工程管理复习资料 28页

工程管理复习资料一.是否判断题（正确的打7，错误的打x）（每题1.5分，共15分）1.根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。（x）2.可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。（X）3•临理单位未能在监理合同规左的期限内完成规左的全部监理任务,则应承担违约误期赔偿责任。（x）4.合同対履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。（P）5.FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之H起，至IJ业主颁发“工程移交证书”之FI为止。（x）6.效力未定合同的效力蝕终取决于冇权利的第三人的确认。（7）7.在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书覽（x）8.根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。（7）9.根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发,因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。X）10.投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。（x）二.单项选择题（请选择最符合题义的一个正确答案）（每题2分，共20分）1.违反合同承担责任的方式中，_2_体现了制裁性。1）赔偿金（2）违约金（3）索赔（4）继续履行2.《合同法》规定，空缺条款的弥补顺序是—3_o1）法定…推定…约定⑵推定…约定…法定3）约定—■推定一法定（4）约定…法定…推定3.临理合同自_1_开始生效。1）合同签字Z日（2）监理单位开始执行监理业务Z日（3）业主要求执行（4）监理合同开始执行之口监理业务之日4.施工合同屮，_2_不是业主应承担的义务。1）获得进入施工现场通行道路的使用权2）建立施工现场的安全保护设施3）组织设让单位图纸会审并进行设让交底4）提供真实的地质和地下水文资料5.某项按FIDIC合同条件实施的工程,其土方工程量为1000m,挖土单价为15元/m。在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m,根据合同规定，工程虽增加超II!25%时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元/m,贝ij承包商的土方总价格为一—2—。1）24000元（2）23650元（3）22400元（4）23400元6.某国际工程合同价格为2000万元。按合同规定，承包商每延课一天，则罚款合同价的0.05%,罚款的最高限额为合同价的5%,该工程应承包商自身原因，延误工期10天，但在合同规定的竣工期前，某一区段工程监理工程帅已签发了移交证？??书，该区段工程合同价款为400万，贝I」承包商逾期罚款额为_4_万，罚款最高限额为_3_万。\n1）10（2）2（3）100（4）8（5）12（6）801.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是2o1）固定总价合同（2）单价合同13）成木加酬金合同（4）可调值总价合同&承包商根据FIDIC合同条件进行索赔的权力在—1—Z后终止。1）结清单生效（2）颁发工程移交证书3）递交最终报表（4）颁发解除缺陷责任证书9.在_1情况卜业主应支付额外工作酬金。1）非监理单位原因的暂停或终止监理业务2）监理单位原因的暂停监理业务3）业主原因引起的监理工作受阻4）第三方原因引起的监理工作受阻10.在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为3—o1）合同关系（2）隶属关系（3）合同管理关系（4）经济关系一.多项选择题（请选出所冇正确的答案）（每题2.5分，共25分）1.属于要约邀请的有_1,3,5o1）招标公告⑵中标通知书⑶拍卖公告⑷投标报价（5）商业广告2.同时履行抗辩权的适用条件有」,3,5,6o1）由同一双务合同产生互负的债务2）在两个不同合同中产生的互负的债务3）合同中未约定履行顺序4）合同中约定了先后履行顺序5）当事人另一方未履行债务6）对方的对待给付是可能履行的义务3.临理合同标准条件规定：监理单位冇建议权的情况冇」,3,4o1）选择工程总设计单位2）选择施工分包单位3）选择施工总承包单位4）可能会影响工程规模和使用功能的设计变更5）按照保质量、保工期和降低成木的原则，对承包商编制的施工组织设计和技术方案进行修改。6）不会提高工程造价和延长工期条件下，対任何第三方合同规定义务提岀变更4.我国施工合同示范文本规定，甲方办理的保险有」,2,4,乙方办理的保险有_3,5,6o属于强制保险的冇—6o1）建筑工程险2）现场甲方人员牛命财产险3）施工机械设备险\n4）第三方人员生命财产险5）乙方在现场人员的生命财产险6）乙方从事高空和危险作业的人员1.下列因不可抗力发生的费用，在施工合同示范文本中规定山甲方承担的有」,2,5,6,由乙方承担的有—3,4,71）工程本身的损害22）甲方人员伤亡3）乙方人员伤亡4）造成乙方设备、机械的损坏及停工损失5）所需清理修复工作的责任与费用6）运至现场的材料和待安装的设备的损坏7）现场围墙损坏2.在下列索赔事件中，其中的」,5承包商仅能提出工期延长索赔，-其中的_3,6,7承包商既可以提出工期延长索赔，又可以提出费用索赔。1）恶劣气候条件影响2）承包商推迟开工口期3）业主拖延提交合格的施工现场4）业主指令工程加速5）不可抗力6）工程量增加7）非承包商原因的工程暂停3.《合同法》规定的合同权利义务终止的方式有」,2,3,4,5,6o1）履行（2）协议解除⑶提存⑷抵销（5）免除⑹混同&根据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有权2,3,4,5o1）审查批准承包商与分包商的施工进度计划2）指示承包商修改施工进度计划3）发布开工令4）发布暂停施工令5）发布复工令和赶工令9.在我国下列_2,4,5属于工程转包行为。1）总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包2）总包单位将单位工程的主体包岀3）总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出4）分包单位将项目的一般装修部分包出5）总包单位将整个工程包出，收取管理费10.投标单位有以下行为时_3,5,6_,招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。\n1）通过资格预审后不参加投标2）不参加开标会议3）中标后拒绝签订施工合同4）不参加现场考察5）开标后耍求撤回投标卩6）投标截止后要求撤回投标书一.简答题（只要列出回答要点即可）（每题5分，共15分）1.在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程帅颁发的“工程移交证书冇何作用？答：（1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚；（2）颁发证书日，即为对己竣工工程照管责任的转移FI期；（3）可按合同规定进行竣工结算；（4）业主应释放保留金的50%给承包商。32.试述合同成立与合同牛效之区别和联系？答：（1）两者性质不同;（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3）两者的时间起点不尽相同；（4）两者的后果不同。3.竣工结算后如果发包人未按约定支付价款的，根据我国《合同法》规定，承包商优先受偿的程序是什么？答：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以山承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二.分析题和案例分析题一）某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。［问题］（该题8分）（1）总包单位于2刀25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？（2）土方公司在基础开挖屮遇到地卜•文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？（3）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？1）成立，（1.0）因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应该做的工作，并非承包商的责任（1.0）\n2）不恰当，（1.0）因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。（2.0）3）不恰当，（1.0）因为工程师对施工组织设计的确认或捉出修改意见，并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷所应承担的责任。（2.0）（-）某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料？??