广东2015年小学运动场改造工程施工合同 18页

SF-2013-0204合同编号：广州市建设工程施工合同（示范文本）工程名称：**小学运动场改造工程工程编号：工程地点：**小学内发包人：**小学承包人：广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局二〇一五年十二月\n第一部分协议书发包人:（全称）**小学承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：**小学运动场改造工程工程地点：**小学内工程内容：施工图纸范围内的运动场改造、排水沟等工程，详见招标图纸及工程量清单。工程规模：面积约5000平方米的运动场改造工程，其中包括铺设足球场人工草皮约2580平方米，铺混合型PU颗粒塑胶跑道约2400平方米、排水沟长约500米。结构形式：房屋建筑工程立项、规划批准文件号：花教报[2015]13号资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围:施工图纸范围内的运动场改造、排水沟等工程。三、合同工期工程合同工期总日历天数：（中标工期）天。从年月日开始施工，至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：合格，按照《建设工程质量管理条例》规定。五、合同价款合同总价（大写）：（中标价）元；（小写）：（中标价）元。项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义l本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。17\n八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、承包人收取工程款时所使用“开户银行名称、账户名称及账号”必须与发包人与承包人签订合同时所填写的“开户银行名称、账户名称及账号”一致、且签订后不得变更，否则发包人有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。十一、本合同正文为清洁打印为本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方确认同意，不产生约束力。十二、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：广州市花都区合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：（盖章）**小学承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:17\n第二部分通用条款（略）第三部分专用条款1．定义1.43单位工程□名称：□内容：□范围：1.53所采用的书面形式包括：□文书；□信件；□电报；□传真；□电子邮件；□其他：2．合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：4．语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：5.施工设计图纸5.1发包人提供施工设计图纸（1）提供的时间：（2）提供的数量：5.2承办人提供施工设计图纸（1）提供的时间：（2）提供的数量：（3）监理工程师答复的时间：6.通信联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和设计人：发包人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：通讯地址：收件人：邮政编码：监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址：收件人：邮政编码：（2）视为送达的其他方式：7.工程分包7.2指定分包工程名称：7.4分包工程款的支付方式：13.交通运输13.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：17\n13.4运输超大件和超重件的费用：14.专项批准事件的签认14.2专项批准事件的签认人选（1）监理工程师：姓名：印章样式：签字样式：（2）造价工程师：姓名：印章样式：签字样式：（3）建造师：姓名：印章样式：签字样式：19.发包人19.2发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：（4）提供施工所需的有关资料的时间：（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：（6）现场交验的时间：（7）提供标准与规范的时间：（8）组织图纸会审和设计交底的时间：（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：委托承办人办理的工作有：19.3提供施工场地的时间：19.4支付款项（1）工程款支付期限□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。□另作约定：（2）工程款支付方式□按协议书所注明的银行账户转账。□支票支付。□其他方式：20.承包人20.2承办人完成下列工作的约定（3）提交支付申请和工程款额报告期限□按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。□另作约定：（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件□按通用条款第82.2款规定提交。□另作约定：20.4承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：20.5承办人提供的塑胶跑道必须提供有相应机构给出的第三方检测报告。（第三方检测的费用由承办人承担）20.6塑胶跑道须保用5年17\n21.现场管理人员任命和更换21.1发包人现场管理人员任命和更换：21.2承包人代表任命和更换：21.3监理工程师代表任命和撤回：造价工程师代表任命和撤回：21.4承包人代表授权人选任命和撤回：22.发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：23.监理工程师23.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师（1）监理人：法定代表人：（2）任命（）为监理工程师，其通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：23.3(12)需要发包人批准的其他事项：24.造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师（1）工程造价咨询人：法定代表人：（2）任命（）为造价工程师，其通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：24.3（7）需要发包人批准的其他事项：25.承包人代表25.1承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：26.指定发包人26.1依法指定的发包人（1）实施、完成部分永久工程的分包人：（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：28.工程担保28.1承包人提供履约担保的约定（1）履约担保的金额：（大写）（小写）（2）提供履约担保的时间：□签订本合同时。□另作约定：合同签订后7天内（3）出具履约保函的银行：应由在中国注册且营业地点在广东省内的银行开具。28.2履约担保退还时间的约定：承包人未按合同的规定履约，即向发包人支付履约保证金作为补偿。当工期延期，须延长履约保证金的有效期，发包人在工程竣工验收合格、竣工资料移交后30天内将退还承包人的履约保证金（无息）。