菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程 95页

菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程招标文件项目编号：MDCGG2017-036号招标人：牡丹区职教园区代理机构：山东忠诚信工程咨询有限公司日期：2017年6月9日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号目录第一章招标公告..........................................................................................2第二章投标人须知......................................................................................6第三章评标办法.........................................................................................26第四章合同条款及格式.............................................................................33第五章工程量清单....................................................................................67第六章图纸................................................................................................68第七章技术标准和要求............................................................................69第八章投标文件格式................................................................................7094\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第一章招标公告94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程招标公告项目编号：MDCGG2017-036号一、招标条件菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程已批准建设，项目业主为牡丹区职教园区。资金来源为财政资金，项目已具备招标条件，现对该工程施工进行公开招标，择优选定施工单位。二、项目概况及招标范围2.1项目名称：菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程。2.2建设地点：牡丹区职教园区院内。2.3工期：各标段均为40日历天。2.4招标范围：包括设计文件及相关资料包括的全部内容。2.5质量要求：要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。三、招标内容及标段划分：标段工程内容招标控制价第一标段职教园室外篮球场、排球场及乒乓球场工程428万元第二标段职教园室外操场看台、跑道及足球场工程880万元具体内容详见招标文件。四、潜在投标人资格要求：4.1符合《政府采购法》第二十二条规定；4.2本次招标要求各投标人须是在国内注册的独立企业法人，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的施工能力；4.3第一标段潜在投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并且在营业执照经营范围中具有体育场地施工项目，具有有效的安全生产许可证。拟派往本项目项目经理须本单位注册的具备注册建造师（建筑工程专业或市政公用工程专业）贰级及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未承担在建项目；第二标段潜在投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并且在营业执照经营范围中具有体育场地施工、塑胶铺装工程、人造草坪项目，具有有效的安全生产许可证。拟派往本项目项目经理须在本单位注册的具备注册建造师（建筑工程专业或市政公用工程专业）贰级及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未承担在建项目；4.4参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号4.6本次招标不接受联合体投标；五、资格审查方式：资格后审。六、图纸、清单领取时间及要求：6.1招标文件的获取：请于2017年6月9日起登录《中国山东政府采购网》，点击本招标公告下方附件下载；如果招标文件需要变更、澄清或者答疑，变更、澄清、答疑也将在各网站上发布，请各投标人注意浏览下载。6.2图纸、工程量清单的获取：请潜在投标人于2017年6月23日前（节、假日除外），持授权委托书到菏泽市中华路与太原路交叉口永泰大厦0711室领取图纸、工程量清单，过期不予受理。注：投标人可投保两个标段，但只能获得一个标段的中标资格。投标人最终资格的确认以评标委员会的资格后审为准。七、投标文件的递交投标文件递交截止时间：2017年6月30日上午9:30分，地点为菏泽市牡丹区公共资源交易中心（牡丹区便民服务中心二楼第二开标室）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。八、开标时间及地点：2017年6月30日上午9:30分，地点为菏泽市牡丹区公共资源交易中心（牡丹区便民服务中心二楼第二开标室）。九、发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国山东政府采购网》、《牡丹区人民政府网》、《牡丹区公共资源交易网》发布。十、联系方式招标人：牡丹区职教园区地址：菏泽市长江路2266号联系人：张科长　联系电话：15020466566代理机构：山东忠诚信工程咨询有限公司地址：菏泽中华路与太原路交叉口永泰大厦0711室联系人：鲁先生电话：0530-6265588180530215992017年6月9日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：牡丹区职教园区地址：菏泽市长江路2266号联系人：张科长　联系电话：150204665661.1.3招标代理机构名称：山东忠诚信工程咨询有限公司地址：菏泽中华路与太原路交叉口永泰大厦0711室联系人：鲁经理电话：0530-6265588180530215991.1.4项目名称菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程1.1.5建设地点牡丹区职教园区院内1.1.6建设规模第一标段：职教园室外操场看台、跑道及足球场工程；第二标段：职教园室外篮球场、排球场及乒乓球场工程；详见工程量清单。1.2.1资金来源财政资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围包括设计文件及相关资料包括的全部内容1.3.2施工工期各标段均为40日历天。1.3.3质量要求要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号1.4.1投标人资质条件、能力和信誉要求1、符合《政府采购法》第二十二条规定；2、本次招标要求各投标人须是在国内注册的独立企业法人，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的施工能力；3、第一标段：潜在投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并且在营业执照经营范围中具有体育场的施工项目，具有有效的安全生产许可证。拟派往本项目项目经理须本单位注册的具备注册建造师（建筑工程专业或市政公用工程专业）贰级及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未承担在建项目；第二标段：潜在投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并且在营业执照经营范围中具有体育场地施工、塑胶铺装工程、人造草坪项目，具有有效的安全生产许可证。拟派往本项目项目经理须在本单位注册的具备注册建造师（建筑工程专业或市政公用工程专业）贰级及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且未承担在建项目4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；5、本次招标不接受联合体投标；6、本项目资格审查方式：资格后审；7、《行贿犯罪档案查询结果告知函》,开标时需要提供原件（以检察院出具的证明为准，由投标人在开标截止时间前自行到检察院查询，查询格式详见附件）。1.9.1踏勘现场不组织，由投标人自行踏勘。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标截止时间16天前；在规定时间截止前未提出问题的各潜在投标人，视为完全认同本招标文件。