- 555.00 KB
- 2022-04-26 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划目录第一章工程概况…………………………………………………………………………1第二章监理工作依据……………………………………………………………………3第三章监理工作范围……………………………………………………………………4第四章监理工作目标……………………………………………………………………5第五章监理工作内容……………………………………………………………………5第六章项目监理组织机构………………………………………………………………7第七章监理工作程序……………………………………………………………………9第八章监理工作的原则、方法和措施…………………………………………………9第九章重点难点部位监理控制要点……………………………………………………34第十章安全监理……………………………………………………………………………62第十一章监理工作制度…………………………………………………………………74第十二章监理设施…………………………………………………………………………78附表监理工作程序框图………………………………………………………………79*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划第一章工程概况1、参建单位工程名称:霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋建设地点:河北省廊坊霸州市胜芳镇建设单位:廊坊八达家具有限公司监理单位:建研凯勃建设工程咨询有限公司勘察单位:河北裕融地球物理勘察有限公司设计单位:中国建筑技术集团有限公司承建单位:2、工程规模:总建筑面积.13㎡3、工程概况:本项工程是霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋工程,工程位于霸州市胜芳镇,本工程建筑面积.13㎡,地上建筑面积为.91㎡。本工程为混凝土框架结构;抗震烈度7度,建筑耐火等级地上二级,地下一级,建筑耐久年限为50年;建筑层数为地上2层,局部地下一层,建筑高度14.7m。工程外墙为250mm厚非承重加气混凝土砌块,M5混合砂浆;内墙±0.000以下为240mm厚页岩砖,M5混合砂浆,±0.000以上为200mm厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆。地下室防水等级为二级,设防做法为350mm抗渗混凝土,抗渗等级为S8,3+3厚SBS改性沥青防水卷材。屋面防水等级为二级,防水层采用3mm厚改性沥青防水卷材+3mm厚聚酯胎改性沥青防水卷材,楼梯间、卫生间采用高聚物改性沥青防水涂料。外墙幕墙为显框玻璃幕墙,采用断桥铝合金框,施工需经二次施工图设计。外墙外保温为250mm厚加气混凝土砌块,屋顶外保温为60mm厚挤塑聚苯板,外窗为中空双层玻璃。屋面网架钢结构构件(含檩条)部分刷薄型防火涂料。本工程货运电梯按建设单位提供的EXPRESS公司产品样本设计,型号为JES-LJE302。4、工程造价:5、工期要求:本工程拟于年月日开工,年月日结束,工期天。工程质量目标为合格工程。6、本工程重点、难点及风险控制分析:根据本工程专业特点,结合我们以往监理工作经验,本工程监理控制重点和难点部位如下:1)、施工组织设计及施工方案审核;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划2)、施工测量放线质量控制;3)、CFG桩工程质量控制;4)、土方开挖及地基处理质量控制;5)、土方回填工程质量控制;6)、钢筋混凝土工程质量控制;7)、砌体工程质量控制;8)、钢结构工程质量控制;9)、屋面工程质量控制;10)、幕墙工程质量控制;11)、门窗工程质量控制;12)、节能工程质量控制;13)、绿色环保节能质量控制;14)、给排水与采暖工程质量控制;15)、电气工程质量控制;具体质量控制措施见第九章第二章监理工作依据一、建设工程相关法律、法规、标准和规范及强制性标准条文,具体内容见下表:主要法律法规序号类别名称01国家中华人民共和国建筑法02国家中华人民共和国安全生产法03国家中华人民共和国合同法04国家中华人民共和国环境保护法05国家中华人民共和国消防法06国家建设工程质量管理条例07国家建设工程安全生产管理条例08国家建设项目环境保护条列09国家民用建筑节能条例*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划主要标准和规范(下接续表)序号类别规范名称编号1规范及规程《建设工程监理规范》GB50319-20002《建设工程安全监理规程》DB11/382-20063《城市建设档案著录规范》GB/T50323-20014《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-20015《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20016《工程测量规范》GB50026-937《建筑地基基础工程施工质量验收规范》BG50202-20028《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20029《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-200210《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200111《屋面工程质量验收规范》GB50207-200212《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002主要标准和规范(续表)序号类别规范名称编号13《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-200114《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200215《给排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200216《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-9117《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-9618《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-9119《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程》JGJ82-9120《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-9121《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-8622《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-8823《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-9324《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-8225《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-9626《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)建市[2002]189号*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划27《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号二、本工程设计文件,包括建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、暖通施工图、电气施工图及相关标准图集;三、建设单位与承包单位签订的《工程建设施工合同》;四、建设单位与我公司签订的《监理委托合同》;五、河北省工程建设文件等;六、政府批准的工程建设文件:勘察报告、规划许可证、开工许可证等。七、我公司的《工程质量监理工作手册》及《安全监理工作手册》。第三章监理工作范围一、工程服务范围:本工建设单位与总承包单位签订的合同文件中的承包范围,以及建设单位与分包单位签订的所有合同范围均属于本工程监理的范围。二、工作服务范围:在建设单位的指导下,对本工程施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及协调,对施工安全进行监理。第四章监理工作目标一、工程服务目标:1、质量控制目标:以工程总承包合同中所确定的质量要求为质量控制目标,工程质量要求合格。2、进度控制目标:根据工程总承包合同中所确定的总工期,即合同工期为进度控制目标。本工程开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计日历天。3、投资控制目标:本工程建设单位与承包单位签订工程承包合同时,以合同价为投资控制目标。4、安全控制目标:本着严格现场管理的方针,防范和避免重大安全责任事故的发生,死亡事故为0,重伤事故为0,轻伤事故控制在3‰以下,。5、合同管理目标:以合同管理为核心,对各项合同进行分类管理,实现合同的全面履行,维护项目法人的权益和承包商的正当权益。6、信息管理目标:以信息管理为基础,建立健全有效信息管理系统,信息收集传递程序明确、及时完整,确保项目法人及时掌握工程建设情况,为工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理和综合协调工作提供有力支持。7、协调工作目标:以综合协调为主线,促进工程建设有序进展,保证确定的各项建设目标的实现。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划8、文明施工目标:达到河北省文明施工工地的有关要求。二、工作服务目标:在本公司质量方针和质量目标的指导下,全面优质地履行《委托监理合同》,完成合同约定的监理工作,监理工作达到本合同的各项要求,本着诚信守法,公正科学,优质服务,持续改进的服务精神,赢得建设单位的信任和满意。第五章监理工作内容一、参与由建设单位主持,设计单位、承包单位参加的设计交底及施工图纸会审;二、审查施工组织设计,分部、分项工程施工方案;三、由总监理工程师主持编写监理规划,由专业监理工程师编写监理实施细则;四、审查并确认总承包单位报送的分包单位资质;五、核查开工条件,签署承包方报送的《工程开工报审表》;六、检查进场的工程材料、构配件和设备的质量及其出厂合格证、质量检验报告等证明文件,对需见证取样的材料进行见证取样。签发《工程材料/构配件/设备报审表》;七、对于重大的设计修改和技术洽商,除提出监理意见外,应向建设单位报告并得到建设单位的同意,履行相应的监理手续;八、监督承包商严格按法律、法规、标准、规范、规程和设计文件施工,对施工全过程实施质量控制,并对其质量检验评定资料进行审核和确认。进行工程验收,并填写验收签证,未经签证不得进行下道工序施工,以控制工程质量;九、对进度实施动态控制。根据施工合同规定的总工期,审查承包单位填报的总进度计划和周、月、季进度计划。并检查其实际工程进度,如发现有偏差,及时提出纠偏和调整意见,并及时向建设单位汇报对工程进度的控制情况;十、检查确认完成的工作量,签署付款凭证;十一、督促和管理工程施工合同的履行,主持、协商合同条款的变更,调解合同双方的争议,处理索赔事项;十二、对隐蔽工程进行巡视检查和旁站监督,并进行验槽、验线、验筋、验砼浇筑,参与工程质量事故的分析和处理;十三、对特殊部位、关键工序、重要施工环节实行全过程旁站监理(旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责见旁站监理实施细则);十四、控制工程造价;十五、督促施工单位整理施工中的文件资料;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划十六、监理人员常驻现场实行全过程、全方位监理,发现问题及时解决。每月向业主提交监理月报。把进度控制、质量控制、投资控制及合同管理、信息管理和现场文明施工措施管理落实到位。认真处理好质量、进度、投资三者之间的关系,以保证业主投资目标的顺利实现;十七、主持每周一次的监理例会和不定期的专题会议,编写会议纪要并在会签后两日内报业主;十八、监督施工现场的文明施工、安全生产;十九、组织工程竣工预验收,签署监理意见,提交质量评估报告;参加建设单位组织的竣工验收,签署竣工验收报告;竣工后及时向业主提交监理总结和监理档案资料。第六章项目监理组织机构一、项目监理组织机构图根据本工程的特点,本工程建立按专业内容分解的直线制监理组织结构(组织结构见下图)。总监理工程师土建监理电气监理水暖监理二、项目监理机构人员配备情况总监理工程师:彭铁玉总监理工程师代表:冯发全土建监理工程师:孙常辉暖通专业监理工程师:电气专业监理工程师:监理员、资料员:吕增发*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划三、项目监理机构的人员岗位职责(一)总监理工程师的职责:1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;3、审查分包单位的资质,并提出审查意见;4、检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作;5、主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;7、签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算;8、审查和处理工程变更;9、主持或参与工程质量事故的调查;10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期;11、组织编写并签发监理月报、监理工程阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;12、签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收;13、主持整理工程项目的监理资料。(二)总监代表的职责:负责主持项目监理部的日常工作,办理总监理工程师委托的事项。(三)专业监理工程师的职责:1、负责编制本专业的监理实施细则;2、负责本专业监理工作的具体实施;3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议;4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时要对进场材料、设备、构配件进行平行检查,合格时予以签认;10、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。(四)监理员职责:1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;2、检查承包单位投入的工程项目人力、材料、主要设备及其使用运行状况并做好检查记录;3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;4、按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量结果进行记录;5、担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;6、做好监理日记和有关监理记录。第七章监理工作程序一、施工阶段监理工作总程序(见附表1);二、施工阶段投资控制程序(见附表2);三、施工阶段进度控制程序(见附表3);四、施工阶段质量控制程序(见附表4);五、部分监理工作程序:1、图纸会审程序(见附表5);2、施工组织设计(方案)审批程序(见附表6);3、分包单位资质审查基本程序(见附表7);4、工程延期管理基本程序(见附表8);5、工程暂停及复工的管理基本程序(见附表9);6、工程质量问题处理程序(见附表10);7、工程质量事故处理程序(见附表11)。六、部分分部工程质量控制程序:1、钢筋混凝土工程质量控制程序(见附表12);2、钢筋工程质量控制程序(见附表13);3、砌体工程质量控制程序(见附表14);*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4、模板工程质量控制程序(见附表15)。第八章监理工作的原则、方法和措施建设工程监理控制目标的方法与措施重点围绕质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理、安全管理展开,应严格按规定的工作流程和程序开展工作,保证制定的措施控制目标的实现。一、施工准备阶段的监理工作1、建设单位需要将施工图报建设行政主管部门审查取得施工图批准书,监理参加施工图会审及设计交底;未经会审的图纸不得用于施工,施工图纸加盖图纸审查专用章,保证为有效版本,施工图一经批准不得擅自改动;2、审定施工单位提交的施工组织设计及分部、分项工程施工方案、专项施工方案,首先审查施工单位对施工组织设计(施工方案)的审批手续是否齐全,然后按照保质量、保工期和降低成本的原则,总监理工程师组织各专业监理工程师对其内容进行审阅、讨论、审定,由总监理工程师签认,将审查意见及时通知施工单位,同时向建设单位提出书面报告,如果提出的建议会提高工程造价或者延长工期,应取得建设单位同意。3、及时编写相应的监理实施细则,根据本工程重点难点分析,在工程正式开工前各专业应分别编制监理实施细则如下:《土建监理实施细则》;《钢结构监理实施细则》;《暖通监理实施细则》;《电气工程监理实施细则》;《安全生产和文明施工监理实施细则》;《旁站监理实施细则》;《见证取样计划》等。4、查验承包单位测量放线方案、红线桩的校核成果、水准点的引测成果及保护措施,监理工程师将承包单位的施工测量方案、红线桩校核成果、水准点引测成果及施工场地的平面座标控制网(或控制导线)、高程控制网进行必要的内业和外业复核,符合要求时由监理工程师签认;5、研究分析本公司已掌握的本工程地基处理、相关施工等资料及工程周边环境,查明影响工程动工及今后施工的有利与不利因素;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划6、参加并协助建设单位召开第一次工地会议:会议在开工前进行,由建设单位主持,总监与全体监理人员参加,会后由项目监理部编写会议纪要,分发有关各方。并协助建设单位了解现场情况,确定今后协调方式。7、主持召开施工监理交底会:会议在开工前进行(会前应完成监理规划的编制)由总监理工程师主持,施工单位的项目经理、技术负责人、质保体系主要成员、资料员应参加。会议主要内容:项目监理部向施工单位明确监理的范围;监理工作的内容、要求、基本程序和方法;各类报表的报审要求。会后由项目监理部编印会议纪要分发有关各方;8、核查开工条件:主要核查施工许可证是否获得主管部门批准、建设单位三通一平工作是否完成、施工组织设计是否审核批准、人员材料机械是否到位、施工管理和质量管理组织机构和技术管理制度是否建立、各类人员持证上岗情况等,如具备开工条件,总监理工程师签署《工程开工报审表》,下达开工指令。二、质量控制监理工作1、工程质量控制原则:坚持守法、诚信、公正、科学的原则;坚持“百年大计、质量第一”全面实现施工合同约定质量目标的原则;坚持以国家法律、法规、施工验收规范、工程质量验评标准及设计图纸要求等为质量控制唯一依据的原则;坚持图纸未经各方会审不得用于施工的原则;坚持各方人员持证上岗,无证退场的原则;坚持以事前控制、预防为主的原则;坚持不合格材料、构配件和设备不准在工程上使用的原则;坚持工序质量不合格或未进行验收签认不得进入下道工序的原则;坚持重要工序、隐蔽工程旁站监理原则;坚持安全文明施工原则。2、质量控制方法:施工质量控制必须深入到施工的各个环节、各道工序施工过程,进行系统、全面地监督和管理,监理工程师应采用“核实、平行检验、测量、旁站、巡视、指令”等基本方法进行监理控制。2.1核实是监理工程师对承包人所报送的各种报表进行审查的方法,通常需进行书面数据的核算和现场实地的核对。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划2.2平行检验是监理工程师用于确认承包人用于工程的各种材料性能和施工质量优劣的主要依据,经过合理抽样,通过试验室试验和现场试验,以获得具有代表性的试验数据。