28.3发包人提供支付担保的约定：本合同发包人不提供支付担保。（1）支付担保的金额：（大写）（小写）（2）提供支付担保的时间：17\n□签订本合同时。□另作约定：（3）出具支付保函的担保人：28.4担保内容、方式和责任等事项的约定：承包人、雇主责任保险、施工机械设备保险。31.不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：32.保险32.1委托承包人办理保险的事项有：□通用条款第32.1款的第（1）项；□通用条款第32.1款的第（2）项；□通用条款第32.1款的第（3）项；□通用条款第32.1款的第（4）项。32.8投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：33.进度计划和报告33.3承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：34.开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）天内签发开工令。□按通用条款规定的42天。█其他时间：其中开工时间初定为2015年月日。具体以监理工程师发出的书面开工令为准。35.暂停施工和复工35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：36.工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（）天。（1）（工程名称）单位工程的工期约定为天。（2）（工程名称）单位工程的工期约定为天。38.竣工日期38.1计划竣工日期：42.质量标准42.1约定的工程质量标准（1）合同工程质量标准：（2）工程质量验收标准：45.安全文明施工45.5治安管理：□按通用条款的规定。□另作约定：46.测量放线46.1承包人提交施工控制网资料的时间：46.4测量放线误差的约定：符合设计和规范要求。48.发包人供应材料和工程设备48.1约定供应的材料和工程设备□发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。□发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式：49.承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购材料和工程设备□按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。□另作约定：17\n49.2承包人供货要求：49.8发包人依法指定的生产厂家和供应商：50.材料和工程设备的检验试验50.2见证取样检验试验的材料和工程设备（1）种类：（2）检测机构：51.施工设备和临时设施51.1承包人配置施工设备和临时设施□按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。□另作约定：51.2发包人提供的施工设备和临时设施：53.隐蔽工程和中间验收53.1中间验收的部位有：55.工程试车55.1试车内容□不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容和要求：56．工程变更56.4承包人提出工程变更建议发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：58.竣工验收58.1竣工验收标准合同工程竣工验收标准：58.8单位工程和工程部位验收□合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：（1）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：（2）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：58.9施工期运行□合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：（1）（名称）工程或部位，运行时间为；（2）（名称）工程或部位，运行时间为。58.10竣工清场□按通用条款规定。□另作约定：58.11施工队伍的撤离□按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。□另作约定：59.缺陷责任与质量保修59.1缺陷责任期计算缺陷责任期：17\n59.8质量保修期计算质量保修期：61.工程量61.1清单工程量包括的工作内容□按通用条款规定。□另作约定：63.暂列金额63.1合同工程的暂列金额为元。65.暂估价65.1招标暂估价项目必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务□材料、工程设备：□专业工程：65.3非招标专业工程款的确定□按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。□另作约定：66.提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖（1）提起竣工奖额度□没约定提前竣工奖的，本款不适用。□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元。（2）提前竣工奖的最高限额□按通用条款规定为合同价款的5%，即元。□另作约定：66.2误期赔偿费（1）每日历天应赔偿额度为元。（2）误期赔偿费的最高限额（3）施工单位未能在招标文件规定的节点工期前完成进度计划，则发包人有权将部分工程进行分包，分包的费用按投标报价从承包人合同款中扣除。67.工程优质费67.1工程优质费的计算方法█没约定工程优质费的，本款不适用。□约定工程优质费的，其计算方法：67.2工程优质费的计算额度：█没约定优质优价奖的，本款不适用；□另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：国家级质量奖，合同价款的%；省级质量奖，合同价款的%；市级质量奖，合同价款的%。68.合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整事件□按通用条款规定的调整事件。□另作约定：68.2（9）调整合同价款的其他事件：72.工程变更事件72.4调整承包人报价偏差的方法□按通用条款的规定调整。□按照下列方法调整：17\n73.工程量偏差事件73.2调整分布分项工程费的方法调整结算分部分项工程费：□按通用条款的规定调整。□按照下列方法调整：73.3调整措施项目费的方法调整结算措施项目费：□按通用条款的规定调整。□按照下列方法调整：75.现场签证事件75.3现场签证报告的确认约定的时间：每月20号前向监理工程师报送“工程进度月报表”和“计量支付申请书”，监理工程师确认的时间为每月22日前。提交现场签证报告的时间：□按通用条款的规定的时间提交。□另作约定：76.物价涨落事件76.3承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：（1）价格系数法各资源的权重系数约定如下：1)固定系数a为；2）人工权重系数b为；3）机械台班权重系数c为；4）钢筋权重系数d为；5）水泥权重系数e为；6）铜材权重系数f为；7）沥青权重系数g为；8）其他资源的权重系数：78.支付事项78.2计算利息的利率□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□另作约定：79.预付款79.1预付款的约定及管理（1）预付款的约定□没约定预付款的，本条不适用。■约定预付款的，预付款的金额为按合同价的10%拨付预付款，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。（2）预付款的最高限额□通用条款规定为合同价款的30%，即元。□另作约定：79.2提交预付款支付申请期限：□按承包人在完成本款三项工作后的7天内。