箱、绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。(2)钻孔取芯试验应由具有相应资质试验单位完成，所有试验设备应具有产品合格证。10.4.3钻孔保护承包人应妥善保护施工图纸所示的所有钻孔，防止流进污水和落入异物，直到验收合格为止。因承包人过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。10.5钻孔冲洗和压水试验10.5.1一般要求(1)承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。(2)在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其裂隙冲洗方法应通过现场试验确定，现场试验记录应提交监理人。10.5.2钻孔冲洗钻孔冲洗应遵守SL62—1994第3.3.1—3.3.3条的规定。10.5.3压水试验帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守SL62—1994第3.3.5—3.3.9条的规定。10.6灌浆试验10.6.1提交灌浆试验大纲承包人应在灌浆作业开工前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，承包人应将试验记录和试验分析成果提交监理人。10.6.2室内浆液试验现场灌浆试验前，承包人应按监理人指示，进行浆液试验选择浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量，并将试验成果提交监理人。浆液试验的内容包括：(1)浆液配制程序及拌制时间；(2)浆液密度测定；(3)浆液流变参数；(4)浆液的沉淀稳定性；(5)浆液凝结时间，包括初凝或终凝时间；(6)浆液结石的密度、强度、弹性模量和渗透性；(7)监理人指示的其它试验内容。10.6.3现场灌浆试验(1)承包人应按监理人指示，根据工程建筑物布置，选择地质条件巾等或偏差地段进行灌浆试验，或与永久灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。(2)承包人应根据施工图纸要求和监理人指示选定试验孔的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(3)承包人应按批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验，检查灌浆效果。承包人应将各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等试验资料和灌浆试验成果提交监理人。(4)承包人不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。10.7制浆(1)制浆材料和浆液置备应遵守SL62—1994第2.1节的规定。(2)帷幕和固结灌浆的制浆应遵守SL62—1994第2.2节的规定。10.8坝基帷幕灌浆及固结灌浆10.8.1一般要求(1)同一地段的基岩灌浆必须在先完成固结灌浆，并经检查合格后才能进行帷幕灌浆。(2)平洞内的帷幕灌浆应在平洞支护(锚杆、混凝土衬砌等)作业完成后进行。(3)固结灌浆和帷幕灌浆应采用自动记录仪进行数据采集和分析。(4)岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到50％设计强度后方可开始灌浆。若需采用尢盖重灌浆，应经监理人批准。10.8.2灌浆方法坝基帷幕灌浆及固结灌浆的灌浆方法应遵守SL62—1994第3.4节的规定。10.8.3灌浆压力和浆液变浆标准灌浆压力和浆液变浆标准应遵守SL62—1994第3.5节的规定。10.8.4灌浆结束标准帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆结束标准应遵守SL62—1994第3.6节规定。10.8.5灌浆孔封孔灌浆孔的封孔应遵守SL62—1994第3.7节的规定。10.8.6特殊情况处理灌浆过程中的特殊情况处理应遵守SL62～1994第3．8节的规定。10.8.7物探测试(1)施工图纸要求进行物探测试的灌浆孔或检查孔，应由承包人委托有物探测试资质的单位按sL326—2005的规定进行灌前、灌后的物探测试工作，物探测试成果应提交监理人。(2)物探测试的钻孔、取芯、孔斜测量、灌后扫孔、压水试验、封孔等工作由承包人负责。承包人应在扫孔、冲洗和压水试验后进行物探测试。(3)物探测试工作完毕，并经监理人检查批准后，承包人应按灌浆孔封孑L要求进行封孔。10.8.8抬动观测(1)设有抬动变形观测的部位，其观测孔邻近的灌浆孔段在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中均应进行观测，并将观测成果提交监理人。(2)坝基抬动变形允许值为200Mm，或满足施上图纸的要求。(3)抬动变形观测应进行观测记录，在裂隙冲洗、压水试验及灌浆等作业过程中，当变形值接近变形允许值或变形值上升较快时，应及时通知各工序操作人员采取降低压力措施。(4)灌浆工作结束后，抬动观测孔应按监理人指示进行封孔处理。10.8.9灌浆质量检查帷幕灌浆和固结灌浆确的灌浆质量检查应遵守SL62—1994第3.9节规定。10.9地下洞室灌浆178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件10.9.1一般要求(1)地下洞室的回填灌浆应在衬砌混凝土达到70％设计强度后进行，固结灌浆应住该部位的回填灌浆结束7天后进行。(2)灌浆结束后，应按监理人指示，对往外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝处理。(3)监理人认为必要时，承包人应在灌浆过程中监测衬砌混凝土变形，并作好记录。10.9.2回填灌浆和固结灌浆回填灌浆和固结灌浆应遵守SL62—1994第4.2节和第4.3节的规定。10.9.3钢衬接触灌浆(1)钢衬接触灌浆应遵守SL62—1994第4.4.1—4.4.8条的规定。(2)钢衬接触灌浆结束标准应遵守SL62—1994第4.4.9—4.4.10条的规定。10.9.4灌浆质量检查(1)回填灌浆的质量检查应遵守SL62—1994第4.2.10—4.2.12条的规定；固结灌浆的质量检查应遵守SL62—1994第4.3.1l—4.3.14条的规定。(2)承包人应按监理人指示进行钻孔探测和岩芯检查。孔内浆液结实，并充填饱满为合格品，达不到此标准的，应按监理人指示进行处理。(3)钢衬接触灌浆的质量检查应遵守SL62—1994第4.4.11条的规定。(4)地下洞室灌浆工作结束后，承包人应向监理人提交地下洞室灌浆质量检查报告，并应将检查记录提交监理人。10.10混凝土坝接缝灌浆10.10.1一般要求(1)混凝土坝接缝灌浆的施工顺序应遵守SL62—1994第5.1.2条的规定。(2)混凝土坝的各灌区具备SL62—1994第5.1.3条规定的条件后，方能开始接缝灌浆。(3)承包人应按施工图纸要求和SL62—1994第5.1.4条的规定，在混凝土坝体内埋设测缝计和测温计，并进行定期观测，观测成果应提交监理人。(4)同一高程的纵缝(或横缝)灌区，其相邻纵缝(或横缝)灌区的灌浆方式应遵守SL62—1994第5.1.5条的规定。(5)同一坝缝，其上下层灌区的灌浆方式应遵守SL62—1994第5.1.6条的规定。(6)在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、大吸浆量等情况，承包人应按SL62—1994第5.7节的规定进行处理，处理方案应经临理人批准。10.10.2灌浆系统布置灌浆系统的布置应遵守SL62—1994第5.2节的规定。10.10.3灌浆管路和部件的加工与安装(1)灌浆管路和部件的加工与安装应遵守SL62—1994第5.3节的规定。(2)全部灌浆系统安设完成后，承包人应会同监理人对上述预埋灌浆管、槽进行全面检查，并做好检查记录提交监理人。10.10.4灌浆前检查(1)承包人应按SL62—1994第5.4节的规定，在每层混凝土浇筑前后，对各项灌浆设施进行全面检查，并做好维护工作。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(2)承包人应对灌浆系统进行冲洗和通水检查，通水检查不合格者，应按监理人指示进行及时处理，检查和处理记录应提交监理人。(3)混凝土坝接缝灌浆前的检查应遵守SL62—1994第5.5节的规定。10.10.5灌浆施工(1)混凝土坝接缝灌浆及基础接触灌浆的施工应遵守SL62—1994第5.6节的规定。(2)岸坡接触灌浆应按施工图纸和SL62—1994第5.9节规定执行。(3)承包人应按施工图纸要求或监理人指示在缝面上安设变形观测装置。并应在灌浆开始前和灌浆过程中做好监测记录，监测记录应提交监理人。(4)混凝土坝接缝灌浆及基础接触灌浆施工过程中，遇有外漏、串浆、管路堵塞和灌浆中断等情况时，应按SL62—1994第5.7节的规定进行处理。10.10.6灌浆质量检查混凝土坝接缝灌浆的质量检查应遵守SL62—1994第5.8节的规定。10.11化学灌浆10.11.1一般要求(1)本节规定适用于本工程施工图纸所示以下工程部位的化学灌浆：1)灌浆地层的裂隙与孔隙较小，悬浊液型材料不能灌入的区域；2)灌浆地层的防渗或加固要求较高，悬浊液型材料不能满足工程要求的部位；3)渗透水量较大，其它悬浊液型材料不能封堵的部位；4)混凝土建筑物内部缺陷修复，悬浊液型材料灌浆不能满足丁程要求的部位。(2)承包人应按施工图纸所示和监理人指示，根据选定的化学灌浆材料进行现场化灌试验，选择化学灌浆工艺。试验报告应提交监理人批准。(3)承包人应负责提供化学灌浆的材料和设备，包括制浆所需的主剂、固化剂、催化剂、活性剂、缓凝剂和中和剂等。