2.3测量是监理工程师对承包人施工的建筑物(构筑物)的空间位置、几何尺寸等进行控制的重要手段,主要通过现场复测、跟踪测量、验收抽测来实施。2.4旁站旁站是监理工程师对承包人各项施工活动进行跟踪监督的方法,按照建质[2002]59号文件规定,结合本工程实际,制定旁站方案,落实实施并记录。对于施工条件复杂,质量难于保证的关键工序及关键的部位,要进行全过程的旁站;对于施工质量相对稳定,由多道工序组成的施工过程,可进行了间隔不连续的旁站。2.4.1旁站监理的内容:对关键部位、特殊工序应设立质量控制点严格加以控制。本工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:模板按装、基础混凝土浇筑、节点钢筋隐蔽过程、土方回填等;在主体结构工程方面包括:结构节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,重点梁柱节点钢筋隐蔽过程、钢结构制作安装、压型板安装等;在屋面工程中包括屋面板安装及细部构造等。2.4.2旁站监理的程序:(1)项目监理部编制旁站监理方案;(2)在需进行旁站监理的关键部位、关键工序施工前24小时,施工单位应通知我项目部。在该工序实施前,监理应按施工单位的要求时间到位,经监理现场检查认可后方可开始施工作业。(3)工序施工作业期间,由旁站监理人员监督检查现场实施情况,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题。(4)旁站监理结束后,监理单位填写旁站监理记录表,施工单位现场质检员签字。2.4.3旁站监理人员的主要职责:(1)检查施工单位质检人员是否到岗,特殊工种人员是否持上岗证,施工机械是否完好并满足施工要求,建筑材料准备是否满足施工要求。(2)在现场跟班监督关键部位、工序的施工执行情况,是否符合设计规范及工程建设强制性标准等要求。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(3)核查进场建筑材料、构配件、设备及商品砼的质量,是否与其检验报告、合格证等资料相符,并可在现场监督施工企业进行检验或第三方复验。2.5巡视是监理工程师了解工程施工质量状况的基本方法,可以对整个工程各方面的巡查,也可以对部分工程施工部位进行检查,从中发现不规范的施工操作或存在的施工质量隐患。2.6指令监理工程师以书面文件的形式指出承包人施工中存在的质量问题是进行质量监理必不可少的手段。指令一般为有关施工质量问题通知,即《监理通知》、《停工通知》、《情况通报》等。出现下列情况之一,监理工程师有权指令施工单位立即停工整改:B施工作业活动存在重大隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故;B承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理;C在出现下列情况下,总监理工程师有权行使质量控制权,下达停工令,及时进行质量控制:①施工中出现质量异常情况,经提出后,承包单位未采取有效措施,或措施不力未能扭转异常情况者;②隐蔽作业未经依法查验确认合格,而擅自封闭者;③已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理,或者是已发生质量缺陷或问题,如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下;④未经监理工程师审查同意,而擅自变更设计或修改图纸进行施工者;⑤未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工;⑥使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经审查认可的代用材料者;⑦擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。3、工程质量控制的重点:全面控制影响工程质量的五大因素,即人员、材料、设备、方法和环境;以事前控制为主,事中事后控制相结合,设置质量预控点,以工序质量控制为核心,严格执行旁站监理制度,以施工工序质量保证成品质量。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划质量控制的指导思想是:动态跟踪、预控为主、监帮结合。重点抓事前指导、中间检查、成品验收、质量认可四个环节;抓样板引路,抓工序保证两个关键,确保基础和结构安全,建筑安装功能可靠,施工保证体系保障有力;坚持未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下道工序施工;未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收的原则。4、工程质量控制的内容及措施4.1组织图纸会审、参加设计交底,首先组织监理人员熟悉图纸,了解本工程特点与关键部位的质量要求,注意各专业图纸有无矛盾,是否完整交圈;设计中使用材料、构配件、设备是否符合现行规范、规程和标准要求;规定的施工工艺是否符合现行施工规范、规程的规定等;将问题汇总后,通过建设单位交设计单位答复,内容表述要清楚,图示要规范;设计单位的答复意见需由建设单位、监理共同签字同意后方可执行。4.2审批施工组织设计和分部分项施工方案。重点是施工单位质量保证体系是否健全;确保工期、质量的技术措施是否可行,并具有针对性;施工布置是否合理;施工单位自审手续是否齐全:安全、消防、环保、文明施工措施是否符合有关规定;季节性方案和专项施工方案的可行性、合理性、先进性;由总监理工程师主持并签发意见审批后返回施工单位。经审批的施工组织设计(施工方案),必须认真贯彻执行,监理工程师应定期对施工方案的先进性、合理性、可行性做出分析评价。4.3严格核验施工方管理人员、技术人员的执业资格证书和关键岗位特殊工种操作资格证书;督促施工方建立健全质量保证体系;督促施工方加强技术交底工作及各项规章制度的贯彻。4.4审查施工分包单位的资质,经总监理工程师批准后方可进行施工。4.5原材料、半成品及主要设备的质量控制。凡是进场的主要材料、构配件及设备,施工单位应提前在自检合格的基础上填“材料、构配件、设备报验单”,并附有出厂质量证明和复试报告、检测报告、试验单及设备随机文件。对有争议和有疑问的检测项目,将利用我公司协作试验单位对其进行了补充抽检,并经监理工程师签认后方可用于工程上,产品应有标识和可追溯性。主要材料、半成品、设备在加工订货前,其明细表和订货质量标准、样品或样料应分别经各专业监理工程师审查,对选定的厂家需经过建设单位、监理工程师认可方可定货。4.6发挥我公司测量方面人才与设备的优势、组织交接测量控制网点、基准点、审查测量方案及成果。4.7施工单位应随着工程进度,委托进行各种原材料及工程检测的试验,监理单位负责见证取样送检。施工单位应及时将试验资料报送监理。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4.8监理应定期检查承包单位的直接影响工程质量的测量仪器和计量设备的技术状况,随时检查各种施工设备的运行状况,影响工程质量与安全的施工设备要指令其退出施工;4.9根据现场实际情况变化,及时要求调整施工方案、操作工艺、技术参数等,以确保工程质量不受影响;4.10积极协调参加建设各方工作关系,努力为施工单位营造良好的施工环境,同时加强安全施工、文明施工检查工作,确保施工单位在高效、严格、文明的氛围中施工;4.11以事前控制为主,设置质量预控点;除作好监理的前期准备工作和施工准备阶段的监理工作,以及本工程监理工作重点外,监理于工程施工前制定各分项(工序)工程的质量预控点;4.12监理工程师应经常现场巡视,发现施工中出现不符合设计、规范、标准、规程要求的施工,应发监理通知,要求施工单位整改,对严重问题或会产生质量、安全事故和隐患者,应征求建设单位意见后发工程暂停指令,监督施工单位整改、返工、达到质量标准。4.13对关键部位、特殊工序应设立质量控制点,严格加以控制。4.14工程项目的监理资料,以项目监理规划为依据,对合同管理和监理技术资料严格按照建设工程项目资料档案管理规定分类建档,并设置专管人员负责归档。4.15凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术的项目,应有鉴定证明,产品质量标准使用说明和工艺要求,监理工程师按其质量标准进行检验。4.16装饰工程开工前必须先做样板间,经设计、监理、建设、施工各单位认可签认后,以此作为验收标准,大面积展开施工。4.17对建设单位提出的其它监理工作要求,严格按规范、条例、法规和合同条款执行,确保要求得到落实,为建设单位提供优质服务。4.18事中、事后控制相结合,以工序质量控制为核心,严格质量检查检验:1)监理工程师应对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站监理:B编制旁站监理方案和重要分项工程旁站监理作业指导书;B应在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合要求的做法;C应对施工过程的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点进行旁站;D对所发现的问题应及时以口头形式通知承包单位改正,如拒不改正,由监理工程师签发《监理通知》;并与甲方代表协商采取处罚措施。E承包单位应将整改结果书面回复,监理工程师进行复查。2)验收隐蔽工程:*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划B承包单位按有关规定对隐蔽工程进行自检,自检合格,将《隐蔽工程验收记录》报送项目监理部;B监理工程师对《隐蔽工程验收记录》的内容到现场进行检测、核查;C对隐检不合格的工程,应由监理工程师签发《工程质量整改通知》,由承包单位整改,合格后由监理工程师复查;D对隐检合格的工程应签认《隐蔽工程验收记录》,并准予进行下一道工序。3)分项工程验收:B承包单位在一个分段分项工程完成并自检合格后,填写《分项工程质量验收记录》,报项目监理部;B监理工程师对报验的资料进行审查,并到现场进行抽检、核查;C对符合要求的分项工程,由监理工程师签认;D对不符合要求的分项工程,由监理工程师签发《工程质量整改通知》,由承包单位整改;E经返工或返修的分项工程应重新验收和签认;F建筑采暖、电气等工程的分项工程签认,必须在施工试验、检测完备、合格后进行。4)分部工程验收:承包单位在分部工程完成后,应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定,填写《分部(子分部)工程质量验收记录》,并附《分部工程质量检验评定表》,报项目监理部验收。地基基础和主体结构等分部工程完工后,施工单位首先组织验收(包括技术资料和现场实物)合格后,由监理组织进行中间验收并办理中间验收手续后,方可进行下一阶段施工。5)工程竣工验收:按质量验收评定标准和施工合同规定的内容施工完成后,施工单位自检合格提交工程竣工验收报告及验收审请后,由总监理工程师组织各专业监理工程师进行初验评定,初验合格后,监理向建设单位提交工程竣工质量评估报告:建设单位组织设计、监理、施工、建设等单位进行验收,并按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的要求办理工程竣工验收备案,提交验收报告。6)质量问题和事故处理:B监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、点检、抽检、序检、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外,可针对质量问题的严重程度分别处理:*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划B对可以通过返修弥补的质量缺陷,应责成承包单位先写出质量问题调查报告,提出处理方案;监理工程师审核后(必要时经建设单位和设计单位认可),批复承包单位处理;工程处理后应重新进行验收;b对需要返工处理或加固补强的质量问题,除应责成承包单位先写出质量问题调查报告。提出处理意见外;总监理工程师应签发《工程暂停令》,再与建设单位和设计单位研究,经设计单位提出处理方案,批复承包单位处理;工程处理后应重新进行验收;c监理工程师应做出完整的质量问题处理记录并归档。B施工中发现的质量事故,承包单位应按有关规定上报处理;总监理工程师应书面报告建设单位;C监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。7)加强成品保护:对已完工序,视具体情况采取防护、包裹、覆盖、封闭以及合理安排施工顺序等保护措施,以达到保护成品的目的。5、针对钢结构工程的质量控制措施5.1事前控制(1)要求施工单位制定详细的专项施工方案,建立完整的质量保证体系,报专业监理工程师批准。(2)本工程所用钢材必须经监理根据现行产品标准核对验收,质量方面均应有合格证明文件、中文标志及检验报告。对规范或设计要求的材料一定要坚持复检。(3)焊接材料对质量的影响重大,因此焊接材料的品种、规格、性能必须符合现行国家产品标准和设计要求。对于一级焊缝所使用的焊条、焊丝都要进行复检。要求焊条按规定进行烘焙,并有详细的烘焙记录。(4)由于钢种不同,构件形式不同,采用的焊接方法和焊接材料也不同,要求监理工程师必须熟悉不同的焊接方法,以及这些不同焊接方法所使用的不同焊丝、焊剂等。(5)对工程中使用的大六角高强度螺栓,必须按照《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规范》进行了验收和复检。(6)本工程所有屋面和封墙中采用的金属压型板,必须按照《钢结构施工质量验收规范》进行检验。5.2事中控制(1)本工程由工厂制作的钢结构,在制作前,监理应检查焊工上岗证。(2)紧紧抓住放样、号料、切割、矫正、弯曲加工、刨边和组装的质量控制,每道工序经验收合格后方可进行下道工序施工。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(3)认真做好隐蔽验收。(4)认真做好焊缝检查,对于一、二级焊缝则按照规范要求进行超声波探伤,所有不合格的焊缝要求返工。对于高强度螺栓的摩擦面,必须进行抗滑移系数试验。(5)所有钢构件在出厂之前均做好标志,填好出厂合格证,经监理检验后,按照现场安装进度表有序进场。进场后必须有专人验收,做好记录,不得随意堆放。(6)安装之前,施工单位应向安装单位进行基础交接,对基础柱、地脚螺栓等进行实物复测。并在监理主持下进行复测,确保轴线位置没有偏差,地脚螺栓数据准确、或者将偏差控制在规范容许范围内,否则,不得安装。(7)安装时,监理应对有关构件的垂直度、轴线距离和标高进行复检,以确保安装精度。(8)对于安装焊缝应随时进行检查,对检查中发现的不合格焊缝及时下发监理通知,要求整改。(9)对于构件安装中烧坏或碰坏的油漆面层,监理应及时要示施工单位按照设计要求补刷。(10)对于安装要求的一、二级焊缝,及时做好超声波探伤检查。(11)须做好高强度螺栓安装及其他主要构件安装的旁站工作,并认真填写旁站记录。(12)对于屋面、墙面压型钢板的安装,要求施工单位制定详细的安装方案,监理做好旁站记录,在下雨天,认真检查屋面和墙面是否漏雨,发现问题,做好记录,及时整改。5.3事后控制(1)在构件安装完毕后,必须对整个厂房进行检查,对于检查中发现的问题,根据不同情况,认真分析原因,要求施工单位整改。整改后,必须以书面形式回复监理。(2)工业厂房有许多特殊性,监理人员首先要很熟悉图纸,在熟悉图纸的基础上,要做到熟悉规范,不仅要熟悉监理规范,还要熟悉有关钢结构的所有规范。三、进度控制监理工作1、工程进度控制原则:(1)以施工合同所约定的工期为目标控制工程进度;(2)在确保质量和安全的原则下控制进度;(3)采用动态控制方法对工程进度进行主动控制。2、工程进度控制的方法2.1进度的事前控制2.1.1*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划协助业主制定出详细的统览全局的工程进度计划,施工管理、合同的签订、设备的考查订货均以此为基础;2.1.2确定工程的实施总进度计划,以此计划与业主要求的工期计划和承包单位提交的施工计划相比较,确定监理工作方针;2.1.3审批承包单位提交的施工组织设计;2.1.4审批承包单位提交的施工方案;2.1.5审批承包单位提交的施工总平面图;2.1.6协助业主制订材料、设备的采、供计划;2.1.7协助业主提出开工计划,为承包单位创造尽可能有利的施工条件。218监理应对工程进行超前预测。科学认识、分析、判断工程可能出现的各种问题。及时提出防范意见或建议。2.2进度的事中控制2.2.1建立监理日志制度,记载工程进度的情况,如实反映工程进度方面内、外的人为和自然的各种因素及其影响;2.2.2对施工进度进行跟踪检查;2.2.3按合同有关条款的要求,对工程进度做动态管理;2.2.4加大力度监督承包单位人员及机具设备的投入;2.2.5及时协调承包单位之间的关系,减少摩擦,提高施工效率;2.2.6及时组织召开进度协调会;2.2.7定期向业主报告有关工程进度情况。2.2.8及时观察、了解施工单位劳动力组织调配不合理问题、施工设备机具配备不足问题,并加以分析、判断,及时向施工单位科学、合理的建议,加快施工进度。2.3进度的事后控制2.3.1及时分析进度提前或滞后的原因,并采取相应的措施协调有关方妥善处理;2.3.2准确掌握合同中对责任方的要约,并公正地履行协调责任。3、工程进度控制工作方法本工程工期较紧,所以工期控制是监理工作的重点之一。3.1审批施工总进度计划*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划本工程施工单位确定后,监理督促施工总包单位编制可实施性的施工总进度计划,并进行审核。着重分析:建筑总进度与配套工程进度的合理衔接安排,各施工阶段的起止时间的合理确定,设备安装与土建、装饰施工的交叉关系,季节性施工的合理部署,力保重点,照顾全局,均衡安排施工,保证工程工期目标的实现。施工计划体现项目施工的综合性,以利于进行总体控制。主要应对以下几个方面重点考虑:1)土建工程(结构、装修)与设备安装工程施工进度计划的综合:2)各种设备安装工程之间的施工进度计划综合:3)主体工程与附属工程施工进度计划的综合。3.2基础工程施工进度控制方法由于基础工程点多面广,监理工程师要督促施工单位认真编制基础工程施工计划,做好综合统筹安排。3.3主体工程施工进度计划控制方法主体工程应合理地划分施工段,按已经审批的施工组织设计(施工方案)考虑各部分的结构图特点及工作,突出重点,为后序设备安装和装修施工创造有利条件。3.4专业管线线路、设备安装与调试计划控制方法在室内装修工程大面积展开之前,电气、给排水、采暖、弱电、消防等专业管线和设备的安装,都要通过综合进度计划全面进行安排。坚持合理程序,有利于成品保护,避免不必的损坏和返工,该工作为装修前应严格控制的重要环节。3.5编制审核设备供应计划在过去的工程中,往往因为设备不能及时供应,导致施工间断,影响工程竣工,因此应重视设备供应对工程进度的影响,将督促有关单位根据设计图纸和施工总进度计划确定设备供应要求,编制设备供应计划,并对其进行审核,提出监理单位的意见,监督、跟踪其实施。3.5.1对设备供应计划进行了动态管理对本工程施工中可能导致工程项目延期的急需材料、设备,应采取有效的预控措施,及时提示由建设单位订购的部分设备供应,满足施工进度需要,还将审核进场物资、材料及设备的供应计划,并协调各有关单位的关系。351、如发现供料环节出现问题,及时向建设方或施工提出科学供、配料措施及建议。3.5.2搞好设备安装配合工作在结构施工阶段,设备安装应及时配合结构施工进度,进行预留洞、预埋件的设置和预埋。设备安装及调试与装修工程须交叉进行施工,因此监督施工总包单位建立相应的网络计划指导施工。3.6审核施工单位月度计划、周计划。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划督促施工单位应以审核的施工总进度计划为基础编制月进度和所需的各种资源(资金、材料设备和施工技术力量等),做好统筹平衡,相互衔接。同时应编制周进度计划,作为施工单位指导施工的实施性计划。在计划的执行过程中,及时地进行检查、考核、调整,帮助施工单位分析影响进度的原因,提出改进措施和建议。以保证施工总进度计划的实现。3.7配套设施工程施工计划根据本工程包括的配套设施工程(上下水、供电等)督促施工单位按照施工总进度计划的要求编制其施工进度计划,并检查其它工程在进度上的配合,以实现进度总目标。4、工程进度控制措施4.1组织措施4.1.1在项目监理部设置进度控制专门人员,健全进度计划管理体系,落实进度控制责任制,建立进度控制程序和制度,由总监理工程师组织各专业监理工程师落实。