二级建造师考试真题(全套)考题及答案 36页

全国二级建造师执业资格考试 （法规 ） 一、单项选择题 （共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1 ?在我国法律体系中，《建筑法》属于（ ）部门。 A . 民法 B . 商法 C . 经济法 D . 诉讼法 2 ?关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。 A ?民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B ?订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C . 建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D . 自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3. 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。 A?合同 B ?扶养 C ?不当得利 D ?无因管理 4?根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。 A ?在建工程可以作为抵押物 B ?即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C ?建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D ?抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5. 根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。 A ?买卖合同生效 B ?转移登记 C ?交付 D. 买方占有 6 ?某工程项目建设工期为三年， 为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的 （）。 A . 20% B. 30% C. 50% D . 80% 7?建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民 政府激射行政主管部门申请领取（ ）。 A . 建设用地规划许可证 B . 建设工程规划许可证 C. 施工许可证 D . 安全生产许可证 &按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。 A . 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B . 建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C . 联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D . 施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 9. 关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。 A . 建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B . 未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C . 联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D ?发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位 10.甲乙两崖筑公司组成一个联合体去陋； I 来源 ; 淫设工程 教育屈 I 在共 同投标协谏中 钓定；如 果在施工过程 中 出现质 童问题而遷邁建设单恤索區务自 承担 索踣颔的甜验后来甲建 筑公司 施工醫分 出现质重问匹 建桜举 逹窑用 n 万 元 . 则下列说迭 IL 诵迪是 t ） J 扎 由于是甲公司 的原因 导致，故建设单位只能向甲公司主张 枫利 』 E 酚定各自承担 昭' 故乙公訓曲建设单莅寮谚 兀的赔偿養任 C. 如果建设单位 向乙公 司 主張卩 则乙公司应宪难 20 万元索厲艱孚担 责任 D-只有甲公司无力幕担， 乙公司才应先尊担仝部養任 11-搜照怫杨投标法 * 圧相 关 规定，必须迸 行 B6 工招标肘工稈衍吕是■ ） n 扣 施工企业在其龍工 资质许 可范 圉内自建自用的工程 E.属于利用扶贷资金 实行以 工代匪需妾使用农足工的工程 心 施工主翌技术采用持宦的专 利或肴专有技术工程 巩 经济适用尿工程 12 ?根据《招标投标法》规定，投标联合体（ ）。 A . 可以牵头人的名义提交投标保证金 B . 必须由相同专业的不同单位组成 C ?各方应在中标后签订共同投标协议 D ?是各方合并后组建的投标实体 13 ?按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。 A ?相互约定抬高或者降低投标报价 B ?约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C . 相互探听对方投标标价 D . 先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标 14 ?招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。 A ?公开招标 B ?邀请招标 C ?议标 D ?定向招标 15 ?招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开始发售招标文件， 3 月 6 日停售 ; 招标文件规定投标保证金为 100 万元； 3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改， 投标截止日期 为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（ ）处。 A ? 1 B ? 2 C . 3 D ? 4 16 ?根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职 的岗位是（ ）。 A. 施工企业的总经理 B . 施工项目的负责人 C . 施工企业的技术负责人 D . 施工企业的董事 17 ?施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达 7000 余万元 人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（ ）事故。 A . 特别重大 B . 重大 C . 较大 D . 一般 18 . 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（ 负责调查。 A . 国务院 B . 省级人民政府 C . 设区的市级人民政府 D . 县级人民政府 19 . 监理工程师 发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。 A . 要求施工单位整改 B . 要求施工单位停止施工 C ?向安全生产监督行政主管部门报告 D ?向建设工程质量监督机构报告 20 ?甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒 不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。 A . 甲公司负主要责任 B . 乙公司负主要责任 C . 乙公司负全部责任 D . 监理公司负主要责任 21 . 安全生产许可证的有效期为（ ）年。 A . 2 B. 3 C. 4 D . 5 22 . 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。 A . 建设单位不得将建设工程肢解发包 B . 建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C . 建设单位不得任意压缩合同工期 D . 涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案 23 . 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质 量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。 A . 主体结构 B . 电气 C . 装饰 D . 暖通 24 . 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。 A . 应当依法取得相应等级的资质证书 B . 不得转让工程监理业务 C . 可以是建设单位的子公司 D . 应与监理分包单位共同向建设承担责任 25 . 施工单位于 6 月 1 日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建设单位组 织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行； 10 月 20 日建设单位实际使用该工期。 则施工单位承担的保修期应 于（ ）起计算。 A . 6 月 1 日 B. 8 月 30 日 C. 10 月 8 日 D. 10 月 20 日 26 . 《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。 A . 工程质量保修制度 B . 施工许可制度 C. 竣工验收备案制度 D . 工程质量事故报告制度 27 . 建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部 门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A. 10 B . 15 C . 30 D . 60 28 . 按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产 品是（ ）。 