(4)承包人应按现场化学灌浆试验成果，编制化学灌浆的施工程序和方法，提交监理人批准。10.11.2化学灌浆材料的选用(1)承包人应按施工图纸要求和监理人的指示，选用以下各项化学灌浆材料：1)防渗止水类：有水玻璃、水溶性聚氨酯、弹性聚氨酯和木质素浆等；2)加固补强类：环氧树脂、甲基丙烯酸甲脂、非水酯浆等。(2)承包人采购的化学灌浆材料应附有生产厂家的质量证明和产品使用说明书。所有化学灌浆材料应按生产厂家推荐的方法装运、储存和使用。10.11.3化学灌浆设备(1)化学灌浆钻孔设备的钻孔孔径和孔深能满足化学灌浆的技术要求。为了减少孔内占浆，应采用小孔径钻具进行钻孔。(2)化学灌浆制浆应使用不受化学灌浆浆液侵蚀的专门制浆设备，并易于拆卸和检修。(3)化学灌浆泵应满足耐腐蚀要求，灌浆泵性能应与浆液类型和浓度相适应。(4)化学灌浆泵的允许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能；要求灌浆泵的压力平稳、控制灵活、操作简单、拆洗和检修方便。10.11.4化学灌浆试验承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行下列各项试验：178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(1)配合比试验：按化学灌浆材料生产厂家推荐的配合比进行试验，测定各种配合比浆液的技术参数，选择满足施工图纸要求的化学灌浆浆液配合比，试验成果应提交监理人。(2)现场化学灌浆试验：根据工程布置和地质条件选择与实际灌浆区地质条件相似的地段进行现场化学灌浆试验，试验的各项参数应提交监理人审批。试验过程中应做好详细记录，试验完成后，应按监理人指示布设检查孔检查灌浆效果，并向监理人提交试验成果报告。其报告内容应包括化学灌浆试验参数、各序孔的单位透水率、单位注入量以及检查孔试验资料等。(3)其它试验：进行化学灌浆材料的物理力学性能试验、毒理试验及废浆回收试验，以及化学灌浆材料生产厂家要求进行的其它特殊试验，试验成果应提交监理人。10.11.5化学灌浆施工(1)承包人应编制化学灌浆施工的工艺措施和安全操作规程提交监理人批准。工艺措施和安全操作规程应确保劳动者的健康和安全。化学灌浆操作人员应经考核合格后才能上岗。(2)灌浆压力和灌浆结束标准应按化灌材料的供货说明书的要求和监理人的指示，并通过现场化学灌浆试验选定。试验成果应提交监理人。10.11.6化学灌浆质量检查化学灌浆结束后，承包人应会同监理人对建筑物及基础等的防渗和补强质量，采用压水试验、物样测试或其它方法进行化学灌浆质量检查，检查记录直提交监理人。10.12土坝劈裂灌浆土坝劈裂灌浆用于50m以下的均质坝，沿坝体坝轴线方向劈裂后，灌注泥浆形成铅直连续的防渗泥墙,以提高坝体的防渗能力和坝体的稳定性。10.12.1钻孔(1)钻孔孔位和孔深符合施工图纸规定的土坝劈裂灌浆要求,孔位偏差值应不大于10cm;钻孔应垂直，孔斜度不大于1/200。每个钻孔的孔位和孔深均应做好记录。(2)钻孔宜采用带活锥头、孔径42～50mm，直接垂击到孔底，再逐步上拔灌浆，锥头留在孔底。10.12.2灌浆材料用于制浆的土料，应根据施工图纸对原型土坝的修复技术要求，通过试验确定。试验成果应提交监理人。10.12.3劈裂灌浆的布置和试验劈裂灌浆施工前，承包人应将劈裂灌浆的布置设计和试验大纲提交监理人批准。其内容包括：(1)按SD266—88第3章第2节的要求进行坝体劈裂灌浆布置；(2)劈裂灌浆试验参数和施灌程序；(3)劈裂灌浆的坝体变形监测和质量检查方法。10.12.4劈裂灌浆施工和质量检查(1)劈裂灌浆的施工应遵守SD266—88第4章第l～7节的规定。(2)承包人应在灌浆过程中监测坝体变形。当坝体变形超过允许值时，应停止灌浆，并按监理人指示调整灌浆工艺再复灌。坝体变形监测成果应提交监理人。(3)劈裂灌浆完成后，应挖坑检查形成泥墙形成的完整情况，由监理人与承包人共同确定检查坑位置，并进行压水试验检查泥墙的防渗效果。压水试验检查记录应提交监理人。10.13灌浆工程验收10.13.1灌浆工程施灌过程的验收178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件监理人应在钻孑L和灌浆过程中，按本技术条款规定的各类灌浆工程的质量检查项目和内容，进行灌浆工程的逐项验收。承包人应将质量检查和验收记录提交监理人。10.13.2灌浆工程的完工验收各类灌浆工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：(1)灌浆工程的竣工图；(2)钻孔和灌浆的各项试验成果；(3)钻孔岩芯取样试验的岩芯柱状图和摄影资料；(4)质量检查记录和质量事故处理报告；(5)监理人要求提供的其它完工验收资料。10.14计量和支付10.14.1钻孔钻孔按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。10.14.2灌浆(1)帷幕灌浆、固结灌浆的的计量和支付应按施工图纸和监理人确认实际合格长度进行计算，由发包人按《工程量清单》相应项目的灌浆单价支付。其单价中包含水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管的全部费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备等所需的一切费用。(2)回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。(3)化学灌浆(包括丙烯酸盐类、丙烯酸胺类、聚氨酯类和改性环氧树脂类灌浆等)按施工图纸所示化学灌浆材料的有效总重量以千克为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每千克工程单价支付。(4)劈裂灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。(5)灌浆管预埋、金属埋件(止水、止浆片等)等所需费用，包含在相直灌浆项目的工程单价中，发包人不另行支付。(6)灌浆前的冲洗、压水试验等作业的费用包含在《工程量清单》相应项目的灌浆单价中，不单独计量支付。(7)帷幕灌浆检查孔的钻孔（须保留岩芯）、压水试验、灌浆的计量和支付应按监理人确认实际合格长度进行计算，由发包人按《工程量清单》相应项目的单价支付。其中检查孔灌浆按照实际的透水率或干灰耗量调整单价计量支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件11基础防渗墙工程11.1一般规定11.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的松散透水地基的防渗处理工程。基础防渗墙的结构型式有混凝土防渗墙工程(如钢筋混凝土、塑性混凝土、固化灰浆等)和高压旋喷射灌浆防渗墙工程(简称高喷墙工程)。11.1.2承包人的责任(1)承包人应负责本合同基础防渗墙工程的地质复勘工作，以及进行防渗工程的工布置，测定防渗墙中心线，划分槽孔或布置钻孔孔位，确定槽孔或高喷孔的施工顺序。(2)承包人应负责混凝土防渗墙的材料供应、槽段造孔、浆液配制、泥浆置换、墙体浇筑、钢筋笼沉放以及高喷墙的钻孔、制浆、喷射灌浆及试验检验等全部施工作业。(3)承包人应负责提供防渗墙施工作业所需的全部人工、材料、施工没备和辅助设施，包括施工图纸规定的专用控制设备(如钻孔测斜仪、槽孔测斜仪和观测仪器等)。11.1.3主要提交件(1)混凝土防渗墙施工措施计划防渗墙工程开工前14天，承包人应按施工图纸和本章第11.2节的规定，编制混凝土防渗墙施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：1)防渗墙槽段划分和合拢段布置；2)挖槽(造孔)设备和辅助设施布置；3)槽孔建造施工工艺；4)泥浆试验、泥浆置换和清孔方法；5)钢筋笼制作和沉放；6)防渗墙观测仪器布置及预埋方法；7)混凝土配合比试验及其性能；8)墙体浇筑工艺和墙段连接措施；9)废浆及沉渣排放措施；10)施工进度计划。(2)混凝土防渗墙质量检查记录和报表施工过程中，承包人应向监理人提供以下各项施工记求和质量报表：1)防渗墙轴线及槽段测量放样资料；2)墙体材料试验和配合比试验成果；3)槽孔造孔、泥浆置换、清孔、钢筋笼制作及沉放、墙体浇筑等施工记录；4)质量检查记录和质量事故处理记录等。(3)高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划高压喷射灌浆防渗墙工程开工前14天，承包人应按本章第11.3节的要求，编制高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：1)高喷灌浆钻孔布置图；2)钻喷设备和辅助设施布置；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件3)钻孔及喷射灌浆技术和方法；4)墙体喷射灌浆质量控制及检查方法；5)废浆回收和处理；6)施工进度计划。(4)高压喷射灌浆防渗墙质量检查记录和报表施工过程中，承包人应向监理人提供以下质量检查和检验的各项施工记录和质量报表：1)高喷防渗墙轴线、钻孔孔位测量放样成果；2)灌浆材料试验成果；3)现场高压喷射灌浆工艺试验报告；4)成孔、插管、喷射灌浆等施工记录；5)质量检查记录和质量事故处理记录等。11.1.4引用标准(1)《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)；(2)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003)；(3)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174—1996)；(4)《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》(DL／T5200—2004)；(5)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL／T5169—2002)；(6)《水工混凝土施工规范》(DL／T5144—2001)；(7)《钻井液材料规范》(GB/T5005—2001)；(8)《混凝土用水标准》(JGJ63—2006)。