4.1.2督促施工单位健全计划管理体系,定期检查其生产指挥系统功能,发现问题及时纠正:进行项目进度目标分解、并建立编码体系,以便于管理落实。4.1.3建立进度协调工作制度,确定协调会时间及参加人员。4.1.4对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析,及早采取对策。4.2经济措施4.2.1及时提醒建设单位按期、按施工承包合同付款、保证资金供应满足施工进度需要。4.2.2资金审批与施工进度挂钩,完成进度与奖励挂钩。4.2.3延误工期采取经济制约,必要时建议建设单位终止对施工单位的付款或使用。4.3技术措施4.3.1监理工程师事前采取规划手段,确定、审批项目进度总目标和分进度目标。4.3.2采取技术控制手段,定期对计划进行实际值和计划值比较分析,发现偏离及时采取纠偏、调整。4.3.3定期进行协调,解决设计、施工中的矛盾,解决各专业配合的问题。4.3.4督促施工单位按进度计划实施,必要时监理工程师有权要求施工单位调整进度计划。4.3.5优化施工组织计划,实行“平行流水、交叉作业”的方法。4.3.6合理调整施工顺序,缩短工艺时间,减少施工技术间歇。4.4合同措施4.4.1在施工合同中明确有关进度要求条款,明确合同双方的责任,对有关条款执行情况分析、纠偏、修改补充。4.4.2严格合同条款的执行和协调,公正地处理有关索赔事项。4.4.3及时编写进度控制和进度动态报告,报送建投单位和公司。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划5、工程进度计划的调整:当非关键路线工程进度严重偏离计划,且无条件纠偏时,监理召开各方协调会议,研究应采取的措施,保证合同工期不受影响。当关键线路工程严重偏离计划,且已无条件纠偏必须延长工期时,施工单位应填报《工程临时延期报审表》报送监理,监理与建设单位协商后批复,并对工程计划作相应的调整。监理应高度警惕非关键路线进度偏差严重演化成关键线路,而影响总工期的情况。及时向建设单位提出前瞻性建议,最大限度地避免给施工单位造成工期索赔的机会。四、造价控制监理工作1、工程造价控制的依据:(1)工程设计图纸、设计说明及设计变更、洽商;(2)市场价格信息;(3)工程概(预)算定额、取费标准、工期定额等;(4)施工合同的变更或协议;(5)分项/分部工程质量报验认可单;(6)国家和本地区有关经济法规和规定;(7)建设工程施工合同或协议条款。2、工程造价控制的原则:(1)严格执行双方签定的建筑工程施工合同中所确定的合同价、单价和约定的工程款支付方法;(2)坚持报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经质量签认合格或有违约的工程项目不予审核和计量;(3)工程量与工作量的计算应符合有关的计算方法规则;(4)处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减,坚持合理、公正的原则;(5)对有争议的工程量和工程款,采取协商的方法确定;(6)对工程量及工程款的审核在建设工程施工合同所约定的时限内完成。3、工程造价控制的方法3.1投资的事前控制事前控制的目的,是对工程进行风险预测,并采取相应的防范措施,尽量减少施工索赔事件的发生,针对本工程造价一次包死的情况,我们采用的对策是:全面监控和重点控制相结合,并以事前预控为主。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划全面监控就是对造价的控制工作内容所涉及到的各个环节,都要认真按政策、按法规规定去做好。如:为了处理好计量、支付结算和索赔等事项工作,就必须在熟悉设计文件的基础上再熟悉施工合同,尤其要熟悉本合同的特点,特别是合同中关于工程变更洽商处理的条款,了解合同价的确定形式,分清业主与承包商在由于变更洽商引起造价变动时各自的财务责任,对通用条款和专用条款中涉及到工程款支付的内容、时间、支付条件、预付款项及支付应扣除项目等,认真理解并制成表格跟踪检查,再根据施工合同明确监理工程师的工作内容和工作深度,选择适当的方法进行工程造价的审核。在计量工作中注意现场调查与现场计量,要求负责投资控制的工程师一定要深入现场,根据以往工程的实际经验,承包商在申报时工程量计量不准确、不按工程实际进度及各专业监理工程师认定合格的工程量进行申报的情况比较普遍,如监理工程师不做好现场调查,就有可能使实际支付与工程进度有较大的偏差,投资控制就将处于被动状态。另一个重要的方面就是资料积累对监理工程师的造价控制极为重要,需在平常注意收集的资料,包括设计变更、洽商、工程签认、索赔文件等,以及工程变更发生的时间、消耗的工料费用,其对工程量和合同总价产生的影响,这是审核工程变更费用的重要依据。其他还应注意收集的资料,一是工程建设资料(如招标文件、澄清函、承包商投标报价书、施工组织设计等一系列构成合同的文件),二是现场资料(如监理工程师函、监理工作日志、分部工程进度款申报额、审批额、支付额偏差的备注说明。对这些资料以表格的形式记录并对产生费用的金额作简单说明。有了以上各方面的详尽资料,就会使得监理工程师控制成为可能,针对本工程特点,监理工程师工作内容是:3.1.1熟悉设计图纸,了解设计要求,了解标书有关内容,分析合同价款的构成因素,明确工程费用最易突破的部分和环节,从而明确投资控制重点;3.1.2积极与设计配合,在设计方案、施工工艺、建筑材料上,提供合理化建议和价格信息,在施工阶段进行多种施工方案的经济比较工作;3.1.3对新工艺、新材料、非标设备积极开展调查研究和询价工作,结合施工组织设计、工艺标准及规范作好补充定额和定额组价工作,并报市工程造价管理部门批准,以确保业主和承包单位的利益得到保障;3.1.4收集对造价控制极为重要的资料,除设计变更、洽商、工程签认、索赔文件等,以及工程变更发生的时间、消耗的工料、费用以外,还要注意收集工程建设资料、现场资料和工程结算资料,为实现工程成本全面控制提供依据。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划3.1.5预测工程风险及可能发生索赔的诱因,制订防范性对策,减少承包方向业主索赔的发生;3.1.6协助业主按合同条款的约定,按期向承包单位提交施工现场,使承包单位能够如期开工、正常开工、连续施工,不造成直接经济损失或违约;3.1.7协助业主按合同要求如期、如质、如实地供应由业主负责的材料、设备并运到指定地点。3.2投资的事中控制为避免索赔的随机事件发生,尽量减少产生违约事件,监理工程师的工作重点是以下几方面;3.2.1按合同规定及时答复或会同业主答复承包单位提出的问题及配合要求;3.2.2施工过程中主动做好施工各方及其部门的协调配合工作;3.2.3协助业主和设计方慎重进行工程变更、设计修改,必须变更和修改的,事前进行技术经济合理性预测分析;3.2.4专业监理工程师履行计量与支付程序,及时对质量合格工程进行计量审核,按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表;3.2.5总监理工程师审核、签署工程款支付申请表,并报建设单位;3.2.6审核承包单位编制的工程项目各阶段资金使用计划,并控制其执行;3.2.7严格执行付款审核签认制度,及时进行工程投资实际值与计划值的比较分析;3.2.8规范竣工结算控制程序承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表;专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表;总监理工程师审定竣工结算报表,与建设单位、承包单位协商一致后,签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。3.3投资的事后控制3.3.1审核承包单位提交的工程结算书;3.3.2处理承包单位提出的索赔;3.3.3协助业主向承包单位按合同规定进行反索赔的工作。3.4工程造价的控制的其它方法:3.4.1应依据工程图纸、概预算、合同的工程量建立工程量台帐;3.4.2应通过风险分析,找出工程造价最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位,并制定防范性对策;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划3.4.3应经常检查工程计量和工程款支付的情况,对实际发生值与计划控制值进行分析、比较;3.4.4应严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求;3.4.5通过《监理工作联系单》或《监理通知》与建设单位、承包单位沟通信息,提出工程造价控制的建议。3.4.6严格认真审查“施工图预算”,工程量计算要准确,套用定额要正确,取费费率符合合同要求;3.4.7严格控制增加工程造价的工程变更(设计变更和洽商);3.4.8严把材料、设备价格关,投入力量多方询价;3.4.9及时给建设单位提出前瞻性的建议,最大限度地避免给施工单位制造经济索赔的机会;3.4.10严格工程计量;3.4.10.1按照施工合同规定,工程计量的程序是:承包人应按专用条款约定的时间,向监理工程师提交已完成工程量的报告,监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量,并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。监理工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包人,使承包人不能参加计量,计量结果无效。对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,监理工程师不予计量。B承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量,按施工合同的约定墙报工程量清单和工程款支付申请表;B专业监理工程师进行现场计量,按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定;C总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位。3.4.10.2工程计量的依据:质量合格证书、工程量清单前言和技术规范、设计图纸和设计变更文件。3.4.10.3工程计量的内容:只包括工程量清单中的全部项目、合同文件中规定的项目、工程变更项目。3.4.10.4工程计量的方法:均摊法、凭据法、估价法、断面法、图纸法和分解计量法。3.4.11认真控制工程款月度支付:*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划B按月支付工程款(包括工程进度款、设计变更及洽商款、索赔款等)时,承包单位应根据监理工程师审批的工程量,按施工承包合同的规定(或工程量清单),计算工程款,并填写《工程计量报审表》、《完成工程量统计表》报项目监理部审核;B监理工程师依据合同及有关定额进行审核,确认应支付的工程进度款、设计变更及洽商款、索赔款等;C监理工程师审核后,由项目总监理工程师签发《工程款支付证书》,报建设单位;D按计量或比例扣除水电费、保修金等应扣款项。3.4.12严把竣工结算关:B工程竣工,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位验收合格后,承包单位应在规定的时间内向项目监理部提交竣工结算资料;B监理工程师应及时进行审核,并与承包单位、建设单位协商和协调,提出审核意见;C总监理工程师根据各方协商的结论,签发竣工结算《工程款支付证书》;D建设单位收到总监理工程师签发的结算支付证书后,应及时按合同约定与承包单位办理竣工结算有关事项;E扣除保修金、违约金等应扣款项。4、工程造价控制工作重点4.1明确施工合同的承包方式后,对本工程总造价进行分解(按部位、分专业),并进行风险分析,找出工程造价最易被突破的部分,最易发生费用索赔的原因和部位,制定防范性对策。4.2明确承包合同规定的可分包项目,对分包合同和分包工程的造价进行审核。4.3根据月份已完成工程量和监理对工程质量的合格签证,核定完成工程量,作为提供拨付工程进度款的依据。4.4控制工程变更及施工过程中设计变更增减费用的合理性。在竣工结算时,大多数工程项目都会遇到结算总价比合同金额高,造成总价上调的主要因素是工程变更(含洽商);因此要对施工图进行全面审查,从规范、标准、使用功能的保证,总体布局、设备选型,主要参数的确定等几方面审查,它们能否完全符合有关规范的要求,是否符合工程的各方面现实条件,以及错、漏、碰、缺等问题,在事前发现,事前纠正,尽可能减少实施过程中的因图纸设计问题造成的工程变更。对承包方提出的洽商,尤其是增加造价的洽商必须进行严格控制。由于建设单位原因导致工程变更而发生的增减费用*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划,坚持实事求是合理控制,审核后提供建设单位作为调整拨款的依据;由施工单位原因引起的变更发生的增减费用,进行严格的控制。4.5预防索赔预见性是预防的前提条件,通过熟悉合同,认真审核承包商的施工组织设计和施工进度计划,列出书面资料提醒业主为配合施工应履行的义务和工作期限,对防止和减少索赔事件的发生起着至关重要的作用,根据我们的经验,加强监理工程师与各方的沟通,也可预防和减少索赔事件的发生。伴随着工程的进展,监理工程师对工程进行动态控制,及时提醒或建议业主补充完善施工合同,减少给承包商提出索赔的机会。监理工程师只接受如下索赔处理:4.5.1与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;属业主责任者。4.5.2造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任;4.5.3承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告,只有以上三个条件同时具备时,监理工程师方给予承包人补偿处理。4.6协助建设单位进行资金管理协助编制按年、季、月度资金使用计划,提出用款报告,并根据进展及时地作出调整。施工过程中,按承包合同条款规定及时地审核,签付工程进度款,按季、月对已完成部分实际支付与支付计划进行比较、分析,并调整资金使用计划,提出分析报告。工程竣工后,协助建设单位做好工程结算审核工作。5、工程造价控制的措施5.1研究、分析建设单位与承包单位签订的《建设工程施工合同》,掌握建设工程施工合同中有关合同价、单位、工程量及其计算规则、造价的调整和工程款支付方法等各方面的约定,严格按合同的约定审核工程量与工程款的支付申请。5.2项目监理部根据本期验收合格的已完工程量及变更、索赔等费用,对照《施工承包合同》,审核承包单位填报的《工程款支付申请表》,确定付款额。5.3项目监理部应重点控制合同外的价款和工程造价最易突破部分:5.3.1总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案,并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款或计算价款的原则、方法。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划5.3.2对工程合同价中允许调整项目的建筑构配件、设备等价格,应协助建设单位选择最高性能价格比的产品,尽早协助建设单位确定其价格。5.3.3对设计文件中不明确或不可预见的工程量(如地基、基础处理等),监理工程师应会同承包单位和建设单位进行计量。5.3.4分析最易发生费用索赔的原因及部位,及时提醒建设单位和施工单位履行合同义务,尽量减少索赔的发生。对已发生的干扰事件及时采取措施,以降低它的影响及损失。5.3.5对有争议部位的工程计量和工程款,采取协商的方法确定,在协商无效时,由总监理工程师做出决定。5.4按建设单位在招标书中的工程量清单控制各项工程量的总量,当承包单位上报的每期完成量与分解切块的工程量不符或经分析完成工程量累计有可能超过工程量清单中的工程量或发生增项时,要求施工单位提交书面报告,说明其原因,并提供计算依据。总监理工程师审核后,项目部提出书面分析报告上报建设单位。五、合同管理监理工程师应经常跟踪合同执行情况和施工中的问题,及时通过《监理通知》督促和纠正承包单位不符合合同约定的行为和提前向建设单位和承包单位发出预先提醒,防止偏离合同约定事件的发生。1、工程暂停及复工:(1)依据国家规范和施工合同约定的条款,在发生下列情况之一时,总监理工程师可签发工程暂停令:B建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工;B为了保证工程质量而需要进行停工处理;C施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患;D发生了必须暂时停止施工的紧急事件;E承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理。(2)由于建设单位原因,或其他非承包单位原因导致工程暂停时,项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时,及时签署工程复工报审表,指令承包单位继续施工;(3)由于承包单位原因导致工程暂停,在具备复工条件时,项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料,同意后由总监理工程师签署《复工报审表》,指令承包单位继续施工;(4)*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划总监理工程师在签发工程暂停令到工程复工报审表之间的时间内,宜会同有关各方按照施工合同的约定,处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。2、工程变更的管理:(1)设计单位提出的工程变更应编制设计变更文件,建设与施工单位提出的工程变更,须由总监理工程师审查,且由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件;(2)监理对工程变更审查通过前应对变更的费用和工期做出评估;(3)在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时,总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商,并达成一致。3、费用索赔的处理:(1)依据国家有关法规、规范、规程、标准和定额,本工程施工合同,以及与索赔事件有关的凭证,当施工单位由于非己方责任受到直接经济损失,且在合同约定期内,以约定程序提出附有索赔凭证材料的费用索赔申请时,监理才受理本次索赔;(2)经总监审核索赔材料真实,计算准确,并初步确定一个额度,与建设单位和承包单位进行协商一致后,签发审批表;(3)承包方原因造成建设单位的额外损失,建设单位向承包单位提出费用索赔时,总监理工程师也要公正地与双方进行协商并及时做出答复。4、工程延期及延误的处理:(1)承包单位提出的工程延期符合施工合同约定的有关条款,且该延期发生在关键线路上,或虽非关键线路但延期使该线路转变为关键线路时,监理才给予延期,经监理计算,并与双方协商一致后,签发审批表;(2)当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时,项目监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。5、合同争议的调解:(1)项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作:B及时了解合同争议的全部情况,包括进行调查和取证;B及时与合同争议的双方进行磋商;C在项目监理机构提出调解方案后,由总监理工程师进行争议调解;D当调解未能达成一致时,总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见;E在争议调解过程中,除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外,项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(2)在总监理工程师签发合同争议处理意见后,建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议,在符合施工合同的前提下,此意见应成为最后的决定,双方必须执行;(3)在合同争议的仲裁或诉讼过程中,项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后,应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。