A. 购买的电气材料 B. 购买的塔吊设备 C. 现场制作的预制板 D . 商品混凝土 29 ?根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（ A ?必须有产品质量检验合格证明 B ?必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C ?应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D ?应当有警示标志或者中英文警示说明 30. 某崖筑公司实 施了収下行肉， （来畴 设工程裁育即 其中符合犹国怀境污染防治袪律规范的 A. 将建 達垃圾 倾倒在季节性 干枯的河道里 E.时已受篙 架的潜水和里 压水混合开采 C 餐季 工地上 工人 燃烧 沥気油毡取踱 D. 直搐从事收集、处 貫危险废柳的人员必须接竟 专业堵训 31, 下列关于民用產筑节能的表述正确的量 （）? A. 对不 笛令节能弓 虽制性 标准的项目，建设行政主管部门不的 颁序津浄 T 璋押划讦可讦 B. 对既有建筑实施节能改造， 优先采用 向阳、改書通讽等 味成本咬造措施 C. 国家要 求在新 建建筑中必须 安装和使用木阳能等 可再遵源利 用系统 D? 企业可以制 定高干国家、行业能 耗标淮的企业 节襦 6 32 ?某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。 A ?责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B. 将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C ?禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D ?为防丢失，将消防器材锁在铁柜里 33 ?根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人 知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。 A ? 2 个月 B. 6 个月 C. 1 年 D ? 2 年 34 ?李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动 合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳 动合同法》 规定，企业（ ）。 A ?应当与其签订固定期限劳动合同 B ?应当与其签订无固定期限的劳动合同 C ?应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D ?可以不与之签订劳动合同，因其是临时工 35 ?某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过 （）个月。 A ? 1 B ? 2 C. 3 D ? 6 36 ?职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。 考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资， 随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方 式称为（ ）。 A ?随时解除 B ?预告解除 C ?经济性裁员 D ?刑事性裁员 37 . 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。 ’ A . 企业工会代表企业职工 B . 企业每一名职工 C . 企业 10 名以上职工 D . 企业绝大部分职工 A． 1 B． 2 C．3 D ．4 39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日 起，按日加 收滞纳税款的（ ）的滞纳金。 A . 0.1 %o B . 0.5 %o C . 1%o D . 5%o 40 ．下列属于行政处罚的是（ ）。 A ．没收财产 B ．罚金 C ．撤职 D ．责令停产停业 41 ．施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致整栋建筑倒塌， 1 2 名工人被砸死。 该行为涉嫌触犯 （ ）。 A ．重大责任事故罪 B ．重大劳动安全事故罪 C ．工程重大安全事故罪 D ．以其他方式危害公共安全罪 42 ．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（ ）。 A ．收养关系 B ．劳动合同 C ．税款代扣合同 D ．赠与合同 43 ．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（ ）。 A ．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B ．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C ．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释 D ．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释 44 ．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。 A ．寄送的价目表 B ．投标书 C ．拍卖公告 D ．招股说明书 45．甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。 2 月 5 日乙企业收到了该信函， 第二天又收到了通知该信 函作 废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。 A ．发出 B ．撤回 C ．撤销 D ．变更 46 ．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同 无效，要求 建筑公司承担（ ）。 A ．违约责任 B ．侵权责任 C ．缔约过失责任 D ．行政责任 47 ．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。 A ．返还财产 B ．赔偿损失 C ．罚金 D ．折价补偿 48 ．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。 A ．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B ．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C ．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D ?超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同 49 ?某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同， 其中约定租赁期限至施 工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。 A ?附条件合同，条件成就合同解除 B ?附条件合同，条件成就合同生效 C ?附期限合同，期限届满合同解除 D ?附期限合同，期限届满合同生效 50.建设工程 数育网 甲公司 向乙公 司购沃钢材，取方合同中约宦由丙去司向 乙公司 付款。 当 丙艺司 不支付乙公司 货款时，应当由（）承担 违釣盍任 . A. 甲 公司向乙公司 g C. 丙公司向乙公司 t D. 甲 公司和丙公司 共同向 乙公司 乩某 建筑 ; 公司向供货 10 采购某种国 家 : 走价的 特种村料合同 畫订时 价格为 d CW 元 丿吨， 约走頑 I 日运至慕 工地 - 后供赏商迟 迟不予交陆 呂月下旬， 国家调整价恪为自 4L.OX J 吨，供苛商急忙处货口碳 方为结算 价搐 产 生缶讣下列说 法正确的是 （）- ￡应 按合同约定的价格 4 00 呪/ 吨结算 B. 应搜国 家确定的最 新价恪 3 劲。元 / 吨结算 C. 应 当按新旧价格 的平均值结算 -- D. 収方协商 确定， 阱 商不咸的应当解除合同 52 ?甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司 150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债 权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。 A ?刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B ?刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C ?刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D ?代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭 53 ?下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。 A . 施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B . 因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C ?地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D ?由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付 54 ?建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。 A ?双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B ?双方签收的仲裁调解书 C ?