11.2混凝土防渗墙11.2.1一般要求(1)混凝土防渗墙施工场地应平整坚实，建造槽孔前应修筑现浇混凝土导墙。(2)对重要或有特殊要求的工程，承包人应根据监理人的指示，在工程地质条件相类似的地段或在防渗墙中心线部位进行生产性试验，以验证设定的造孔、同壁泥浆、墙体浇筑等施工工艺和参数的适应性，并将试验成果提交监理人。(3)承包人应做好槽孔施工废桨排放，防止污染环境，并应设置地表水排放系统，防止地表水渗入槽孔内影响泥浆性能和破坏孔壁稳定。11.2.2墙、体材料与配合比(I)普通混凝土防渗墙所用的水泥、粗和细骨料、外加剂及水等材料，应遵守SL174—1996第5.1.8条、第5.2.2条、第5.2.8条，以及JGJ63—2006的有关规定。(2)塑性混凝土防渗墙所用的各项材料应满足以下要求：1)水泥强度等级应遵守GB175—2007的规定，承包人应通过试验选定水泥品种；2)骨料应遵守SL174—1996第5.2.3条的规定；3)膨润土的用量不宜少于40kg／m。；4)各种外加剂的掺量应通过试验确定，并应遵守GB50119—2003的有关规定；5)混凝土拌和用水应遵守JGJ63—2006的有关规定。(3)固化灰浆防渗墙采用的材料和配合比应遵守SL174—1996第5.2.4条的有关规定。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(4)承包人应进行塑性混凝土和固化灰浆的室内和现场混凝上配合比试验，并将试验成果提交监理人批准。11.2.3混凝土防渗墙施工(1)防渗墙的造孔应遵守SL174—1996第3章的有关规定。(2)建造槽孔的泥浆应遵守SI。174—1996第4章的有关规定。(3)混凝土的拌和与运输应遵守SL174—1996第5．3节的有关规定。(4)钢筋笼制作和安装1)钢筋笼的结构设计应遵守SL174—1996第7.1.1条的规定。其外形尺寸应根据相应槽段长度、深度、接头型式及具备的起吊能力等因素确定；2)钢筋笼制作最大允许误差应遵守SL174—1996第7.1.2条的规定；3)钢筋笼人槽时若遇阻碍，应进行槽孔处理，不得强行下沉；钢筋笼入槽后其顶底高程位置应符合本合同施工图纸的规定，并应采取措施防止混凝土浇筑时钢筋笼上浮；钢筋笼人槽后的定位最大允许偏差应遵守SL174—1996第7．1．9条的规定。(5)观测仪器的安装与埋设应遵守SL174—1996第7.3节的规定。(6)墙体浇筑：1)泥浆下浇筑墙体混凝土前，槽孔应清孑L换浆，经监理人检验合格后方可进行浇筑；2)钢筋混凝土或塑性混凝土浇筑，应遵守SL174—1996第5．4节的有关规定；3)固化灰浆浇筑应遵守sI。62—1996第5．5节的有关规定。(7)墙段连接应遵守SL174—1996第6章的规定。11.2.4质量检查和验收承包人应会同监理人按本章第11.2.2—11.2.9条的规定，进行钢筋混凝士和塑性混凝土防渗墙的质量检查和验收。(1)槽孔终孔质量检查：1)槽孔终孔的孔位、孔深、孔斜、槽宽与槽孔嵌入基岩深度；2)一、二期槽孔间接头孑L的套接厚度。(2)浇筑前槽孔清孔质量检查：1)孔内泥浆性能和淤积厚度；2)接头孔壁刷洗质量。(3)钢筋笼制造与沉放质量检查：1)钢筋笼尺寸，导向装置及加工质量；2)钢筋笼吊放位置及节间连接质量。(4)混凝土浇筑质量检查：1)混凝土出机口和现场取样的物理力学性能检验；2)混凝土终浇高程；3)混凝土或塑性混凝土防渗墙体的均匀性及防渗性能检验。11.2.5凝土防渗墙的完工验收混凝土防渗墙工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：(1)混凝土防渗墙竣工图及说明书；(2)墙体材料试验成果；(3)墙体质量检验(钻孔取芯、注水试验、沉渣厚度等)记录和现场抽样检验成果；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件(4)质量检查记录和质量事故处理报告；(5)监理人要求提交的其它完工资料。11.3高压喷射灌浆防渗墙11.3.1一般要求(1)高压喷射灌浆适用于淤泥质土、粉质粘土、粉土、砂土、砾石、卵(碎)石等松散透水地基或填筑体内的防渗工程的高压喷射灌浆。(2)施工场地应全面规划，开挖排浆沟和集浆池，做好冒浆排放措施和环境保护措施。(3)高压喷射灌浆的方法应根据施工图纸要求和地质条件选用三管法、双管法或单管法，承包人选用的施工方法和喷射方式及其施工参数，应提交监理人批准。(4)高压喷射灌浆的施工场地应平整、稳固，凡遇有低洼、表土松散、紧临边坡的区域，应采用回填、夯实、加固和边坡坡脚保护措施。(5)在喷射灌浆施工前，承包人应按施工图纸规定的喷射灌浆方法进行机械设备试运行。11.3.2喷射浆液喷射浆液应遵守DL／T5200—2004第6章的有关规定。11.3.3现场高压喷射灌浆试验(1)在现场高压喷射灌浆作业开始前，承包人应按本合同施工图纸的要求和监理人指示，选择地质条件具有代表性的段，进行高压喷射灌浆的现场工艺试验，以确定高喷灌浆的方法及其适用性，确定有效桩径(或喷射范围)、施工参数、液性能要求、适宜的孔距排距、墙体防渗性能等。(2)试验结束后，应根据监理人指示开挖检查或钻取芯佯进行固结体的均匀性、整体性、强度和渗透性等试验，并将试验成果提交监理人。11.3.4高压喷射灌浆施工高压喷射灌浆施工应遵守DL／T52200—2004第7～9章的有关规定。11.3.5质量检查和验收承包人应会同监理人按本章第11.3.2—11.3.4条规定进行以下内容的质量检查：(1)高压喷射灌浆作业前质量检查的内容包括：1)桩位的现场放样成果；2)材料和浆液配合比试验成果；3)钻孔偏斜率。(2)高压喷射灌浆作业过程中进行质量检鱼的内容包括：1)喷射插管插入深度；2)现场高压喷射灌浆工艺试验成果；3)回(反)浆试件的试验成果。(3)高压喷射灌浆作业结束后，承包人应会同监理人按施工图纸规定及监理人的指示进行以下项目的质量检查：1)高压喷射灌浆桩(TL)的平面位置；2)高喷墙的墙体厚度、垂直度、连续性、均匀性和搭接程度；3)高压喷射灌浆固结体的强度和透水性，以及高压喷射灌浆固结体的质量检查应按施工图纸的要求进行开挖检查、钻孔取芯和压水试验等方法，固结体的渗透性能和抗压强度应遵守DL／T5200—2004第5.0.3条的规定；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件4)高压喷射灌浆工程验收应遵守DL／T5200—2004第10.2节的规定。11.3.6完工验收高喷墙工程全部完工后，承包人应按以下的规定的内容，提交完工验收资料。(1)高喷防渗墙竣工图及说明书；(2)高喷浆液材料试验成果；(3)质量检查记录和现场抽样检验成果；(4)现场喷射灌浆试验报告；(5)质量事故处理报告；(6)监理人要求提供的其它完工资料。11.4计量和支付11.4.1混凝土防渗墙(1)钢筋混凝土防渗墙、塑性混凝土防渗墙按施工图纸所示尺寸计算的有效截水面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效二工程量的每平方米工程单价支付。超浇部分的费用摊入相应有效工程量的单价中，不单独计量。(2)钢筋混凝土防渗墙的钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。11.4.2高压喷射灌浆防渗墙高压喷射灌浆防渗墙按施工图纸所示尺寸计算的有效截水面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件14混凝土工程14.1一般规定14.1.1应用范围（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土(含钢筋混凝土)工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等，管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。14.1.2承包人责任（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。14.1.3主要提交件（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；4）现场工艺试验的措施计划；5）混凝土温度控制的专项技术措施；6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。（2）混凝土质量检查报表承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。