1.10.3招标人书面澄清的时间投标截止时间15天前1.11分包不允许1.12偏离不允许实质性偏离2.1构成招标文件的其他材料招标公告、招标答疑、招标文件补充资料、补充通知等。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间16日前2.2.2投标截止时间2017年6月30日上午9：30时2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间招标文件澄清发出后24小时以内94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间招标文件修改发出后24小时以内3.1.1构成投标文件的其他材料投标文件的修改、澄清文件及有关问题的说明。3.3.1投标有效期90日历天3.4.1投标保证金第一标段：肆万元整（￥：40000.00元）第二标段：捌万元整（￥：80000.00元）从本单位基本账户以银行支票或电汇形式在2017年6月29日24时00分前存入以下指定银行帐户：开户名称：菏泽市牡丹区公共资源交易中心管理办公室开户银行：菏泽农村商业银行高新区支行帐号：9170117219842050002077行号：402475001062备注：菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程第标段投标保证金3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求详见投标须知3.7.3和4.1条款3.7.4投标文件份数每标段正本一份，副本四份。3.7.5装订要求详见投标须知3.7.5和4.1条款4.1.2封套上写明工程名称：菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程第标段投标文件在2017年6月30日上午9：30时不得开启4.2.2递交投标文件地点菏泽市牡丹区公共资源交易中心第二开标室4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2017年6月30日上午9：30时开标地点：菏泽市牡丹区公共资源交易中心第二开标室5.2开标程序投标书密封情况检查：由投标人代表检验。开标顺序：按投标文件递交的逆顺序。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，由招标人从山东政府采购网专家库中随机抽取。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号7.1定标方式每标段推荐3名中标候选人。应依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人确定为预中标人，排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以按照评标委员会推荐的候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.3.1履约担保合同价款的10%，签订合同前交至招标人指定账户。10.需要补充的其他内容10.1招标控制价第一标段：肆佰贰拾捌万元整（￥：4280000.00元）第二标段：捌佰捌拾万元整（￥：8800000.00元）注：各投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则按无效标处理。10.2付款方式完成本项目工程量的60%付合同价款的30%，工程竣工验收合格后付合同价款的90%，剩余10%为质保金，工程交付使用一年后且无质量问题付清剩余10%。10.3工程量清单、图纸领取地点菏泽市中华路与太原路交叉口永泰大厦0711室94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本工程建设规模：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目工期要求：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（3）本工程是否接受联合体投标：见投标人须知前附表；（4）其他要求：见投标人须知前附表。注：建造师需押证施工，在工程竣工验收合格后退还。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人自行踏勘项目现场，踏勘现场前，投标人应提前告知招标人，以便招标人提供踏勘条件。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1不召开投标预备会。1.10.2投标人在领取了招标文件、图纸、工程量清单后，首先核实工程量清单中是否有漏项的项目，如果发现上述问题，请指出项目名称及具体数量，并在收到上述资料后3天内以书面形式提出送达招标人。以便招标人在法定时间内澄清，电子文本请发送至sdzcx0530@163.com。如果投标人不提交书面问题，视为认可招标人提供的所有资料。1.10.3招标人在收到投标人疑问后对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有已领取工程量清单及图纸的的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11转包、分包本工程不允许转包；本工程未经业主批准，中标人不得擅自分包。1.12偏离投标文件应符合招标文件的实质性要求，不得有重大偏离。1.12.1开标和评标过程中，若发现投标文件出现重大偏离，将作无效投标予以否决。1.12.2签订合同、施工和工程结算期间，若发现投标文件出现偏离，招标人应认为投标人的投标文件是严格按照本工程招标文件及补充资料、工程量清单和设计图纸做出的，投标总价不予变更。1.12.3施工期间，发现承包方的投标文件出现重大偏差的，招标人有权解除合同，由此造成的损失，由承包方承担。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）附件。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在收到招标文件和图纸后24小时内向招标代理人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有已领取工程量清单及图纸的投标人，但不指明澄清问题的来源。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。未提出投标疑问的投标人，不作为否定其获得招标澄清的理由。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已领取工程量清单及图纸的投标人。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。2.4招标控制价的编制和发布2.4.1招标控制价的编制(1)招标控制价由业主委托具有相应资质的单位编制。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（2）招标控制价编制单位应根据招标人提供的本工程设计文件及补充资料、招标文件、招标文件答疑等有关资料，执行2011年《山东省建设工程工程量清单计价规则》、2003年《山东省建筑工程消耗量定额》、2003年《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省建筑工程价目表》、2016年《山东省安装工程价目表》、2002年《山东省市政工程消耗量定额》、2016年《山东省市政工程价目表》、鲁建办字[2016]20号文件、鲁标定字[2016]33号文件等的规定，采用综合单价法编制；工程类别执行有关规定；材料价格执行当前市场价格（暂定材料价格及税前价格除外）。（3）工程排污费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费不进入招标控制价。（4）人工工日执行[2015]12号文件的规定。（5）二次提水、停水、停电、误工损失等费用按2000元计入招标控制价。（6）招标代理费计入招标控制价。2.4.2招标控制价的发布（1）本项目招标控制价详情请见投标人须知前附表。（2）投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则按无效标处理。（3）投标人认为招标控制价低于本企业成本的，可放弃投标，并向招标单位书面提交放弃投标说明。（4）投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止时间10天前向招标人书面提出，招标人予以核实。经核实确有错误的，招标人将调整招标控制价，在投标截止时间5天前通知所有投标人。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（9）对招标文件认同程度的声明3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3投标报价的编制3.2.3.1本工程的投标报价方式：综合单价法。3.2.3.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。3.2.3.3投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，包括现行工程造价构成的内容（不包括工程排污费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费）、政策性文件规定的各种费用、合同包含的所有风险及责任以及投标人踏勘施工现场所发现的特殊因素，不得以任何理由予以重复。