郑州高技能人才公共实训基地烹饪实训中心和装备制造实训 55页

郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心及装备制造实训中心方案及设计项目招标文件招标编号：郑财公开[2016]S006号招标人：郑州市商业技师学院招标代理机构：河南招标采购服务有限公司二零一六年二月\n目录第一章招标公告1第二章投标人须知3第三章评标办法14第四章合同格式及主要合同条款16第五章投标文件格式23第二部分技术部分48第一章概述49第二章设计依据49第三章设计要求49第四章设计成果及图纸要求52\n第一章招标公告郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心和装备制造业实训中心方案及设计项目已具备招标条件，财政资金。河南招标采购服务有限公司受郑州市商业技师学院委托，现对该项目设计进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。1.招标编号：郑财公开[2016]S006号2．项目概况项目名称：郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心和装备制造业实训中心方案及设计项目项目概况：总建筑面积13000平方米，其中烹饪实训中心面积2200平方米，装备制造业实训中心面积10800平方米。建设地点：河南省荥阳市荥泽大道以东，飞龙路以西，腊梅路以南，郑州市商业技师学院老校区院内。3.招标范围本次招标为郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心及装备制造实训中心方案及设计项目招标，中标单位承担方案设计和施工图设计。4.投标人资格要求4.1投标人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，且资质在有效期内。4.2投标人拟派的设计负责人须具有一级注册建筑师和高级工程师资格。4.3投标人具有类似项目设计经验。4.4投标人提供财务状况报告、缴纳税收证明和员工社保缴纳证明。4.5投标人提供近三年没有发生关于设计质量的诉讼案件的声明、政府采购反商业贿赂承诺书、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。4.6本次招标不接受联合体投标。5、招标文件发售信息：招标文件出售起始时间：2016年2月5日～2016年2月16日，上午8：00时～12：00时，下午14：30时～17：30时（节假日、公休日除外）。招标文件出售地点：河南招标采购服务有限公司302室招标文件出售方式：现场购买招标文件售价：300/套，售后不退。购买标书时必须携带企业营业执照副本、资质证书副本、设计负责人资质证书、53\n授权委托书原件、受托人身份证，上述证书/件需要提供原件及复印件（复印件加盖单位公章）。6、投标文件接收信息：投标文件接收截止时间：2016年2月29日上午9：00投标文件接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室六、开标有关信息：开标时间：同投标文件接收截止时间开标地点：同投标文件接收地点其他有关事项：开标时投标人应派代表参加。七、本次招标联系事项：联系人：宋沛浩联系电话：0371-65993511传真电话：0371-65993522联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）邮政编码：450003开户行：广发银行郑州行政区支行帐号：8898516010005452招标代理机构：河南招标采购服务有限公司日期：2016年2月5日53\n第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：郑州市商业技师学院地址：河南省荥阳市荥泽大道以东，飞龙路以西，腊梅路以南1.1.3招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司地址：郑州市纬四路13号联系人：刘晶电话：0371-65950562传真：0371-659505621.1.4项目名称郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心及装备制造业实训中心方案及设计项目1.1.5建设地点河南省荥阳市荥泽大道以东，飞龙路以西，腊梅路以南1.2.1资金来源财政资金1.2.2资金落实情况已落实。1.3.1招标范围本次招标范围为郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心及装备制造业实训中心项目方案设计、施工图设计。1.3.2设计周期60日历天1.3.3质量要求符合设计条件和国家相关规范、规程。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：1、投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，且资质在有效期内；2、投标人拟派的设计负责人须具有一级注册建筑师和高级职称资格；3、财务状况：没有财务被接管、冻结、破产状态；提供财务报告；提供缴纳税收证明和员工社保缴纳证明4、信誉要求：53\n1)近三年没有发生关于设计质量的诉讼案件的声明。2)提供政府采购反商业贿赂承诺书；3)提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（要求投标人在投标文件中提供相关承诺书原件；以上资质证书复印件装订入投标文件中，原件随身携带，评标时审验）1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织。投标单位可与招标人联系后，由投标人自行踏勘。