及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过人，无法安装设备，须返工处理。安装？??工作因基础返工而受到影响，安装单位提岀索赔要求。（该题8分）1.安装单位的损失应山谁负责？为什么？2.安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？3.判断承包商索赔成立的条件是什么？答：1：应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按合同规定，提供合格的施工现场给安装单位；42：指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔依据和证据；审核安装单位的索赔值（包括工期;和费用），在自己授权范围）,向对方提出的补偿要求。A.拖延工期后B.遭受损失后C.产生分歧后D.提起公诉后标准答案：B解析：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。2、索赔是指在经济合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能履行合同所规定的业务而受到损失,向对方提出赔偿要求。A.业主方B.承包商C・第三方D.合同屮的一方标准答案：D解析：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。3、在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明5我国工程合同索赔是（）。A.不确定的B.单向的C.无法确定D.双向的标准答案：D解析：索赔是指在合同的实施过程屮，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。索赔是相互的、双向的。承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔。4、合同条文有二义性（）。A.视为合同废止B.属于合同错误C.视为合同变更D.属于合同笔误标准答案：B\n解析：合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾、冇二义性，设计图纸、技术规范错误等。5、由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此（）。A.不能提出索赔B.可以提出工期拖延索赔C.可以提出工程变更索赔.D.nJ'以提出工程终止索赔标准答案：B解析：工期拖延索赔由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及吋交付设计图纸、技术资料、场地、道路等；或非承包人原因发包人指令停止工程实施；或其他不可抗力因素作用等原因，造成工程屮断，或工程进度放慢，使工期拖延，承包人对此提出索赔。6、由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（）。A.不可B.工程变更索赔C.工程终止索赔D.其他索赔标准答案：C解析：工程终止索赔由于某种原因，如不可抗力因素彩响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出索赔。7、因货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化引起的索赔属于（）。A.不可预见的外部障碍或条件索赔B.工程变更索赔C.工程终止索赔D.具他索赔标准答案：D解析：其他索赔如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等原因引起的索赔。8、要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（）。A.工期索赔B.费用索赔C.道义索赔D・合同）。A.工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围B.必须根据适用于合同关系的法律解决C.在合同中找不出具体的依据D.索赔超过合同规定期限标准答案：D解析：合同外索赔指工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围。在合同中找不出具体的依据，一般必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。10、属于施工项目索赔应具备的理由是（）。A.承包人违反合同造成时间费用损失B.承包人延课支付C.承包人提出提前完成项目D.物价上涨，法律法规变化标准答案：D解析：分析：施工项目索赔应具备卜-列理由之一：1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；\n8）物价上涨，法规变化及其他。11、以下不能成为承包人向发包人施工项目索赔理由的是（）0A.监理工程师对合同文件的歧义解释B.物价上涨，法律法规变化C.由于不可抗力导致施工条件的改变D.承包商做岀工程变更标准答案：D解析：施工项冃索赔应具备下列理由Z-：1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理丄程师批准的变更）造成的时间、费用损失；3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4）发包人提出提前完成项冃或缩愆工期而造成承包人的费用增加；5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；6）合同规定以外的项冃进行检验，检验合格，或非承包人的原因导致项冃缺陷的修复所发牛的损失或费用；7）非承包人的原因导致工程暂时停工；8）物价上涨,法规变化及其他。12、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。A.因合同文件引起的索赔B.有关工程施工方案的索赔C.关于价款方面的索赔D.合同外索赔标准答案：A解析：因合同文件引起的索赔1）有关合同文件的组成问题引起索赔；2）关于合同文件有效性引起的索赔；3）因图纸或工程量表中的错误而索赔。13、战争、敌对行动、入侵等风险的索赔属于（）。A.特殊风险的索赔B.人力不可抗拒灾害的索赔C.工程暂停索赔D.合同中止的索赔标准答案：A解析：特殊风险一般是指战争、敌対行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权、）。A.发包人、承包人共同承担B.承包人承担C・承保的保险公司承担D.发包人承担标准答案：C解析：人力不可抗拒灾害主要是指口然灾害，由这类灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔。15、投保工程一切险遇自然灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔，合同小承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，（）。A.只能由发包人索赔B.承包人可同发包人一起索赔C.只能由承包人索赔D.不能双方一起索赔标准答案：B解析：在许多合同屮承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，这种索赔可同发包人一起进行。716、财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的（）增加等财务费用。\nA.担保费B.保险费C.贷款利息D・管理费用标准答案：C解析：财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的贷款利息等财务费用。17、不属于合同文件的有（）oA.图纸B・工程量清单C.投标书及其附件D.施工日志标准答案：D解析：合同文件是索赔的最主耍依据，包括：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程报价单或预算书。18、在工程索赔中，各种会计核算资料（）。A.不可以作为索赔证据B.可以作为索赔证据C.只能作为索赔参考D.是索赔的物证标准答案：B解析：在工程索赔中的证据：包括：•招标文件、合同文本及附件，其他的各种签约（备忘录，修正案等），发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；•來往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等•各种会计核算资料；•国家法律、法令、政策文件。19、当出现索赔事项吋，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（）以A.14天C21天D.7天标准答案：A解析：当岀现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生示的28天以B.即进入调解程序C•只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序标准答案：A解析：工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。21、不属于索赔程序的是（）。A.提出索赔要求B.报送索赔资料Cn.工程帅答复D.上级调解标准答案：D22、反索赔是对提出索赔一方的（）。