3.2.3.4本合同文件适用的标准、规范的编号及名称：以招标文件第七章“技术标准和要求”、招标答疑文件、招标时的各类通知中各有关章节所列标准、规范为准。“技术标准和要求”若有未指明的标准、规范，则采用国家现行最新通用标准、规范。3.2.3.5工程量清单中包括但投标人未填列的工程项目，视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内，投标人必须按清单内容施工，招标人不予支付该部分费用。3.2.3.6投标报价应根据招标人提供的本工程设计文件及补充资料、招标文件、工程量清单、招标文件答疑等有关资料，执行2011年《山东省建设工程工程量清单计价规则》、2011年《山东省安装工程工程量清单计价规则》、2003年《山东省建筑工程消耗量定额》、2003年《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省建筑工程价目表》、2016年《山东省安装工程价目表》、2002年《山东省市政工程消耗量定额》、2016年《山东省市政工程价目表》、鲁建办字[2016]20号文件、鲁标定字[2016]33号文件等有关规定，采用综合单价法编制；工程类别执行有关规定；人工工日自主报价，但应符合鲁建标字[2015]12号文件的规定；材料价格参考当前市场价格及自身情况自主报价。投标人在报价时应充分考虑施工场地现状、道路桥梁等交通情况和当地社会环境等短期内不可调节的其他情况；充分考虑在施工期间的安全保证措施。3.2.3.7工程量清单所列的工程量系招标人根据施工图纸计算的，作为所有投标人共同的报价基础，投标人不得随意更改。投标人领到工程量清单后，首先核实工程量清单中是否有漏项或误差在3%以上的项目，如果发现上述问题，请指出项目名称及具体数量，应在投标人须知规定的要求澄清时间内提出。但请进行反复核实，确有错误时才可提出。在规定的时间内不提出94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号书面问题，视为认可招标人提供的所有资料，工程施工过程中发现漏项或误差视为让利。3.2.3.8本工程在合同执行期间单价固定。除非有设计变更发生导致总价调整（变更后与工程量清单相同的子项不得变更单价），总价将不做任何调整。投标人在计算报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。在实际施工期间，合同价款不因材料价格的上涨而上涨。注：签订合同后，因施工场地变更等招标人原因造成的六个月内未进场施工，合同总价不做任何调整；因施工场地变更等招标人原因造成超过六个月未进场施工的，主要材料价格超过±15%，超出部分据实调整。3.2.3.9对于依据招标文件及合同条款规定由投标人采购供应的合格材料，如果发包人提出更换，则通过监理工程师的现场签证予以找补税前差价；由发包人采购供应的材料，税前差价由发包人承担。3.2.3.10税金、安全防护、文明施工措施费用参考《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及有关规定。3.2.3.11专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供本工程施工使用，由承包人负责保管，保管费招标人不再单独支付。3.2.3.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述。除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、管理费、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。3.2.3.13工程结算时单价固定，对发生设计变更且工程量清单中未包含的部分综合单价按下列方法计算：1）在工程量清单报价中已有综合单价的，凡施工做法相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。2）在工程量清单报价中无综合单价的，综合单价用以下方法计算后下浮15%作为结算单价：人工、材料、机械的消耗数量执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》、鲁建办字[2016]20号文件及其费用定额、工程量计算规则的有关规定，人工单价执行投标报价，材料单价执行实际采购价，机械台班单价执行适用价目表中的机械台班单价。3）现场签证中每张现场洽商签单变更及现场签证每个子目的直接费用在1000元以内的不予调整。3.2.3.14本工程所发生的二次提水、停水、停电、误工损失等费用，由招标人一次性补偿2000元，包干使用，进入报价，不再办理现场签证。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号3.2.3.15投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.2.3.16施工过程中，因不同施工单位之间交叉施工产生的配合费，由承包人自行解决，不再办理现场签证。3.2.3.17投标人编制的工程量清单报价必须使用招标文件提供的全部格式，不得增加或减少项目或数量，也不得改变项目的序号和编号；否则，作为无效投标予以否决。3.2.3.18本工程招标代理费按国家发改价格[2002]1980号文件工程类标准计取，由中标人支付并计入投标报价，在领取中标通知书前缴纳。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，投标保证金缴纳人的名称与投标人必须一致。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标予以否决处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在报名时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足本工程施工的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。在招标过程中，投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝；更换投标人的，作无效标予以否决处理。3.6备选投标方案招标人不接受备选投标方案。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、投标文件的编制等实质性内容作出响应。投标文件不响应本招标文件的实质性要求和条件的，其投标将作为无效投标予以否决。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按照招标文件第八章“投标文件格式”由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.4投标文件每标段正本一份，副本四份，单独密封的一览表2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准,当正本与单独密封的唱标一览表不一致时，以唱标一览表为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，投标人必须由法定代表人或其授权委托代理人携带有效证件参加，人数不得超过3人。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定，由投标人代表检查投标文件密封情况并经投标人签字确认；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式7.1.1评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交书面评标报告，评标委员会按综合评估法，经评审最终得分由高到低的顺序，推荐3名中标候选人。7.1.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3中标人的项目经理（注册建造师）实行押证制度，中标单位在领取中标通知书时携带项目经理的建造师注册证书，工程竣工验收合格后退还。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审，合格投标人不足3个的，评标委员会应否决全部投标。由采购人依法重新组织招标。（3）排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以按照评标委员会推荐的候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附表一：开标记录表施工开标记录表开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金标段建筑面积投标报价（元）质量目标工期签名招标人代表：唱标人：记录人：监标人：附表二：问题澄清通知94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号问题澄清通知编号：（投标人名称）：施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.......请将上述问题的澄清于年月日时前递交至或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至。