14.1.4引用标准178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008）；（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）；（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）；（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（GBJ146—1990）；（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223—2002）；（6）《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224—2003）；（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370—2000）；（8）《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）；（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL53—1994）；（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—1994）；（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32—1992）；（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2005）；(13)《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5207—2005）；(14)《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）；(15)《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2000）；(16)《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；(17)《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51—2002）；(18)《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—1995）；(19)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40:92）14.2混凝土生产14.2.1混凝土材料（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB175—2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144—2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63—2006的规定．（4）掺合料．混凝土掺合料应遵守DL/T5144—2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144—2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—1995的有关规定。（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。14.2.2混凝土配合比选定混凝土配合比选定应遵守DL/T5144—2001第6章的有关规定。14.2.3混凝土拌和（1）混凝土拌和设备：1)拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境．并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。（2）混凝土拌和．混凝土拌和应遵守DL/T5144—2001第7.1节的有关规定。7.2.4混凝土的取样和检验（1）混凝土原材料的取样和检验．混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144—2001第11.2节的有关规定。（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵DL/T5144—2001第11.3节的有关规定。2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352—2006的规定取样检测。4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL352—2006的规定。5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352—2006的规定。14.3模板14.3.1模板材料模板材料应遵守DL/T5110—2000第5章的有关规定。14.3.2模板的设计，制作和安装（1）凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110—2000第6章的有关规定。（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110—2000第7章表7.0.1的有关规定。（3）承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板的设计)、制作和安装，应遵守DL/T5110—2000第10章的有关规定。（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110—2000第7.0.1条的规定。（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB/T50204—2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守;DL/T5110—2000第8.0.9条的规定。14.3.3模板的清洗和涂料（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。14.3.4模板的拆除和维修（1）现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110—2000第9.0.1条的规定。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到MPa时，方可拆除模板。（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110—2000第9.0.3条的规定。（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模．未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。14.3.5模板质量检查（1）现场安装质量检查：1)模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；2)模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；3)重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；4)模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；5)在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。（2）模板拆除后的检查拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。14.4钢筋14.4.1材料（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169—2002的规定。（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169—2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169—2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。14.4.2钢筋的加工和安装（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169—2002第5.2节、第5.3节的规定。（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169—2002第6章的规定。（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T5169—2002第6.2.8条的规定。（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T5169—2002第7章的规定。14.4.3钢筋的质量检查和检验（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169—2002第4.2.2条的规定。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL/T5169—2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169—2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按;DL/T5169—2002第6.2.9条规定。（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。14.5混凝土(含钢筋混凝土)混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。14.5.1混凝土运输（1）混凝土运输应遵守DL/T5144—2001第7.2节的规定。14.5.2混凝土浇筑（1）浇筑前准备应遵守DL/T5144—2001第7.3.1～7.3.4条的规定。（2）在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T5144—2001第7.3节的规定。