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间递交投标文件的截止之日10日前1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前1.11分包不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的澄清、补充等2.2.1投标截止时间2016年2月29日上午9时2.2.2投标人确认收到招标文件澄清的时间收到后2日内书面回函确认2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间收到后2日内书面回函确认3.1.1构成投标文件的其他材料招标文件的澄清修改3.3.1投标有效期从投标文件递交截止之日起60天3.4.1投标保证金（1）本次投标保证金金额为壹万元整。（2）投标人必须在投标截止时间之前前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至以下账户：收款单位户名：河南招标采购服务有限公司开户行：广发银行郑州行政区支行帐号：88985160100054523.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求投标文件须加盖投标单位公章及法定代表人或其委托代理人签字。3.7.4装订要求投标文件应按以下要求装订：分册装订，分别为：商务部分（一正四副）用胶装方式装订；技术部分（一正四副）用胶装方式装订。商务标和技术标分别包装密封。53\n投标文件的商务部分、技术部分正本与副本均应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，因投标文件装订松散而造成丢失或其他后果招标人不承担任何责任。4.1投标文件的密封和标记投标文件需将正本、副本分别密封，且商务标和技术标分别包装密封，并加盖投标人公章。4.2.2递交投标文件地点郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点:郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室7.1是否授权评标委员会确定中标人是，招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。9需要补充的其他内容9.1招标控制价本次招标控制价为53.28万元。注：投标报价超出招标控制价的，作废标处理。9.2投标的费用及设计补偿：本次招标项目不设投标补偿费。9.3有关版权：投标人不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供本参标资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。招标人或招标代理机构在本次方案征集活动中提供的所有资料（包括文字、图纸及电子数据资料等）均受版权保护。招标人是这些资料的版权所有人,未得到授权，其他机构或个人不得将该版权内容复制、改编、分发、发布，或作其他用途,否则将承担法律责任。53\n1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行公开招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、设计周期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本工程的设计周期要求：见投标人须知前附表。1.3.3本工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本工程设计的资质条件。(l）资质条件：见投标人须知前附表；(2）负责人资格：见投标人须知前附表；(3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2）为本项目的监理人；(3）为本项目的代建人；(4）为本项目提供招标代理服务的；(5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(8)被责令停业的；(9）被暂停或取消投标资格的；(10）财产被接管或冻结的；53\n(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场投标人须知前附表规定不统一组织踏勘现场。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定不统一召开投标预备会的。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人须知前附表规定不允许分包。1.12偏离投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件要求。2．招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1）招标公告；(2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同格式及主要合同条款；(5）投标文件格式；（6）设计任务书；53\n（7）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。2.4招标文件的解释招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规;在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。3．投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1.1.1商务部分（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明及授权委托书（3）投标保证金（4）商务、技术条款偏离表（5）设计费投标报价表（6）投标承诺书53\n（7）服务质量承诺书（8）资格审查资料（9）项目管理机构（10）服务承诺（11）项目分项投资估算及技术经济指标（12）其他资料注：招标文件中没有提供格式的文件，投标人可自行编写。