评标工作组负责人：（签字）年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附表三：问题的澄清问题的澄清编号：（项目名称）施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：1.2.....投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附表四：确认通知确认通知（招标人名称）：我方已接到你方年月日发出的（项目名称）施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（盖单位章）年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第三章评标办法94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个报价2.1.2响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项已标价工程量清单已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量技术标准和要求符合第七章“技术标准和参数要求”规定2.1.3资格审查标准企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的只需提供营业执照副本）安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合“投标人须知前附表”中投标人资格要求规定银行基本账户开户许可证提供有效的银行基本账户开户许可证项目经理资格壹级或贰级（相应工程专业）注册建造师并取得安全考核合格证书（B证）、身份证。法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证法定代表人身份证（法定代表人到场参加开标会议的）或法人授权委托书和被委托人身份证。（被授权人参加开标会议的）行贿犯罪档案查询投标人、企业法定代表人、项目经理、法人授权委托人三年内无行贿犯罪记录（投标人自行查询，以检查院预防部门出具的查询行贿犯罪结果告知函为准）94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第一标段详细评审办法：条款号条款内容编列内容分值构成（总分100分）投标报价：50分施工组织设计：30分投标人资信：20分投标报价（50分）满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50%*100。条款号评分因素评分标准2.14施工组织设计评分标准(30分)总体概述、施工现场平面布置（5分）对工程整体的认识表述完整清晰程度，措施先进、具体程度，施工段划分清晰、合理程度。施工现场平面布置和临时设施临时道路布置是否满足实际需要，经评审可得0-5分。施工进度计划和进度保证措施（4分）（1）所报工期符合招标文件要求，否则投标无效（2）网络计划（横道图）编排合理、可行，关键路线清晰、准确程度。进度保证措施可靠，措施具体可行，农忙保勤措施可信、可行程度，经评审可得0-4分。施工方案（6分）对各分部分项工程的施工方案和质量保证措施完整、先进、可行、具体程度及已完工程保护措施的完善程度，经评审可得0-6分质量管理体系与措施（2分）对质量、安全管理体系与措施完善程度，经评审可得0-2分。针对本项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析与解决方案（4分）对关键技术、工艺表述深入程度，对重点、难点分析解决方案的完整、安全、经济可行程度，经评审可得0-4分人员及设备配备(3分)拟投入的劳动力安排计划、物资材料供应计划、主要设备的进场计划是否合理可靠，经评审可得0-3分94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号特殊情况下的施工措施（2分）冬、雨季施工，已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施齐全、合理、可行程度，经评审可得0-2分环境保护措施（2分）环境保护管理体系与措施完善程度，经评审可得0-2分新技术、新产品、新工艺、新材料应用（2分）新技术、新产品、新工艺、新材料应用先进、合理、可行性，经评审可得0-2分2.15投标人资信评分标准（20分）工程业绩（6分）投标单位进3年有类似工程业绩（400万以上的塑胶运动场的工程业绩）有一项得2分，最多的6分。注：每项业绩必须同时提供中标通知书原件及施工合同原件为准。硅PU相关材料14分硅PU所使用的原材料（防水材料、弹性材料、面漆材料）必须为同一厂家生产，且提供招标技术参数要求的权威机构检测报告，得3分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。硅PU产品有国家环保产品质量监督检验中心对液体材料（半成品）符合GB18583-2008国家标准的有害物质限量检测合格的检测报告，得3分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。符合GB/18583-2008游离物测试标准的SGS检测合格报告，得3分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。硅PU产品获得中国质量认证中心（CQC）颁发的ROHS符合性认证证书及中国环保产品认证证书（符合HJ457-2009及CQC51-351121-2009认证规则的要求），得3分（提供认证证书原件）硅PU样块通过GB/T22517.6-2011.GB/T14833-2011化学检测、物理检测合格，得2分（提供检测合格证明复印件并加盖生产企业公章）94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第二标段详细评审办法：条款号条款内容编列内容分值构成（总分100分）投标报价：50分施工组织设计：25分投标人资信：25分投标报价（50分）满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50%*100。条款号评分因素评分标准2.14施工组织设计评分标准(25分)总体概述、施工现场平面布置（5分）对工程整体的认识表述完整清晰程度，措施先进、具体程度，施工段划分清晰、合理程度。施工现场平面布置和临时设施临时道路布置是否满足实际需要，经评审可得0-4分。施工进度计划和进度保证措施（4分）所报工期符合招标文件要求，否则投标无效网络计划（横道图）编排合理、可行，关键路线清晰、准确程度。进度保证措施可靠，措施具体可行，农忙保勤措施可信、可行程度，经评审可得0-2分。施工方案（5分）对各分部分项工程的施工方案和质量保证措施完整、先进、可行、具体程度及已完工程保护措施的完善程度，经评审可得0-5分质量管理体系与措施（2分）对质量、安全管理体系与措施完善程度，经评审可得0-2分。针对本项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析与解决方案（3分）对关键技术、工艺表述深入程度，对重点、难点分析解决方案的完整、安全、经济可行程度，经评审可得0-2分人员及设备配备(3分)拟投入的劳动力安排计划、物资材料供应计划、主要设备的进场计划是否合理可靠，经评审可得0-2分。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号特殊情况下的施工措施（1分）冬、雨季施工，已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施齐全、合理、可行程度，经评审可得0-1分环境保护措施（1分）环境保护管理体系与措施完善程度，经评审可得0-1分新技术、新产品、新工艺、新材料应用（1分）新技术、新产品、新工艺、新材料应用先进、合理、可行性，经评审可得0-1分2.15投标人资信评分标准（25分）工程业绩（4分）投标单位进3年有类似工程业绩（400万以上的塑胶运动场的工程业绩）有一项得2分，最多的4分。注：每项业绩必须同时提供中标通知书原件及施工合同原件为准。人造草坪相关资料10分投标所用产品草坪生产厂家必须持有经国家体育用品质量监督检验中心检根基《体育用人造草》（GB/T20394-2006）标准出具的草丝磨损量<1%的耐磨检测结果判定为合格的检测报告，得2分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。投标所用产品草坪生产厂家必须持有国际足联（FIFA）的指定实验室SportsLabs根据FQC（国际足联质量概论测试手册）标准出具的草丝UV抗老化测试的合格检测报告。生产厂家国别信息在FIFA官网上查询为：ChinaPR，得2分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。投标所用产品草坪生产厂家必须持有国际足联（FIFA）的指定实验室SportsLabs根据DIN标准出具的阻燃和重金属的检测报告。生产厂家国别信息在FIFA官网上查询为：ChinaPR，得2分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。投标所用产品草坪生产厂家必须持有生产企业所在省份的省级产品质量监督检验研究院出具的草坪全项优等品的检测报告，得2分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。