（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144—2001第7.3.6～7.3.8条的有关规定。（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144—2001第7.3.9条的规定。（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T5144—2001第7.3.11条的有关规定。（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度．其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144—2001表7.3.7的有关数据选定。（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144—2001第7.3.14条的规定执行。14.5.3混凝土养护混凝土养护应遵守DL/T5144—2001第7.5节的有关规定。14.5.4混凝土温度控制（1）一般要求：1)本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T5144—2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行；2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求．若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144—2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。（2）降低混凝土浇筑温度降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144—2001第8.2.1条的有关规定。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）低混凝土水化热温升在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。（4）降低坝体内外温差在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝．（5）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间．除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T5144—2001的有关规定。（6）通水冷却：1)初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144—2001第8.2.2条3款的规定。2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃,通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。（7）混凝土表面保护措施混凝土表面保护应遵守DL/T5144—2001第8.2.4条的规定。（8）温度测量混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144—2001条第8.3节的规定。（9）低温季节施工混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144—2001第9章的有关规定。14.5.5混凝土防渗面板和趾板施工（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL49—1994第6.1.1条的规定。（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守SL49—1994第6.1.2条的规定．（3）趾板施工应遵守DL/T5144—2001第6.2节的有关规定．（4）面板施工应遵守SL49—1994第6.3节的规定施工．（5）面板的止水设施施工应遵守SL49—1994第7章的有关规定。14.5.6二期混凝土施工（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率/%以上，离差系数不大于/，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准．（3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。（4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。14.5.7抗冲，抗磨蚀部位的混凝土施工（1）本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。（2）抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T5207—2005第6章和第7.1节的规定。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守DL/T5207—2005第7.2节的有关规定。14.5.8止水，伸缩缝和排水止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T5207—2005第10.2节的有关规定。14.5.9埋设管路和埋设件（1）坝内排水设施施工应遵守DL/T5144—2005第10.2.5条的规定。（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144—2005第10.3节的有关规定。（3）金属件埋设应遵守DL/T5144—2005第10.4节的有关规定。14.5.10质量检查和验收（1）混凝土原材料的质量检验和验收承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。（2）混凝土拌和物的质量检验承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收．其测量放样成果应提交监理人；3)监理人应会同承包人按DL/T5144—2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收．检查和验收记录应提交监理人。（4）堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验1)面板滑动模板的质量应参照SL49—1994附表A5、A6的有关数据进行检查；2）面板混凝土浇筑质量应参照SL49—1994附表A7、A8的有关数据进行检查，并按SL49—1994附录A1.4.2规定进行取样检测．检测成果应提交监理人；3）面板、趾板的止水设施质量应参照SL49—1994附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点．（5）完工验收混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：1)混凝土工程建筑物竣工图包括布置图和主要结构图；2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；5)混凝土工程建筑物成型复测成果；6)监理人要求提交的其它完工资料。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件14.6预制混凝土14.6.1材料（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定．（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第7.4节的有关规定．14.6.2预制构件（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T5159—2002的有关规定。（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40:92表6.2.37的有关规定。（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB50204—2002表9.2.5的有关数据确定．（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB50204—2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。14.6.3养护，修整和标记（1）养护：用水养护混凝土应不少天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T5144—2001有关规定。（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。14.6.4运输，堆放，吊运和安装运输、堆放、吊运和安装应符合GB50204—2002第9.4节有关规定。14.6.5质量检查和验收承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。（2）预制混凝土构件应按GB50204—2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。14.7预应力混凝土14.7.1材料（1）预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章7.2节和第7.4节的有关规定。