A.回应B.上诉C仮驳D.承诺标准答案：C解析：反索赔是相对索赔而言，是对提出索赔的一方的反驳。23、建设工程反索赔的概念通常主要是指（）。A.发包人向承包人的索赔B.承包人向发包人的索赔8B.分包人向承包人的索赔D.发包人向分包人的索赔\n标准答案：A解析：通常的反索赔主要是指发包人向承包人的反索赔。24、建设工程反索赔具有同时性、（）的特点。A.预防性、发包人处于主动的有利地位B.技巧性、发包人处于主动的冇利地位C.预防性、承包人处于主动的有利地位D.技巧性、承包人处于主动的有利地位标准答案：B解析：建设工程反索赔的特点1）索赔与反索赔同时性。2）技巧性强，处理不当将会引起诉讼。3）在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿。25、下列属于材料采购合同主要）。A.概算D.预算C.结算D.决算标准答案：C解析：材料采购合同的主要2）数量：3）质量：4）包装；5）运输方式；6）价格；7）结算；8）违约责任；9）争议解决方式等。26、大型设备采购合同的订立方式不包含（）。A.招标投标B.直接采购C.委托承包商配套供应D.按设备包干标准答案：B解析：设备采购合同订立方式1）招标投标；2）委托承包商配套供应；3）按设备包干。27、在国际工程建设中，国际工程承包合同订立的最主要形式是（）。A.招标B.投标C.合同谈判D.评标标准答案：A解析：招标是国际工程承包合同订立的最主耍形式。28、国际工程发包人一•般通过（）邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。A.招标公告D•招标邀请C.资格预审公告D.资格预审邀请标准答案：C解析：邀请承包人参加资格预审。发包人一般在合适的地方发布资格预审公告。29、当招标者要对招标文件存在的问题进行修改时，应该紧接在以下哪项工作之后进行?（）A.资格预审B.颁发招标文件C.投标者考察施工现场D.投标者质疑标准答案：C解析：得到投标的推荐程序1）准备招标文件；2）颁发招标文件；3）发包人陪同投标者考察施工现场；4）招标文件的修改；5）投标者质疑：6）投标书的提交和接收。30、投标人在投标过程中，如果发现招标文件存在明显的错误或难以理解之处，可以在（）向招标人提出质疑。A.考察施匸现场时B・考察施工现场之前C.提交标书之前D.招标文件修改之前标准答案：C解析：得到投标的推荐程序\n91）准备招标文件；2）颁发招标文件；3）发包人陪同投标者考察施工现场；4）招标文件的修改；5）投标者质疑；6）投标书的提交和接收。31、计划管理是承包人国际工程实施阶段的中心，也是项目（）的具体化。A.实施方案B.组织活动C.管理目标D.经营目标标准答案：D解析：计划管理是工程实施阶段的中心，也是项目经营目标的具体化。32、国际工程中承包人质量管理通常由（）主管。A.金业副总经理B.企业总工程师C.金业副总工程师D.项目经理标准答案：D解析：国际工程施工中的质量管理通常由承包人的项目经理或其指定的技术副经理或总工程师主管，其主要）的工作B.计划管理C.质量管理D.移交和竣工验收标准答案：C解析：国际工程施工中的质量管理通常山承包人的项目经理或其指定的技术副经理或总工程师主管，其主耍）的丄作B.计划管理C.质量管理E.移交和竣工验收标准答案：C解析：国际工程施工中的质量管理通常由承包人的项冃经理或其指定的技术副经理或总工程师主管，其主要）。A.转包B.分包C.指定分包D.层层分包标准答案：B解析：获得整个工程合同的总承包人将该工程按专业性质或工程范围再分包给若干家承包人分担实施任务，是国际工程承包活动111普遍采用的方式。36、对于国际工程缺陷责任期的工作，下列说法中正确的是（）oA・缺陷责任期开始于工程承包合同的履行终止A.缺陷责任期开始于移交和竣工验收工作后B.缺陷责任期开始于发包人支付完所有的合同价款C.缺陷责任期开始于承包人收到所有的合同价款标准答案：B解析：在工程接近完工时，纟R织工程的移交和验收是I-分重要和严肃认真的工作，关系施工阶段合同履行的终止、合同价款的收取以及缺陷责任期的开始等重要环节。37、大型建筑工程的当事人普遍不愿意将纠纷提交（）。A.协商B•调解C.非诉讼纠纷解决程序D.诉讼标准答案：D解析：在国际工程承包合同纠纷屮，尤其是涉及较人项目的建筑施工纠纷，往往并不适于用诉讼的方式解决。在大型建筑工程屮，当事人普遍不愿意将纠纷提交诉讼，而是倾向于通过在合同中规定的ADR（AlternativeDisputeResolution非诉讼纠纷解决程序）解决纠纷。38、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。10\nA.协商B・调解C.非诉讼纠纷解决程序D.诉讼标准答案：C解析：在国际工程承包合同纠纷中，尤英是涉及较大项目的建筑施工纠纷，往往并不适于用诉讼的方式解决。在大型建筑工程中，当事人普遍不愿意将纠纷提交诉讼，而是倾向于通过在合同屮规定的ADR（AlternativeDisputeResolution非诉讼纠纷解决程序）解决纠纷。39、FIDIC合同条件下充当准仲裁员角色的是（）。A.发包人B.承包人C.工程师D.仲裁员标准答案：C解析：FIDIC合同屮工程师所具有的“准仲裁”的职能，他不仅是发包人的代理人，负责项目的施工监理，同吋也在发包人和承包人发生纠纷吋充当准仲裁员的角色。40、纠纷审议委员会的委员在项目开始时就介入项目，目的是（）。A了解项口管理情况及其问题B预防纠纷发生C.阻止纠纷发生D.保护当事人权益标准答案：A解析：DRB委员可以在项口开始时就介入项口，了解项口管理情况及具存在的问题。41、纠纷裁决委员会的委员特别应具有（）方面的丰富经验。A.法律D・合同管理C.工程技术D.工程施工标准答案：D解析：DRB委员公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DRB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项H丄程施工方面的丰富经验。42、下列关于纠纷审议委员会方式表述止确的是（）。A.及吋解决纠纷，费用较低，结果容易为当事人双方接受B.及时解决纠纷，费用较高，结果容易为当事人双方接受C.及时解决纠纷，费用较低，结果不容易为当事人双方接受D.及时解决纠纷，费用较高，结果不容易为当事人双方接受标准答案：A解析：DRB的特点•DRB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。•DRB委员公正性、屮立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DRB的委员有较高的业务索质和实践经验，特别是具有项目工程施工方面的丰富经验。•可以及时解决纠纷。•DRB费用较低。•DRB委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受。•由于DRB提出的建议不是强制性的，不具冇终局性和约束力。43、对于纠纷委员会提出的建议，下列说法中正确的是（）。A.建议不是强制性的，不具有终局性，但具有约朿力B.建议不是强制性的，不具有终局性和约束力C.建议是强制性的，具有终局性和约束力D.建议是强制性的，具冇约束力，但不具冇终局性标准答案：B解析：山于DRB提岀的建议不是强制性的，不具有终局性和约朿力。\n1144、在国际工程施工中，如果发生推迟竣工的问题，（）可以发出早期警告。A.工程师B.发包人C.承包人D.发包人和承包人标准答案：D解析：早期预警是指一旦发现可能出现诸如增加合同价款、推迟竣工、工程使川功能降低等问题，发包人和承包人均应立即向对方发出早期警告。45、在NEC合同中工程师代表的是（）。A.发包人的利益B承包人的利益C发包人和承包人双方的利益D不代表任何一方的利益标准答案：A解析：在工程施工过程屮出现分歧乃至产主纠纷是难免的。而且，rti于工程师代表的是发包人的利益，处理补偿事件可能引发承包人对其公正性的怀疑。46、如果承包人不接受补偿事件的处理结果，就要依靠（）来解决纠纷。A.调解人B.裁决人C.仲裁D.诉讼标准答案：B解析：在工程施工过程屮出现分歧乃至产主纠纷是难免的。而且，rti于工程师代表的是发包人的利益，处理补偿事件可能引发承包人对其公正性的怀疑。47、委托人委托监理人监理的工程概况包括（）等）。A.基本一致B.相同C.互为补充D.互为解释标准答案：B解析：本合同屮的有关词语含义与本合同笫二部分《标准条件》屮赋了它们的定义相同。49、下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（）。A.监理招标文件B.工程图纸C.规范D.中标通知标准答案：D解析：组成合同的文件包括：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。50、监理委托人应在建设工程监理合同中承诺向监理人支付报酬的（）。A.期限、金额、方式B期限、金额、币种C期限、方式、币利|D.期限、方式、金额标准答案：C解析：委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。工程管理试题二51、国际工程通常是指（）oA.由世界银行出资的工程B・由国外企业投资建设的工程C.面向国际进行招标的工程D.发包人是国外企业的工程标准答案：C解析：国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程。52、对于国际业，下列说法正确的是（）。A.国际工程咨询只为发包人提供服务B.国际工程咨询只为承包人提供服务12C.