6、工程合同管理措施(1)向有关单位索取合同副本或复印本,了解掌握合同的内容,弄清合同各方的责、权、利,以便进行合同的跟踪,督促各方履行合同。(2)组织有关人员进行合同分析,对合同条款进行分类管理,并建立合同数据档案。对合同进行动态管理。掌握工程变更情况、工期进度、工程的分包情况,对工程质量、工期、款项支付、有关签证文件及时填写并保存,预防各类索赔事件的发生,并做好准备以降低工程风险。对合同的执行情况定期进行全面检查和评审,并作出相应报告。通过合同管理促进工程项目建设管理工作的全面提高,从而达到“三大控制”目标。(3)根据施工合同,督促施工单位落实工程进度计划,根据施工合同进行实际值与计划值比较、分析、提出意见,并准确及时提供有关信息。(4)如果采取纠偏措施和重新调整目标计划,对照与合同规定是否一致,如有抵触,及时与合同双方进行充分协商,修订合同条款,以免造成违约而承担赔偿的法律责任。(5)各专业监理工程师随时向总监理工程师报告工作,并准确及时提供有关资料,总监理工程师及时向建设单位反映合同管理情况六、信息及资料的管理在实施工程项目监理的过程中,监理工程师应及时掌握准确、完整的信息,对与工程建设有关的信息及时进行收集、整理、存储和传递,以及使用这些工程信息资料,并建立监理信息台帐,形成完整的监理档案资料,从而为监理工作提供可靠的信息支持,保证监理工程师对施工过程中出现的各种问题及时进行处理。1、监理信息的划分1.1投资控制信息包括工程造价、工程概(预)算书、概算定额、预算定额、工程项目投资估算、设计概预算、合同价、施工阶段的支付清单、原材料价格、机械设备台班费、人工费、运杂费以及国家与河北省各级部门的有关规定、建设单位的有关造价控制目标与要求。1.2质量控制信息*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划包括国家有关的质量政策与质量标准、质量管理条例、项目建设标准、质量目标分解、质量控制工作流程与工作制度、质量控制的风险分析,以及建设单位的有关质量控制目标与要求。1.3进度控制信息包括合同总工期、施工定额、项目总进度计划、进度目标分解、进度控制工作流程与工作进度、进度控制的风险分析、进度记录,以及建设单位有关进度控制目标与要求。1.4合同管理信息包括国家的有关合同方面的法律法规文件、工程建设施工承包合同、工程建设委托监理合同、材料/设备供应(分包)合同、工程咨询合同,以及有关建设单位与施工单位、监理单位签订的补充协议。1.5其它监理信息包括计划任务书、设计文件、施工设计图纸,设计变更(洽商)、施工方案、技术标准规范与图集,以及施工单位的质量保证体系、施工管理人员与工料机动态等。2、、监理信息的收集2.1收集建设单位(设计单位)提供的信息(1)收集建设单位按照合同文件规定所提供的有关文件,如规划许可证、工程设计施工图纸等。(2)收集建设单位向监理单位发出的一切通知和批示、指令文件,包括对有关工程进度、质量、投资、合同等方面的意见和看法。(3)由建设单负责供应某些材料/设备时,及时向建设单位收集所提供材料/设备的品种、数量、质量等有关信息资料。(4)及时地收集由建设单位、设计单位发出的与本工程有关的各种技术资料以及涉及工程项目的设计变更(洽商)和设计交底。(5)及时地收集建设单位与相关单位签订的各种施工合同、分包合同、各类定货合同及其他与工程有关的协议书、工程招投标文件等。2.2收集行业主管部门、质量监督部门对工程建设及工程质量提出的各种意见及建议。2.3收集施工单位提供的信息(1)政府主管部门签发的《建设工程开工证》。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(2)经项目总监理工程师审批的总体施工组织设计,并随着工程的进展,收集施工单位报送的分阶段(分部位、分专业)施工组织设计(施工方案)、冬雨期施工方案以及其他专项施工方案与措施等。(3)施工单位的资质材料,以及施工单位驻现场代表(项目经理)与其他主要管理人员(包括技术、测量、试验、生产等)的资历证明文件。(4)施工现场用主要仪器、设备的有效使用的证明文件。(5)施工各分包单位的资质材料、主要材料/设备供应单位的资质材料。(6)工程进度信息的收集施工单位申报的工程的年、季、月的施工进度计划,每月的工、料、机动态情况;工程的停、复工资料等。(7)工程质量信息的收集所有进入施工现场的各类工程材料、构配件、设备的质量保证资料;施工测量放线资料、建筑物的沉降观测资料;各专业的施工试验资料;分项(检验批)、分部工程、单位工程的质量验收资料;不合格工程项目的资料、质量事故报告及处理资料等。(8)工程造价信息的收集本工程的概预算投资及工程的工程量清单等资料;工程进展过程中的预付款支付、施工中发生的工程量、月工程进度款的支付等造价资料的收集;工程施工中出现的设计变更、工程洽商,所导致的工程费用变化的资料及证明;工程竣工结算过程中的资料。(9)其它与工程有关的信息的收集工程的延期报告、费用索赔报告、合同的变更、合同的争议、违约报告及相关处理报告等资料。(10)施工单位向监理单位发送的与工程有关其他各种往来函件。2.4监理工作信息的收集(1)监理工作信息的收集监理月报、监理会议纪要、监理通知、现场监理工程师的监理管理台帐及监理日记、监理工作总结报告。(2)工程的质量验收资料(工程质量记录):包括检验批、分项、分部验收资料,竣工验收资料,竣工移交证书等。(3)工程图片、照片等资料。(4)与本工程有关的其它信息资料。3、监理资料的编制3.1.*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划专业监理工程师详细认真填写《监理日志》,记录施工现场该日监理工作的一切情况,对重要问题及时向总监理工程师汇报;3.2.认真编制《监理月报》,将本月工作完成、下月安排,以及存在问题和解决办法及时通报各方,同时每季、年写出总结,以利工作的进一步提高;3.3.及时批复施工单位的各种报表及申请;及时向建设单位以《监理工作联系单》发出请示、报告、备忘录等;及时向本监理部工作人员通报、贯彻与工程有关的各种信息,以及各种新的规范、规定,新材料、新技术、新工艺、新设备等方面的信息;3.4.严格认真按照河北省《建筑工程技术资料管理规程》进行资料管理,设专职资料管理员,做到及时、准确、系统、交圈。4、监理信息的整理、储存和使用监理工程师应对收集的各种信息资料进行分类、加工整理、分析与储存,以便监理工程师在实施监理过程中,对出现的各种问题进行处理,并作出决策。七、组织协调:协调参建各方的工作关系。以监理为轴心协调施工单位、建设单位的工作关系;通过建设单位协调设计单位、质量监督单位、政府规划、环保、消防等单位的工作关系。本工程为三个单体,其中钢结构车间一座,二个砖混结构。配合单位较多,在施工高峰期将形成高密度施工、多专业参与,施工协调难度大,因而综合组织协调成为监理工作的重点和关键。1、综合组织协调的内容1.1解决施工技术问题,达到设计与施工的有机结合。1.2安排施工组织设计及重要施工方案的审批,解决合理交叉作业中的进度、质量和经济的最佳结合。1.3创造施工条件,排除施工干扰,解决总包内部、总包与分包之间工作配合及经济利益矛盾。1.4加工订货、材料供应的协调,确保工程正常运行。2、综合组织协调的方法和措施依据本工程的特点和本工程建设单位、施工单位、监理单位及当地建设主管部门的管理关系和合同关系,根据协调对象和内容的不同,本工程拟采用会议协调法、交谈协调法、书面协调法、访问协调法、情况介绍法等协调方法,其中会议协调法包括第一次工地会议、监理例会、会议纪要和专题性监理会议等协调方法。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划2.1督促总包单位完善管理体系,保证综合协调有效性并在总包合同中应明确总包协调责任和义务,在分包合同中规定分包必须服从总包管理,总监理工程师督促检查总包单位完善管理体系,保证综合协调的有效性。2.2建立协调例会制度建立每周例会制度,检查各项工作,落实目标责任,制定纠编措施,作好会议记录和会议纪要。定期召开各种专题会议,解决施工中的重大技术问题、质量问题和进度问题,并定期向业主提出报告。2.3采取预控措施做好协调工作,对变化和干扰及风险因素进行分析,对相关单位落实责任,努力减少不可预见事件的发生。2.4采用先进的信息手段实施动态控制,实行跟踪检查,采用计算机管理,对收集资料进行分析整理,为监理协调工作提供准确依据,使协调工作科学化。2.5与建设单位之间的协调工作(1)加强与建设单位及其驻施工现场代表的联系,听取对监理工作的意见。(2)在召开监理例会或专题会议之前,先与建设单位驻施工现场代表进行研究与协调。(3)必要时与建设单位领导或驻施工现场代表每日召开碰头会,沟通各方面情况,并作出共同部署。(4)邀请建设单位驻施工现场代表及专业技术人员参加工程质量、安全、消防、文明施工现场及环保卫生的现场会或检查会,使建设单位人员获得第一手资料。(5)经常编发简报,向建设单位及时汇报有关信息。(6)各专业监理工程师与建设单位各专业工程师要加强联系与交流。(7)处理与承包单位的关系时,保证公正的立场,即要保证建设单位的正当权益也要保证施工单位的合法利益。2.6与承包单位之间的协调工作(1)及时了解工程项目各方面的信息以及施工中当前存在的困难,以支援、协助、解决承包单位的困难为目的,以预控不出现问题为前提。(2)从大局出发,从控制工程项目的总体目标的角度处理与承包单位之间的关系。(3)比较重大的协调工作必须由总监理工程师出面,必要时可要求建设、承包、监理单位的领导出面进行高一级的协调工作。(4)为了做好协调工作,监理人员要深入现场取得第一手资料,以便预测可能出现的不利局面,采取措施防患于未然。2.7与设计单位之间的协调工作*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(1)协助建设单位、承包单位根据工程进度需要与设计单位协商,订出施工图出图计划,并督促设计单位保质保量按期出图。(2)对到场图纸进行盘点检查,避免漏项。(3)配合建设单位安排施工图会审及设计交底,会审及交底结束后及时发出文件或修改图。(4)加强对设计变更的审核与管理,并监督承包单位按照设计变更文件施工。(5)处理质量事故时邀请设计人员参加,并要求提出处理方案或处理措施。(6)发现施工图中存在问题时,要及时与设计单位联系,并协助设计人员处理好这一问题。(7)需要时可请勘察、设计人员参加监理例会、专题工地会议及技术研究会议等有关会议,并倾听他们的意见。(8)充分尊重设计人员,了解并力促实现他们的设计意图。(9)邀请设计单位参加工程验收,并事前做好协调工作。2.8与建设工程质量监督部门之间的协调工作(1)主动接受质监督部门的指导,及时如实地反映情况,充分尊重质监人员的职权与意见。(2)充分利用质监部门对承包单位的威摄作用。第九章重点难点部位监理控制要点一、本工程施工组织设计(施工方案)审核要点针对本工程地理位置、周围环境以及质量和工期的要求,监理工程师对施工组织设计主要在以下几个方面进行审核;1、施工组织设计是工程施工准备和工程全过程组织施工的综合性技术经济文件,是具有施工实施、组织、协调和控制作用的管理文件,应涵盖工程从施工准备到工程竣工验收的全过程内容,并针对工程规模、结构特点、技术繁简、施工投入等实际情况,按照编制程序纳入工程概况、施工管理、施工部署、准备、方案计划、资源和措施、施工场地平面图设计及安全文明施工等内容。2、施工组织设计文件对工程施工组织具有针对性、指导性和科学性,质量保证体系、质量保证措施和技术交底要有可操作性、实用性,并应有质量预控措施,保证各级质量责任制的落实。施工过程中各工序、分项工程操作工艺质量始终符合设计、规范和标准的要求,处于受控状态。同时要针对周边环境、居民、单位的影响,制定切实可行的措施,以免影响施工的进度和质量。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划3、本工程基础基坑开挖,监理工程师应着重审查施工组织设计中施工现场总平面布置,包括场地环形道路,消防通道,施工交通组织,模板与脚手架堆放、料场、加工制作场地布置,以及临时设施布设等项目。4、本工程根据场地地质情况报告、周边环境和以往的建设工程监理经验,要督促和要求施工单位结合实际,对基槽内原有构筑物进行查勘,制订处理预案,确保土方开挖顺利。5、监理工程师应审核基础砼的施工方案和部署,包括施工段的划分与施工组织,施工工艺和质量保证措施。6、审核钢结构主体的施工组织设计、吊装施工方案、质量保证措、安全施工措施对钢结构的制作与加工,运输、检验、堆放、安装,钢结构涂装、防火、维护等确保其科学性、可行性。二、施工测量质量控制要点1、施工测量的准备工作1.1审核施工单位编制、申报的施工测量方案。1.2审查施工单位施工测量放线人员资质。1.3检查施工测量仪器及设备器具的精度和定期检定合格情况,确保测量仪器及设备器具在有效检测周期内使用。1.4复核建设单位或勘测部门提供的坐标桩和水准点。1.5审批施工单位呈送的基准点复测成果报告,并进行必要内业、外业监理复核,合格后批准使用。1.6审批施工单位申报的加密测点的成果报告,并进行内业、外业监理复核,合格后批准使用。1.7督促施工单位做好钉桩、护桩措施,检查是否砌砖保护,必要时设防护栏杆。1.8督促施工单位定期对控制点桩位进行复测,并更新测量控制成果。2、建筑物定位放线复测基坑土方开挖前,在施工单位对建筑物进行施工测量放线的基础上,依据规划、勘测部门提供的基准桩或加密桩和交桩成果资料,监理工程师进行复核。复核无误后,要求施工单位做好保护措施,方可进行后续施工。3、结构平面与高程施工测量控制(1)地下结构的平面与高程控制。(2)地上结构的平面与高程控制。1*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划#车间高程控制点应不少于3个,办公楼、研发楼高程控制点应不少于2个。三、CFG桩工程监理控制要点1、要求施工单位编制、申报CFG桩施工方案,并审查其针对性和可操作性。2、CFG桩施工应满足河北省关于施工现场的管理规定,做到文明施工。、3、CFG桩施工过程,桩点位置四、基坑开挖及地基处理监理控制要点1、要求施工单位编制、申报基坑土方开挖施工方案,并审查其针对性和可操作性。2、土方开挖必须满足河北省关于施工现场的管理规定,保证符合河北省环境保护要求,合理地组织以减少扰民,做到文明施工。3、土方开挖过程中,施工测量要随时跟进,防止超挖。4、基坑开挖时,如遇坟坑、地下管线、枯井、软弱土层等异常情况,应及时通知勘察与设计单位,协同处理。5、基槽底面设计标高以上20cm-30cm范围内,禁止采用机械开挖,以防扰动地基。应采用人工挖掘,并将基槽底部清理平整,基槽范围内不许超挖。6、基坑开挖至设计标高并清理干净,经检查后,及时通知勘察单位、设计单位、建设单位,五方共同验槽。经验收,地基承载力达到设计要求,五方签认检查记录后,方可进行下道工序。特殊情况下,当地基承载力达不到设计要求的标准值时,应与勘察单位、设计单位、建设单位、施工单位协商拟采取的地基加固处理措施。五、土方回填施工监理要点土方回填严格按照设计要求及现行有关规范规定进行施工。为了保证回填后不沉降,监理时将注意以下要点:1、填土前应将基槽底的垃圾等杂物清理干净。2、回填土粒径不大于50mm,含水率应符合有关规定。3、回填土应分层铺摊。每层厚度为200-250mm。回填土每层严格按设计及施工验收规范控制密实度。4、在出墙管道处回填时,为防止管道中心线位移或损坏管道,用人工先在管子两侧填土夯实;并由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m以上时在不损坏管道的情况下,采用蛙式打夯机夯实。六、钢筋混凝土结构工程施工质量的控制要点*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划本工程为混凝土框架结构。为保证主体结构质量,标高、和轴线位置是施工全过程监理的重点之一。1、对模板工程质量的控制模板工程是保证混凝土结构工程质量的重要分项工程。模板与支架体系的设计和制作,施工单位应结合结构形式、荷载大小、地基类型、材料供应等要求编制方案。监理工程师进行认真审查并控制如下要点:1.1每块模板在使用前,应对其表面平整度、清洁度进行认真检查。表面有凹凸或有孔洞、裂纹等缺陷的模板严禁使用。1.2对每块模板的各边边长及对角线长进行量测,误差应尽可能的小,并应是严格的正方形或长方形形状。1.3模板的结构构造合理,刚度好,不变形,并便于加工制作和安装,方便清理和支拆。1.4模板的设计、计算要满足施工过程中的荷载及强度、刚度和稳定性的要求。1.5模板表面应均匀涂抺脱模剂,并严格保证在拼装时,不被污染。1.6支模前,必须先核查结构轴线和模板定位线尺寸,并对层间接缝处认真检查其处理情况。1.7各部位的模板尺寸必须准确,拼缝严密、不漏浆、无错台、平整光洁、棱角顺直。对角模和层间接缝处进行重点控制和检查。1.8模板支撑应严格遵守施工工艺规程,并做好设备专业的预留、预埋工作。浇筑混凝土前,应及时通知各设备专业监理工程师联合验收签认,确保预留、预埋件牢固、数量不遗漏、位置正确,并应严格检查预埋件、预留洞口周围的接缝封堵情况,以防浇注砼时漏浆。1.9模板拆除及拆除时间要符合设计和规范要求。1.10对模板及时地清理维护和管理,定点码放整齐,以免受挤压而变形。2、对钢筋工程质量的控制钢筋工程是保证工程抗震和结构安全的关键分项工程,。钢筋工程所用钢材涉及到多钢种、多品种、多外型、多规格直径。加工工艺涉及到调直、切断、弯曲、焊接、绑扎等加工拼装组合工序。钢筋工程是一项细致而复杂的分项工程,必须层层严加控制与管理,道道工序要严加过程控制。监理工程师应要重点加强以下管理环节和质量控制要点:2.1认真审核和熟悉施工图纸,真正做到施工前心中有数。2.2严把钢材采购、进场和复试及见证取样试验质量关。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划钢筋进场要先检查其外观质量,其表面不得有裂纹、结疤及带有颗粒状或片状的老锈。按进场不同型号、厂家、品种、并依据进场的批量进行抽样力学性能试验复试或有见证试验;试验不合格和外观不符合要求的或未经监理工程师检验认可的钢筋,不得用于本工程。监理工程师发现不合格的钢筋应及时地报告总监理工程师或建设单位驻现场代表,直至上级管理部门。2.3严把钢筋半成品加工质量控制关。施工中钢筋加工(切断、调直、弯曲或成形等)需要监理工程师认真审查施工单位绘制的钢筋加工放样图,做好加工过程中检查和半成品的验收。2.4钢筋接头选用形式、设置接头的区段范围和连接接头质量控制。钢筋接头是钢筋工程中的重要工序,接头的好坏是影响质量和结构安全的重要因素。因此,其接头形式要认真比选,接头位置要严格按设计和施工规范要求设定。2.5严把钢筋绑扎与安装质量控制。钢筋绑轧节点必须有旁站监理。钢筋绑扎要按设计图纸要求放好结构线,定出钢筋位置,划好线,尤其是需插筋的位置,是在模板上标线。根据结构防腐设计要求,钢筋混凝土板、梁、柱的混凝土保护层必须保证。保护层垫块要绑轧牢固,确保钢筋保护层厚度。钢筋工程的检验重点是钢筋的品种、规格、数量、位置、节点锚固长度及搭接长度要严格进行检查验收。3、对混凝土工程质量的控制混凝土工程质量,是钢筋混凝土结构质量的综合反映,是对建筑物安全使用寿命的根本保证,是工程整体结构质量的最终综合体现。混凝土质量控制监理要点如下:3.1要认真审定混凝土原材料、配比质量、含碱量、强度等级和性能,重点审查混凝土配合比报告。本工程为了减少混凝土的收缩徐变和温度变化所产生的应力,在施工方面所采取的措施是:(1)精选砂、石骨料,搅拌前,清洗骨料杂物,对粗骨料以选择级配良好的碎石为宜。(2)控制水泥用量。3.2加强混凝土搅拌供应质量控制。3.3加强试验管理工作。3.4加强混凝土运输质量控制。3.5加强混凝土浇筑振捣质量控制。严格控制混凝土浇筑质量,加减水剂,采取旁站监理。3.6加强混凝土结构养护质量控制,尤其要加强对混凝土硬化初期的养护。3.7加强测温管理。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划七、砌体结构工程施工质量的控制要点在砌体结构施工过程中,监理工程应重点控制以下几个方面:1、施工前应审查施工单位编制的分项工程施工方案。2、砌体的材料及位置应严格按照设计施工图的要求,未经设计人员同意,不得变更。3、砌筑砂浆的配合比、计量、搅拌时间、砂浆的使用时间及强度等级必须符合设计要求,对砌筑砂浆强度进行有见证取样试验。4、施工过程中控制砌体每层的轴线、标高尺寸、水平灰缝厚度和砂浆饱满度、错缝、游丁走缝、拉结筋规格、数量和位置应达到设计和规范要求:砌筑高度、分段位置、高差;组砌方法;墙体转角处和交接处、临时间断处的留槎方法;砌体要达到横平、竖直、内外搭接、上下错缝。所有砌体墙的纵横交接及转角处均应错缝搭砌,无构造柱处应用钢筋拉结。