3.1.1.2技术部分：内容见第六章《设计任务书》。3.2投标报价3.2.1本次投标报价包括此项目方案设计、施工图设计费、中标服务费和后续服务等所有费用的汇总报价。3.2.2．本次投标报价依据国家发展改革委[2015]299号文件，结合市场情况进行合理报价。3.2.3招标人拟采取分期设计、分期建设的方式，投标报价应明确建筑方案设计、初步设计和施工图设计的各分项报价。一期建筑方案设计、初步设计和施工图设计需根据招标人实际需要和时间安排进行，付款结算时以中标人的实际工作量进行付款结算。3.2.4如投标汇总表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2.5下列内容投标人在报价时应考虑：3.2.5.1投标报价应充分考虑设计期间的物价上涨、政策性调整等风险因素；3.2.5.2投标人应按照招标文件列出的表格格式，填报设计服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时发包人将不予支付，并认为该部分费用已包含在投标报价中；3.2.5.3本项目投标报价采用的币种为人民币，合同实施时亦以人民币支付；3.2.5.4设计变更和工程施工阶段的联系单；3.2.5.5按招标人意见对整个设计过程的修改、整合；3.2.5.6根据工程实际需要设计人员提供现场服务；3.2.5.7投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.253\n出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.1.2投标人必须将投标保证金交付证明复印件装订到投标文件中并加盖公章3.4.2投标人不按本章第3.4.1.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，招标人将予以索赔：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。3.5资格审查资料投标人在编制投标文件时，投标人名称和组织结构应与资格审查时提供的一致，否则招标人不予受理，按废标处理。3.6备选投标方案投标人须知前附表规定投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件商务部分和技术部分的签署3.7.3.1投标文件的商务部分正本与副本均应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.7.3.2技术部分正本与副本的所有文字、图形和图像均须用耐久油墨打印、书写或描绘。封面并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。3.7.453\n投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.8投标文件的份数3.8.1投标文件商务部分的份数商务部分正本一份、副本肆份，封面上标识正本、副本字样，正副本有不一致之处，以正本为准，正本中数字大、小写不一致时以大写为准。3.8.2投标文件技术部分的份数技术部分正本一份、副本肆份，采用A3幅面装订成册封面上标识正本、副本字样，正副本有不一致之处，以正本为准。3.8.3投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。4．投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件商务部分的密封和标记4.1.1.1投标人须将商务文件正本与副本分别密封包装。4.1.2投标文件技术部分的密封和标记4.1.2.1投标人须将技术文件正本与副本分别密封包装。4.1.2.2技术文件正本和电子文档密封一包。（电子文档密封：电子标书单独密封于一个信封内，封口密封，并在封口处加盖投标人单位公章，并在信封外标记“投标文件电子版”字样）4.1.2.3技术部分副本密封为一包。所有投标文件包封开口处以密封条密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不承担误投或泄密的相关责任。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.353\n项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点参加公开开标。投标人应派代表参加开标会。6．评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7．合同授予7.1定标方式招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定综合得分最高的投标人为中标人。7.2中标通知在本工程评标结束后，招标人将在招标公告发布的网上对评标结果进行公告，公示期为7个工作日。7.3签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。53\n8．纪律和监督8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9．招标代理服务费招标代理机构向中标人收取壹万元人民币招标代理服务费。53\n第三章评标办法评标办法前附表条款号评分因素评分标准2.2.4（1）商务部分评分标准（27分）投标报价（10分）Sn=10xCmin/CnSn：第n个投标人的价格得分Cmin：技术和商务初审符合的投标人最低报价Cn：第n个投标人的投标价设计负责人（2分）2012年1月1日以来，设计负责人每提供一份设计总建筑面积为2万平方米以上的职教类学校设计项目业绩得1分，最高得2分。（开标时应提供合同原件，投标文件中应附与之对应的加盖公章的复印件）其他主要设计人员（4分）投标人拟在工程设计中，配备的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业负责人具有注册或高级工程师职称证的各加1分，最高得4分。