国际工程咨询一般为发包人提供服务，也可受聘于承包人A.国际工程咨询是工程建设提供智力和资金的行业标准答案：C解析：国际工程咨询包括对工程项FI前期的投资机会研究、预可行性研究、\n可行性研究、项冃评佔、勘察、设计、招标文件编制、监理、管理、后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业，一般都是为建设单位（发包人）提供服务的，也可应承包人聘请为具进行施工管理、成本管理等。53、下列哪项工作也是国际工程承包人可以做的（）。A.项目评估B.勘察C.监理D.施工详图设计标准答案：D解析：国际工程承包包括対工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等。按照发包人的要求，有时也作施工详图设计和部分永久工程的设计。54、FIDIC代表的是最具权威的（）组织。A.发包人B.承包人C.咨询工程帅D.建筑师标准答案：C解析：FIDIC是壯界上多数独立的咨询工程师的代表，是最具权威的咨询工程师组织。55、在新黄皮书条件卜一，承包人的基本义务是完成（）oA.永久设备的安装B・永久设备的制造和安装C.永久设备的设计和安装D.水久设备的设计、制造和安装标准答案：D解析：在新黄皮书条件下，承包人的基本义务是完成永久设备的设计、制造和安装。56、EPC交钥匙项目合同条件适用于（）。A.人型房屋建筑B.人型土木工程C.工厂建设D.人型房屋建筑和土木工程标准答案：C解析：EPC交钥匙项目合同条件它适于工厂建设之类的开发项目，是包含了项口策划、可行性研究、具体设让、采购、建造、安装、试运行等在57、“银皮书”是指FIDIC合同条件的（）。A.施工合同条件B.永久设备和设计一建造合同条件C・EPC交钥匙项目合同条件D.合同的简短格式标准答案：C解析：EPC交钥匙项口合同条件简称“银皮书二58、FIDIC专用条件是対通用条件进行的具体化的（）0A.修改B.补充C•完善D.修改和补充\n标准答案：D解析：专用条件则针对一个具体的工程项冃，是在考虑项冃所在国法律法规不同、项1=1特点和发包人要求不同的基础上，对通用条件进行的具体化的修改和补充。59、F1D1C合同的通用条件适于（）。A.某一类工程D.房屋建筑C.土木工程D.房屋建筑和土木工程标准答案：A解析：FIDIC通用条件适于某一类工程。60、NEC合同条件是由英国（）协会编制的工程合同体系。A.土木工程师B.承包人C.发包人D.建造师标准答案：A解析：NEC合同条件是由英国土木工程师协会编制的工程合同体系。61、卜冽哪种合同形式不是NEC的选项合同形式?（）标准答案：B解析：六种主要选项条款（合同形式）如下：enA.单价合同B・固定总价合同C.目标单价合同D.成本加酬金合同总价合同；•单价合同；•目标总价合同；•目标单价合同；•成本加酬金合同；•合同。C.核心条款包括责任赔偿62、下列关于NEC九项核心条款表述不正确的是（）0A.核心条款包括检验与缺陷B.核心条款包括补偿D.核心条款包括风险与保险13标准答案：C解析：NEC的核心条款包括如下九部分：•总则；•承包人的主要职责；•工期；•检验与缺陷；•支付；•补偿；•权利；•风险与保险；•争端与终止。63、NEC合同更大程度上体现了灵活性，它冇（）种工程款支付方式可以根据需要自行选择。A.3B.6C.4D.5标准答案：B解析：6种工程款支付方式和15种次要条款可以根据需要自行选择。64、为了适应新的项目采购方式的应用和项口管理模式的发展和变化，NEC合同强调（）。A.计划、组织与控制B.组织、控制与协调C.激励、控制与协调D.沟通、合作与协调标准答案：D解析：随着新的项目采购方式的应用和项目管理模式的发展和变化，现有的合同条件不能为项冃的参与各方提供令人满意的B.发包人与提供专业服务的建筑师Z间的合约文件C.建筑师与提供专业服务的顾问Z间的合约文件D.建筑师行业所用的文件标准答案：A解析：AIA文件分为A、B、C、D、F、G系列。其屮A一系列，是关于发包人与承包人之间的合约文件。66、AIA合同条件主要用于（）。A.公共的房屋建筑工程B.私营的房屋建筑工程C.公共的土木工程D.私营的土木工程标准答案：B解析：AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，并专门编制用丁•小型项冃的合同条件。67、AIA合同文件的核心是（）oA.标准条件B.通用条件C.专用条件D.协议书格式标准答案：B解析：AIA系列合同条件的核心是“通用条件二68、冃前我国项目管理中最薄弱的工作环节是（）。A.投资控制B.信息管理C.员工素质D.施工质量标准答案：B解析：在项日管理屮最薄弱的工作坏节是信息管理。\n69、冃前我国项目管理中最（）的工作环节是信息管理。A.薄弱B•高效C.关键D,基本标准答案：A解析：在项目管理中最薄弱的工作环节是信息管理。70、信息是以口头、书面或电子等方式传递的（）、新闻、情报。A.数据B.数字C.文字D・知识标准答案：D解析：信息指的是用口头的方式、朽面的方式或电了的方式传输（传达、传递）的知识、新闻，或可靠的或不可靠的情报。71、建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（）资源。A.成本B.质量C.信息D.合同标准答案：C解析：建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到信息也是项目实施的重要资源之一。72、信息管理指的是（）。A.信息的存档和处理B.信息传输的合理组织和控制C.信息的处理和交流D.信息的收集和存贮标准答案：B解析：信息管理指的是信息传输的合理的组织和控制。73、信息管理指的是（）的合理组织和控制。14A.信息存档和处理Bo信息处理和交流C.信息收集和存贮D.信息传输标准答案：D解析：信息管理指的是信息传输的合理的组织和控制。74、项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项忖的（）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.情况B.资料C.信息D擞据标准答案：C解析：项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。75、项目信息管理的目的是通过（）为项冃建设的增值服务。A.有效的项目信息的存档和处理B.有效的项口信息的处理和交流C.有效的项目信息传输的组织和控制D.有效的项目信息的收集和存贮标准答案：C解析：项口的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的纽织和控制为项目建设的增值服务。76、项目信息管理的目的是通过冇效的项目信息传输的组织和控制（）。A.为项口建设的增值服务B降低工程项冃成本C提高工程质屋D改变传统的施工模式标准答案：A解析：项冃的信息管理的冃的旨在通过冇效的项冃信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。77、据国际有关文献资料介绍，建设工程项目10%—33%的费用增加与（）存在的问题有关。A.信息交流B.施工质量C.施工进度D.员工素质标准答案：A解析：据国际有关文献资料介绍，建设工程项目实施过程中存在的诸多问题,其中三分Z二与信息交流（信息沟通）的问题有关；建设工程项冃10%—33%的费用增加与信息交流存在的问题有关。78、据国际冇关文献资料介绍，在大型建设工程项目中，（）的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3%—5%。A.员工素质B.施工质量C.施工进度D.信息交流\n标准答案：D解析：在人型建设工程项口屮，信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成木的3%—5%。79、为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，业主和项口参建各方都应编制各自的（），以规范信息管理工作。A.项目管理规划B.系统开发计划C.信息管理手册D.信息编码表标准答案：C解析：业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。80、信息管理部门负责与（）协同组织收集、处理信息和形成各种反映项目进展和项目冃标控制的报表和报告。A.项目经理D・监理人员C.业主方D.其他工作部门标准答案：D解析：项H竹理班了中各个工作部门的管理工作都与信息处理冇关，而信息管理部门的主要工作任务是：。•与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告。81、项目管理班子屮各个工作部门的管理工作都与（）有关。A.信息处理B.信息评价C.信息开发D.信息组织标准答案：A解析：项冃管理班了中各个工作部门的管理工作都与信息处理冇关。82、信息管理部门负责（）项1=1管理班子中各个工作部门信息处理工作。A.落实B.安排C.沟通D.协调和组织15标准答案：D解析：项H竹理班了中各个工作部门的管理工作都与信息处理冇关，而信息管理部门的主要工作任务是：•负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行；•负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作。83、信息管理的工作流程主要包扌S信息管理手册编制和修订的工作流程；为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程：（）的工作流程等。