5、砖砌体每500mm设置2道拉筋。6、门窗洞口按设计及规范要求设置钢筋混凝土过梁。7、砌体墙应按设计要求设置构造柱和圈梁。8、构造柱上下端应与梁板预留筋锚拉,并应在主体结构施工及砌筑墙后浇注。9、合理留设施工洞;预留孔洞和预埋件的位置满足设计及规范要求。八、钢结构控制要点1、原材料质量控制要点包括钢材、焊接材料、涂装材料、防火材料、栓接材料。1.1进场材料报验包括:生产厂家的产品合格证、当对产品有疑议时,进行产品复试,在合格后方可用于本工程。1.2栓接材料要按有关规定进行复试。高强度大六角头螺栓连接副扭距系数复试,在施工现场待安装的螺栓批量进场后随机抽取,每批应抽取8套进行复试。1.3防火涂料应为消防部门认可的生产单位生产的产品。2、钢结构构件加工监理控制要点本工程的特点是构件加工制造工作量较大,构件一旦带着缺陷出厂,就会给施工现场安装带来困难。为确保工程质量和进度,我们把构件加工制造阶段纳入施工阶段监理,将对钢结构构件的外加工实施巡视、平行检验和必要的旁站工作。3、成品检验,钢结构制造单位在成品出厂时应提供钢结构出厂合格证书及技术文件,其中应包括;1)施工图和设计变更文件,设计变更的内容应在施工图中相应部位注明。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划2)制作中对技术处理的协议文件。3)钢材、连接材料和涂装材料的质量证明书和试验报告。4)焊接工艺评定报告。5)高强度螺栓磨擦面抗滑移系数试验报告、焊缝无损检验报告及涂层检测资料。6)主要构件验收记录。7)需要预拼装时的预拼装记录。8)构件发运和包装清单。(12)对钢构件的运输和存放应注意以下要求:1)运输钢构件时,要求钢结构安装单位应根据钢构件的长度、重量选用车辆;钢构件在运输车辆上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法应符合要求,并保证钢构件不产生变形、不损伤涂层。2)钢构件存放场地应平整坚实,无积水;并应按种类、型号、安装顺序分区存放,底层垫枕应有足够的支承面,并防止支点下沉。3、钢结构安装质量控制首先是控制好土建专业与钢结构安装专业的基础交接,确定预埋螺栓的实际位置和尺寸,这对钢结构安装至关重要。钢结构安装主要包括钢结构的主体及围护系统、楼梯及栏杆等的安装。钢构件在安装过程中必须准确地安装在设计位置,并相互间牢固地连接为整体结构,这样,钢结构才能在建筑物中发挥其功能。钢结构虽然具有强度高和整体刚度好等优点,但构件的单体刚度差(特别是平面处刚度),故钢结构安装分项工程应以保证分项工程所包括的空间刚度为重要原则(刚度原则)。3.1钢结构安装工程质量检验评定标准(1)构件必须符合设计要求和施工规范规定。由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须矫正。检验方法:观察或拉线、用钢尺检查,检查构件出厂合格证及附件。(2)结构上的标记应符合以下规定:合格:钢柱等主要构件有中心及标高标记。优良:要求有标记的构件,都有标记,中心和标高基准点等标记完备清楚。检查数量:按各种构件件数抽10%,但均不少于三件。检验方法:观察检验。(3)结构外观应符合以下规定:*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划合格:表面干净,大面无焊疤、油污和泥沙。优良:表面干净,无焊疤、油污和泥沙。检查数量:按各种构件件数抽10%,但均不少于三件。检验方法:观察检查。(4)磨光顶紧的构件安装面应符合以下规定:合格:顶紧面紧贴不少于70%,且边缘最大间隙不超过0.8mm。优良:顶紧面紧贴不少于75%,且边缘最大间隙不超过0.8mm。检查数量:按节点数抽查10%,但不少于三个。检验方法:用0.3mm和0.8mm厚的塞尺和钢尺检查。4、钢结构节点监理质量控制钢构件的现场连接是钢结构施工中的重要环节,对连接的基本要求是:符合设计要求的约束条件,应有足够的强度和刚度,制作和施工简便。4.1焊接质量控制要点(1)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。(2)焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品质量标准和设计要求。(3)焊接材料不应受潮结块。(4)焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规程施焊。(5)监督落实钢结构安装队,指定经岗位培训取得质量检查员岗位合格证书的专业技术人员担任焊接质量检查员。(6)焊工须有合格证及施焊资格证,禁止无证上岗。(7)雨天禁止露天焊接。构件焊区表面潮湿时,必须清除干净方可施焊。在四级以上风力焊接时,应采取防风措施。(8)焊缝厚度应符合设计文件和规范要求,对焊缝质量应进行100%检查,严禁漏焊、虚焊、空焊,外观质量符合标准要求。4.2钢结构的焊接工程质量控制(1)焊条、焊剂、焊丝和施焊用的保护气体等,必须符合设计要求和钢结构焊接的专门规定。检验方法:检查出厂合格证、烘培记录。(2)焊工必须经考试合格,并取得相应施焊条件的合格证。检验方法:检查焊工合格证和考核日期。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(3)承受拉力或压力且要求与母材等强度的焊缝,必须经超声波、X射线探伤检验,其结果必须符合设计、施工规范和钢结构焊接专门规定。检验方法:检查探伤报告和X射线底片。(4)焊缝表面严禁裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅等缺陷。气孔、咬边应符合施工规范的规定。检验方法:观察和用焊缝量规及钢尺检查,必要时可采用渗透探伤检查。钢结构焊接中经常发生表面气孔和咬边等轻微缺陷,施工规范规定钢结构焊缝的气孔和咬边应符合下表的规定。项次项目质量标准一级二级三级1气孔不允许不允许直径小于或等于1.0mm的气孔,在1000mm长度范围内不得超过五个2咬边不要求修磨的焊缝不允许深度不超过0.5mm,累计总长度不得超过焊缝长度的10%深度不超过0.5mm,累计总长度不能超过焊缝长度的20%要求修磨的焊缝不允许不允许――(5)焊缝外观质量外观质量应符合以下要求:合格:焊波较均匀,明显处焊渣和飞溅物清除干净。优良:焊波均匀,焊渣和飞溅物清除干净。检查数量:按焊缝数量抽查5%,每条焊缝检查一处,但不少于五处。检验方法:观察检查。(6)焊缝尺寸的允许偏差和检验方法焊缝尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表的规定:项次项目允许偏差(mm)检验方法一级二级三级1对接焊缝焊缝余高(mm)b<200.5-20.5-2.50.5-3.5用焊缝量规检查b≥200.5-30.5-3.50.5-4焊缝错边<0.1δ,且不大于2<0.1δ,且不大于2<0.1δ,且不大于22贴角焊缝焊缝余高(mm)k≤6--0-1.5用焊缝量规检查k>6--0-3焊缝余高(mm)k≤6--0-1.5k>6--0-3*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划3T型接头要求焊透的K型焊缝(mm)K=δ/2-0-1.5-用焊缝量规检查注:b为焊缝宽度;k为焊角尺寸;δ为母材厚度(T型接头为腹板厚度)。检查数量:按各种焊缝数量各抽查5%,但均不少于一条,长度小于500mm的焊缝每条检查一处;长度为500-2000mm的焊缝每条检查两处;长度大于2000mm的焊缝每条检查三处。4.3高强度螺栓连接的施工质量控制:(1)高强度螺栓连接副材质必须符合设计及有关规范标准要求。高强度大六角头螺栓连接副的扭距系数经复验后必须符合有关规范要求。如存储超过6个月,应重新复验扭距系数。(2)钢构件摩擦面抗滑移系数应进行检验,其摩擦面抗滑移系数必须符合设计要求。(3)应定期校正电动扳手或手动扳手的扭矩值,使其偏差不大于±5%,严格控制超拧。(4)安装高强度螺栓前监督施工单位做好接头摩擦面上清理,不允许有毛刺、铁屑、油污、焊接飞溅物。用钢丝刷沿受力垂直方向除去浮锈。摩擦面应干燥。并不得在雨天进行安装。当天安装的高强度螺栓,应当天终拧完。(5)高强度螺栓应自由穿入螺栓孔内。扩孔时,铁屑不得掉入板层间隙。扩孔数量不得超过一个接头螺栓孔的1/3,扩孔直径不得大于原孔径再加2mm。严禁用气割进行高强度螺栓的扩孔工作。对扩孔工序监理工程师应实行旁站监理,并做好检查记录。(6)严格按照从中间向四周扩展的顺序,执行初拧、(复拧)、终拧的施工工艺程序,严禁一步到位的方法直接终拧。(7)螺栓穿入方向以便利施工为准,每个节点整齐一致。(8)螺母、垫圈均有方向要求,螺栓、螺母均标有级别与生产厂家。(9)因操作面狭窄,高强度螺栓扳手不宜操作部位,可采用加高套管或用手动扳手安装。可转动螺栓头,但必须根据试验调整紧固扭距。(10)高强度螺栓超拧应更换并废弃换下来的螺栓,不得重复使用,再次使用的连接板须再次处理。(11)高强度螺栓的安装、运输与使用中应尽量保持出厂状态。(12)高空施工时严禁乱扔螺栓、螺母、垫圈,严格回收,以免坠落伤人。(13)施拧后应及时涂防锈漆。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(14)对于露天使用或接触腐蚀性气体的钢结构,在高强螺栓拧紧检查验收合格后,连接处板缝应及时用防水或耐腐蚀的腻子封闭。4.4钢结构螺栓连接工程钢结构螺栓连接主要是摩擦连接。它是拧紧高强螺栓,使被连接件间产生压力,这种靠连接件间的摩擦力传递垂直于高强螺栓轴方向剪力的连接方法,称之为摩擦连接。我国目前供钢结构使用的高强螺栓有“钢结构用高强度大六角头螺栓”和“钢结构用扭剪型高强度螺栓两种。高强度螺栓摩擦连接的极限承载能力为N=nmfp,从上式可知,高强螺栓必须保证其预拉力达到设计要求,才能确保接头强度;4.5钢结构螺栓连接质量检验评定标准(1)高强螺栓的规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准规定。高强螺栓必须经试验确定扭矩系数或复检螺栓预拉力。当结果符合钢结构用高强螺栓的专用规定时,方可使用。检验方法:检查出厂合格证和试(复)验报告。(2)高强螺栓连接面的摩擦系数必须符合设计要求。表面严禁有氧化铁皮、毛刺、焊疤、油漆和油污等。(3)高强螺栓必须分两次拧紧,初拧、终拧质量必须符合施工规范和钢结构用高强螺栓的专门规定。检验方法:观察检查,并检查施工记录。(4)高强螺栓接头外观应符合以下要求规定:合格:正面螺栓穿入方向一致,外露长度不少于两扣。优良:螺栓穿入方向一致和外露长度一致。检查数量:按节点数抽查5%,但不少于五个。检查方法:观察检查。(5)扭距法施工的大六角头高强螺栓终拧后应符合以下规定:合格:个别终拧扭距经检查后补拧或更换螺栓才能达到施工规范。优良:终拧扭距经检查一次达到施工规范的规定。检查数量:用小锤逐个检查;用扭距扳手按每个节点螺栓数抽查10%。检验方法:用小锤和扭距扳手检查。5、钢结构涂装工程*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划钢结构虽然以其强度高、重量轻、可以进行工厂制作从而保证了安装快速等优点,在建筑工程中得到较广泛的应用。但是,钢结构也存在容易锈蚀的缺点,尤其在空气潮湿和氯离子含量较多的沿海地区及处于腐蚀性环境的工业区,钢结构锈蚀问题十分突出。加强钢结构的涂装,提高涂装工程质量,是保证建筑钢结构使用寿命的重要途径。5.1钢结构涂装工程施工要点(1)一般涂料的成份中含有大量的挥发性物质,具有易燃易爆性质。同时,涂料又属高分子有机化合物,保管不当还会发生变质,因此,在使用之前,应采取必要措施对沉淀,结块和增稠等停止使用。(2)构件在涂装前必须对金属表面进行处理,如处理不当,使得涂装效果不佳,见下表。金属表面处理方法与涂装效果表面处理方法在相同的环境条件下漆层锈蚀情况未经除锈60%手工除锈20%经酸洗15%经喷砂磷化处理仅有个别锈点除锈方法有手工、机械、喷砂(丸)和酸洗等四种。选择何种除锈方法,应根据钢材的锈蚀等级、涂料的品种,所处环境的腐蚀程度和除锈费用等因素来综合权衡决定。(3)在构件施焊区和火焰切割区原有的涂层及在高温作用下成膜的物质(油脂、树脂等)和增塑剂变质而造成的老化,都应清除老化涂层重新补涂,否则这些涂层将很快脱落或返锈。(4)钢结构防火涂料涂装1)钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求,并经国家检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。检验方法:检查生产许可证、质量证明书和检验报告。2)金属结构防火涂料涂装过程中,每使用100T薄型防火涂料应抽检一次粘结强度;其结果应符合国家现行有关标准规定。检验方法:检查抽检报告。3)钢结构防火涂料涂装工程应由经批准的施工单位负责施工。检验方法:检查批准文件。4)防火涂料涂装的基层应无油污、灰尘和砂等污垢。检验方法:观察检查。5)防火涂料涂层不得误涂、漏涂,涂层应无脱层和空鼓。检验方法:观察检查。6)薄型防火涂料涂层厚度应符合设计要求。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划检验方法:用触点式漆膜测厚仪检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。7)防火涂料的外观质量合格:涂层应较平整,无明显凹陷,粘结牢固,无粉化松散和浮浆,乳突已剔除。优良:涂层应颜色均匀,轮廓清晰,接样平整,无凹陷,粘结牢固,无粉化松散和浮浆,乳突已剔除。检查数量:按同类构件抽检10%,但均不少于三件。8)防火涂料层的表面裂纹合格:薄涂层防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm;厚涂层防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。优良:防火涂料涂层表面应无明显裂纹。检查数量:按同类构件抽检10%,但均不少于三件。检查方法:观察和尺量检查。6、压型彩板屋面板安装工程施工监理质量控制6.1严格按以下施工工艺流程进行控制:压型彩板屋面安装工艺流程固定支架钢板安装连接件固定屋脊、泛水、封板、包角板安装密封胶6.2屋面彩板的安装应从山墙起安装第一块板,事先应在屋面的低端设一条基准定位线,以确保安装位置的准确,然后依次安装。6.3压型彩板在长度方向(纵向)的搭接一般在支撑构件上,搭接长度应不小于200mm,在短方向的搭接应不小于一个波。屋面板长向搭接处应设置两道密封胶,距板端约15mm,密封胶应连续不断。6.4屋面板在屋脊处,相对两块板间宜留出50mm间隙,并宜将钢板上弯75º~90º,形成档水板;在天沟处钢板宜悬挑150mm,下弯10º~15º,形成滴水线。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划6.5泛水板和包角板的自身搭接长度不小于100mm,并应有足够的宽度和翻边,连接件间距不宜大于50mm,搭接部位应设密封胶。泛水板的安装应平直,每块泛水板的长度不宜大于2m,与压型钢板的搭接宽度不应小于200mm。压型钢板挑出墙面的长度不应小于200mm,其伸入檐沟内的长度不小于150mm。天沟用钢板制作时,应伸入压型钢板的下面,其长度不应少于150mm,檐口用异型镀锌钢板的堵头封檐板,山墙应用异型镀锌钢板的包角板和固定支架封严。6.6成品保护是压型彩板屋面施工的重要环节,也是最容易被忽视的,应注意以下几方面的控制:(1)压型彩板运输堆放应避免多次倒运,运输时应轻拿轻放,不得抛扔、碰撞,进入施工现场后应堆放整齐。(2)在施工过程中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,尤其是安装压型钢板屋面的施工队伍应与做避雷和出屋面管道的施工队伍及时沟通。(3)应禁止无关人员随意上施工完的轻型钢板屋面。(4)严禁将油漆、涂料或水泥砂浆等洒落在压型彩板屋面上,并防止重物撞击屋面。九、屋面工程质量控制要点1、屋面工程所有的防水材料、保温隔热材料应有产品合格证明书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求;2、找平材料质量及配合比必须符合设计要求;3、防水材料施工质量必须符合现行标准和设计要求;4、屋面细部构造处理必须符合设计要求及规范规定要求。十、幕墙工程质量控制要点1、幕墙工程所有各种材料、五金配件、构件及组件质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定;2、幕墙的造型和立面分格应符合设计要求;3、幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固、其数量、规格、位置、连接方法和腐蚀处理应符合设计要求;4、各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定;5、幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定;6、幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。十一、门窗安装工程质量控制要点1、安装前的准备工作1.1结构已经完成,层间水平线(一般为+50CM线)已弹出并经复核验收签证;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划1.2门窗安装位置控制线(主要包括外立面上下各层位置控制线及墙体内外立口位置)应统一确定,即应保证“上下对正,内外一致,标高统一”三个方面的控制,对影响安装位置者应在结构阶段提前处理;1.3检查固定点位置,数量,对数量不足、位置不准、不符合要求者应提前处理;1.4门窗进场后应码放整齐,要求平放者应下垫上盖;要求立放者应下口垫平,上口附于固定平面上并保证斜度一致且不小于70度的角度,门窗安装前应保存在室内;1.5门窗进场后安装前,应按设计图纸检查门窗数量、规格、开启方向、外形等,并清点五金配件、密封条、紧固件是否齐全,同时检查外观有无窜角、翘曲、倒翘、开焊、变形等缺陷。2、门窗安装的质量控制2.1先做样板检验通过后再正式安装,并应分层分部位检查验收;2.2拉扇底框必须平直,应垫牢固,不得上拱或下塌。扇在任何部位均应垂直;2.3应拆卸方便并设有有效防护措施;2.4施工前后的成品保护表面保护膜不得损伤,安装时应防止磕碰,安装后及时保护。门窗表面不得被水泥材料污染,有污染的应及时清理防止变色;2.6框与结构间缝隙应及时按照设计要求填堵。3、处理好外门窗的防水施工3.1在门窗加工和进场期间,要注意外开窗中间横冒头(横挺)处的披水条数量、质量符合要求;3.2券脸处必须有滴水线;3.3推拉窗窗口下坎滑道及外梗均应有排水孔或豁口,以便雨水排出;平转窗应采用外转部分外开洞,内转部分内开,以中轴为界,两边均以开启方向按前述办法解决;3.4内开外门应有防止雨水顺门下缝隙灌入室内的措施,一般应做到门扇下地面内高外低不少于1cm,或在门外设坡水条,使水流经坡水条排出室外。4、门窗安装允许偏差的控制及检验(见下表)*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划项目允许偏差(MM)检验方法门窗框两对角线长度差≤2000MM±3.0用3M的钢卷尺检查,量内角>2000MM±5.0门窗框(含拼樘料)正侧面垂直度≤2000MM±2.0用线坠和靠尺检查>2000MM±3.0门窗框(含拼樘料)的水平度≤2000MM±2.0用水平靠尺检查>2000MM平开门窗及推拉窗±3.0推拉门±2.5门窗下横框的标高±5.0参照基准线用钢板尺检查双层门窗内外框、框(含拼樘料中心距)±4.0用钢板尺检查门窗竖向中心±5.0线坠钢板尺检查平开门窗门扇与框搭接宽度±2.5用深度尺检查同樘门窗相邻扇的横角宽度差±2.0用拉线检查门窗框铰链部位的配合间隔+2.0-1.0用塞尺检查推拉门窗门扇与框搭接宽度+1.5-3.5用深度尺检查门窗扇与框或相邻扇立边平等度±2.0用钢板尺检查十二、节能工程监理监理要点:1、对施工单位进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用;2、工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的,应当要求施工单位改正;施工单位拒不改正的,工程监理单位应当及时报告建设单位,并向有关主管部门报告;3、墙体、屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4、未经监理工程师签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。