（开标时验证注册和高级工程师职称证证件原件，证件复印件装订入投标文件中。）业绩信誉（4分）投标人每提供一份2012年1月1日以来自身设计建筑总面积为2万平方米以上的公共建筑类设计项目业绩得1分，本项最高得4分；本项业绩与设计负责人业绩为同一设计项目的不再累计得分。（开标时应提供合同原件，投标文件中应附与之对应的加盖公章的复印件）。注：同一设计项目业绩不能在企业业绩、拟派本项目负责人业绩中同时计分。设计服务承诺（4分）由各投标人根据自身情况向采购人提出具体可靠的、详细的设计服务承诺。评标委员会将根据各投标人所提出的设计服务承诺是否合理并满足招标文件要求，进行比较、量化，确定各投标人的承诺得分，最低得1分，最高得4分。合理化建议（3分）评标委员会将根据各投标人所提出的针对本项目校园安全及施工安排等方面提出的合理化建议进行比较、量化，确定各投标人的承诺得分，最低得1分，最高得3分。技术部分评分标准（73分）设计方案总体评价（5分）设计方案总体说明清晰、全面，符合招标人设计要求和国家有关规范（5分）建筑造型、功能、交通流线等（35分）建筑造型、空间处理是否合理（4-10分）内部功能合理（4-10分）建筑单体与周围环境协调（1-5分）内部交通流线合理（4-10分）建筑立面及效果图评标委员会根据各投标人递交的效果图进行评审，在3-8分内进行打分。53\n，各主要单体效果图（8分）节能环保（5分）评标委员会根据各投标人设计的建筑节能，环境保护措施对比评审，在1-5分内进行打分。投资估算（10分）估算资料是否齐全，总造价的控制是否满足招标要求，计算是否准确（4-10分）实施计划(10分)投标人对本项目各流程包括设计交底、图纸会审、设计变更、工程验收等服务工作编制详细的实施计划。（4-10分）备注：以上各项若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。53\n第四章合同格式及主要合同条款53\n第一节建设工程设计合同GF—2000-0209建设工程设计合同（一）（民用建设工程合同设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局53\n发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4招投标文件。第二条本合同涉及项目的内容、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率（%）设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图12说明土建、水、电、消防、智能化设计等。超出招标文件约定范围的工程设计费，双方另行协商。53\n第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1区位情况：1、区域位置2、区域环境情况介绍。2规划用地红线图（电子版）：1、现状竖向2、现状红线3、现状地形。34第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜12345说明：1.乙方向甲方交付的所有设计资料及文件均应附有其电子文件；2.规划说明书，主要包括以下内容：1）规划地段位置和周围环境、道路交通等现状条件分析；2）规划原则和总体构思；3）用地布局和用地平衡；4）建筑布局与设计；5）空间环境和景观特色设计；6）道路交通和绿地系统规划；7）公建配套设施规划及其一览表；8）各项工程管线综合；9）竖向规划；53\n10）主要经济技术指标，应当包括总用地和分项用地面积、总建筑面积和住宅建筑、商业建筑、配套设施建筑、其他建筑等各项面积，规划居住人口、居住户数、居住毛密度、容积率、建筑密度、绿地率、公告绿地面积、人均公共绿地面积等，并列表说明。第五条本合同设计收费为万元人民币。设计费支付进度详见下表：付费次序占实际设计费%付费额（万元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20％合同签订后7日内第二次付费30％完成初步方案后7日内第三次付费40％完成施工图设计后7日内第四次付费10％竣工验收后7日内说明：1、招标人拟分期分批建设，按照交付的方案设计、施工图设计的实际面积按以上比例分批支付设计费。2、中标人未经招标人同意不得开展施工图的相关设计工作。3、招标人在中标人提交方案设计、初步设计、施工图设计各阶段设计文件的同时分别支付各阶段的设计费。4、在提交施工图最后一部分设计成果的同时结至实际面积设计费的90％，尾款待施工图通过评审后续工作（设计交底、处理有关设计问题）完成后结清。第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的方便条件，费用由设计人自理。53\n6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。除用于本工程项目外未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家现行有关设计规范、规程、规定。6.2.3设计合理使用年限为主体（至少应符合国家规定最低年限）年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时处理有关设计问题(一般情况下24小时内须有答复)和参加竣工验收。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，未经发包人同意不得向第三方泄露本工程有关情况。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任:7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。