A.施工过程管理B.工程C.工程图纸管理D.变更资料管理标准答案：B解析：各项信息管理任务的工作流程，如：•信息管理手册编制和修订的工作流程；•为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、市核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程；•工程档案管理的工作流程等。84、由于建设工程项目大量（）的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理。A.文档资料收集B.数据处理C.文档资料查询D.图档管理标准答案：B解析：市于建设工程项目人量数据处理的需要，在当今的时代应重视利川信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于网络的信息处理平台。85、由于建设工程项忖大屋数据处理的需要，应璽视利用信息技术的手段进行信息管理,当今时代其核心手段是（）。A.数据库技术B.数据仓库技术C.基于网络的信息处理平台D.信息处理工作平台标准答案：c解析：由于建设工程项H大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于网络的信息处理平台。86、在国际上，许多建设工程项冃都专门设置信息管理部门，以确保（）工作的顺利进行。\nA.信息加工B.信息收集C.信息管理D.信息处理标准答案：C解析：在国际上，许多建设工程项目都专门设立信息管理部门（或称为信息中心），以确保信息管理工作的顺利进行。87、国际上，许多建设工程项F1都专门设立信息管理部门或专门委托（）从事项口信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项冃的实丿施进行控制。A.软件公司B.咨询公司C,科研机构D.软件工程师标准答案：B解析：在国际上，许多建设工程项目都专门设立信息管理部门（或称为信息中心），以确保信息管理工作的顺利进行；也有一些人型建设工程项目专门委托咨询公司从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。88、业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和（），应尽可能作一些统一分类的规定。A.信息完整性B.实现部分信息共享C.信息加工处理D.信息分类汇总标准答案：B解析：业主方和项日参与各方可根据各自的项目管理的需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和实现部分信息共享,应尽可能作一些统一分类的规定。89、可以按项冃管理工作的对彖、项冃实沌的工作过程、项n管理工作的任务及（）对项冃的信息进行分类。A.信息的B.项目管理工作要求C.项目的分解结构D信息分类汇总要求标准答案：A解析：可以从不同的角度对建设工程项目的信息进行分类，如：•按项目管理工作的对彖；•按项F1实施的工作过程；•按项目管理工作的任务；•按信息的）组成,编码是信息处理的一项垂要的基础工作。A.符号和数字B.字母和数字C.字母和符号D.文字和符号16标准答案：A解析：编码由一系列符号（如文字）和数字组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。91、项目的结构编码应依据（）,对项目结构的每一层的每一纽成部分进行编码。A.项目管理组织矩阵图B.项目组织结构图.C.系统结构图D・项目结构图标准答案：D解析：项目的结构编码依据项目结构图，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。92、项目投资项编码应综合考虑概算、预算、合同价和（）等因素，建立统一的编码。A.合同工期B.项目投资额C.工程成本D.工程款的支付标准答案：D解析：项目的投资项编码并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付筹因索，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。93、项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需耍，建立统一的编码，服务于（）。A.项目进度控制B.项目进度目标的动态控制C・项H进度计划的编制D・项冃进度的对比分析标准答案：B解析：项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项冃进度冃标的动态控制。94、工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和（）的需求而建立。A.业主方B.项目监理单位C.项目实施单位D.软件开发部门标准答案：C解析：工程档案的编码应根据冇关工程档案的规定、项冃的特点和项忖实施单位的需求而建立。95、基于网络的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯设备及（）等一系列硬件和软\n件构成。A.系统软件B.操作系统C.软件系统D.应用软件标准答案：C解析：基丁•网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成：•数据处理设备（包括计算机、打印机、扫描仪、绘图仪等）；•数据通讯网络（包括形成网络的冇关破件设备和相应的软件）；•软件系统（包括操作系统和服务于信息处理的应用软件）等。96、建设工程项目的业主方和项目参与各方分散在不同的地点，或不同城市、不同国家，因此其信息处理应考虑充分利用（）的方式。A.局域网B.远程数据通信C.网络会议D.电子邮件标准答案：B解析：建设工程项目的业主方和项目参与各方往往分散在不同的地点，或不同的城市，或不同的国家，因此其信息处理应考虑充分利用远程数据通信的方式97、基于互联网的项目信息门户（PIP）属于电了商务两人分支屮的（）。A.电子支付体系B.商务交易平台C・网络通信协议D.电子协同工作标准答案：D解析：基于互联网的项bl信息门户（PIP）属于是电子商务两人分支屮的电子协同工作。98、基于互联网的项目专用网站（PSWS）是（）的一种方式A.项目信息处理B.项目信息沟通C.项目信息门户Do电了商务标准答案：C解析：慕于互联网的项冃专用网站（PSWS）是基于互联网的项目信息门户的一种方式，是为某一个项目的信息处理专门建立的网站。99、基于互联网的（），如美国的Buzzsaw.com和徳国的PKM.com,都有大量用丿''在其上进行项冃信息处理。A.项目信息门户B.项目管理网站C.电了商务平台D.网络信息平台17标准答案：A解析：基于互联网的项目信息门户如美国的Buzzsaw.com（于1999年开始运行）和德国的PKM.com（于1997年开始运行），都冇大量用户在其上进行项冃信息处理。100、项目管理信息系统的英文缩写是（）。A.MISB.PIPC.PMISD.PSWS标准答案：C解析：项H管理信息系统（PMISProjectManagementinfonnationSystem）是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的U标控制。101、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）。A.投资控制B.质量控制C.合同管D.目标控制标准答案：D解析：项目管理信息系统（PMISProjectManagementinfonnationSystem）是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。102、管理信息系统是基于计算机的管理的信息系统，但主要用于（）的人、财、物、产、供、销的管理。A.项目B,金业C.产业D.行业标准答案：B解析：管理信息系统（MISManagementlnfoixnationSystem）是基于计算机的管理的信息系统，但主要用于企业的人、财、物、产、供、销的管理。103、项口管理信息系统是基于（）的项冃管理的信息系统。A.局域网B.计算机C.互联网D,广域网标准答案：B解析：管理信息系统（MISManagementinformationSystem）是基于计算机的管理的信息系统，但主要用于企业的人、财、物、产、供、销的管理。104、项冃管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项冃管理冇关数据的收集、记录、存储、过滤和把数据处理的结果提供给（）。A.项目所有人员Bo公司经理C.项目经理D.项目管理班子成员\n标准答案：D解析：项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集、记录、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。105、应用项目管理信息系统的主要意义是实现项目管理数据的（）oA.高效存储B.分散存储C.快速存储D.集中存储标准答案：D解析：应用项口管理信息系统的主要意义是：实现项口管理数据的集屮存储。106、项目管理信息系统的功能不包括（）0A.成本控制B.变更管理C.进度控制D.合同管理标准答案：B解析：项F1管理信息系统的功能是：•投资控制（业主方）或成本控制（施工方）；•进度控制；•合同管理。有些项FI管理信息系统还包括质量控制和一些办公白动化的功能。