2020年最新工程勘察合同范本(精品版) 5页

本文为 word 格式，下载后可自由编辑 精品文档 版面已排好 合同编号： 工程勘察合同范本 甲 方：_____________________ 乙 方：_____________________ 签订地点： _____________________ 签订日期： _____________________ 本文为 word 格式，下载后可自由编辑 精品文档 版面已排好 〔岩土工程设计、治理、监测〕 工程名称： ___________ 工程地点： ___________ 合同编号： ___________ ( 由承包人编填 ) 勘察证书等级： _________ 发包人： ____________ 承包人： ____________ 签订日期： ___________ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二 000 年三月 发包人： ______________________________ 承包人： ______________________________ 发 包 人 委 托 承 包 人 承 担 ： ___________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任 务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合 同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称： _________________________ 1.2 工程地点： _________________________ 1.3 工 程 立 项 批 准 文 件 号 、 日 期 ： _____________________________________________________ 1.4 岩 土 工 程 任 务 委 托 文 号 、 日 期 ： ____________________________________________________ 1.5 工 程 规 模 、 特 征 ： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________ 1.6 岩 土 工 程 任 务 ( 内 容 ) 与 技 术 要 求 ： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7 承 接 方 式 ： _______________________________________________________________________________ __________________ 1.8 预 计 的 岩 土 工 程 工 作 量 ： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____ 第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条 工期 本岩土工程自 _____年 _____月______日开工至 _____年 _____月 _____日完工，工期为 ______天。 由于发包人或承包人的原因， 未能按期开工、 完工或交付成果资料时， 按本合同 本文为 word 格式，下载后可自由编辑 精品文档 版面已排好 第八条规定执行。 第五条 收费标准及支付方式 5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准 ______计取 ; 或以 “预算包干” 、“中标 价加签证” 、“实际完成工作量结算” 等方式计取收费。 国家规定的收费标准中没有规定的收 费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2 本岩土工程费总额为 _____元 ( 大写 _____) ，合同生效后 3 天内，发包人应向承包 人支付预算工程费总额的 20%，计元作为定金 ( 本合同履行后，定金抵作工程费 ) 。 5.3 本合同生效后， 发包人按下表约定分 _____次向承包人预付 ( 或支付 ) 工程费， 发包 人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条 变更及工程费的调整 6.1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更 前_____天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更 ; 承包人接通知后于 _____ 天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 _____天内予以确认，如不 确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 _____天自行生效，由此延误的工 期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.2 变更后，工程费按如下方法 ( 或标准 ) 进行调整： 第七条 发包人、承包人责任 7.1 发包人责任 7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件， 并对其完整性、正确性及时限性负责 ; 发包人提供上述资料、文件超过规定期限 15 天以内， 承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过 15 天以上时，承包人 有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应 按每提前一天向承包人支付 _____元计算加班费。 7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、 生活条件 ; 如不能提供时， 应 一次性付给承包人临时设施费 _____元。 7.1.4 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地 迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题， 并承担费用 ; 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物 ( 如电力、电讯电缆、各种管道、人防 设施、洞室等 ) 的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作 中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任 ; 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定， 提供相应的防护措施，并承担有关 的费用 ; 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点 ; 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护 负责，对承包人提出书面具体保护要求 (措施 ) ，并承担费用。 7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工 艺和合理化建议， 未经承包人同意， 发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的 项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2 承包人责任 7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文 本文为 word 格式，下载后可自由编辑 精品文档 版面已排好 件，并对其质量负责。 7.2.2 承包人对报告、 成果、 文件出现的遗漏或错误负责修改补充 ; 由于承包人的遗漏、 错误造成工程质量事故， 承包人除负法律责任和负责采了补救措施外， 应减收或免收直接受 损失部分的岩土工程费， 并根据受损失程度向发包人支付赔偿金， 赔偿金额由发包人、 承包 人商定为实际损失的 _____%。 7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生 上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环 卫工作，并按发包人提出的保护要求 ( 措施 ) ，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名 木和地下管线 ( 管道 ) 、文物等。 7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条 违约责任 8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺 延外， 发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律 责任和经济责任。 8.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发 包人已付的定金 ; 已进行工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应支付承包人工程费 的 50%的费用 ; 完成的工作量超过 50%时，发包人应支付承包人工程费的 100%的费用。 8.3 发包人不按时支付工程费 ( 进度款 ) ，承包人在约定支付时间 10 天后， 向发包人发 出书面催款的通知， 发包人收到通知后仍不按要求付款， 承包人有权停工， 工期顺延， 发包 人还应承担滞纳金。 8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应 承担以工程费千分之一计算的违约金。 8.5 交付的报告、 成果、 文件达不到合同约定条件的部分， 发包人可要求承包人返工， 承包人按发包人要求的的时间返工， 直到符合约定条件， 因承包人原因达不到约定条件， 由 承包人承担返工费， 返工后仍不能达到约定条件， 承包人承担违约责任， 并根据因此造成的 损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 第九条 材料设备供应 9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发 包人、 承包人代表共同验收认可， 如与设计和规范要求不符的产品， 应重新采购符合要求的 产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的， 原因是承包人的，则责任自负 ; 原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。 9.2 承包人需使用代用材料时， 须经发包人代表批准方可使用， 增减的费用由发包人、 承包人商定。 第十条 报告、成果、文件检查验收 10.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 _____天内检查验收完毕，并出具 检查验收证明， 以示承包人已完成任务， 逾期未检查验收的， 视为接受承包人的报告、 成果、 文件。 10.3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查 ; 发包人接通知 后，当天组织质检， 经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序 ; 检验不合格， 承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格 ; 若发包人接通知后 24 小时内仍未以到现 场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 10.4 工程完工， 承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、 竣工图及报告、 成果、 本文为 word 格式，下载后可自由编辑 精品文档 版面已排好 文件， 发包人应在 ______天内组织验收， 如有不符合规定要求及存在质量问题， 承包人应采 取有效补救措施。 10.5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用， 由此发生的质量、 安全问题， 由发 包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。 10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起 _____天内，承包人向 发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失， 应由发包人承担，如 承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条 本合同未尽事宜， 经发包人与承包人协商一致， 签订补充协议， 补充协议与 本合同具有同等效力。 第 十 二 条 其 他 约 定 事 项 ： _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 第十三条 争议解决办法 本合同在履行过程中发生的争议， 由双方当事人协商解决， 协商不成的， 按下列第 ____ 种方式解决： ( 一) 提交 _____仲裁委员会仲裁 ; ( 二) 依法向人民法院起诉。 第十四条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效 ; 按规定到省级建设行政主管部门规定的审查 部门备案 ; 发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发 包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本 合 同 一 式 _____ 份 ， 发 包 人 _____ 份 、 承 包 人 _____ 份 。 发 包 人 名 称 ： 承包人名称： ( 盖章 ) ( 盖章 ) 法定代表人： (签字 ) 法定代表人： ( 签字 ) 委托代理人： (签字 ) 委托代理人： ( 签字 ) 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 鉴证意见： ( 盖章 ) ( 盖章 ) 备案号： 经办人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日