投标所用产品草坪生产企业为国际足联全球优选供应商（FPP），出具国际足联颁发的认证证书，获得证书的企业国别信息在国际足联官网查验国别信息为ChinaPR，得2分（提供检测报告复印件加盖生产企业公章）。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号塑胶跑道相关资料11分塑胶材料生产厂家提供2017年国家体育用品质量监督检验中心出具的全项检测报告，得2分（原件备查）。塑胶底层、面层胶水生产厂家提供2017年SGS根据ROHS标准出具的关于26项重金属的检测报告，得2分（原件备查）。单组分胶粘剂、塑胶跑道面层色浆生产厂家通过国家权威机检测机构的检测合格的检测报告，得2分（原件备查）。生产厂家具有2016年以来国家体育用品质量监督检验中心出具混合型样块的物理和化学性能检测报告，得2分（原件备查）。塑胶材料生产厂家具备化学危险品经营许可证，化学品经营备案证明，得1分（原件备查）。塑胶材料生产厂家被工商行政主管部门评为省级“守合同重信用企业”荣誉称号，得1分（原件备查）。中国环境标志产品认证证书（I型），得1分（原件备查）。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（一）资格后审办法：本工程资格后审实行合格制，投标人应提交下列资料的原件，以供评标委员会进行评审，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：（1）投标人企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的只提供营业执照副本）、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、银行基本账户开户许可证；法定代表人身份证（法定代表人到场参加开标会议的）或法人授权委托书和被委托人身份证（被授权人参加开标会议的）；拟派注册建造师注册证及安全考核合格证（B证）、身份证（拟派注册建造师必须在本单位注册）；检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（由检察院出具的盖章原件）；以及详细评审中需要的材料原件。营业执照、资质证书、安全生产许可证的法定代表人（或主要负责人）的姓名应与法人代表姓名一致。投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝；更换投标人的，作无效标予以否决处理。以上证件不能提供相关有效原件的，必须提供由发证机关或其对应的主管部门出具的证明。（2）上述证件及证明材料在投标书中提交复印件的同时，还应提供原件，以供评标委员会评审核实。（二）评标方法：1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会投票确定名次排序。投标人可投保两个标段，但只能获得一个标段的中标资格。本次招标，评标委员会按照标段1-2的顺序评标，投标人如参与两个标段的投标，只能获得前一个标段的拟中标资格，如在两个标段中得分均为第一名，后续的标段将由得分第二的投标人顺延为拟中标人，2.评审标准2.1形式评审：见评标办法前附表；2.2响应性评审：见评标办法前附表；2.3详细评审分值构成与评分标准：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.194\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标予以否决。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效标予以否决：（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会依据技术标评分标准和投标报价对投标文件进行详细评审。3.2.2投标人的投标报价高于招标人发布的招标控制价的作无效标予以否决。3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标予以否决。3.2.4评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。所有评委的综合评估得分的算术平均值为投标人的最终得分。3.2.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照最终得分由高到低的顺序，推荐3名中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向建设单位提交书面评标报告。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第四章合同条款及格式94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第一节通用合同条款通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2013版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：。1.1.2.6监理人：由发包人另行通知。1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。姓名：。职称：。联系电话：。电子信箱：。通信地址：。1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。1.1.2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。1.1.3工程和设备1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期期限：执行国家现行规定。1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。1.1.6其他94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。1.4合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术条款；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)经双方确认进入合同的其它文件。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。1.5合同协议书合同生效的条件：执行通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。(3)发包人提供图纸的期限：/。(4)发包人提供图纸的数量：/。1.6.2承包人提供的文件(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：承包人向工程师代表提交的图纸及文件的内容、份数和时间，以发包人的要求为准。(2)承包人提供文件的期限：已发包人的要求为准。(3)承包人提供文件的数量：承包人应向发包人代表提供3份经发包人代表要求和批准由承包人设计的临时工程图纸。(4)监理人批复承包人提供文件的期限：执行通用条款。(5)其他约定：无。1.6.3图纸的修改监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。1.7联络1.7.2联络来往函件的送达和接收(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号(2)发包人指定的接收地点：/。(3)发包人指定的接收人为：/。(4)监理人指定的接收地点：/。(5)监理人指定的接收人为：/。(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。2.发包人义务2.3提供施工场地施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。2.5组织设计交底发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。2.8其他义务(1)向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.294\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。(4)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：无。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人批准行使的权力：执行通用条款。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。3.3监理人员3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。3.6监理人的宽恕监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.8为他人提供方便(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：执行通用条款。(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。4.1.10其他义务(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：无。