（2）预应力钢筋、钢绞线和钢丝：预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合GB50204—2002第6.2节的有关规定。14.7.2锚固器具和张拉设备锚固器具和张拉设备应遵守GB/T14370—2002，以及GB50204—2002第6.2.6～6.2.8条的有关规定．178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件14.7.3预应力筋制作和安装预应力筋的制作和安装应遵守GB50204—2002第6.3节的有关规定。14.7.4预应力混凝土浇筑和养护（1）预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。（2）预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。（3）预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。（4）混凝土强度尚未达到15～20MPa时，不得拆除模板。14.7.5预应力张拉预应力张拉应符合GB50204—2002第6.4节的有关规定。14.7.6灌浆及封锚灌浆及封锚应符合GB50204—2002第6.5节的有关规定。14.7.7运输和安装预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第7.6.4条的规定进行。14.7.8质量检查和验收承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：（1）预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：1)预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；2)预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB50204—2002的有关规定；3)预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；4)预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。14.8水下混凝土14.8.1材料水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。14.8.2水下地形测量承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前14天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及有关的测绘资料，提交监理人批准。14.8.3水下混凝土（1）水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；2）导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；3）在浇筑过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；4）开始浇筑时，导管底部应离水下地基面cm，并尽量安置在地基低洼处。（2）混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净距间的1/4，亦不超过cm。坍落度应取至cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（3）水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。（4）灌注混凝土表面应高于标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。14.8.4质量检查和验收水下混凝土浇灌质量的检查和验收（1）按本章第7.8.1条要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；（2）监理人应按本章第7.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；（3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。14.9碾压混凝土14.9.1材料碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守SL53——1994第2章的有关规定。14.9.2模板和钢筋（1）碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业，采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。（2）钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面cm处，该层面应作为缝面处理。14.9.3碾压混凝土施工（1）碾压混凝土的配合比应遵守SL53—1994第3章的有关规定。（2）拌制混凝土应遵守SL53—1994第4.2节的有关规定。（3）碾压混凝土运输应遵守SL53—1994第4.3节的有关规定。（4）碾压混凝土卸料和平仓应遵守SL53—1994第4.4节的有关规定。（5）碾压混凝土的碾压应遵守SL53—1994第4.5节的有关规定。（6）碾压混凝土层、缝面处理应遵守SL53—1994第4.7节的有关规定。（7）碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守SL53—1994第4.8节的有关规定。（8）碾压混凝土的养护和防护应遵守SL53—1994第4.9节的有关规定。（9）碾压混凝土的埋设件施工，应遵守SL53—1994第4.10节的有关规定。（10）特殊气象条件下的施工，应遵守SL53—1994第4.11节的有关规定。14.9.4质量检查和验收（1）原材料的质量和验收碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照SL53—1994表5.1.1的有关数据选定。（2）碾压混凝土的拌制质量检验应.遵守SL53—1994表5.2节的规定。（3）碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守SL53—1994第5.3节、第5.4节的有关规定。14.9.5完工验收碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：（1）碾压混凝土建筑物的竣工图；（2）碾压混凝土试验成果分析统计表；（3）碾压混凝土工程建筑物的隐藏工程及隐藏部位的质量检查验收报告；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（4）碾压混凝土建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；（5）碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；（6）监理人提示提交的其它完工资料。14.10泵送混凝土14.10.1一般要求（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。（2）泵送混凝土施工的供应遵守JGJ10—1995第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ/T10—1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ/T10—1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ/T10—1995第7章的规定。（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。14.10.2泵送混凝土施工配合比（1）泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计堆积》（JGJ55——2000）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）的要求。（2）泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）的规定选用。14.11计量和支付14.11.1模扳（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。（2）混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。14.11.2钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付．施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。14.11.3普通混凝土（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付．除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。（7）混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。（8）混凝土坝体的接缝灌浆接触灌浆，按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。