人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D ?双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书 55 ?民事诉讼的证据不包括（ ）。 A. 书证 B . 物证 C . 视听资料 D . 科学实验 56 ?根据《民事诉讼法》规定， （）可以作为民事诉讼证人。 57 ．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。 A ?当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 C ?所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D ?一 个案件须由两级人民法院审理才告终结 58 ?下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。 A ?第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B . 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C ?受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院 D ?房屋买卖纠纷实行 "原告就被告 "原则 59 ?当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明 ”全权代 理"。则张律师有权代为（ ）。 A . 陈述事实、参加辩论 B . 承认、放弃、变更诉讼请求 C . 进行和解 D . 提起反诉或上诉 60 . 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。 A ?仲裁委员会由当事人自主选定 B ?仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C ?仲裁审理以公开审理为原则 D ?对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销 二、多项选择题 （共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选， 本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 61 ?根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。 A ?建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B ?人民法院对保全财产予以查封 C ?监察机关给予机关工作人员降级处分 D ?建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E. 行政拘留 62 ?根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（ ）。 A ?在法律面前一律平等 B ?有言论、出版、游行和示威的自由 C ?有宗教信仰的自由 D ?对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E. 有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利 63 ?下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。 A . 建设工程施工合同中的工程价款 B . 建设工程施工合同中的建筑物 C . 建材买卖合同中的建筑材料 D . 建设工程勘察合同中的勘察行为 E. 建设工程设计合同中的施工图纸 A ?本案审判员 B . 涉及本案的鉴定人员 C ?本案原告诉讼代理人 D. 本案被告的亲属 B ?除简易程序外均采用合议庭制 64 ?国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。 A . 出租 B . 出让 C . 划拨 D . 抵押 E. 转让 65 ?根据《建设工程施工许可管理办法》 ，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ ）。 C . 工地上的工人宿舍 D . 某私人投资工程 E. 部队导弹发射塔 66 . 在工程建设项目招标过程中， 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。 投标保证金可以是 （）° A ?银行保函 B ?银行承兑汇票 C ?企业连带责任保证 D ?现金 E. 实物 67 . 按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）° A . 联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议 B . 交纳投标保证金超过规定数额 C . 投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D . 投标人在开标后修改补充投标文件 E. 投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应 68 ?生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、 ）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致 的后果承担责任。 A ?公司董事会 B ?公司法定代表 C. 个人经营的投资人 D ?公司股东 E. 公司工会 g 下列选项中，对 S&TftU 的质童责任和义务喪述 E 确审是（） ? A?总字包单位下律将 王体工程对夕沁」 建设 二程敎 育團） E. 汁辺单位应为按照 分包合同的 釣応对 產设单 位负青 匚总孚 包单位 与每一分包单忖武各 自分包 诽焊的质壘孝 担连带青任 D. 施工单 位在施工中发现设计 图妖有 差辑晒 应劣搜照 国家标准施工 E. 在建设工程 竣工验 收合格之前 . 施工单位应当 对质臺 间题履行保修义务 7L 建设顼 目需要配奪產设的环境保护设施，必乡瓦与主傑工程 （）- 同时规划 / E. 同时设计 c.同时 施工 / D.同时按工验收 E.同时投产使用 E . 承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 71. 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ A . 同时规划 B . 同时设计 C . 同时施工 72 . 下列属于承担民事责任的方式是（ ）° A . 赔偿损失 B . 返还财产 C . 支付利息 73 . 下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）° A . 受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 C . 承诺一经送达要约人即发生法律效力 D . 撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 ）° D . 同时竣工验收 E. 同时投产使用 D . 支付违约金 E. 支付定金 B . 承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 74 ?对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。 A ?自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B ?自知道或者应当知道撤销事由之日起六个 月内没有行使撤销权的 C ?自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的 D ?知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E. 知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75 ?致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ E. 要求承担保修责任期限过长 则下列说法正确的是（ A ?建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B ?施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C . 由此延误的工期由施工单位承担违约责任 D ?只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺 E?从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更 77 . 6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转 困难，买方于 6 月 10 日交付了 25 万元，买方予以签收。下列说法正确的是（ D ?若卖方不能交付货物，应返还 50 万元 E. 若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 78 ?根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》 E?已被人民法院生效裁判所确认的事实 79 ?根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（ A . 发包人严重拖欠工程价款 B ?发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准 C ?发包人坚决要求工程设计变更 D. 项目经理与总监理工程师积怨太深 76 ?某建设工程施工合同履行期间 , 建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺 , 在其后的施工中予以采用 , A ?