除此之外还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人超出双方商定的现场服务内容及时间，派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。53\n8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人随施工图配套提供。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数,设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货、外出考察时,所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。8.7本合同一式份，发包人份，设计人份。8.8本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章后生效。8.9本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。8.10本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。8.11其它约定事项：投标书的服务内容及承诺为合同的组成部分。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）负责人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）：（盖章）：备案号：经办人：备案日起：年月日鉴证日起：年月日53\n第五章投标文件格式正本/副本（项目名称）商务部分/技术部分投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日53\n第一部分商务部分目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明及授权委托书三、投标保证金四、商务、技术条款偏离表五、设计费投标报价表六、投标承诺书七、服务质量承诺书八、资格审查资料九、项目管理机构十、服务承诺十一、项目分项投资估算及技术经济指标十二、其他资料53\n一、投标函及投标函附录（一）投标函：（招标人名称）1.我方己全面阅读和研究了招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本工程设计投标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标并愿以人民币（大写）（￥元）的价格一次性包干招标文件规定的所有任务。拟派项目负责人为。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥元）。4．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日53\n（二）投标函附录项目名称投标人名称投标范围投标报价（元）人民币（大写）（小写）元包含：设计周期质量要求拟派项目负责人合同设计费支付投标有效期备注投标人：（全称、盖章）地址：邮编：电话：传真：法定代表人或委托代理人：（签字）日期：年月日53\n二、法定代表人身份证明及授权委托书2-1、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描（正、反面），不允许粘贴）53\n2-2、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日委托代理人身份证扫描件（本证件需直接扫描（正、反面），不允许粘贴）53\n三、投标保证金投标人必须将投标保证金交付证明复印件装订到投标文件中并加盖公章。53\n四、商务、技术条款偏离表条款号招标文件条款内容招标人响应内容偏离说明声明：除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“招标文件”中的要求。投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”53\n五、设计费投标报价表项目名称招标编号设计费报价（元人民币）（大写）（小写）取费基数计算过程及依据设计费（万元）合计（元）备注投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日53\n六、投标承诺书致（招标人）：本投标人已详细阅读了（项目名称）设计招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、在设计合同签订生效后60日历天内完成本项目的设计任务。2保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。3、保证未经招标人同意不变更主要设计人员，如有违反，同意接受招标人对本投标违诺处罚。4保证中标之后按投标文件承诺在施工各个阶段向招标项目派驻技术人员协助建设单位工作，如有违反，同意接受违约处罚。5保证中标之后不转包、不挂靠。6保证中标之后密切配合建设单位和监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表的监督管理。投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日53\n七、服务质量承诺书：(招标人名称)首先衷心感谢贵单位对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵公司共同努力，为工程的早日建成奉献全部力量。对设计服务质量我单位谨此郑重承诺：1、我公司将组织以（设计总负责人）为核心的类似设计经验丰富的项目班子，负责本工程的设计任务。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。按业主要求进行出勤率（表格式）考核。2、如由我单位中标，我们将派设计人员认真对现场进行考察，按照招标人的意见、结合本工程项目的具体情况，精心规范设计。