（9）混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。14.11.4预制混凝土（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。（3）除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。14.11.5预应力混凝土（1）预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。14.11.6水下混凝土水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖而图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。14.11.7碾压混凝土(1)碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。(2)碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。(3)碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件16砌体工程16.1一般规定16.1.1应用范围本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。16.1.2承包人责任（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。（3）承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。16.1.3主要提交件（1）施工措施计划承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：1）施工布置图及其说明2）砌体工程施工工艺和方法3）主要施工设备的配置4）质量控制和安全保证措施5）施工进度计划等。（2）砌体材料试验报告承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：1）砌体材料的强度等级试验2）胶结材料的强度及其配合比选择试验。（3）质量检查记录和报表砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告2）砌体工程基础的质量检查记录和报表3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表4）质量事故处理记录。16.1.4引用标准（1）《烧结普通砖》（GB5101—2003）；（2）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）；（3）《烧结多孔砖》（GB13544—2000）；（4）《浆砌石坝设计规范》（SL25—2006）；（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2000）；（6）《浆砌石坝施工技术规定》（SD120—1984）；（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52—2006）；178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（8）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；（9）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14—2004）；（10）《多孔砖砌体结构技术规程》（JGJ/T137—2001）；（11）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ98—2000）；16.2石砌体工程16.2.1材料（1）石料：1）一般石料应遵守GB50203—2002第7.1.1条和第7.1.2条的规定；2）砌石坝石料（包括毛石、块石、粗料石）应遵守SL25—2006第3.1.1条的规定。（2）胶凝材料：1)砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ63—2006的有关规定。（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。16.2.2浆砌石坝砌筑（1）浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守SD120—1984第2章的规定。（2）浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守SD120—1984第4章第1节的规定。（3）浆砌石坝的砌筑应遵守SD120—1984第4.2.2～4.2.9的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守SD120—1984第4.2.21条的规定。（4）浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守SD120—1984第5.1.3～5.1.15条的规定。（5）浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守SD120—1984第7.2节和第7.3节的规定。16.2.3干砌石护坡砌筑（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm,含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。16.2.4干砌石挡土墙砌筑（1）挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。（4）当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3～４m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。16.2.5砌体工程的质量检查（1）178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD120－1984第4.2.21条第3款的规定。（4）有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守GB50203－2002第7章的规定。16.2.6石砌体工程的完工验收石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；（3）石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录；（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；（7）监理人要求提交的其它完工验收资料。16.3砖和小砌块砌体工程砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。16.3.1材料（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按GB13544－2000的规定执行。（2）混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守GB50203－2002第4章的有关规定。16.3.2砖砌体施工砖砌体施工应遵守GB50203－2002第4.2～4.6节和第5章的有关规定。16.3.3小砌块砌体施工（1）小砌块砌筑应遵守JGJ/T14－2004第7.3节和第7.4节的有关规定。（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守JGJ/T14－2004第7.5节的有关规定。（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守JGJ/T14－2004第7.6节的有关规定。16.3.4砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收（1）砖砌体的质量检查应按GB50203－2002第5章的规定进行。（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按GB50203－2002第6章的有关规定进行。16.3.5完工验收砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：（1）砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。（3）砌体基础面的检查验收记录。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（4）体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。（5）监理人要求提交的其它完工资料。16.4计量和支付（1）浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。（2）砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。　　