买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B ?买卖合同自 6 月 10 日成立 C. 买卖合同自 6 月 1 日成立 5 万元 A ?太阳自东方升起，自西方落下 B ?人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C . 人所共知的某企业偷工减料 D ?已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实 ，当事人无需要举证证明的事实有（ A . 约定的仲裁协议无效 C . 适用法律确有错误 E. 申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决 B . 仲裁事项超越法律规定的仲裁范围 D ?原仲裁机构被撤销 80 ?我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ A ?只有注册以后才能执业 B ?一次注册终生有效 C. 均需接受继续教育 1-5CCABC 6-10 BCDDC 11-15DBCAB 16-20DBCAB 21-25BDADA 26-30ABCAD 31-35CCCBB 35-40AACDD 41-45CBABC 46-50CCCCA 51-55BCCBD 56-60 CBAAA 61-65CD ABCD ABCE BC ABCE 66-70ABD ACE ABCD BCDE ABC 71-75BCE ABD CE CDE AB 76-80ABD ABD ABDE ABC ACDE 2009 年二级建造师《施工管理》考题及答案 一、单项选择题 （共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期（ ）。 A . 决策阶段的工作 B. 实施阶段的工作 C. 设计准备阶段的工作 D . 施工阶段的工作 2. 在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目（ A ?总承包管理方 B ?业主方 C ?设计方 D ?咨询机构 3?某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下框图。该图是（ ）。 A . 项目结构图 B . 组织结构图 C . 工作流程图 D . 合同结构图 4?组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（ ）。 A ?逻辑关系 B ?协作关系 C ?合同关系 D ?指令关系 5?下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（ ）。 A ?协作关系 C. 管理关系 B ?指令关系 D ?合同关系 6. 施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。 A . 明确各项管理工作的工作流程 B . 落实各工作部门的具体人员 C ?对项目管理任务进行详细分解 D. 对各项管理工作的执行情况进行检查 7?某建设工程项目施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报 -监理方审批 -业主现场代表审 查-业主项目负责人审核 -业主分管副经理审批支付。该程序属于（ ）。 A . 成本控制工作流程 B . 投资控制工作流程 C . 信息处理工作流程 D . 物资采购工作流程 &对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（ ） 。 A . 施工总平面图 B . 施工组织总设计 C . 施工部署及施工方案D . 施工图设计文件 9. 施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态 控制过程中（ ）的工作。 A . 准备阶段 B . 收集项目实际值 C. 进行目标计划值和实际值比较 D . 纠偏环节 10 ?在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值 是（ ）。 A . 工程合同价 B . 实际施工成本 C. 工程款支付额 D. 施工图预算 11 . 施工企业项目经理是（ ）。 A . 项目的全权负责人 B . 项目法定代表人 C. 施工合同当事人 D . 项目管理班子的负责人 12 . 按照《建设工程项目管理 规范》（ GB/ T50326--2006 ）中风险评估等级， 下图所示的事件风险量区域中 , 风险 等级最低的区域是（ ）。 A . 风险区 A C . 风险区 C B . 风险区 B D . 风险区 D 13 . 下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的是（ ）。 A . 承包人管理人员的能力 B . 公用防火设施的可用性 C . 岩土地质条件 D . 工程机械的稳定性 14 . 《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担 （）。 A . 领导责任 B . 经济责任 C . 监理责任 D . 刑事责任 15 . 下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是（ ）。 A. 审查施工单位选择的分包单位的资质 B. 组织设计单位向施工单位进行技术交底 C . 编制单位工程 施工组织设计 D . 检查和确认运到现场的材料的质量 16 . 按照《建筑安装工程费用项目组成》 （建标 [2003]206 号），建筑安装工程费用的组成为（ ）。 A . 直接工程费 +间接费 +规费 +利润 +税金 B . 直接工程费 +企业管理费 +措施费 +利润 +税金 C . 直接费 +间接费 +规费 +利润 +税金 D . 直接工程费 +措施费十企业管理费 +规费 +利润 +税金 17 ．下列建筑安装工程费用，属于材料费的是（ ）。 A ?对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用 B. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 C ?搭建临时设施所耗材料费 D ?跳板、脚手架等的摊销费 18 ?某施工项目地下水位较高，需要人工降水，由此产生的费用属于（ ）。 A . 不可预见费 B . 措施费 C . 营业外支出 D . 管理费 19 ?在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于（ ）。 A . 施工机械使用费 B. 材料费 C. 措施费 D . 企业管理费 20 . 某混凝土工程直接工程费为 100 万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费 的 5％， 间接费费率为 8％，利润率为 4％，综合税率为 3.41 ％。则该工程的建筑安装工程含税造价为 （ ）万元。 A. 117.93 B . 120.99 C . 121.96 D . 122.10 21. 下列定额中，属于企业定额性质的是（ ）。 A . 施工定额 B . 预算定额 C . 概算定额 D . 概算指标 22. 在工人工作时间消耗的分类中，必须 消耗的工作时间不应包括（ ）。 A . 有效工作时间 B . 休息时间 C. 不可避免中断时间 D . 偶然工作时间 23 . 某施工机械的台班产量为 500 怦，与之配合的工人小组有 4 人，则人工定额为（ ）。 A . 0.2 工日 / 怦 B . 0.8 工日 / 怦 C. 0.2 工日 / 100 m2 D . 0.8 工日 / 100 m2 24．施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中（ ）是成本决策的前提。 A ．成本预测 B ．成本计划 C ．成本核算 D ．成本考核 25．实施性施工成本计划应当以（ ）为主要依据编制。 A ．预算定额 B ．施工定额 C ．概算定额 D ．估算指标 26．下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是（ ）。 A . 施工预算的编制以预算定额为主要依据 B . 施工预算是投标报价的主要依据 C . 施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 D . 施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件 27．下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是（ ）。 A . 工程承包合同 B . 施工成本计划 C. 进度报告 D . 工程变更文件 28．确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（ ）阶段要解决的问题。 A ．比较 B ．分析 C ．预测 D ．纠偏 29．用曲线法进行施工成本偏差分析时， 在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的 竖向距离 表示（ ）。 A . 累计费用偏差 B . 累计进度偏差 C. 局部进度偏差 D . 局部费用偏差 30 . 某混凝土工程，工程量清单的工程量为 2000 m,合同约定的综合单价为 400 元 /m,当实际工程量超过 清单工程量 10%时可调整单价，调整系数为 0.9。工程结束时实际工程量为 2400 怦，则该混凝土工程的结算价款 是（ ）万元。 A . 96.0 B . 86.4 C . 94.4 D . 95.2 31 ?根据《建设工程施工合同（示范文本） ?（ GF99-0201 ），若合同中约定有工程预付款， 则预付时间应（）。 A ?不迟于约定的开工日期前 7 天 B ?不迟于约定的开工日期前 30 天 C . 不迟于实际开工以后的 7 天 D . 不迟于首次支付工程款前 7 天 32 ?建设工程项目的总进度目标是在项目的（ ）阶段确定的。 A . 决策 B . 设计 C . 招标 D . 施工 33 . 业主方项目进度控制的任务是控制（ ）的进度。 A ?项目设计阶段 B ?整个项目实施阶段 C. 