(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：无。4.2履约担保4.2.1履约担保的格式和金额承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为合同价款的10%。履约担保是本合同的附件。4.2.2履约担保的有效期履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。4.2.3履约担保的退还94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。4.2.4通知义务不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。4.3分包4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：(1)除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。(3)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。(4)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。4.5承包人项目经理4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。4.11不利物质条件94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号4.11.1不利物质条件的范围：执行通用条款。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是材料属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：采购、运输和保管发生后24小时内。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：无。需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：无。6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：无。发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：无。6.4施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：/7.2场内施工道路94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。7.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：/。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。承包人测设施工控制网的要求：/。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：/。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在/天内给予批复。9.3治安保卫9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：项目负责人。9.4环境保护9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：/。监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在/天内给予批复。10.进度计划10.1合同进度计划(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：10.2合同进度计划的修订(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：应在收到施工图纸后5天内。(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：。(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：监理工程师应在5天内批复。。11.开工和竣工11.3发包人的工期延误(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：法规政策变化导致工程缓建、政府禁令开工、同－现场內几个独立承包人之间施工交叉干扰，须进行必要协调的暂缓开工、发包人要求的暂缓开工、发包人迟延交付施工现场、增加合同工作内容、改变合同中工程质量要求或其特性、提供图纸延误、迟延提供材料和工程设备或变更交货地点、发包人或监理人发布指令延误、发包人责任暂停施工等延误承包人关键线路工作的情况。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围和标准：洪水、暴雨、地震。11.5承包人的工期延误由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。逾期竣工违约金的计算标准：每逾期一天按工程总造价的万分之二计算逾期竣工违约金的计算方法：94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号在协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工日期的基础上，每拖延1天，扣罚结算价款的0.2‰。逾期竣工违约金最高限额：最高不超过工程结算总造价的3%。11.6工期提前提前竣工的奖励办法：无。12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：根据合同法相关规定。12.4暂停施工后的复工12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。13.工程质量13.2承包人的质量管理13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：执行通用条款。监理人审批工程质量保证措施文件的期限：/。13.3承包人的质量检查承包人向监理人报送工程质量报表的期限：/。承包人向监理人报送工程质量报表的要求：/。监理人审查工程质量报表的期限：/。13.4监理人的质量检查承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：全部建筑材料、装饰材料、工程设备；工程的所有部位及其施工工艺。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：监理人自签收工程隐蔽部位检查通知后48小时内组织验收。隐蔽工程须经监理人.发包人检查确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖和继续施工。未经监理人.发包人到场检查验收、签字，承包人擅自将工程隐蔽部位覆盖，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式通知承包人延期，延期时间不得超过48小时。13.7质量争议发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。15.变更15.1变更的范围和内容应当进行变更的其他情形：。发包人违背通用合同条款15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1(1)目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。15.3变更程序15.3.2变更估价(1)承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后7日内。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号(3)监理人商定或确定变更价格的期限：监理人应在收到承包人变更报价书后的7日内与承包人商定或确定变更价格。(4)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。15.4变更的估价原则15.4.115.4.2因变更引起价格调整的其他处理方式：/。15.5承包人的合理化建议15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：另议。15.815.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中：(1)在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和(或)标底以及招标控制价和(或)标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。(2)承包人应当在发出招标公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前至少天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。(3)如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。