3、我们设计人员及时向招标人和招标人的上级主管部门领导汇报设计意图和理念，并根据具体情况提出合理、科学的建议供招标人选择。4、设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对文件作调整补充，并负责向招标人及施工单位进行设计交底和参加竣工验收等其他一切与设计文件有关的问题处理，并提出处理意见。5、在招标人通知要求我单位设计人员到场时，若我单位设计人员无故拖延时间或缺席不到，我单位无条件接受招标人的处罚。投标人（公章）：法定代表人或其授权人（签字）：年月日53\n八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中注册建筑师营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号经营范围备注53\n（二）企业财务状况报告53\n（三）近年来完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价服务周期质量承担的工作项目负责人项目描述备注注：1、本表后附中标通知书、合同的复印件。2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。53\n（四）正在设计的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价承担的工作质量项目负责人项目描述备注53\n（五）近年发生的诉讼及仲裁情况53\n（五）近年发生的诉讼及仲裁情况53\n九、项目管理机构（一）项目人员班子成员表序号姓名拟任岗位年龄性别职称学历专业53\n（二）、拟派项目负责人基本情况表姓名性别出生日期年月日毕业院校专业毕业时间年月日参加工作时间从事本专业年限执业注册资格职称（须提供复印件）是否本单位长期雇员在本项目中担任任务本人主要设计成果1工程项目名称及规模完成年月在该项目中任何职2345678本人主要获奖情况其它需补充的情况投标人：（单位全称）（盖章）首席建筑师：（签字、盖章）日期：年月日53\n（三）拟投入项目设计人员汇总表序号姓名性别出生日期学历专业技术职称在本项目拟任职务主要代表作品投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日53\n（四）拟投入主要设计人员简历表姓名性别出生日期年月日毕业院校专业毕业时间年月日参加工作时间从事本专业年限执业注册职称在本项目拟任职务主要经历时间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中任职投标人：（单位全称）（盖章）日期：年月日53\n十、服务承诺投标人名称服务承诺内容：投标人：（单位全称）（盖章）法定代表人或其授权人：（签字）日期：年月日53\n十一、项目分项投资估算及技术经济指标53\n十二、其他资料1、政府采购反商业贿赂承诺书我公司承诺：在招标活动中，我公司保证做到：一、公平竞争参加本次招标活动。二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。投标单位:(盖章)公司法人代表（签字或盖章）：法人授权代表（签字或盖章）：年月日53\n2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明我公司郑重做出如下声明：我公司参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。（公章）年月日*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。53\n3、投标人缴纳税收和员工社保的证明资料。第二部分技术部分53\n设计任务书第一章概述1.1项目名称：1.郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心项目（原实操教学楼扩建项目）2.郑州市高技能人才公共实训基地装备制造业实训中心项目1.2面积指标：总建筑面积13000平方米，其中烹饪实训中心面积2200平方米，装备制造业实训中心面积10800平方米。1.3建设地点：河南省荥阳市荥泽大道以东，飞龙路以西，腊梅路以南，郑州市商业技师学院老校区院内。1.4设计范围：以上两个项目的方案设计及施工图设计。第二章设计依据2.1本设计任务书2.2国家和地方相关规范、规定和标准第三章设计要求3.1通用设计要求3.1.1针对本次扩建及新增的建筑单体、对影响原有园区中的相关路网、停车位、设备用房、室外管网以及技术指标的核算、日照核算、以及是否需要进行节能设计等问题进行考虑并优化。3.1.2严格按照业主提供的设计要求及标准进行设计，并能通过相关主管部门的审批、审查。3.1.3施工图设计深度除应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008），及本项目所在地省、市、区各部门的施工图设计文件编著深度标准外，同时满足本任务书特定深度要求。3.1.4消防管尽量入管井或梯间边角位置，且不能影响人的正常通行；消防箱须暗设或半嵌入设置（设计时按最薄的消防箱考虑），尽可能从建筑结构上解决。3.1.5消防疏散门不应设计为有门槛型号；防火门亦选用无下框型号；3.1.6在设计排水排污时，适当加大排污管直径，减少堵塞几率；3.1.7地面采用耐磨易清洗地面，防滑性能好；3.1.8扩建项目要考虑与既有建筑的统一性。3.2具体设计要求53\n3.2.1郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心项目该项目地上一层，为原实操教学楼扩建，设计时要考虑与原实操教学楼按一个整体的建筑进行设计，具体房间功能设计要求如下：（1）操作间面积800平方米左右。需容纳60台标准灶具，每排灶具间设置两排背靠背的储物柜。每台灶具标准尺寸（含调料台）2.3米X0.8米。房间内设置初加工区、准备去、地沟、洗手池等。（2）多功能厅面积200平方米左右，阶梯教室，可容纳150人。