项目施工阶段 D ?整个项目决策阶段 34 . 下列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（ ）。 A . 施工总进度计划 B. 单体工程施工进度计划 C . 项目年度施工计划 D . 项目月度施工计划 35 . 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A . 分解承包合同规定的进度目标，确定控制节点的进度目标 B . 指导施工班组的作业安排 C . 确定承包合同的工期目标 D . 参与投标竞争，提高投标竞争力 36 . 横道图计划的特点之一是（ ）。 A . 适用于大的进度计划系统 B . 能方便地确定关键工作 C . 工作之间的逻辑关系不易表达清楚 D . 计划调整只能采用计算机进行 37 . 在工程网络计划中，关键工作是指网络计划中（ ）。 A . 总时差为零的工作 B . 总时差最小的工作 C . 自由时差为零的工作 D. 自由时差最小的工作 38 . 某单代号网络计划如下图所示，工作 D 的自由时差为（ ）。 39 ．某施工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制， 以避免工作之间出现不协 调情 况。该项进度控制措施属于（ ）。 A . 组织措施 B . 管理措施 C . 经济措施 D . 技术措施 40 ．工程项目的质量终检存在一定的局限性，因此施工质量控制应重视（ ）。 A . 竣工预验收 B . 竣工验收 C . 过程控制 D . 事后控制 41. 在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（ ）。 A . 人 B . 材料 C. 机械 D . 方法 42．施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是（ ）。 A ．质量手册 B ．程序文件 C ．质量计划 D ．质量记录 43．对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的（ ）。 A ．目测法 B ．实测法 C ．试验法 D ．无损检验法 44 ?某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土 1100 tf，按规定该基础工程的混凝土每（ ）m，取样不得 少予一次。 A ． 100 B ． 200 C． 300 D ． 400 45．对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基， 应采用 （ ）进行检验。 A ?静载荷试验的方法 B ?低应变法 C. 高应变法 D ?动载荷试验的方法 46．检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量（ ）。 A . 抽检合格率至少达到 85% B . 抽检合格率至少达到 90% C . 抽检合格率至少达到 95% D . 全部符合有关专业工程验收规范的规定 47．某工程的质量事故，造成人员死亡 4 人、直接经济损失 20 万元。则该事故属于（ ）。 A . 一般质量事故 B . 重大质量事故 C. 严重质量事故 D . 特别重大事故 48．某混凝土结构工程施工完成 2 个月后，发现表面有宽度 0.25 mm 的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使 用，对 此质量问题，恰当的处理方式是（ ）。 A . 修补处理 B . 加固处理 C . 返工处理 D . 不作处理 49．政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和（ ）制度。 A . 实体检测 B . 竣工验收备案 C . 施工方案审查 D . 验收会议 50 . 施工安全技术保证体系包括：①安全可靠性技术；②安全保（排）险技术；③安全限控技术；④安全保 护技术四个 保证环节。该体系从第一关到第四关的排列顺序是（ ）。 A ．①③②④ B ．②④①⑧ C ．③④①② D ．④①②③ 51．实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是 ( A ?分包人编制后直接报送业主，业主负责管理 B ?分包人编制后直接报 A．0 B．1 C．2 D．3 ) 。 送监理方，监理方负责管理 C ?纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理 D ?分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理 52 . 建筑施工企业的三级安全教育是指 ( ) 。 A . 公司层教育、项目部教育、作业班组教育 B . 进场教育、作业前教育、上岗教育 C . 最高领导教育、项目经理教育、班组长教育 D . 最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育 53 . 我国政府对安全生产的监督管理机制是 ( ) 。 A . 综合管理 B . 综合管理和部门管理相结合 C . 综合管理为主，部门管理为辅 D . 部门管理为主，综合管理为辅 54 . 根据 GB/ T24001 ( 中国环境管理体系 ) -S014001 标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体 系( ) 。 A . 应在组织整个管理体系之外独立存在 B . 不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中 C . 应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中 D . 应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础 55. 施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是 ( ) 。 A . 进行事故调查 B . 对事故责任者进行处理 C . 抢救伤员，排除险情 D . 编写事故调查报告并上报 56. 某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了 21 周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》 ( GB6441-86 ) ，该工人的伤害程度为 ( ) 。 A . 轻伤 B . 重伤 C . 职业病 D . 失能伤害 57. 根据《建设工程施工现场管理规定》 ，对施工现场泥浆水进行 处理的要求是 ( ) 。 A . 未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施 B . 未经处理不得直接排入城市排水设施和河流 C . 在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流 D . 在泥浆水中不合砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流 58. 施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是 ( ) 。 A . 施工单位数量较少，对业主合同管理有利 B . 业主只需要一次招标，合同管理量较小 C . 业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大 D. 符合 "他人控制 "原则，对业主合同管理有利 59. 某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务， 则其可通 过( ) 。 A . 监理单位委托取得任务 B . 投标竞争取得任务 C . 施工总承包人委托取得任务 D . 自行分配取得任务 60 . 根据《建设工程施工合同（示范文本） 》（ GF99-0201 ）, 发包人提供给承包人的地质勘察资料和水文气 象资料的准确性应由（ ）负责。 A . 监理单位 B . 发包人 C. 承包人 D. 设计单位 61 . 一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为（ ）。 A ?组织工程竣工验收的日期 B ?承包人实际完成工程的日期 C ?承包人提交竣工验收申请报告的日期 D ?工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期 62 . 现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题， 对此质量问题发出整改指令的 正确做法是（ ）。 A ?业主向分包人发出质量问题整改通知单 B ?监理方向分包人发出质量问题联系单 C . 监理方向总承包人发出监理通知单 D . 监理方向业主发出监理工作联系单 G 缶某土 石肯工 程实行 混合计 恤二蟹 工程边洌提 供〉其中土方工 程实行总价包干，包干价 14 万元；石肓工程实行 单忻合同 . 该 工程育关工程壘和价 格赍科 如下表 . 駅该工程结算价款矢 （）万 怙计工程量 / 於 箋际 工程晁丿“ 祇包 单怖 / （无丿 土方工程 4 000 4 Z00 石方工程 2 300 00O f 120 47.5 48. 3 68 . 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。 A . 向监理工程师提交索赔证据 B . 提出索赔意向通知 C . 提交索赔报告 D . 与业主就索赔事项进行谈判 64 ?下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（ A ?固定单价合同 B ?成本加固定费用合同 65 . 某施工合同实施过程中出现了偏差， 这种调整措施属于（ ）。 A . 组织措施 B . 技术措施 C . 经济措施 66 . 施工合同履行过程中发生工程变更时，应由（ A . 项目业主 B . 设计单位 C . 监理方 67 . 下列情形中，承包人不可以提起索赔的事件是 A . 法规变化 经过偏差分析后 , ）。 C. 最大成本加费用合同 D . 