□另作约定：79.4预付款抵扣方式□预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。17\n■其他方式：当承包人完成的工程量的80%超过预付款对应的工程量时，可申请首次进度款，预付款在该次进度款中100%扣回。80.安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额（1）内容和范围■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。□另作约定：（2）安全文明施工费的总金额为元。80.2支付申请的提交与核实■按通用条款的规定。□另作约定：80.3费用支付安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：■按通用条款的规定。□另作约定：81.进度款81.1约定支付期限和提交支付申请（1）支付期限□以月为单位。□以季度为单位。■以形象进度为准，具体为：1、甲方根据乙方的工程进度及工程建设资金的落实情况按监理单位核实进度的80%支付工程进度款；工程完工时付至合同价的80%；  2、竣工验收通过后工程结算经财政投资评审中心评审通过后15天内甲方向乙方累计支付至结算批准金额的95%  3、剩余工程款在保修期满后30天内支付完毕；  4、甲方在收到经监理单位审核的付款申请书后12天内签署意见，并通知乙方办理付款手续。只要甲方签署了付款文件，视为已经支付。若因建设基金不能按时到位或其他原因使乙方不能按时取得款项，甲方不承担违约责任。□本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：81.2期中付款的最低限额为/元。81.3财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。82.竣工结算82.1竣工结算的程序和时限：□按通用条款的规定办理。□另作约定：83.结算款83.1提交竣工支付申请（1）竣工支付期限□按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。17\n□另有约定。（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法□按通用条款的规定。□另作约定：84.质量保证金84.2质量保证金的约定与扣留（1）质量保证金的约定□按通用条款规定为合同条款的3%，即元。□另有约定：（2）质量保证金的扣留□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。□另有约定：85.最终清算款85.1提交最终清算支付申请（1）最终清算支付申请提交份数：提交期限：(2)最终清算支付时限□按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。□另有约定：86.合同争议86.4调解或认定争议调解或认定机构：□按通用条款的规定。□另有约定：（1）（2）（3）86.6仲裁或诉讼解决争议的最终方式：□向广州仲裁委员会申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。91.保密要求91.1提供保密信息的期限：94.合同份数94.1约定提供合同文件提供合同文本：□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。□另有约定：94.2正副本效力合同的份数：正本份，副本份。其中：发包人正本份，副本份；承包人正本份，副本份。17\n附件一联合体施工协议书甲公司（全称）：……公司（全称）：　　　　　　　　　　　　丁公司（全称）：本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。1.（甲公司名称）为联合体主办人，（……公司名称）、（丁公司名称）为联合体成员；2.联合体各方当事人对内部有关事项规定如下：2.1联合体由主办人负责与发包人联系；2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作分范围具体实施；2.3联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：2.4.1（甲公司名称）承担合同工程工作内容：2.4.2（¼公司名称）承担合同工程工作内容：2.4.3（丁公司名称）承担合同工程工作内容：2.4.4…………………承担合同工程工作内容：2.5联合体各方当事人对合同工程的其他约定：2.6联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。3.本协议书签署后，联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。4.本协议书自签署之日起生效，至各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；5.本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。正本一式份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体各方当事人各执份。甲公司名称：（盖章）丁公司名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）17\n联系电话：联系电话：年月日年月日17\n附件二发包人供应材料设备一览表工程名称：工程编号：序号编码材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）投产日期备注填表：复核：批准：单位（章）　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日17\n附件三工程质量保修书发包人：（全称）**小学承包人：（全称）为保证**小学运动场改造工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：协议书规定的承包范围内全部工作内容。2．质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为五年；3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为二年；4．供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期；5．装饰装修工程为/年；6．其他项目《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》规定。3．质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5．质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。6．其他6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：年月日年月日附件四17\n廉政合同发包人：（全称）**小学承包人：（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。17\n3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定l本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为**小学运动场改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同份数本合同一式10份，其中发包人6份，承包人4份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：上级部门：（盖章）上级部门：（盖章）年月日年月日17