(4)设有标底的，承包人应当在开标前提前4894\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。(5)设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。(6)承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。(7)承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。(8)发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。(9)承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方法：施工期间材料价格不予调整。16.2法规更改引起的价格调整只对税费产生的价格变化作调整。17.计量与支付17.1计量17.1计量17.1.3计量周期本合同的计量周期：执行通用条款94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号17.1.5总价子目的计量总价子目的计量方法：执行通用条款17.2预付款无17.3工程进度付款完成本项目工程量的60%付合同价款的30%，工程竣工验收合格后付合同价款的90%，剩余10%为质保金，工程交付使用一年后且无质量问题付清剩余10%。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单承包人提交竣工付款申请单的份数：执行通用条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接受证书颁发的14日内提交5份竣工付款申请单。竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交。18.竣工验收18.2竣工验收申请报告(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：执行通用条款。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号竣工验收资料的份数：执行通用条款。竣工验收资料的费用支付方式：。18.3验收18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。18.7竣工清场18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。18.8施工队伍的撤离承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：执行通用条款。19.缺陷责任与保修责任19.7保修责任(1)工程质量保修范围：详见质量保修书。(2)工程质量保修期限：详见质量保修书。(3)工程质量保修责任：详见质量保修书。质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。20.保险20.1工程保险本工程(投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号，并符合以下约定。(1)投保人：执行通用条款执行通用条款。(2)投保内容：执行通用条款。(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。(4)保险金额：执行通用条款。(5)保险期限：执行通用条款。20.4第三者责任险20.4.2保险金额：，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承担。20.5其他保险承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：执行通用条款。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：执行通用条款。20.6.4保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：执行通用条款。21.不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：。不可抗力的等级范围约定：是指暴雨、台风、大潮汐、洪水、地震、泥石流、战争、暴乱等当事人在订立本合同时对其发生不能预见、不能避免、对其后果不能克服的事件。其具体解释按中华人民共和国保险监督委员会的相关规定执行。。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。24.争议的解决24.1争议的解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（1）种方式解决：（1）提请菏泽市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.3争议评审24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：。24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：。25.施工过程中非发包人原因引起的工伤事故、财产损失等产生的费用均由承包人承担。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第三节合同附件格式94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件一：合同协议书合同协议书编号：发包人（全称）：法定代表人：法定注册地址：承包人(全称）法定代表人：法定注册地址：发包人为建设(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。三、合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日工期总日历天数94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准工程质量标准：五、合同形式本合同采用合同形式。六、签约合同价金额(大写）：元(人民币)(小写)￥：元其中：安全文明施工费：元七、承包人项目经理：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：。建造师执业印章号：。安全生产考核合格证书号：。八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、预算书；9、其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)年月日年月日签约地点：94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件四：履约担保格式承包人履约保函(发包人名称)：鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元(大写)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指：。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件五：支付担保格式发包人支付保函(承包人)：鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的％，数额最高不超过人民币元(大写：)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指：。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号三、保修责任1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程保修责任事项：。本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章)承包人：(公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件七：廉政责任书格式建设工程廉政责任书发包人：承包人：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.194\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：(公章)承包人：(公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。1.4本工程量清单中未给定的格式由投标人按照2011年《山东省建筑工程工程量清单计价办法》、《山东省装饰工程工程量清单计价办法》、《山东省安装工程工程量清单计价办法》的规定自行设计。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第六章图纸（另附）94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第七章技术标准和要求一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及山东省或行业的工程建设标准、规范的要求。具体适用的工程建设标准、规范名称详见本工程设计文件及附件。