固定总价合同 承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。 D . 合同措施 ）向承包人发出变更指令。 D . 变更提出方 ）。 C . 因工程变更造成的时间损失 B . 对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格 D . 不可抗力导致承包人的设备损坏 A . 信息编码体系 B . 信息分类标准 C. 信息管理手册 D . 信息处理方法 70 ．下列工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的是（ ）。 A ?工程定位测量检查记录 B ?沉降观测记录 C ?施工检查记录 D ?交接检查记录 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选， 本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 71 . 下列关于施工文件立卷的表述，正确的有（ ）。 A ?一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷 B . 案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组卷 C ?卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列 D . 卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前 E. 案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容 72. 下列有关施工组织设计的表述，正确的有（ ）。 A . 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排 B ?单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据 C ?只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划 D ?对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图 E. 只有在编制施工总进度计划后才可制订施工方案 73. 根据《建设工程项目管理 规范》 （GB／T50326--2006 ），项目经理的权限有（ ）。 A ?全权负责组建项目经理部 B ?主持项目经理部工作 C ?制订项目内部计酬办法 D . 决定项目分包人 E. 在授权范围内协调项目内外关系 74. 工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括 （ ）。 A ?收集与施工风险有关的信息 B ?确定风险因素 C. 分析风险因素发生的概率 D ?分析各种风险的损失量 E. 编制施工风险识别报告 75. 下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（ ）。 A . 社会保障费 B . 环境保护费 C . 文明施工费 D . 安全施工费 76 . 按照《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2008 ）, 其他项目清单一般包括（ ）。 A . 暂估价 B . 计日工 C . 暂列金额 D. 总承包服务费 E. 工程排污费 77. 制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（ ）。 E. 工程排污费 A . 理论计算法 B . 测定法 C . 图纸计算法 D . 评估法 E. 经验法 79 ?施工成本分析的基本方法有（ ）。 A . 比较法 B . 比率法 C . 平衡法 D . 因素分析法 E. 差额计算法 80. 常用的建筑安装工程费用动态结算方法有（ ）。 A . 调值公式法 B . 分部结算法 C . 竣工调价系数法 D . 按主材计算价差法 E. 按实际价格结算法 81 . 月度施工进度计划的主要作用有（ ）。 A . 确定控制性节点的时间目标 B . 确定施工作业的具体安排 C. 确定一个月度的人工需求 D . 确定一个月度的材料需求 E. 确定一个月度的资金需求 82 . 在工程项目网络计划中，关键线路是指（ ）。 A . 单代号网络计划中总时差为零的线路 B . 双代号网络计划中持续时间最长的线路 C . 单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路 D . 双代号时标网络计划中无波形线的线路 E. 双代号网络计划中无虚箭线的线路 83. 施工进度计划的调整包括（ ）。 A . 调整工程量 B . 调整工作起止时间 C . 调整工作关系 D . 调整项哥质量标准 E. 调整工程计划造价 84. 建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。 A. 项目施工质量目标 B. 项目施工质量计划 C. 项目施工质量记录 D . 项目施工程序文件 E. 思想、组织、工作保证体系 85. 下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有（ ）。 A . 肉眼观察墙面喷涂的密实度 B . 用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度 C . 用直尺检查地面的平整度 D . 用锤吊线检查墙面的垂直度 E. 现场检测混凝土试件的抗压强度 86. 下列引发工程质量事故的原因，属于技术原 因的有（ ）。 A . 结构设计计算错误 B . 检验制度不严密 C. 检测设备配备不齐 D . 地质情况估计错误 E. 监理人员不到位 87. 施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括（ ）。 A . 工程实体质量 B . 质量控制资料的完成情况 C . 施工组织设计文件 D . 质量管理组织架构 E. 参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况 88. 施工安全的技术保证体系由（ ）等类别构成。 A ?直接工程费 B . 措施费 C . 规费 D. 企业管理费 E. 税金 A . 专项工程 B . 专项制度 C . 专项技术 D . 专项管理 E. 专项治理 89. 下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确的有（ ）。 A ?施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段向施工单位负责人报告 B ．施工单位负责人接到报告后应当在 1 小时内上报事故情况 C ?特别重大事故应逐级上报至国务院建设行政主管部门 D ?重大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门 E. 任何情况下，建设主管部门均不得越级上报事故情况 90 ?为防治施工环境污染，正确的做法有（ ）。 A ?尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械 B ?拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润 C ?将有害废弃物集中后做土方回填 D ?对土方的运输，采取封盖措施 E. 现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理 91 . 施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在（ ）。 A . 施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图 B ?施工总承包管理单位的招标与设计无关 C ?工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包 D ?施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期 E?施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分 92 . 下列有关《标准施工招标文件》 （2008 版） "通用合同条款 "内容的表述，正确的有（ ）。 A ?发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责 B ?监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底 C . 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任 D . 监理入应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知 E?在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复 93 . 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本） 》（ GF2003-0213 ）, 分包人的工作包括（ ）。 A . 对分包工程进行施工、保修 B . 向承包人提供详细施工组织设计 C . 向监理方提交季度、月度进度报告 D . 负责未交付的已完分包工程的成品保护工作 E. 向业主按月提交工程款结算报告 94 ?对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有（ ）。 A ?估计工程量误差 B. 设计变更导致工程量发生变化 C ?设计变更导致工程条件发生变化 D . 通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度 E. 政府政策变化影响到合同价款 A ?每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令 B ?每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令 C ?