107、信息化指的是（）的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。A.信息B・信息系统C.信息资源D.信息管理标准答案：C解析：信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。108、工程管理信息化属于（）的范畴。A.区域信息化B.领域信息化C.企业信息化D.社会信息化标准答案：B解析：工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它和企业信息化也有联系。109、工程管理信息化指的是（）的开发和利用，以及信息技术在工程管理小的开发和应用。A.工程管理信息系统B.工程管理信息资源C.工程管理信息技术D.工程管理信息标准答案：B解析：工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理屮的开发和应用。解析：“信息传输的数字化和电了化”可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性；18110、通过信息技术在工程管理小的开发和应川能实现（），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。A.信息处理和变换的程序化B.信息传输的数字化和电了化C.信息流扁平化D.信息存储数字化和存储相对集中标准答案：B111、“信息获取便捷”，“信息透明度提高'以及“信息流扁平化”有利于（）。A.项目信息的检索和杏询B.项目参与方之间的信息交流和协同工作C.数据和文件版木的统一D.项H的文档管理标准答案：B解析：“信息获取便捷"，“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于项冃参与方Z间的信息交流和协同工作。112、工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到（）的目的。A.缩短项冃工期B.提高工程质量C.为项冃建设增值D・降低工程成本标准答案：C解析：T程管理信息化有利于提高建设丁程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。工程管理试题三二、多选题：\n113、建设工程索赔的起因是（）0.A.承包人违约B•合同错误C.合同变更D.工程环境变化E.不可抗力因素标准答案：B,C,D,E解析：建设工程索赔的起因包括：1）发包人违约。2）合同错误。3）合同变更。4）工程环境变化。5）不可抗力因素.114、索赔按当事人分类冇（）。A.承包人与发包人Z间索赔B.承包人为分包人Z间索赔C.承包人与供货人Z间索赔D.承包人与保险人Z间索赔E.承包人与工程师Z间索赔标准答案：A,B,C,D解析：按索赔当事人分类•承包人与发包人之间索赔；•承包人与分包人之间索赔；•承包人与供贷人之间索赔；•承包人与保险人之间索赔。2）按索赔事件的影响分类•工程变更索赔•工程终止索赔•其他索赔115、按索赔事件的影响分类，有（）。A.工期拖延索赔B.不可预见的外部障碍或条件索赔C.工程变更索赔D.工程终止索赔E.合同）。A.总索赔是“一揽了索赔”B.总索赔是“综合索赔”C.总索赔是在国际工程屮经常采用的索赔处理和解决方法D.总索赔是在完成了工程决算后提出E.总索赔是在工程交付时进行标准答案：A,B,C,E解析：总索赔乂叫一•揽子索赔或综合索赔。这是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法。一般在工程竣工前，承包人将丄程过程中未解决的单项索赔集屮起来，提出一份总索赔报告。合同双方在工程交付前或交付示进行最终谈判，以一揽子方案解决索赔问题。117、建设工程索赔的分类方式有（）。A.按索赔当事人分类B.按索赔事件的影响分类C.按索赔要求大小分类D.按索赔所依据的理由分类E.按索赔的处理方式分类标准答案：A,B,D,E解析：分类方式包括：1）按索赔当事人分类2）按索赔事件的影响分19类3）按索赔要求分类4）按索赔所依据的理山分类5）按索赔的处理方式分类118、建设工程索赔成立的条件有（）oA.与合同对照，事件已造成了承包人的额外支出或宜接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失额度巨大E.索赔费用容易计算标准答案：A,B,C解析：索赔成立的条件如下：1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项口成本的额外支出，或直接工期损失；2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属丁•承包人的行为责任或风险责任；3）承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。119、常见的建设工程索赔有（）。A.因合同文件引起的索赔B.有关工程施工方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、中止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔标准答案：A,C,D,E解析：常见的建设工程索赔包括：（1）因合同文件引起的索赔\n（2）有关工程就丄的索赔（3）关于价款方面的索赔（4）关于工期的索赔（5）特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔（6）工程暂停、屮止合同的索赔（7）财务费用补偿的索赔120、合同文件是索赔的最主耍依据，包括（）oA.本合同协议书，中标通知书B.投标书及其附件，标准、规范及有关技术文件C.本合同通用条款，本合同专用条款D.图纸，工程量清单，工程报价单或预算书E.合同履行中，发包人与承包人之间的电话记录标准答案：A,B,C,D解析：合同文件是索赔的最主要依据，包括：1）本合同协议2）屮标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款;6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程报价单或预算书。121、工程索赔屮的证据包括（）oA.招标公告B.来往信件C.各种会谈纪要D.施工进度计划和实际施工进度记录EJ施工现场的工程文件标准答案：B,C,D,E解析：在工程索赔中的证据：•招标文件、合同文本及附件，其他的各种签约（备忘录，修正案等），发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；•来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；•各种会谈纪要；•施工进度计划和实际施工进度记录：•施工现场的工程文件；•工程照片；•气候报告；•工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；•工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录；•建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；•市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的比率等公布材料：•各种会计核算资料：•国家法律、法令、政策文件。122、工程索赔中的证据包括（）。A.工程照片B.气候报告C.施工中各种检查验收报告和技术鉴定报告D.工地交接记录、图纸和资料交接记录E.建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书标准答案:A,B,C,D解析：同上题.123、索赔的程序包括（）oA.提出索赔要求B.报送索赔资料C.工程师答复、工程师逾期答复后果、持续索赔D.领导协调E.仲裁与诉讼20标准答案：A,B,C,E解析：索赔程序包括：1）提出索赔耍求2）报送索赔资料3）工程师答复4）工程师逾期答复后果5）持续索赔6）仲裁与诉讼124、索赔文件包扭（）。A.证据部分B.论证部分C.总述部分D.索赔款项（或工期）计算部分E摘要部分标准答案：A,B,C,D解析：索赔文件包括：1）总述部分2）论证部分3）索赔款项（或工期）计算部分4）证据部分125、建设工程反索赔的特点是（）oA.索赔与反索赔的同时性D.索赔处理的技巧性C.承包人处于有利地位D.发包人处于有利地位E.工程师要回避标准答案：A,B,D解析：建设工程反索赔的特点1）索赔与反索赔同时性。2）技巧性强，处理不当将会引起诉讼。3）在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得\n以补偿。126、关于反索赔，正确的表述是（）oA・反索赔是相对索赔而言B.反索赔是对提出索赔的一方的诉讼C.反索赔通常主耍是指承包人对发包人的索赔D.反索赔通常主要是指发包人对承包人的索赔E.反索赔是对提出索赔的一方的反驳标准答案：A,D,E解析：反索赔是相对索赔而言，是对提出索赔的一方的反驳。发包人可以针对承包人的索赔进行反索赔，承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔。通常的反索赔主要是指发包人向承包人的反索赔。127、属于材料采购合同的主要）。A.标的B.数量C.质量D.价格E.