（3）录播间主要为录音录影类的房间，建筑面积不小于100平方米。（4）评判室主要为举办赛事时，裁判或评委集中评判用的房间。建筑面积不小于40平方米。需要与操作间及做功能厅建立网络连接。（5）蒸压房内配12格蒸箱、电烤箱以及冰柜，建筑面积不小于35平方米。（6）冷菜间内配冰柜、保鲜工作柜、电磁灶、制冰机、冰柜等设备。内设洗手池、地沟。（7）餐具间内配洗碗机、消毒柜等设备。内设洗手池、地沟。3.2.2郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心项目装备制造业实训中心该项目地上三层，外轮廓尺寸为60米X60米。建筑面积约为10800平方米。主要功能为数控机床的编程与操作，成品构件的吊装及装配以及传统机床的实操演练，具体房间功能设计要求如下：（1）首层其中两跨各考虑一台电动单梁起重机，其中量3吨，首层的建筑层高结合起重机的实际起吊情况确定，建议8米。（2）二层三层层高建议为5米，楼面使用荷载不小于800公斤每平方米。（3）考虑两台货梯，货梯起重量不小于3吨。（4）每层需要设置编程实训室。3.3建筑结构专业3.21郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心项目地上一层，屋面为双坡屋面，屋面坡度为5%~10%，结构形式采用单跨门式刚架钢结构。檐口高度控制在不大于5米。3.2.2郑州市高技能人才公共实训基地装备制造业实训中心项目地上三层，屋面为双坡屋面，屋面坡度为5%~10%，结构形式采用多层钢框架结构。檐口高度控制在不大于20米。3.2.353\n墙体：外填充墙：200厚加气混凝土砌块。内填充墙：楼梯间的墙、走道两侧的隔墙，200厚加气混凝土砌块。其余功能房间的墙体尽量采用透明的玻璃隔墙。3.2.4楼地面：郑州市高技能人才公共实训基地烹饪实训中心楼地面采用地砖地面，考虑防滑要求。郑州市高技能人才公共实训基地装备制造业实训中心项目车间部分均需考虑为自流平耐磨地面。其余房间可考虑使用地砖地面。卫生间楼地面找平层完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面不小于20mm，卫生间防水材料建议选用“涂膜类”。3.2.5屋面均为坡屋面，坡屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012的有关规程和规定。屋面板材料需考虑需其考虑其耐久性能和后期维护的便利性。3.3.6建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写，子项说明根据具体情况单独编写；3.3.7建筑设计总说明中的国标面积计算要精确，建筑面积计算应严格按照国家颁发的相关规范及规定执行。3.3.8.所有门窗需统一编制门窗表及绘制放大分格立面图，进行编号并注明材料，门窗表中应统计各建筑单体门窗数量；防火门窗及人防门的编号易于识别。3.2.9消防或节能等专篇（要综合各相关专业内容）。3.4机电专业3.4.1给排水专业（1）设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008年版）的要求。（2）设计说明和图纸应完整；设计说明中要列出各单体建筑的用水定额及最高日给水、排水量。（3）须明确场区内管网既有的供水引入管位置及压力，以此来确定室内外消防栓采用哪种方式。（4）注明生活及消防系统水源情况及系统选择，入口压力等。如果采用压力供水，须写明泵房位置及泵参数。（5）核对场区原有的雨污水标高，确定能否重力排水，否则须考虑其它措施。3.4.2暖通专业：（1）设计范围为：建筑物采暖、空调系统、建筑物通风、防排烟系统。（2）设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008年版）的要求。（3）设计说明和图纸应完整；设计说明中要列出各单体建筑的冷热负荷指标。（4）应提供空调（采暖）负荷计算书，设备选型计算书。（5）通风、防排烟根据当地实际情况及消防审查部门意见确定。（6）烹饪操作区域应考虑油烟的收集及排放。3.4.3强电部分（1）设计范围为扩建及新建部分的低压配电系统及建筑室内、外电气系统管线等设计内容。（2）低压配电系统应含低压配电系统图，平面布置图等。53\n（3）动力配电系统。（4）照明配电系统。（5）防雷、接地及安全系统。（6）火灾报警与联动控制系统(含防火剩余电流动作报警系统)。（7）设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008年版）的要求。（8）设计说明和图纸应完整；设计说明中要列出各用电设备的负荷等级（供配电设计依据）。3.3.4弱电智能化本次招标项目弱电智能化部分拟设以下系统：计算机网络系统、电话系统、无线局域网系统、综合布线系统、校园广播系统、有线电视系统、LED大屏幕显示系统、网络视频会议系统、多媒体教学系统、校园安防系统。第四章设计成果及图纸要求4.1建筑专业4.1.1图纸目录、设计说明、门窗表、装修标准、材料表。4.1.2各单体首层及以上各层平面1：100（各层平面注出建筑面积、首层平面另加注总建筑面积）。4.1.3各立面图1：100（按要求注明各部位材质、颜色，并用图例填充区分）。4.1.4主要剖面图1：100（剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位，主要立剖面看不到的部位要画局部剖立面图表示相关部位做法）。4.1.5公共部位装修图1：50。4.1.6卫生间详图，楼梯大样图，外贴石材立面分格图1：50。4.1.7局部立面及栏杆、百页立面放大图1:50。4.1.8门窗表、门、窗详图1：50。4.1.9特殊做法详图1：10或更大。4.1.10节点大样及墙身剖面详图1：20，包括墙地面交接、窗台、窗顶、特殊部位构造、屋顶、女儿墙等部位。4.2图纸要求设计图纸份数及要求以设计合同为准。53\n特别说明：本设计任务书中未尽事宜或本任务书中内容与相关现行工程规范、规程、技术标准有矛盾的，均以相关现行工程规范、规程、技术标准为准。53