每一个部门可能会有多个矛盾的指令源 D ?上下级指令传递构路径较长 E. 矛盾的指令会影响项目管理机制的运行 2009 年二级建造师《建筑工程》考题及答案 一、单项选择题 （共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼 面上分布的荷载是（ A ） o P2 A ?均布面荷载 B ?线荷载 C ?集中荷载 D ?分散荷载 2?如图所示，用吊索起吊重为 W 的构件，两斜索与构件所成的角度为 a,吊点对称，则斜索内力最大时的 角度 a%( A ) o P 2 A . 30° B . 45° C . 60° D . 75° 3 ?根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（ C ）构件。 P8 A . 受压 B . 受拉 C . 受弯 D . 受扭 4?多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（ A ） m 时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。 P 15 A . 0.50 B . 0.75 C . 0.90 D . 1.20 5. 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和 型钢等，钢板最小厚度大于（ B ） mm 为厚板，主要用于结构。 P 21 A . 3 B . 4 C . 5 D . 6 6. 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（ A ）进行建筑物细部点的平面位置测设最 为方便。 P 42 A . 直角坐标法 B . 极坐标法 C . 角度前方交会法 D . 距离交会法 7. 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（ B ） mo P 43 A . 1.2 B . 1.5 C . 1.8 D . 2.0 &砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（ D ）o P 46 A . 直槎 B . 凸槎 C . 凹槎 D. 斜槎 9. 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（ A ）o P 45 A . 柱基、墙角、承重墙下 B. 槽壁、槽底的土质情况 C . 基槽开挖深度 D . 槽底土质结构是否被人为破坏 10 . 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观 质量差等特点的是（ B ）o P 49 A . 木模板 B . 组合钢模板 C . 钢框木胶合板模板 D . 钢大模板 11. 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（ C ） mm 时，不宜采用绑扎搭接接头。 P 51 A . 22 B . 25 C . 28 D . 32 12 . 砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在 30C 以内时，水泥混合砂浆最长应在（ 完毕。 P 55 A． 2 B． 3 C．4 D．5 13．卷材防水施工中，厚度小于 3mm 的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用（ A ）施工。 P 61 A 热熔法 B . 自粘法 C . 冷粘法 D . 机械固定法 14 . 符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（ B ）o P 67 A . 从板的两边向中间固定 B . 从板的中间向板的四周固定 C ?长边（纸包边）垂直于主龙骨安装 D ?短边平行于主龙骨安装 15 ?室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于 6m，横向缩缝最大 间距不得大于（ D ） m。 P 72 A. 3 B. 6 C. 9 D . 12 16. 湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ B ）。 P 74 A . 宜采用 1: 4 水泥砂浆灌浆 B . 每层灌浆高度宜为 150-200mm ，且不超过板高的 1/ 3 C ?下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆 D ?每块饰面板应一次灌浆到顶 17. 地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少 不应小于（ B ） d. P 54 A. 3 B. 7 C. 14 D . 28 18. 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（ D ）。 P 88 A. 钢化玻璃 B . 夹层玻璃 C . 净片玻璃 D . 钢化夹层玻璃 19. 工程施工过程中，边长在（ A ）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防 止挪动移位固定措施。 洞口 A . 2.5 ? 25cm B . 25? 50cm C . 50? 150cm D. 150cm 以上 20 . 民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（ B ）m，时，应对不同产 品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。 P 268 A ． 200 B ． 500 C． 700 D ． 1000 二、多项选择题 （共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选， 本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 21．下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（ ADE ）。 P 215 A . 高度超过 24m 的建筑工程，每层必须设消火栓口 B. 一般临时设施区，每 100m 配备一个 10L 的灭火器 C . 临时木工加工车间，每 30 m 配置一个灭火器 D . 油漆作业间，每 25 m 配置一个灭火器 E. 堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于 30m C ） h 内使用 22．下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有（ ADE ）。 P 53 A . 柱留置在基础、楼板、梁的顶面 B . 单向板留置在平行于板的长边位置 C ?有主次梁的楼板，留置在主梁跨中 1/3 范围内 D. 墙留置在门洞口过梁跨中 1 / 3 范围内 E. 与板连成整体的大截面梁（高超过 Im），留置在板底面以下 20? 30mm 处 23 . 内墙饰面砖粘贴的技术要求有（ ABE ）。 P 75 A . 粘贴前饰面砖应浸水 2h 以上，晾干表面水分 B. 每面墙不宜有两列（行）以上非整砖 C . 非整砖宽度不宜小于整砖的 1 / 4 D . 结合层砂浆采用 1: 3 水泥砂浆 E. 在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴 24, 下列对框支承隐框 玻璃幕 墙的彗醪学的说法 「符合规范要求的有 C AC ） - P 06 A.固定玻璃根块的压块， 単苧瓦克不亘尢 “0皿 E.建设工程教育厨采用白 政螺钉固定璇靄皈 / G 玻璃板抉之间嵌 镰采用硅酮耐候密 土怎， 厳工厚 K 应小 于呷狮 D. 嵌縫 密封胶 在接縫 內应形咸底丽与两个测而二回 詁篦 | J E. 玛块璃璃板块下 端应设叠两个詛合金虱不话钢扶举 25. F 列 对金属 驀墙面扳抑工制作工莒的说法，苻合规范荽 求的耆（ 怔 E . F S2 H.单层铝板更板的四周 应折辺 （ E.铝塑复 合扳折辺处应 设边助 , C, 铭塑复合板折 诅在切割內层铝板 和璽料层时，应将转 角处的璽料层切割干淨 D, 在切除蜂窝铝梳的铝芯时，各部位外层铝板上应保 留 04? 6 5 俪铝苗 E, 蜂窝铝板直角构件的折角角缝应用带丽 J 嘆密封胶密封 26 . 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有（ ABC ）。 A . 高度超过 8m B . 跨度超过 18m C . 施工总荷载大于 10kN / 怦 D . 集中线荷载大于 12kN /tf E. 均布面荷载大于 8kN /m2 27 . 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查， 并对水平灰缝厚度进行了统计， 下列符合 规范规 定的数据有（ BCD ） mm 。 A . 7 B. 9 C . 10 D . 12 E . 15 28 . 某工程外墙采用聚苯板保温，项目经理部质检员对锚固件的锚固深度进行了抽查， 下列符合规范规定的 有（ BCDE ） mm 。 A . 24 B . 25 C . 26 D . 27 E . 28 29 . 下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（ ADE ）。 P 224 A . 比较潮湿的场所，电源电压不得大于 36V B . 室外 220V 灯具距地面不得低于 2.5m C . 特别潮湿的场所，电源电压不得大于 24V D . 人防工程，电源电压不得大于 36V E. 灯具离地面高度低于 2.5m 的场所，电源电压不得大于 36V 30 . 常用水泥中，具有水化热较小特性的是（ CDE ）水泥。 P 25 A . 硅酸盐 B . 普通 C. 火山灰 D . 粉煤灰 E. 复合 三、案例分析题 （共 4 题，每题 20 分） （一） 背景资料 某办公楼工程，建筑面积 5500 怦，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为 1.5m ，地质勘察 报告中地基基础持力层为中砂层， 基础施工钢材由建设单位供应。 