担保协议标准答案：A,B,C,D解析：材料采购合同的主要1）标的；2）数豔3）质量；4）包装；5）运输方式；6）价格；7）结算；8）违约责任；9）争议解决方式等。128、设备采购合同的主要）0A.双方当事人名称和住址B.产品（成套设备）的名称、品种C.产品价格D.公证和签证E.验收方法标准答案：B,C,E解析：设备采购合同的主要1）产品（成套设备）的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或技术性能指标；2）数量和计最单位；3）包装标准及包装物的供应与回收的规定；4）交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括专用线、码头等）、接（捉）货单位；5）交（提）货期限；6）验收方法；7）产品价格;8）结算方式、开户银行、账户名称、账号、结算单位；9）违约责任；10）争议解决的方式等。129、资格预审是确保有能力的承包商参加投标的有效手段，在国际工程招标中，它通常包括哪些）A.发布招标公告B.邀请承包人参加C.承包人捉供资信资料D.颁发资格预审文件E。确定投标人标准答案：B,D,E解析：对投标者资格预审的推荐程序1）邀请承包人参加资格预审。发包人一般在合适的地方发布资格预审公告。2）向承包人颁发资格预审文件。3）资格预审文件分析，挑选并通知已入选的投标人。130、发包人纽织投标者考察施工现场是投标程序中的重要工作，考察施工现场在（）工作之后进行。A.准备招标文件B.确定招标代理C.颁发招标文件D.招标文件修改E.投标21者质疑标准答案：A,C解析：得到投标的推荐程序1）准备招标文件；2）颁发招标文件;3）发包人陪同投标者考察施匸现场；4）招标文件的修改；5）投标者质疑；6）\n投标书的提交和接收。131、在国际工程招投标中，开标和评标的程序通常包括以下）oA.提交标书B.接受标书C.开标D.评标E.授予合同标准答案：C,D,E解析：开标和评标的推荐程序1）开标；2）评标；3）授了合同。132、国际工程承包合同订立后，即进入合同的履行阶段，对于承包人来说合同管理是实施阶段的重要工作，它的中心任务包括（）。A.积极索赔B.防范风险C.获収尽可能多的利润D.处理好与业主的关系E.维护自身的止当利益标准答案：B,C,E解析：合同管理的屮心任务就是利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益，并获取尽可能多的利润。133、总承包人将中标的工程按（）分包给不同的承包人分别进行施工，是国际工程承包活动中普遍采用的方式。A.工作B.土建与安装工程C.专业性质D.工程复杂程度E.工程范围标准答案：C,E解析：获得整个工程合同的总承包人将该工程按专业性质或工程范围再分包给若干家承包人分担实施任务，是国际工程承包活动中普遍采用的方式。134、国际工程接近完成吋，承包人的移交和竣工验收管理工作十分重要，关系到施工阶段的（）oA.工程质量B.工程进度C.合同履行的终止D・合同价款的收取E.缺陷责任期的开始标准答案：C,D,E解析：在工程接近完工时，组织工程的移交和验收是十分重要和严肃认真的工作，关系施工阶段合同履行的终止、合同价款的收取以及缺陷责任期的开始等重要环节。135、国际工程承包合同争议解决的方式一般包括（）。A.协商B・调解C.索赔D.仲裁E.诉讼标准答案：A,B,D,E解析：国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁和诉讼等。136、纠纷审议委员会的委员必须是在（）方面具有经验的专家组成。A・工程施工B.法律C.工程经济D・合同文件解释E.工程技术标准答案：A,B,D解析：DRB的委员必须是由在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成。137、支付给纠纷审议委员会委员的费用包括（）0A.墙请费B.工资C.酬金D.奖金E.超时工资标准答案：A,C解析：支付给DRB委员的费用包扌剳阴请费和酬金两部分。138、国际工程承包合同争议常用的非诉讼纠纷解决方式冇以下儿种（）。A.仲裁B.中诉C.纠纷审议委员会D.NEC裁决程序E.FIDIC合同条件下的工程师准仲裁标准答案：A,C,D,E解析：国际工程承包合同争议常川的非诉讼纠纷解决方式有以卜•四种：1）仲裁、2）纠纷市议委员会、3）.NEC裁决程序、4）FIDIC合同条件下的工程帅准仲裁139、建设工程监理合同的文件包括（）022\nA.招标文件B.监理投标书C.监理合同标准条件D.监理合同专用条件E.实施过程中双方签署的补充与修正文件标准答案：B,C,D,E解析：组成合同的文件包括：监理投标［!；或屮标通知心本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修止文件。140、下列关于建设工程监理合同标准条件的表述正确的有（）。A.标准条件中应明确监理人的义务和权利B.标准条件屮应明确委托人的义务和权利C.标准条件中应规定合同的生效、变更与终止D.标准条件中应明确支付报酬的币种和汇率E.标准条件中应明确奖励的办法标准答案：A,B,C解析：建设工程监理合同标准条件包扭：（1）词语定义、适用范I韦I和法规；（2）监理人义务；（3）委托人义务；（4）监理人的权利；（5）委托人权利；（6）监理人的责任；（7）委托人的责任；（8）合同生效、变更少终止；（9）监理酬金；（10）其他。141、下列选项中，属于建设工程监理合同专用条件中应明确的问题是（）A.监理酬金B.监理人的责任C.支付报酬的币种D•支付报酬的计算方法E.汇率标准答案：C,D,E解析：建设工程监理合同专用条件（1）合同适用的法律及监理依据；（2）监理范围和监理工作（3）外部条件包括的（4）双方约定的委托人应提供的工程资料及提供时间；（5）委托人对监理人书面提交并要求做岀决定的事宜做出书面答复的吋间；（6）委托人免费向监理机构提供的设施；（?）在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数；（8）监理单位在责任期（9）委托人向临理人支付报酬的计算方法、支付时间和金额；（10）支付报酬的币种和汇率；（11）奖励办法;142、国际工程市场包含（）行业。A.工程勘察B・工程设计C.工程咨询D・工程监理E.工程承包标准答案：C,E解析：国际工程包含咨询和承包两大行业。143、下列关于国际工程承包的表述正确的是（）oA.国际工程承包包括投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等B.国际工程承包包括投标、施工、设备采购及安装调试、分包、设备和•赁等C.国际工程的承包人可以做工程的方案设计D.国际工程承包人可以做施工详图设计E.国际工程承包人可以做部分永久工程的设计标准答案：A,D,E解析：国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、捉供劳务等。按照发包人的要求，冇时也作施工详图设计和部分永久工程的设计144、FIDIC简短格式主要适用于（）的房屋建筑和土木工程。A.价值较低B.形式简单C.重复性D.工期短E.不需要投标标准答案：A,B,C,D解析：合同的简短格式（ShortFormofContract）。该合同条件主要适于价值较低的或形式简单、或垂复性的、或工期短的房屋建筑和土木工程。145、FIDIC系列合同条件具有（）oA.国际性B.普适性C.通用性D.权威性E.公正性\n标准答案：A,C,D解析：FIDIC系列合同条件具冇国际性、通用性和权威性。146、FIDIC合同条件的应用方式通常有如下几种（）。A.国际组织贷款和-•些国际项目直接采用B.合同管理中对比分析使用C.在合同谈判中使用D.工程师管理项冃中参考使用E.部分选择使用标准答案：A,B,C,E解析：FIDIC合同条件的应用方式通常有如下几种：1）国际金23融组织贷款和一些国际项目直接采用；2）合同管理中対比分析使用；3）在合同谈判中使用；4）部分选择使用。147、NEC合同是）。A.六种主要选项条款B・四份合同条件C・九项核心条件D.I•五项次要选择条款E.合同标准条件标准答案：A,C,D解析：NEC合同条件是由英国土木工程师协会编制的工程合同体系。包括六种主要选项条款（合同形式）；九项核心条件；十五项次要选项条款；发包人可以从中选择适合自己项目的条款。148、NEC合同条件具冇如下主要特征（）。A.适用范围广B.为项口管理提供动力C.权威性D.公正性E.简明清晰标准答案：A,B,E解析：NEC合同条件具冇如下主要特征：1.适用范围广2.为项冃悸理提供动力3.简明清晰149、AIA制定的合同条件是用于（）方面的合约文件。A.项目咨询B.项目勘察C.项目设计D.项冃监理E.项目施工标准答案：C,E解析：A1A一直在出版标准的项目设计和施工方面的合约文件，用于机关业务和项冃管理。150、AIA合同文件的计价方式主要有（）。A.总价B.可调总价C.单价D.成本补偿E.最高限定价格法标准答案：A,D,E解析：AIA合同文件的计价方式主耍有总价、成本补偿合同及最高限定价格法。151、工程管理的信息资源包括（）oA法规类信息B贸易类信息C纽织类D经济类工程信息E.技术类工程信息标准答案：A,C,D,E解析：工程管理的信息资源包括：•组织类工程信息，如建筑业的组织信息、项目参打方的组织信息、•建筑业有关的组织信息和专家信息等；•管理类工程信息，如与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理冇关的信息等;•经济类工程信息，如建设物资的市场信息、项目的信息等；•技术类工程信息，如与设计、施工和物资有关的技术信息等；•法规类信息等。