（3）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第　四　卷178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件第８章　投标文件格式178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件开化县瑶坑水库除险加固工程投标文件技术标投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件技术标目录一、技术标特征值表二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、开化县招投标中心席位证六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、原件及复印件十、其他材料178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件一、技术标特征值表序号条款名称约定内容备注1项目负责人姓名：2技术负责人姓名：3工期（月）4缺陷责任期5质量目标…………投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日二、法定代表人身份证明178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：　身份证号码：　　　　　　职务：_系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：　　（签字）身份证号码：委托代理人：　　（签字）身份证号码：年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件四、投标保证金（投标保证金凭证复印件）178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件五、开化县招投标中心席位证（席位证复印件）178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件六、施工组织设计1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二计划开、完工日期和施工进度网络图附表三施工总平面图178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注附表二：计划开、完工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表三：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（二）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职　　称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于　　　学校　　　专业主要施工管理经历时　　间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：主要人员是项目负责人、项目技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、施工管理人员、财务负责人及其它他主要人员。178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（二）近３年财务状况１.财务状况表财务状况表（2008年1月1日～2010年12月31日）名称单位年年年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润　２.拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（格式）（招标人名称）：我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。投标人：（盖单位章）年月日178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（三）近5年完成的类似项目情况表（2006年7月1日～投标截止时间前）2006年7月1日以来完成的类似工程情况表（格式）1.工程名称：2.工程所在地：3.发包人名称：4.地址：5.合同价：6.开工日期：7.完工日期：8.承担的工作：9.主要人员姓名、年龄和职称：项目负责人：技术负责人：10.工程简况：11.主要建筑物特性：（投标人应针对本招标工程的主要建筑物特性和对投标人的资格要求列出其近5年完成的类似工程主要建筑物的名称和特性指标。）注：类似工程应提供施工合同和反映工程特性指标证明材料（如工程验收书、竣工报告等）。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日（四）正在施工的和新承接的项目情况表178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件正在施工的和新承接的类似工程情况表（格式）1.工程名称：2.工程所在地：3.发包人名称：地址：4.合同价：5.开工日期：6.完工日期：7.承担的工作：8.主要人员姓名、年龄和职称：项目经理：技术负责人：9.工程简况：10.投入的主要施工设备（每个工程单列一表）工程名称：序号设备名称型号及规格单位数量设备所有权投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日（五）近３年发生的诉讼及仲裁情况表（2008年～2010年）178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日九、原件及复印件序号名　　称备　注178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件企业营业执照企业安全生产许可证企业资质证书企业主要负责人安全生产考核合格证书企业主要负责人指企业法定代表人、总经理、技术负责人和主管安全的副经理项目负责人注册建造师证、身份证、职称证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书业绩是指2006年7月1日以来至投标截止日前已完工的（以完工验收日为准，下同）坝体防渗塑性砼墙面积在1000m2（含以上）的且单个施工合同额为300万元（含以上）的水库除险加固工程。技术负责人注册建造师证、身份证、职称证、社会保险证明、安全生产考核合格证书项目负责人、项目技术负责人无在建工程证明由当地水利主管部门出具的证明为准安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、岗位证、社会保险证明、安全生产考核合格证书质量管理人员身份证、岗位证、社会保险证明施工管理人员身份证、岗位证、社会保险证明委托代理人身份证及社会保险证明近3年经审计的财务会计报表(含流动资金来源证明)2008年1月1日起至2010年12月31日止企业信用等级为“AA”级及以上的证书依据《关于在全省重点建设工程招标投标领域应用企业信用报告的通知》（浙发改法规[2008]172号）的规定中指的“企业信用报告”可在信用浙江网企业信用栏（http://www.zjcredit.gov.cn）中查询ISO质量认证体系证书投标申请人、项目负责人2008年7月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录证明。根据浙招办根据浙江省水利厅浙水建[2008]13号文的有关规定，招标人还应对所有投标人进行行贿犯罪、水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。注：1、递交招标文件时需同时提交以上证件及材料的原件和复印件（原件评标结束后归还，复印件装订入投标文件的技术标中）2、如查实投标人提供虚假业绩资料以满足资料审查要求的，将取消投标或中标资格，并报相关部门予以通报。十、其他材料178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件开化县瑶坑水库除险加固工程178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日商务标目录178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件一、投标函及投标函附录二、已标价的工程量清单（1）投标报价汇总表；（2）建筑工程量清单表；（3）金属结构及安装工程清单表；（4）施工临时工程量清单表；（5）其他费用报价表；（6）单价分析表；（7）主要材料用量汇总表；（8）主要材料预算价格汇总表；（9）砼及砂浆配合比单价分析表。三、其他材料一、投标函178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件（招标人名称）：1.我方己仔细研究了（项目名称）工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。4.如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日（二）投标函附录178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目负责人1.1.2.4姓名：项目技术负责人1.1.2.4姓名：项目安全负责人1.1.2.4姓名：项目质量负责人1.1.2.4姓名：2工期1.1.4.3天数：天3缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.5二、已标价工程量清单178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件三、其他材料178n开化县瑶坑水库除险加固工程施工招标文件178