二、部分材料参数要求：1、纳米水性硅PU样块符合《合成材料跑道面层》GB/T14833-2011标准检验合格参数及技术要求序号检测项目技术要求1冲击吸收/%35-502垂直变形/MM0.6-2.53抗滑值/（BPN20℃）≥474阻燃/级I5苯/（g/kg）≤0.056甲苯+二甲苯/（g/kg）≤0.057游离甲苯二异氰酸酯/（g/kg）≤0.28重金属/（mg/kg）可溶性铅≤90可溶性镉≤10可溶性铬≤10可溶性汞≤29耐久性能（168h）拉伸强度/Mpa≥0.5拉断伸长率/%≥4010拉伸强度/Mpa≥0.511拉断伸长率/%≥402、混合型跑道材料使用清单（1）底层混合料9kg/m2(1:5)颗粒加25%-30%；（2）面层混合料1.2kg/m2(2:1)，黑颗粒，颗粒1.2kg/m2；3、足球场材料使用清单（1）5cm单丝加筋人造草坪；（2）人造草坪专用胶，0.03kg/m2.；（3）天然白石英砂，颗粒大小为10-20目，25kg/m2.；（4）颗粒，5kg/m2.。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号4、塑胶规格及技术参数1、提供30*30cm塑胶样块2、技术参数及要求胶水技术指标序号检测项目技术指标1总挥发性有机物/（g/L）≤7002苯/（g/kg）≤5.03甲苯+二甲苯/（g/kg）≤1504甲苯二异氰酸酯/（g/kg）≤10混合型塑胶跑道技术指标序号检测项目混合型技术指标1冲击吸收%35-502垂直变形mm0.6-2.53抗滑值（BPN20℃）≥474阻燃性/级I5苯g/kg≤0.056甲苯+二甲苯g/kg≤0.057游离甲苯二异氰酸酯g/kg≤0.28重金属/（mg/kg）可溶性铅≤90可溶性镉≤10可溶性铬≤10可溶性汞≤29耐久性能（168h）拉伸强度/Mpa≥0.5拉断伸长率/%≥4010拉伸强度Mpa≥0.511拉断伸长率%≥40颗粒技术指标序号检测项目技术指标1苯≤502甲苯+二甲苯≤503甲苯二异氰酸酯≤2004可溶性铅≤905可溶性镉≤106可溶性铬≤107可溶性汞≤294\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号5、人造草坪规格及参数（1）提供20*30cm的草坪样品（2）参数及技术要求草纤维类型（Type）单丝（monofilament）草纤维颜色（Color）双色（bicolor）草高（PileHeight）50mm密度（Turfsperunitarea）10500簇草丝磅重（Dtex）11000草丝厚度（Yarnthickness）165μm±15μm底布双层底布背胶丁苯乳胶走针方式直线走针草坪使用寿命8年6、参考品牌（1）硅PU参考品牌：广东长河、杰瑞、绣林、柏胜；（2）塑胶参考品牌：文明、杰瑞、一诺威、奥翔；（3）人造草坪参考品牌：共创、文明、火炬、泰山；94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号第八章投标文件格式94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（项目名称）工程招标第（）标段投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、对招标文件认同程度的声明十、其他材料94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）第()标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（二）投标函附录序号项目内容约定内容备注1履约保证金中标价款的10%2施工准备时间签订合同后（3）天3误期违约金额（合同造价的0.2‰）元/天4误期赔偿费限额合同价款（3）%5提前工期奖无6工期要求7质量标准合格8保修期依据《建筑工程质量管理条例》94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（三）唱标主要内容一览表投标人名称工程名称第（）标段总报价（元）大写小写工期（日历天）质量标准投标人：（章）法定代表人：（签字）年月日备注：此唱标一览表单独密封贰份，为唱标使用。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。法定代表人身份证复印件代理人无转委托权授权委托人身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号四、投标保证金（附投标保证金银行汇款凭证复印件）94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号五、已标价工程量清单94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业（二）主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证，管理过的项目业绩；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过类似工程担任职务发包人联系电话94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织机构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员帐号技工经营范围备注投标人须按资格后审要求附投标人证件的复印件。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（二）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量注册建造师技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（三）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号（四）信誉情况表序号信誉名称颁发单位123…94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号九、对招标文件认同程度的声明（招标人）：经我方对《菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程招标文件》（项目编号：）仔细、认真的研究之后，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。特此声明！投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）日期：年月日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号十、其他材料（投标人认为需要的其他材料,如材料参数、规格，检测报告等）94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附件：行贿犯罪档案查询申请参考格式                人民检察院：               将在年月日在菏泽市牡丹区公共资源交易中心开展菏菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程投标工作，为开标需要，根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作规定》，现向你院查询 在年月  至  年  月  日期间有无行贿犯罪记录。特此申请。  附件：1、被查询单位（个人）名单（含单位组织机构代码证、个人身份证）2、相关证明材料申请人：(盖单位章)    年 月 日94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号填写说明及查询注意事项：1、被查询的单位（个人）较多的，请附列表，参考格式如下：序号被查询单位名称组织机构代码（或三证合一编号）法定代表人姓名及身份证号委托人姓名及身份证号项目经理姓名及身份证号1234562、查询期限不得超过十年。3、查询地点：公司、企业对本公司、企业进行行贿犯罪档案查询的，由公司、企业住所地或者业务发生地人民检察院受理。个人对本人进行行贿犯罪档案查询的，由个人住所地人民检察院受理。具体查询地点为：检察院预防职务犯罪部门。4、查询所需材料：申请查询应当提交查询申请和身份证明。单位申请查询的，应当提交查询申请（加盖单位公章），经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码，被查询个人的姓名和身份证号码。公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照（副本）原件以及复印件。个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。5、被查询单位、个人较多的，请尽量在开标前两日申请查询。94\n菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程项目编号：MDCGG2017-036号附：授权委托书本人系（公司名称）的法定代表人，现委托为我方代理人，前去办理菏菏泽市牡丹区职教园室外运动场建设工程招标行贿犯罪查询事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：至招标结束。代理人无转委托权。申请人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日94