在建设一个新的工程项目吋,应重视开发和充分利用国）。A.项FI信息的检索和查询B.项冃参与方ZI'可的信息交流和协同工作C.数据和文件版木的统一D.项冃的文档管理E.捉高数据处理的准确性标准答案：A,C,D解析：“信息存储数字化和存储相对集屮”有利于项口信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于项目的文档管理；153、项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地（）、处理和交流。A.获取B.存储C.共享D.计算E.存档你的答案：标准答案：A,B,E解析：项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。\n154、项hl信息管理的目的是通过冇效的项II信息传输的（）为项目建设的增值服务。A.组织B.沟通C.控制D.交流E.共享标准答案：A,C解析：项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项冃建设的增值服务。155、项目的信息管理是通过对（）的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。24A.各个系统B.各种人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据标准答案：A,D,E解析：项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和冇效地获取、存储、存档、处理和交流。156、信息管理手册主要包括（）等A.信息的分类B.信息的编码体系和编码C.信息流程图D.信息加工处理过程E.信息输入输出模型标准答案：A,B,C,E解析：信息管理手册描述和定义信息管理做什么、谁做、什么时候做和其工作成果是什么等，它的主要）等B.各种报表和报告的格式，以及报告周期C.安全生产管理制度D.信息管理的保密制度E.信息处理的工作平台及其使用规定标准答案：A,B,D,E解析：信息管理手册描述和定义信息管理做什么、谁做、什么时候做和其工作成果是什么等，它的主要B.负责协调和组织项冃管理班了的各项工作C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护D.负责工程档案管理E.负责信息补充和加工处理标准答案：A,C,D解析：项F1管理班子屮各个工作部门的管理工作都与信息处理有关，而信息管理部门的主要工作任务是：•负责编制信息管理手册，在项冃实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促具执行；•负责协调和纽织项口管理班子中各个工作部门的信息处理工作；•负责信息处理工作平台的建立和运行维护；•与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项冃进展和项冃冃标控制的报表和报告；•负责工程档案管理等。159、为形成各类报表和报告，应当建立包括（）的工作流程。A.收集信息、录入信息B.信息管理和输出C.审核信息、加工信息D.信息传输和发布E.信息打印和上传标准答案：A,C,D解析：各项信息管理任务的工作流程，如：为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程；，”，。160、可以从不同角度对建设工程项目的信息进行分类。各子项目信息、招投标和施工过程信息、进度控制和质量控制信息分别属于按（）的分类。A.项目管理的工作对象B.项目实施的工作过程C.项目管理工作的任务D.信息的E.多维属性标准答案：A,B,C解析：可以从不同的角度对建设工程项目的信息进行分类，如：•按项冃管理工作的对彖；如了项冃信息等•按项冃实施的工作过程；如招投标和丿施工过程信25息等•按项冃管理工作的任务；如三控等.•按信息的B・项忖实施的工作过程C.项目管理工作的对象D.项目管理工作的任务E.项目人员构成标准答案：A,B,D解析：为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，如：•第一•维：按项目的分解结构；•第二维：按项目实施的工作过程；•第三维：按项II管理工作的任务。\n162、一个建设工程项冃有不同类型和不同用途的信息，为了（）,必须对项冃的信息进行编码。A.方便信息的收集B•方便信息检索C.有组织地存储信息D.方便信息加工整理E.方便信息的输出标准答案：B,C,D解析：一个建设工程项目冇不同类型和不同用途的信息，为了冇组织地存储信息，方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项1=1的信息进行编码。163、数据通信网络主要有如下三种类型（）。A.局域网B.城域网C.广域网D.外部网E.标准答案：A,B,C解析：数据通信网络主要有如下三种类型：•局域网；•城域网；•广域网164、建设工程项目业主方和项目参与各方Z间，可以利用远程数据通信的方式进行信息处理，如（）等。A.通过电子邮件收集信息和发布信息B.召开网络会议C.通过网络传输约定实现业主方和项口各参与方之间的信息交流和文档管理D.通过项目ProjectSpecificWebSite）实现业主方）°A.实现项冃管理数据的集中存储B.冇利于项忖管理数据的检索和查询c.实现项n管理数据的分散存储d.提高项n管理数据处理的效率E.确保项目管理数据处理的准确性标准答案：A,B,D,E解析：应用项目管理信息系统的主要意义是：•实现项目管理数据的集中存储；•有利于项目管理数据的检索和杳询；•提高项Id管理数据处理的效率;•确保项目管理数据处理的准确性；•可方便地形成各种项目管理需要的报表。166、项n管理信息系统中成本控制的功能包括（）。A.投标估算的数据计算和分析B.预测项目投资C.计划施工成本D.计算实际成木E.计划成木与实际成木的比较分析标准答案：A,C,D,E解析：成木控制的功能包括：•投标估算的数据计算和分析；•计划沌工成木；•计算实际成木；•计划成本与实际成木的比较分析；•根据工程的进展进行施工成本预测等。26167、项H管理信息系统中进度控制的功能包括（）oA.计算工程网络计划的吋间参数，并确定关键工作和关键路线B.进度计划执行情况的比较分析C.编制资源需求量计划D.确定合同工期E.绘制网络图和计划横道图标准答案：A,B,C,E解析：进度控制的功能包括•：•计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线；•绘制网络图和计划横道图；•编制资源需求量计划；•进度计划执行情况的比较分析；•根据工程的进展进行工程进度预测。168、信息化是继人类社会（）的乂一个新的发展时期的重要。A.农业革命B.全球化C.工业化D.经济一体化E.城镇化标准答案：A,C,E解析：信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。信息化是继人类社会农业革命、城镇化和工业化的乂一个新的发展时期的重要标志。题号:1题型:单选题木题分数：5D、材料选购3开展C、建立质量体系运行的信息\nD、建立质量管理体系E、向外部审核单位提供体系有效的证据4建设工程项目总体规划的D、总体规划指标E、总体施工管理5（D）是生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足生产安全所进行的管理活动。A、成木控制B、管理控制C、质量控制D、安全控制6对操作者本人，尤其对他人或周围设施的安全冇重大危害因素的作业称为（A）。A、特种作业B、技术作业C、职业作业D、施工作业7下列选项属于特种作业人员范围的是（ABCD）。A、电工作业B、锅炉司炉C、爆破作业D、机动车辆驾驶E、现场监理工作8建设工程施工安全控制的特点包括（BCDE）。A、控制的灵活性B、控制面广C、控制的动态性D、控制系统交叉性E、控制的严谨性9采用固定总价合同时，承包商的风险主要有（A）和工作量风险。A、价格风险B、质量风险C、施工风险D、政策风险10对于投标书屮明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以（D）为准调整总价。A、总价B、数量C、质:SD、单价11职业健康安全管理体系的总体结构是由（A）、引用标准、定义和职业健康安全管理体系要素四部分组成。A、范围B、人员C、金业D、成本12中标人要求招标人提供的，保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保称为（D）。A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、支付担保13大气污染物的类型包括大气状态污染物和（A）。27A、粒了状态污染物B、原子状态污染物C、液体状态污染物D、固体状态污染物14招标人采用邀请招标方式，应当向（D）个以上具备承担招标项口的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A、2B、4C、5D、315职业健康安全管理体系的B、安全事故调杏C、安全事故商讨D、屮立机构调杏18信息管理指的是信息传输的合理的（C）。A、组织和调整B、控制和验收C、组织和控制D、判断和调整19总价合同分为（CE）。A、数量总价合同B、时间总价合同C、固定总价合同D项目总价合同E、变动总价合同20按事故后果严重程度分类，职业伤害事故分为6类，其中包括（AD）。A、轻伤事故B、火灾C、车辆伤害D、死亡事故E、触点28