基础工程施工分为两个施工流水段， 组织流水 施工， 根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示： 0 | 纠 0 r）Tp 丄 方 1 在工程施工中发生如下事件： 事件一：土方 2 施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误 6 天。 事件二：承台梁 1 施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期 3 天。 事件三：基础 2 施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期 5 天。 问题： 1 ?指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。 2. 针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。 3 ?对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？ 4?上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答 题卡上绘制 施工实际进度横道图。 （一）答案：暂无 17 17 0 20 20 06 10 4 上方 2 14 4 7 10 0 （夭 ） 3 （二） 背景资料 某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积 28326 怦，地下 1 层，地上 10 层，檐高33.7m 。框架剪力墙结构， 筏板 基础，基础埋深 7.8m ，底板厚度 1100mm ，混凝土强度等级 C30 , 抗渗等级 P8。室内地面铺设实木地板，工 程精装修交 工。 2008 年 3 月 15 日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。 事件一： 2008 年 6 月 1 日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土 浇筑后 10h 进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续 15d 。 事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时 6? 7 级大风。风雨结束后， 施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。 事件三： 2008 年 9 月 25 日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级 教育情况，质询项目经理部的教育 内容。施工项目负责人回答： 进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能 存在的不安全因素四项内容的教育 ”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。 事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木 地板与墙面之间留置了 10mm 缝隙。 问题： 1 ?事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。 2 ?事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。 还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。 3?事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？ 4. 事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。 （二） 答案：暂无 （三） 背景资料 某住宅楼：工程地下 1 层，地上 18 层，建筑面积 22800 怦。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某 房地产开发公司（发包方）按照《建设工程施工 合同（示范文本）》（ GF 1999-0201 ）签订了施工合同。合同总价 款 5244 万元，采用固定总价一次性包死，合同工期 400 天。 施工中发生了以下事件： 事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前 60 天竣工。 事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。 总承包方按月足额向 包工头支付了劳务费， 但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。 作业班组因此直接向总承包方讨薪， 并导致全面 停工 2 天。 工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用 绝签 认。 事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房 损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用 51840 元，临时设施及停窝工损失费 178000 元的索赔资料，但发包方拒 绝签认。 问题： 1 ?事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。 2 ?事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。 3?事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。 4?事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。 （三） 答案：暂无 （四） 背景资料 某建筑工程，建筑面积 23824 怦，地上 10 层，地下 2 层（地下水位 -2.0m ）。主体结构为非预应力现浇混凝土 框架剪力墙结构（柱网为 9mX9m ，局部柱距为 6m）, 梁模板起拱高度分别为 20mm 、12mm 。抗震设防烈度 7 度。 梁、柱 受力钢筋为 HRB335 ，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用 P8 防水混凝土浇筑，墙厚 250mm , 钢筋净距 60mm ，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为 C40 , 以上各层柱为 C30 。 事件一：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头 试件样本时，是以同一层每 600 个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。 事件二：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为 40mm 。 事件三：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的 标准进行了自查。 问题： 1 ?该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？ 2 ?事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当？如不可避免，应如何处理？按规范要求指出本 工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？ 3 ?事件二中，商品混凝土粗骨科最大粒径控制是否准确？请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水 事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭， 并及时办理了合法变更手续， 总承包方施工三个月后 43 万元，发包方以固定总价包死为由拒 混凝上的设计原则三方面分析本工程防水混凝上粗骨料的最大粒径。 4 ?事件三中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？ （四）答案： （1）该工程梁模板的起拱高度正确。 理由是：对大于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、 板，起拱高度在规范规定梁跨度的 1/1000 ? 3/1000 之内。或答 ( 20mm 在 9mm 到 27mm 之间，且 12mm 在 6mm 到 18mm 之间 ) ( 2) 底模板拆除时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求： 6m 梁跨：＞ 75% 9m 梁跨：＞ 100% 2. ( 1 ) 因本工程有抗震设防要求，所以，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。 ( 2) 无法避开时，接头百分率不大于 50% 。 ( 3) ①在现场取留接头试件时，在同一层选取试件 600 个为一验收批不妥。 ②应按每 "500" 个为一验收批。 3. ( 1 ) 商品混凝土粗骨料最大粒径控制为 40mm 准确。 ( 2) 最大粒径满足： 我面最小尺寸的 1/4 ，即 250X1/4=62.5 ( mm ) 黑钢筋净距的 3/4，即 600X3/4=45 ( mm ) ( JGJ55-2000 ), 防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于 40mm 。 故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为 40mm 4. 事件三中混凝土结构子部分施工质量合格的标准是： 有关分项工程施工质量验收合格 应有完整的质量控制资料 观感质量验收合格 结构实体检验结果满足规范要求。