十三、绿色环保节能质量控制要点1、审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案,并在实施过程中做好监督检查工作;2、节约土地、节水、节能、节约材料于资源利用督促施工单位严格按照河北省地方标准绿色施工管理规程执行;3、扬尘污染、有害气体排放、水土污染、噪声污染、光污染、施工固体废弃物、环境影响督促施工单位严格按照河北省地方标准绿色施工管理规程执行;4、场地布置及临时设施建设、作业条件及环境安全、职业健康、卫生防疫督促施工单位严格按照河北省地方标准绿色施工管理规程执行。十四、设备安装工程质量监理要点1、工程施工中一定要做好各种设备管道预留、预理工作、尤其是大管道和无压管道设备安装时的开洞,以免破坏结构受力,保证安全及施工进度。2、严格控制进场材料、设备的质量阀门和管道材料设备进场应报监理工程师验收,合格后方可用于工程;风阀及防火阀的阀体结构应牢固、调节灵活,定位准确;保温材料的密度、厚度及阻燃性应符合设计及规范要求。本建筑卫生洁具由建设单位与设计共同确定,洁具的五金配件应为建设部指定的节水型产品。3、给排水专业质量控制监理要点3.1管材选用及接口给水系统采用衬塑钢管螺纹连接,排水系统采用机械柔性铸铁管卡箍连接,消防系统采用焊接钢管焊接连接,采暖系统采用镀锌钢管焊接连接。3.2阀门及附件选用阀门和设备的品种和压力必须符合设计和规范要求。3.3管道敷设安装(1)管道敷设和安装应符合设计和规范要求。(2)管道坡度应根据施工图中所注标高进行安装施工,当未注明时,按设计说明中的相应坡度施工。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(3)管道支架或管卡应(预埋)固定在楼板上或承重结构上。管道水平安装支架间距应满足要求;立管每层距地1.5m装一管卡。(4)排水立管检查口应每层设置,中心距地面1m。(5)暗装在吊顶及管井内的管道应设阀门、检查口处应设检修口。3.4管道试验管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。(1)室内给水管道压力试验,1.5倍工作压力下10分钟压力降不超过0.02MpB,降至1.15倍工作压力2h,压力降不超过0.03MpB,并做外观检查,不漏为合格。(2)排水管灌水试验,在30分钟内不渗不漏为合格。(3)压力排水管道,按0.6MpB试压。(4)室内雨水管应做闭水试验,在30分钟内不渗不漏为合格。(5)消防管道试压:消火栓系统试验水压采用1.2MpB,保持2小时无明显渗透为合格。3.5管道防腐及油漆工程管道在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有胶皮、起泡、流淌和漏涂现象。管道防腐及油漆做法按设计说明中的要求进行。3.6管道及设备保温(1)管道保温应在水压试验合格,完成防腐处理后进行。(2)保温材料及保温层厚度按设计要求进行检查。(3)保温层外须做保护层:明装管道的保温层外用铝箔做保护层,外刷两道调和漆;暗装在吊顶内的管道用铝箔做保护层。3.7管道冲洗(1)给水管道在系统运行前必须用水冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水口一致为合格。(2)雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。(3)消防管道冲洗按规范要求进行。十五、电气安装质量控制要点1、电缆敷设前应检查其型号规格、电压等级、合格证及出厂技术文件是否符合设计要求,测量电线间、电缆对地间的绝缘电阻,合格后方可使用。2、电缆支托架制作时应检查尺寸、焊接、防腐处理等是否符合要求。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划3、施工时应重点检查同侧各种电缆,高低排列顺序是否符合设计及规范要求,对于中间接头的设置应避免在通道交叉处、管道交叉处、建筑物大门口及相邻电缆接头处。4、桥架敷设的应检查桥架位置、拼装、零部件的搭配型号、规格等是否符合设计或产品要求。5、电缆终端头、中间接头制作时,应检查填料、铅封、屏蔽及相序、标志是否符合规范要求。6、电缆支、托架、桥架等金属部分的接地(接零)是否符合规范要求。7、配管应注意管材质量、型号、规格是否符合规范要求,检查不同部位的管材是否除锈、防腐,应注意各管道的间距、垂直度、水平度、支架间距、线管敷设后应检查连接质量、弯曲半径、补偿装置、接线盒位置,接地及各种不同管材的连接方式是否符合规范要求。8、管内穿线前应注意型号、规格、电压等级、合格证等是否符合要求。9、避雷针(网)及其引下线及接地装置的紧固件应符合规范要求。10、综合布线应注意各种不同线路的走向、布置及与各种其它线路的间距,消除互相间的信号相互干扰,避免在投入使用后产生不必要的误报、漏报及信号不稳。11、各种探头先进行安装调试再进行安装,并做好防尘、防潮、防腐措施。12、各种探测器的安装,应确认其不同的探测器的主要观察方向。13、电气专业验收项目按有关验收规程、规范和有关规定执行。十六、工程质量控制点的设置及控制手段一览表:序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段0准备阶段熟悉图纸图纸是否有效(盖有设计审图专用章)检查设计人员资质(注册建筑结构师证件)检查图纸是否配套、齐全检查、记录土建、专业设备图纸交圈检查、记录分类汇总单位,提出监理建议检查、记录审批施工组织设计主要内容合理齐全检查、记录方法措施先进、可行检查、记录具有针对性、指导性、可操作性检查、记录施工监理交底贯彻项目监理部监理规划检查*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划向承包单位介绍监理工作内容,有关报表报审要求检查检查开工条件按现场具备开工条件的五项内容同意开工,总监签署意见检查、记录续表序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段1地基与基础工程测量人员设备检查承包商专职测量人员岗位证书、测量设备及证书是否有效满足其工程要求检查工程测量定位检查定位桩延长桩查验必要的内外作业定位轴线、标高基坑排水有排水措施检查、测量土方工程标高水准仪检查长度、宽度、放坡尺量边坡护壁措施观察、检查模板工程强度、刚度、稳定性观察、尺量轴线位移、截面尺、垂直度、平整度、相邻两板表面高低差、梁、柱节点处的模板尺寸及加固方案观察、尺量预埋件:型号、位置、数量、锚固观察、尺量标高水准仪、接线、尺量隔离剂:选用正确、均匀、无漏刷观察、检查钢出厂质量证明书和试验报告见证取样检查*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划筋工程规格、数量、锚固长度、接头位置见证取样观察、检查受力钢筋保护层尺量钢筋焊接:试验报告、接头、焊缝绑扎节点旁站监理钢筋绑扎检查、测量砼工程砼强度:配合比、坍落度、强度旁站监理审试验报告,见证取样主体砼:垂直、平整、无蜂窝、孔洞、露筋、夹渣检查、尺量续表序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段3钢结构工程施工生产单位的资质审查检查进场材质合格证及复试检查、见证取样、复试现场对焊接缝20%超声波探伤检查安装的几何尺寸(纵向、模向边长、矢高、对角线、挠度值、标高等)测量、抽查防火、防腐涂料(厚度均匀)检查钢材焊(连接)焊:试验报告、街头、焊缝检查外观检查自测检查焊工持证上岗验证钢构件规格及尺寸:符合图纸要求检查、尺量钢结构预埋件:质量、定位、规格检查、尺量4砌体工程砌块的标号、几何尺寸审查复试报告、测量砌块砌体的砂浆饱满度测量、观察砌体的构造要求(构造柱、拉结钢筋)检查砌体的垂直度、平整度、错缝观察、测量5地面与楼面工程块材地面表面平整、分格平直检查、测量接缝高低差尺量、塞尺板缝间隙宽度尺量踢脚线上口平直、接缝上口平直检查、测量空鼓检查、敲击标高检查、测量卫生间防水防水层:涂刷用量、厚度及涂刷方向旁站监理基层:平整坚实、阴阳角呈圆弧形或钝角,含水率不大于9%旁站监理*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附加层:薄弱部位(地漏、管根、阴阳角、出水口等)旁站监理保护层:第一次蓄水干燥后做保护层,与防水层粘贴牢固观察、检查蓄水试验:蓄水24小时无渗漏观察、检查6门窗工程塑钢门窗安装门及附件质量、材质、规格尺寸、外观无瑕疵检查、测量、审查三证安装位置、开启方向观察、检查安装牢固,预埋件数量、位置、埋设连接方法观察、检查附件安装齐全、位置正确、牢固、灵活适用、美观观察、检查门框与墙体间隙填嵌密实,表面平整光滑观察、检查门的两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、门窗框水平度检查、吊靠水平尺量测门扇对口缝、门扇与框、地面间的立缝、横缝宽度,门窗对口缝关闭时的平整度观察、检查关闭严密、间隙均匀、开关灵活观察、检查续表序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段7装饰工程一般抹灰表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观靠尺、塞尺检查阴阳角垂直、方正,立面垂直托线板、塞尺检查分格条(缝)宽度、深度均匀,平整光滑、棱角整齐、横平竖直,通顺拉线、尺量流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽深度、宽度适宜,整齐一致观察、检查油漆基层处理、清洗、除锈、磨光、腻子观察、检查无脱皮、漏刷、返锈,颜色均匀,分色线平直观察、检查涂料基层处理,清洗、腻子观察、检查环境条件:温度、湿度、基层含水率观察、检查无掉粉、起皮、漏刷、透底,颜色均匀观察、检查线条宽窄均匀,横平竖直,颜色一致观察、检查玻璃表面洁净、尺寸正确、安装平整、牢固观察、检查*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划饰面砖饰面砖(板)品种、规格、颜色、图案观察、检查审查三证安装(镶贴)牢固、无空鼓、无歪斜、无裂缝、无缺棱掉角观察、检查饰面砖(板)表面洁净、色泽协调一致观察、检查接缝平直、宽窄一致,镶嵌密实,阴阳角处压向正确观察、检查整砖套割整齐,缝隙不超过5mm,墙裙、贴脸等上口平顺,凸出墙面的厚度一致观察、检查表面平直,立面垂直,阳角方正,接缝宽度、高低差符合要求观察、检查续表序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段9给排水工程给水管道工程管道安装位置、标高、坡度和接头目测抽查丝头质量、外露扣数、防锈处理目测抽查焊工证件、焊条型号、焊口质量目测抽查管道试压、压力值、试压时间、压力降、压力表旁站监测管道隐检、保温前隐检、保温后隐检检查、验收丝头质量、外露扣数、防锈处理观察、检查给水水质、管道冲洗、消毒处理观察、检查管道试压、压力值、试压时间、压力降、压力表观察、检查排水管道工程立管垂直度、支管水平坡度水平仪、线垂测量灌水试验、通水试验、通球试验旁站检查管道支吊架、立管2层1个、横管不大于2m,立管与横管连接处支撑牢固全部检查*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划续表序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段10电气工程综合布线线槽及镀锌钢管的敷设、材料、工艺检查目测缆线的布放:光纤布放的弯曲半径不应小于15D-20D、不允许出现背扣检测缆线的终端:跳线软纤不应超过10米、多模或单模接续损耗值必须小于0.3db、光纤触接处必须加以保护和固定。目测、检测、测量机架(柜)的安装水平、垂直、仪表测量综合布线工程电气测试一般测试、回路测量供配电系统变压器型号、容量、接线防水、能耗、安装调试(继电保护系统)1.符合设计和规范要求2.设备测量检查3.耐压试验空载试验*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4.绝缘电阻测试、接地电阻测试高低压成套配电装置,型号、质量、台数、运行方式、安装调试(包括电容器柜)硬母线、封闭插接线、电缆竖井及电缆桥架的敷设电气设备,工作接地及保护接地、重复接地敷设、阻值测定电缆终端及中间接头的制作、安装照明系统配线工程(钢管、金属软管、塑料管等敷设,跨接地线的焊接、管内穿线、线槽、桥架敷设)1.符合设计和规范要求2.观察测量3.单体试车记录4.绝缘电阻遥测配电箱(盘)的型号、质量、安装灯具插座、开关、型号、位置保护接地、接零管材、电料及灯具的材料检查,灯具应具有防潮及抗腐蚀性能目测、验证管线敷设的检查(含室内、外照明支路)目测、尺量续表序号工程项目名称监理质量控制要点控制手段电气工程泛光灯的安装角度及投射点的分步测量附属用房照明灯具安装、淋浴室等房间灯具应防水、防潮检测室外照明(含通道、广播、草地及外立面景观照明灯具的安装)应注意防水、投射角的相互协调,以达到设计效果。测量、目测室外暗埋地射灯抗压功能检查检测照明主支路封闭式插接母线及插接箱,始、终端箱的安装检测动力系统配线工程(同照明系统)1.符合设计和规范要求2.观察测量3.单体试车记录*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4.绝缘电阻遥测动力开关柜(箱)安装及调试电动机及其附属设备的安装、空载电流试验及调整(包括降压启动系统的试车)电动机的二次保护系统的调试电机外壳的接地配合设备专业联合试车防雷接地系统建筑物防雷、避雷针(网)的材料规格、安装、间距、位置、网络尺寸、保护角、安装1.遥测电阻值符合设计要求2.观察、测量现场检查避雷引下线的规格、焊接、数量、测试点或断线卡的制作,位置、数量、安装等电位接地安装及防静电接地的安装防雷接地电阻值的测定防侧击雷均压环的敷设及金属管道、门窗接地的焊接第十章安全监理工作一、施工安全控制监理的原则牢固树立“安全第一,预防为主”思想;按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任;重点督促承包单位施工现场安全施工制度措施的制定与落实和各项安全操作规程的执行与落实;坚持无安全保障措施或安全措施不落实不得进行工序施工的原则,坚持日常巡检与定期联合安全检查相结合的安全施工监督控制。二、施工安全控制监理的依据1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》2、《工程建设标准强制性条文》3、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-20014、《建设工程监理规范》GB50319-20005、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-916、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20017、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-888、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-939《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》DBJ01-83-2003*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划10《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》三、本工程安全监理的工作内容:1、严格执行《建设工程安全生产管理条例》,贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针以及国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政主管部门颁发的安全生产规章制度和建设工程强制执行标准;2、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立建全安全生产责任制;3、督促施工承包单位做好逐级对工人进行的安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底。4、审核施工方案、安全技术措施及事故抢险应急方案,使之符合安全施工的要求,并督促其实施;5、检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施;6、监督检查施工现场的消防工作、夏季防暑、防雷、文明施工、卫生防疫等各项工作。7、进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现安全隐患的应要求施工单位整改,情况严重的,应责令停工整改并及时报告建设单位;8、施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理人员应及时向建设行政主管部门报告。四、施工阶段安全监理的程序1、审查施工单位的有关安全生产的文件:⑴《营业执照》;⑵《施工许可证》;⑶《安全生产许可证》;⑷《建筑施工安全监督书》;⑸ 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等;⑹ 安全生产责任制及管理体系;⑺ 安全生产规章制度;⑻ 特种作业人员的上岗证及管理情况;⑼ 各工种的安全生产操作规程;⑽ 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。2、审核施工单位的安全资质和证明文件(总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作);*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划3、审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案:⑴ 审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批:① 安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写;② 安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审;③ 安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准;④ 安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可;⑤ 安全技术措施变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准 。⑵ 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准:① 土方工程:B 地上障碍物的防护措施是否齐全完整;B 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整;C 相邻建筑物的保护措施是否齐全完整;D 场区的排水防洪措施是否齐全完整;E 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整;F 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整;G 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。② 脚手架:B 脚手架设计方案(图)是否齐全完整可行;B 脚手架设计验算书是否正确齐全完整;C 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整;D 脚手架使用安全措施是否齐全完整;E 脚手架拆除方案是否齐全完整。③ 模板施工;B 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际,计算方法是否正确;B 模板设计应包括支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等;C 模板设计图包括结构构件大样及支撑系统体系,连接件等的设计是否安全合理,图纸是否齐全;D 模板设计中安全措施是否周全。④高处作业:B 临边作业的防护措施是否齐全完整;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划B 洞口作业的防护措施是否齐全完整;C 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。⑤ 交叉作业:B 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整;B 安全防护棚的设置是否满足安全要求;C 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。⑥ 临时用电:B电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理;B负荷计算是否正确完整;C选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确;D电气平面图、接线系统图是否正确完整;E施工用电是否采用TN-S接零保护系统;F是否实行“一机一闸一漏电”制,是否满足分级分段漏电保护;G照明用电措施是否满足安全要求。⑦安全文明管理:检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、防火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。4、审核安全管理体系和安全专业管理人员资格;5、审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施;6、审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施;施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书。7、严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理;8、现场监督与检查,发现安全事故隐患时及时下达监理通知,要求施工单位整改或暂停施工:① 日常现场跟踪监理,根据工程进展情况,监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工,发现安全隐患,及时下达监理通知,责令施工企业整改;② 对主要结构、关键部位的安全状况,除日常跟踪检查外,视施工情况,必要时可做抽检和检测工作;③ 每日将安全检查情况记录在《监理日志》中;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划④ 及时与建设行政主管部门进行沟通,汇报施工现场安全情况,必要时,以书面形式汇报,并作好汇报记录。9、施工单位拒不整改或者不停止施工,及时向建设单位和建设行政主管部门报告。五、安全控制的任务和方法1、安全控制的任务:(1)结合实际确定本工程的安全文明监控重点。(2)在监理部内设置安全及文明施工监理岗位,明确岗位职责和人员分工。(3)定期组织学习,熟悉有关安全及文明施工方面的法规性文件,及时传达有关安全生产会议的精神,落实对监理工作的要求。2、安全控制的内容:(1)审查施工单位项目安全及文明施工保证体系,在组织领导、人员配置、岗位责任、管理制度等方面督促健全和落实。(2)审查施工单位施工组织设计中安全及文明施工的规划与措施内容。(3)检查现场地面处理、施工道路、现场排水、施工管线、物料堆放、临时设施等的布置情况(应按施工总平面图实施)。(4)检查现场各种标牌(安全纪律牌、安全标志牌、安全标语牌、施工公告牌等)的内容和视觉效果。(5)检查各分部、分项工程施工安全技术措施和安全防护设施的落实情况。(6)检查施工外脚手架和工程结构施工支撑系统的安全可靠性。(7)检查起重机械设备及施工机具的安全保障状况。(8)检查施工用电安全措施的落实情况。(9)检查现场防火制度与措施的落实情况。(10)检查季节性施工安全措施的落实情况。(11)检查安全“三宝”使用及“四口”的防护情况。(12)一旦发生安全事故,坚持“三不放过”原则。(13)检查现场在卫生防疫和治安保卫方面执行有关规定和落实保证措施的情况。(14)经常检查场容场貌。3、安全控制的方法:(1)预审,如审查安全施工保证体系等。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(2)检查,包括经常性的安全文明检查与参与有组织的定期与不定期的安全文明检查,发现问题,督促限期整改。(3)下达《监理通知单》:除口头督促整改外,必要时签发《监理通知单》明令整改。整改后审签《整改复查报审表》。(4)开好工地例会:把安全及文明施工列入例会内容,对存在问题责成解决,并在下次会议上反馈整改结果。(5)发布停工指令:在因安全原因出现必须停工处理(某一部位或整个工程)的情况时,与项目法人协调后,发出停工指令,直至停工因素消除后,经核查认可,方可复工。六、现场安全施工监理控制要点:1、现场安全管理:现场安全首先应建立总包单位专职管理,应在施工组织设计中明确设立现场安全保卫的专职岗位及人员。监理方将督促检查总包单位安全责任制的落实情况,进行经常性教育、安全技术交底、安全纪律检查、安全标志、安全标语宣传和现场道路畅通等检查工作。2、安全用具:督促检查安全帽、安全带、安全网是否齐全。3、五口防护:楼梯口、电梯口、预留洞口、出入通道口、井字架进料出入口,防护措施是否及时和可靠。4、临边防护:施工卸料台周边,斜道周边等是否有防护措施。5、脚手架:符合施工作业标准,牢固可靠。6、基坑支护:检查基坑土方是否严格按设计工况施工,“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则是否得以贯彻,检查土方开挖方案及落实情况,检查支护结构、降水施工情况,密切观察监测支护结构和周边环境的影响,如有异常及时处理。7、施工用电:现场周围高压线是否有防护措施,是否有电线破皮漏电现象,现场照明是否使用安全电压。8、机械防护措施做到轮有罩、轴有帽、凡机械工必须持证操作。七、安全施工监理手段:1、开工前,项目监理部针对所监项目特点召开施工专题讨论会,加强安全知识的深化学习,进一步强化监理人员的安全意识。2、项目监理部制定安全管理职责,落实安全责任制,总监负全责,各专业监理工程师各负其责。3、审核施工组织设计中安全管理的条款以及开工条件中安全施工的准备工作情况,否则不予开工。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4、对在施工过程中存在的安全隐患,责令停工整改。5、监理工程师对现场采取定期或不定期巡查或旁站,对施工现场及办公生活区的安全措施进行检查,对发现的问题及时签发监理整改通知,同时及时收集现场安全方面的信息,及时对信息进行处理。6、通过例会、专题会议解决安全施工中出现的问题。7、及时多渠道地向业主汇报工程安全方面的信息。8、建立安全施工状况登记制度,即在监理日志、监理月报、监理总结等监理文件中准确及时登记安全状况。9、制定安全施工管理中的奖罚机制,对成绩优异的监理人员实行奖励,对责任心不强的监理人员进行处罚,直至调离监理工作岗位。八、安全施工监理措施:1、建立以总监理工程师为第一管理责任人,下设土建、钢结构、水暖、通风空调、电气安全施工控制组的项目施工安全监理组织机构,明确职责分工,并有效组织实施。2、项目部根据在监项目情况召开安全管理主题研讨会,落实工作职责,内部加强安全知识的深化学习,进一步加强监理人员的安全意识。3、召开施工监理双方参加(邀请业主参加)安全专题协调会,以高标准、严要求为方针,制定安全管理奖罚机制。4、把安全措施作为施工方案审核的必备条件,不合要求的不予签认。5、监理通过巡查、旁站等形式,对现场发现的安全隐患及时以监理通知形势通知施工承包方整改,情节严重的同步下达停工令,并及时向业主报告安全控制状况。6、督促施工方落实安全施工教育,召开安全施工教育例会,例会纪要交监理、业主备案。7、要求施工承包方针对工程特点,制定施工防火、安全用电、场地排水、高空作业等安全专项保证方案,经监理审定后执行,并报业主备案。8、如遇到下列情况,监理人员将下达暂停施工令,并及时向建设单位汇报。(1)施工中出现安全异常,经提出后,施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求的;(2)对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时;(3)安全措施未经自检而擅自使用时;(4)擅自变更设计图纸进行施工时;(5)使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时;*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划(6)未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时;(7)出现安全事故时。九、消防工作安全监理1、督促施工单位建立消防安全责任制度,设立消防领导小组,确定消防安全责任人;2、督促施工单位制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程;3、检查施工单位消防通道口、消防水源、消防设施和灭火器材设置和数量是否符合规程要求,是否满足工程防火需要;4、检查施工单位动火审批制度落实情况;5、审查施工单位的消防应急预案。十、临时用电安全监理检查要点1、审查施工单位临时用电施工组织设计是否符合《施工现场临时用电安全技术规程》;2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电力设备金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。3、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5㎜²绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下,不准使用绿/黄双色线作负荷线。4、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。5用电设备的保护零线应并联接零,严禁串联接零。6、施工现场所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω.7、施工现场配电系统采用三级配电、两级保护,设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行分级配电。8、动力配电箱与照明配电箱应分别设置,如合置在同一配电箱内,则动力和照明配电线路应分别设置。9、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的水平距离不宜超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备水平距离不宜超过3m。。10、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划11、配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体的下底面,严禁从箱顶、箱侧、箱后或箱门处进出线。进、出线应加护套分路或成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关的电源线,严禁用插销链接。12、所有配电箱门应配锁,由专人负责管理。13、配电箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。14、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。15、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制,严禁一个开关电器直接控制二台以及以上用电设备(含插座)。16、开关箱内必须装设隔离开关和漏电保护器,漏电保护器应安装在设备负荷线首端。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mB,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mB,额定漏电动作时间应小于0.1S17、施工现场使用的电焊机应符合下列要求:1)布置在室外的电焊机应设置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品;2)电焊机开关箱内应设置隔离开关和漏电保护器,并应装设二次空载降压保护器。3)交流弧焊机一次电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。18、一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mB,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用Ⅰ类手持式电动工具,还必须作保护零线。19、移动式电动工具开关箱的电源开关应采用双刀开关控制,其开关箱距离不应大于3m。20、移动式电动工具、手持式电动工具采用插座连接时,其插头、插座应无损伤、无裂纹,且绝缘良好。21、施工现场临时用电施工,必须严格执行临时用电施工组织设计和安全操作规程。22、临时用电工程的安装、维修或拆除,必须有经过有关部门培训并取得上岗操作征的电工作业人员完成,电工进行作业时须严格执行本岗位安全操作规程。23、电工作业人员不得带电作业,当确需带电作业时,必须设监护人,严禁独立作业。作业人员必须正确使用电工器具。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划24、检查维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。十一、文明施工监理控制措施监理工程师在监理过程中,重点做好以下几项工作,以确保本工程安全、文明施工。1、在工程施工前,监理工程师应重点审查承包单位编制、申报的施工组织设计(施工方案)中,有无安全与文明施工措施、以及环境保护措施,并在施工过程中,检查承包单位对各项措施的落实、执行情况,以及实施的效果。2、在工程施工期内,监理工程师督促承包单位做好施工现场周围的施工围挡,并检查围挡的牢固性。施工围挡要整洁、整齐,色彩一致,所有文字标识应统一,并规范化用语。3、要与承包单位做好交通导行、施工标志、安全警示等标志牌的设置工作,用语要规范,位置要明显,并不防碍交通。4、在出口处,要求承包单位安排专人对土石方(渣土)运输车辆进行清洁,上要覆盖,下(车轮,车厢)要清刷,防止土石方(渣土)遗洒,污染环境。5、开槽后,对于施工现场存土,要求承包单位对其表面采取全覆盖措施,防止因风吹日晒而起尘。6、对进场的水泥、砂石等材料,也应采取覆盖措施。7、施工便道要定时对路面采取洒水和清扫等措施,防止扬尘,树立良好的施工形象。8、要求承包单位按照河北省有关规定,合理安排作业时间、以防扰民。监理工程师在监理过程中,应重点做好工作,以确保本工程安全、文明施工。十二、绿色施工监理控制措施监理部要认真参照2008年5月1日施行的《绿色施工管理规程》文件的要求,组织对施工单位绿色施工措施及执行情况的监控。要求施工单位从以下几方面抓好:做好资源节约工作。1.1严格按照施工总平面图规划和布置,减少土地资源的占用。1.2施工现场临建房禁止使用粘土砖。1.3土方开挖时严格按照规范要求放坡,减少对周边土地扰动,保护周边自然生态环境。2、节能2.1施工现场应制订节能措施,提高能源利用率,对能源消耗量大的工艺必须制定专项降耗措施。2.2临时设施的设计、布置与使用,应采取有效的节能降耗措施,并符合下列规定:*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划2.2.1临时设施宜选用由高效保温隔热材料制成的复合墙体和屋面,以及密封保温隔热性能好的门窗。2.2.2规定合理的温、湿度标准和使用时间,提高空调和采暖装置的运行效率。2.2.3照明器具宜选用节能型器具。2.3施工现场机械设备管理应满足下列要求:2.3.1施工机械宜选用高效节能电动机。2.3.2合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率。2.4施工现场生产、生活用水必须使用节水型生活用水器具,在水源处应设置明显的节约用水标识。3、节约材料与资源利用3.1优化施工方案,选用绿色材料,积极推广新材料、新工艺,促进材料的合理使用,节省实际施工材料消耗量。3.2根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划,并合理确定采购数量,避免采购过多,造成积压或浪费。3.3施工现场应建立可回收再利用物资清单,制定并实施可回收废料的回收管理办法,提高废料利用率。4、环境保护4.1扬尘污染控制4.1.1施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理,土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。4.1.2施工现场大门口应设置冲洗车辆设施。4.1.3施工现场办公区和生活区的裸露场地应进行绿化、美化。4.1.4施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地应平整坚实。4.1.5施工现场进行机械剔凿作业时,作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。4.1.6施工现场应建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛掷。4.2有害气体排放控制4.2.1施工现场严禁焚烧各类废弃物。4.2.2建筑材料应有合格证明。对含有害物质的材料应进行复检,合格后方可使用。4.2.3民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。4.3水土污染控制*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划4.3.1施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网,可经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。4.3.2施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房,地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理,不得随意倾倒。4.3.3食堂应设隔油池,并应及时清理。4.3.4施工现场设置的临时厕所化粪池应做抗渗处理。4.4噪声污染控制4.4.1施工场地的降噪声设备宜设置在远离居民区的一侧,可采取对降噪声设备进行封闭等降低噪声措施。4.4.2运输材料的车辆进入施工现场,严禁鸣笛。装卸材料应做到轻拿轻放。4.5光污染控制4.5.1施工单位应合理安排作业时间,尽量避免夜间施工。必要时的夜间施工,应合理调整灯光照射方向,在保证现场施工作业面有足够光照的条件下,减少对周围居民生活的干扰。4.5.2在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施,避免电弧光外泄。4.6施工固体废弃物控制4.6.1施工现场应设置封闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放,并按规定及时清运消纳。5、职业健康与安全5.1场地布置及临时设施建设5.1.1施工现场办公区、生活区应与施工区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全要求。5.1.2施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室(或农民工夜校培训室)、吸烟室、密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施。5.1.3施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证书。建设工程竣工一个月内,临建设施应全部拆除。5.1.4严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。5.2作业条件及环境安全5.2.1施工现场必须采用封闭式硬质围挡,高度不得低于1.8m。5.2.2施工现场应设置标志牌和企业标识,按规定应有现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板,公示突发事件应急处置流程图。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划5.2.3施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、基坑边沿、,应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。5.2.4在不同的施工阶段及施工季节、气候和周边环境发生变化时,施工现场应采取相应的安全技术措施,达到文明安全施工条件。5.3职业健康5.3.1施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。5.3.2定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检,指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。5.3.3施工单位应为施工人员配备安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用品。5.3.4施工现场应采用低噪声设备,推广使用自动化、密闭化施工工艺,降低机械噪声。作业时,操作人员应戴耳塞进行听力保护。5.3.5在粉尘作业场所,应采取喷淋等设施降低粉尘浓度,操作人员应佩戴防尘口罩;焊接作业时,操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等个人防护用品。5.3.6高温作业时,施工现场应配备防暑降温用品,合理安排作息时间。5.4卫生防疫5.4.1施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。5.4.2宿舍、食堂、浴室、厕所应有通风、照明设施,日常维护应有专人负责。5.4.3食堂应有相关部门发放的有效卫生许可证,各类器具规范清洁。炊事员应持有效健康证。5.4.4厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒。5.4.5生活区应设置密闭式容器,垃圾分类存放,定期灭蝇,及时清运。5.4.6施工现场应设立医务室,配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。5.4.7施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时,应及时向发生地的卫生防疫部门和建设主管部门报告,并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。第十一章监理工作制度一、设计交底及施工图纸会审制度:在设计交底前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,并对图纸存在的问题通过*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划建设单位向设计单位提出书面意见和建议。项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。二、施工组织设计审核制度:在开工前约定的时间内,承包单位完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作,填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理部。总监理工程师在规定的时间内,组织专业监理工程师审查,提出意见后,由总监理工程师审查签认。已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位,承包单位按审定的施工组织设计文件组织施工。三、工程开工申请审批制度:承包单位认为施工准备工作已完成,具备开工条件时,向项目监理机构报送《工程开工报审表》,专业监理工程师审查承包单位报送的《工程开工报审表》及相关资料,现场情况,具备开工条件时,报总监理工程师审批,经批准签认后,承包单位正式开始施工。四、工程原材料、半成品质量检验制度:专业监理工程师应对承包单位报送的进场工程材料、构配件和设备的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料进行审核,并对现场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽验。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理通知单,书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。五、隐蔽工程验收制度:1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《工程报验单》,附上相应的工程检查证明《隐蔽工程验收记录》及有关材料,试验报告,复试报告等,报送项目监理机构;2、监理工程师收到报验申请后,首先对质量证明资料进行审查,并在合同规定的时间内到现场检查、检测或核查,承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场;3、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《工程报验单》及《隐蔽工程验收记录》上签字确认,准予承包单位隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。六、旁站监理制度:根据建设部旁站监理规定,对关键部位、关键工序的施工质量,实施全过程现场跟班监督。关键部位、关键工序包括:土方回填、卷材防水层细部构造处理、梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、装配式结构安装等。七、检验批、分部、分项工程验收制度。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划一个检验批(分项、分部工程)完成后,承包单位应首先进行自检验收,确认符合设计文件、相关验收规范的规定。然后向监理工程师提交报验申请。监理工程师按合同文件的要求,根据施工图纸及有关文件、规范、标准等,从外观、几何尺寸、质量控制资料及内在质量等方面进行检查、审核。如确认其质量符合要求,则予以确认验收。如不符合要求则指令承包单位进行处理,待质量合乎要求后再次报验。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。八、竣工验收制度:1、审查施工承包单位提交的竣工验收文件,包括各种质量控制资料、试验报告以及各种有关的技术文件等;2、审核承包单位提交的竣工图,并与已完工程、有关的技术文件(如设计图纸、工程变更文件、施工记录及其他文件)对照进行核查;3、总监理工程师组织专业监理工程师对拟验收工程项目的现场进行检查,如发现质量问题应指令承包单位进行处理;4、对拟验收项目初验合格后,总监理工程师对承包单位的《工程竣工预验收报验单》予以签认,并上报建设单位。同时提交“工程质量评估报告”。九、工程质量事故处理制度:1、工程质量事故发生后,总监理工程师应签发《工程暂停令》,并要求停止质量缺陷部位和与其有关联的部位及下道工序施工,应要求施工单位采取必要的措施,防止事故扩大并保护好现场;2、同时,要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报,并于24小时内写出书面报告;3、监理工程师在事故调查组展开工作后,应积极协助,客观地提供相应证据;4、处理方案核签后,监理工程师应要求施工单位按处理方案进行整改;5、施工单位处理完工并自检合格后,监理组织有关各方进行检查验收,必要时进行质量鉴定;6、批准《复工报审表》,恢复正常施工。十、施工进度监督及报告制度:承包单位按施工合同要求的时间编制好施工进度计划,填报《施工进度计划(调整计划)报审表》报监理机构,经总监理工程师确认后上报建设单位。承包单位按施工进度计划组织施工。项目监理机构在施工过程中监控施工单位实际进度情况,并将施工进度的情况向建设单位报告。*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划十一、监理工作日志制度:项目监理机构对被监理工程施工期间每日气象、施工记录、监理工作及有关事项以日志形式记录好。日志主要内容包括:施工记录和主要事项的详细记载。十二、监理例会制度、专题会议制度:工地例会是由总监理工程师定期主持召开的工地会议,其主要内容包括:总结前一阶段工作情况和下一阶段工作计划,以及上次例会议定事项的落实情况,解决要协调有关事项等。专题会议为解决施工中的某一问题而召开的不定期会议,针对具体问题召开。十三、监理月报制度:监理月报是项目监理机构就工程实施情况和监理工作定期向建设单位所做的报告。监理月报由总监理工程师组织各专业监理工程师编写。主要内容包括:本月工程概况、进度情况、质量情况、工程计量与工程款支付情况及其他事项的处理情况,并对本月监理工作做小结,下月工作做计划。十四、监理总结制度:由总监理工程师组织项目监理机构人员编写,在施工阶段监理工作结束时,监理单位向建设单位提交的工作总结。主要内容有:工程概况、监理合同履行情况、工作成效、出现的问题及处理情况等。十五、监理技术资料、档案管理制度:日常工作中,对施工单位上报资料及时签认整理归档、及时上报建设单位。并对施工过程中参建各方来往资料及时整理归档,对竣工资料及时做好整理归档。十六、监理公司内部检查制度:我公司质量安全部负责监督管理各项目监理机构,以定期和不定期两种方式对各项目监理机构的工作情况进行检查。检查的主要内容是现场资料和工程实体情况。第十二章监理设施1、根据委托监理合同,项目监理部的办公及生活设施由建设单位提供;2、根据本工程特点对现场监理人员配备手机,便于施工过程中各方联系;3、配备必要的检测设备和工具,以满足施工过程中对工程进行检查的需要。主要检测设备情况一览表序号机械设备名称型号数量单位备注*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划1电脑及打印机1台良好2多功能检测尺1套良好3环刀1套良好4经纬仪J61部良好5水准仪DS31部良好6塌落度筒1个良好7混凝土回弹仪ZBL--S1个良好8游标卡尺0-150mm1把良好9螺旋测微尺T0291把良好10焊缝量规KH451把良好11漏电保护测试仪MI21211台良好12数码相机1部良好*****建设工程咨询有限公司博览城二期项目监理部编制日期:2009年12月18日附表框图附表1、施工阶段监理工作程序图监理阶段施工准备阶段施工单位提供与解释提报编报建立参加复测申请监理工作内容承发包合同分包单位资质施工组织设计质量保证体系施工图设计交底询测量资料单位工程开工报告监理单位熟悉与提问检查确认参与审查督促检查参加和复查检查检查工程施工阶段质量控制内容自检对标自检提报合格证上报组织申请隐蔽工程施工质量工地材料设备工程质量事故创优活动检查签认检查与旁站检查确认参加处理参加评选质量控制内容组织运行编报提报申请要求年、季施工计划验工计划不可预见费用变更设计索赔处理参与审查核实确认审核参与审批或审批协调*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划竣工验收阶段提报资料整理提报请求验收及时处理工程质量检查报告竣工文件竣工验收保修工作提报监督检查参加协调*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表2、投资控制的工作流程确定投资目标投资目标分析、论证分解投资目标编制资金使用计划确定资金使用计划审核施工组织设计编制施工组织设计修改施工组织设计有无不合理之处主要技术方案技术经济分析析无有施工设计挖潜、修改、变更审核设计挖潜已完工程实物量审核已完工程实物量设计与施工协调不同施工单位间协调项目建设与外部环境协调投资目标与进度目标、质量目标协调审核已完工程结算单已完工程结算单无已完工程结算无有无索赔可能修改已完工程结算单有有提出索赔文件审核索赔文件认可索赔文件有无不合理之处有无不合理之处有去除不合理部分签证索赔文件无*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划实际投资与计划投资比较有无偏差有未完工程投资预测采取纠偏措施分析投资偏差原因投资目标是否要调整否分解投资目标是提出投资目标调整方案确定投资目标调整方案审核竣工决算文件竣工决算文件有无不合理之处修改竣工决算文件竣工决算结束有无*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表3、进度控制工作流程图有拖延发中标通知书并签订施工承包合同承包单位提交进度计划总监理工程师下达工程工令监理工程师审批要求整改监理工程师审批工程延期协调会议与指令同意第一次工地会议承包单位责任?否是监理工程师督促承包单位采取赶工措施承包单位调整进度计划监理工程师审核不同意同意工程竣工验收颁发移交证书监督工程保修承包单位提出工程延期是影响工期?否监督计划实施检查执行情况正常完工?否有干扰是*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表4、质量控制工作流程图开工准备*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划提交工程开工报审表附有:l施工组织设计l施工人员到场情况l施工设备到场情况l材料到场情况l材料检验情况l分包单位(如有)资质材料否审查开工条件批准开工申请分项分部工程施工检验批完成后自检指示整改整改自检合格?否是填报《报验申请表》检查检验批质量现场检查、试验室检验转入下一分项分部工程施工否检查合格?是签署《报验申请表》否本分项分部工程是否全部完成?是本分项分部工程完成*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划填写《报验申请表》审查分项分部工程质量现场检查质量文件核查整改否审查合格?签署《报验申请表》予以确认验收是否本单位工程的各分项分部工程是否均完成?是竣工验收文件资料准备进行内部竣工预检指示整改补充再准备申请工程竣工验收审核竣工验收申请否否文件资料是否符合要求?现场检查是否合格?是是签署工程竣工验收申请建设单位组织工程验收(注:表中宋体字为施工单位的工作,魏体字为监理单位的工作)*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表5、图纸会审程序熟悉施工、初审提出问题(各专业监理工程师)监理组内部会审(总监理工程师)整理列出问题清单(各专业监理工程师)清单问题补充(各专业监理工程师)清单问题审核(总监理工程师)在建设单位、承包单位、设计单位、监理单位四方的图纸会审上提出已准备好的图纸问题清单进行讨论落实清单中问题,整理归档*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表6、施工组织设计(方案)审批程序施工组织设计(方案)申报(承包单位)向施工单位询问和落实主要问题(各专业监理工程师)初审(各专业监理工程师)修改补充监理组织会审(项目总监理工程师主持各专业监理工程师)施工组织设计审批(总监理工程师)提出修改意见将批件返回承包单位并报建设单位施工组织设计(方案)付诸实施*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表7、分包单位资质审查基本程序选择分包单位承包单位填写《分包单位资质报审表》监理工程师审查签认审查意见不同意同意承包单位与分包单位签订施工分包合同分包单位进场施工*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表8、工程延期管理基本程序延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位提交工期索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束、承包单位提交《工程延期申请表》不同意监理工程师审核与评估同意不一致总监理工程师与承包单位、建设单位协商一致总监理工程师签发《工程延期审批表》*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表9、工程暂停及复工管理的基本程序发生须暂停施工的情况总监理工程师签发《工程暂停令》施工单位暂停部分施工施工单位原因引起的暂停非施工单位原因引起的暂停消除工程暂停的因素消除工程暂停的因素具备复工条件,总监理工程师应要求施工单位及时填写《工程复工报审表》,并审核签认具备复工条件,施工单位填写《工程复工报审表》及相关文件总监理工程师审核签认施工单位继续施工*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表10、工程质量问题处理程序发生质量问题发出《监理通知》组织调查取证发出《工程暂停令》进行原因分析要求有关单位提出处理方案暂停施工要求有关单位提交质量问题调查报告审查《质量问题调查报告》核签处理方案监督实施处理方案施工单位自检后报验发出工程复工检查、鉴定、验收继续施工要求责任单位提交质量问题处理报告*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划组织技术资料归档附表11、工程质量事故处理程序发生工程质量事故国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组发出《工程暂停令》要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报,24h内写出书面报告现场调查取证事故原因分析要求施工单位保护现场,采取必要的措施防止事故扩大组织必要的技术鉴定应邀参加事故调查组或协助调查组工作。与有监理方责任有关时应回避提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施研究调查的技术处理意见调查结束10日内写出调查报告核签相关单位提交的技术处理方案行政执法处理建议监督施工单位实施技术处理方案事故单位提交质量事故处理报告施工单位自检和专业检验后报验行政处罚组织检查、鉴定、验收*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划不处理签认事故单位提交的质量事故处理报告,组织技术资料归档发出《工程复工令》继续施工附表12、钢筋砼工程质量控制程序熟悉图纸、审查施工方案(监理工程师)验收轴线、标高(监理工程师)钢筋工程自检合格(承包单位)钢筋工程隐蔽验收(监理工程师)不合格整改(承包单位)验收结果模板工程自检合格(承包单位)模板工程验收(监理工程师、承包单位)不合格整改(承包单位)验收结果检查浇筑前的准备工作(监理工程师、承包单位)签署砼开盘签定(监理工程师)*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划附表13、钢筋工程质量控制程序熟悉结构施工图(承包单位、监理工程师)钢筋翻样(承包单位)熟悉结构施工图(承包单位、监理工程师)钢材退场换料(承包单位)不合格检验结果检查焊工上岗证(监理工程师)进场挂牌堆放(承包单位)试焊(承包单位、监理单位)钢筋下料、加工(承包单位)检查钢筋成形焊接质量(监理工程师)绑扎前准备、清理基层、划线(承包单位)钢筋绑扎(承包单位)钢筋焊接现场取样试验(承包单位、监理工程师)不合格焊接返工(承包单位)试验结果合格*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划钢筋绑扎、预埋件、预留空洞验收(承包单位、监理工程师)返工整改(承包单位)不合格验收结果合格签署隐蔽验收单(监理工程师)附表14、砌体工程质量控制程序熟悉施工图纸(监理工程师)审查施工方案(监理工程师)技术交底(承包单位)基层清理、浇水、找平(承包单位)砂浆用水泥砂外加剂检验(承包单位、监理工程师)砖进场检验(承包单位、监理工程师)弹平面位置线(承包单位)砂浆砌筑质量跟踪控制(监理工程师)砖墙撂底砌筑(承包单位)墙体拉结筋放置检查(承包单位、监理工程师)预埋铁件、预制构件检查(承包单位、监理工程师)墙体自检(承包单位)*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划墙体验收(监理工程师)附表15、模板工程质量控制程序不合格不合格整改(承包单位)合格整改(承包单位)合格模板拆除、缺陷修补(承包单位)提出拆膜申请(承包单位)审查砼强度是否达到要求(监理工程师)浇筑砼(承包单位)签署验收意见(监理工程师)验收结果验收模板系统(监理工程师)支撑模板安装、校正及自检(承包单位)验收结果轴线、标高验收(监理工程师)测量轴线、标高、放样(承包单位)基层处理、材料准备(承包单位)*****建设工程咨询有限公司94n霸州市胜芳镇家具博览城二期B栋监理规划*****建设工程咨询有限公司94